|
Resolución de Acta de Adjudicación
|
Adquisición Nº
2417-27-LP15
Adjudicación Informada en portal el
3/7/2015 17:16
|
|
|
En
Concepción,
25-06-2015
|
|
Nro de
Decreto
211-CC-2015 212-CC-2015
|
|
|
|
|
Vistos
|
|
"CONCEPCIÓN, 2 de julio del 2015.-
N° 211-CC-2015 / Vistas las Bases Administrativas Especiales, las Especificaciones Técnicas , el plano, el Supuesto Oficial, y demás antecedentes elaborados por este Municipio, para la ejecución de la obra ""CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CONJUNTO RESIDENCIAL BELLA VISTA, CONCEPCIÓN"" según consta en el Decreto Nº 119-CC-15, de fecha 16 de abril del 2015; la licitación del portal electrónico Chile Compra N°2417-27-LP15 ; el Acta de Apertura Electrónica de la Licitación Pública, de fecha 14 de mayo del 2015; el Informe Técnico, de fecha 25 de mayo del 2015; el ORD. Nº 72 de fecha 26 de mayo del 2015, del señor Director de Construcciones; el Vº Bº del señor alcalde en 1º hoja del Ord. en comento de fecha 27 de mayo del 2015; en el cual consta el oferente y monto de la oferta; la oferta presentada por la Empresa CONSTRUCTORA INGENIERIA Y OBRAS CIVILES VICTORIA LTDA.; el Acuerdo 1300-93-2015, de fecha 18 de junio del 2015; el certificado de Imputación Nº 187 de fecha 12 de marzo de 2015; el Decreto Alcaldicio 01/2014, de fecha 13 de enero del 2014, y en uso de las atribuciones que le confieren al Alcalde, los Artículos, 56 inciso primero, 62 y 63 letra 1) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades ,"
"CONCEPCIÓN, 25 de junio del 2015 .-
N° 212-CC-2015 / VISTOS : las Bases Administrativas Especiales, las Especificaciones Técnicas, el Plano, el Presupuesto Oficial, y demás antecedentes elaborados por este Municipio, para la ejecución de la obra ""CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL JOHN KENNEDY, CONCEPCIÓN según consta en el Decreto N° 119-CC-15 , de fecha 16 de abril del 2015; la licitación del portal electrónico Chile Compra Nº 2417-27-LP15; el Acta de Apertura Electrónica de la Licitación Pública, de fecha 14 de mayo del 2015; el Informe Técnico, de fecha 20 de mayo del 2015; el ORD. N° 362, de fecha 25 de mayo del 2015, del señor Director de Construcciones ; el VºBº del señor Alcalde en 1º hoja del Ord. en comento, de fecha 27 de mayo del 2015; en la cual consta el oferente y monto de la oferta; la oferta presentada por la Empresa CONSTRUCTORA INGENIERIA Y OBRAS CIVILES VICTORIA LTDA .; el Acuerdo N° 1299-93-2015, de fecha 18 de junio del 2015; el Certificado de Imputación Nº 187 de fecha 12 de marzo del 201 5, el Decreto Alcaldicio Nº 01/2014, de fecha 13 de enero del 2014, y en uso de las atribuciones que confieren al Alcalde, los Artículos 12, 56 inciso primero, 62 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,"
|
|
Considerando
|
|
"D E C R E T O
1.- Adjudíquese a la Empresa CONSTRUCTORA INGENIERIA, OBRAS CIVILES VICTORIA LTDA., la ejecución de la obra ""CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CONJUNTO RESIDENCIAL BELLA VISTA, CONCEPCIÓN"" a suma alzada por el valor de valor de $ 51.295.864.- (cincuenta y un millones, doscientos noventa y cinco mil, ochocientos sesenta y cuatro pesos) IVA incluido, por ser la oferta más conveniente para los intereses Municipales . Para la evaluación de las ofertas recibidas se consideraron los criterios de evaluación establecidos en el punto 6 de las Bases Administrativas Especiales:
Oferta Económica 80%
Plazo 14 %
Cumplimiento requisitos formales 6%
2.- Las obras se ejecutarán de acuerdo con las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas , Plano y demás piezas del proyecto que se aprueban en el presente Decreto.
3.- El plazo de ejecución de las obras es de 150 días corridos a contar del día siguiente de la firma del Acta de Entrega de Terreno.
4.- En caso de incumplimiento del plazo contractual para la ejecución de la Obra estará afecto a las multas según el punto 20 de las Bases Administrativas Especiales. .
5.- El Contratista seleccionado deberá entregar una Boleta de garantía por el fiel cumplimiento del Contrato, equivalente al 10% del valor del contrato de acuerdo a lo señalado en el punto 13 letra b) de las Bases Administrativas Especiales.
6.- impútese el monto de $ 51.295.864 .- IVA incluido, al Código 114.05.28.156 ""CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CONJUNTO RESIDENCIAL BELLA VISTA, CONCEPCIÓN""
7.- Designase Inspector Técnico de la Obra a la señora XIMENA GOMEZ PARRA, Constructor Civil, dependiente de la Dirección de Construcciones.
8.- En caso de impedimento legal de la señora XIMENA GÓMEZ PARA, la reemplazará, con todas las atribuciones que otorgan las Bases Administrativas Generales y Especiales, la Constructor Civil, señora MARGARITA BRAVO FUENTES.
9.- Procédase a la elaboración del Contrato de Ejecución de Obra respectivo, por la Dirección de Construcciones, quien podrá requerir los documentos señalados en el punto 6 de las Bases Administrativas Especiales.
ANOTESE, COMUNIQUESE, Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHIVESE.
POR ORDEN DEL ALCALDE"
"D E C R E T O
1.- Adjudíquese a la Empresa CONSTRUCTORA INGENIERIA Y OBRAS CIVILES VICTORIA LTDA. , la ejecución de la obra ""CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL JOHN KENNEDY, CONCEPCIÓN"" a Suma Alzada por el valor de $ 54.036.877 . (cincuenta y cuatro millones, treinta y seis mil, ochocientos setenta y siete pesos) IVA incluido, por ser la oferta más conveniente para los intereses Municipales. Para la evaluación de las ofertas recibidas se consideraron los criterios de evaluación establecidos en el punto 6 de las Bases Administrativas Especiales:
Oferta Económica 80%
Plazo 14%
Cumplimiento requisitos formales 6%
2. - Las obras se ejecutarán de acuerdo con las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Plano y demás piezas del proyecto que se aprueban en el presente Decreto.
3.- El plazo de ejecución de las obras es de 150 días corridos, a contar del día siguiente de la firma del Acta de Entrega de Terreno.
4. - En caso de incumplimiento del plazo contractual para la ejecución de la obra estará afecto a las multas según el punto 20 de las Bases Administrativas Especiales.
5.- El Contratista seleccionado deberá entregar una Boleta de Garantía, por el fiel cumplimiento del Contrato, equivalente al 10% del valor del Contrato, de acuerdo a lo señalado en el punto 13 letra b) de las Bases Administrativas Especiales.
6.- impútese el monto de $ 54.036.877 .- IVA incluido, al Código 114.05.28.158 ""CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL JOHN KENNEDY, CONCEPCIÓN""
7.- Designase Inspector Técnico de la Obra a la señora XIMENA GOMEZ PARRA, Constructor Civil, dependiente de la Dirección de Construcciones.
8.- En caso de impedimento legal de la señora XIMENA GÓMEZ PARA, la reemplazará, con todas las atribuciones que otorgan las Bases Administrativas Generales y Especiales, la Constructor Civil, señora MARGARITA BRAVO FUENTES.
9.- Procédase a la elaboración del Contrato de Ejecución de Obra respectivo, por la Dirección de Construcciones, quien podrá requerir los documentos señalados en el punto 6 de las Bases Administrativas Especiales.
ANOTESE, COMUNIQUESE, Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHIVESE.
POR ORDEN DEL ALCALDE"
|
|
Resuelvo
|
|
1.- Apruébese la siguiente acta de adjudicación para el ID: 2417-27-LP15, Construcción Sede Social Conjunto Residencial Bellavista, y Construcción Sede Social John Kennedy, Los proyectos a licitar se refieren a la contratación de las obras denominadas CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CONJUNTO RESIDENCIAL BELLAVISTA y CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JOHN KENNEDY y que consulta la edificación de las sedes sociales de un nivel de 78,1 m2 y 119 m2 respectivamente, según Especificaciones Técnicas y planos de los proyectos. La Empresa adjudicada, previo a iniciar la construcción, deberá elaborar los proyectos de estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas, para lo cual dispondrá de un plazo no superior a los 15 días corridos a partir de la entrega de terreno, los cuales se contabilizarán dentro del plazo de ejecución ofertado, en caso de no entregar dichos proyectos, estará afecto a la multa por atraso, en relación al monto de los proyectos. Dichos proyectos deberán tener el VºBº de la ITO para iniciar la ejecución de la obra propiamente tal.
|
|
Acta Adjudicación
|
|
Organismo Demandante
|
|
Razón Social
|
I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
|
|
Unidad de Compra
|
CONSTRUCCIONES MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
|
|
R.U.T.
|
69.150.400-K
|
|
Dirección
|
O'Higgins 525
|
|
Comuna
|
Concepción
|
|
Ciudad en que se genera la Adquisición
|
Región del Biobío
|
|
|
Datos del Contacto para esta Licitación
|
|
Nombre Completo
|
Sergio Burgos Viveros
|
|
Cargo
|
|
|
Teléfono
|
56-41-2266641
|
|
Fax
|
56-41-2266641
|
|
E-Mail
|
|
|
|
Datos de la Adquisición
|
|
Número de Adquisición
|
2417-27-LP15
|
|
Nombre de Adquisición
|
Construcción Sede Social Conjunto Residencial Bellavista, y Construcción Sede Social John Kennedy
|
|
Tipo de Adquisición
|
Licitación Pública Mayor 1000 UTM (LP)
|
|
Descripción
|
Los proyectos a licitar se refieren a la contratación de las obras denominadas CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CONJUNTO RESIDENCIAL BELLAVISTA y CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JOHN KENNEDY y que consulta la edificación de las sedes sociales de un nivel de 78,1 m2 y 119 m2 respectivamente, según Especificaciones Técnicas y planos de los proyectos. La Empresa adjudicada, previo a iniciar la construcción, deberá elaborar los proyectos de estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas, para lo cual dispondrá de un plazo no superior a los 15 días corridos a partir de la entrega de terreno, los cuales se contabilizarán dentro del plazo de ejecución ofertado, en caso de no entregar dichos proyectos, estará afecto a la multa por atraso, en relación al monto de los proyectos. Dichos proyectos deberán tener el VºBº de la ITO para iniciar la ejecución de la obra propiamente tal.
|
|
Tipo de Convocatoria
|
ABIERTO
|
|
Moneda
|
Peso Chileno
|
|
Fecha de Publicación
|
17/4/2015 18:58
|
|
Fecha de Cierre
|
14/5/2015 12:00
|
|
Tipo de Adjudicación
|
Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
|
|
Monto Neto Adjudicado
|
$ 88.514.909
|
|
Monto Neto Estimado del Contrato
|
$ 88.514.909
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anexos a la Adjudicación
| Sel. | Anexo | Tipo | Descripción | Tamaño | Fecha de Adjunto | Acciones |
| 211-CC-2015, 2417-27-LP15, Adjudica Construcción Sede Social Conj.pdf | Resolución/Decreto Adjudicación | 211-CC-2015, 2417-27-LP15, Adjudica Construcción Sede Social Conjunto Residencial Bella Vista, Concepción | 1393 KB | 02-07-2015 21:48:56 | |
| 212-CC-2015, 2417-27-LP15, Adjudica Construcción Sede Social Joh.pdf | Resolución/Decreto Adjudicación | 212-CC-2015, 2417-27-LP15, Adjudica Construcción Sede Social John Kennedy, Concepción | 1700 KB | 02-07-2015 21:48:28 | |
| 211-CC-2015, 2417-27-LP15, Adjudica Construcción Sede Social Conj.pdf | DOCUMENT_TYPE_ACTA_EVALUACION_ADJ_ATTACHMENT | 211-CC-2015, 2417-27-LP15, Adjudica Construcción Sede Social Conjunto Residencial Bella Vista, Concepción | 1393 KB | 02-07-2015 21:47:57 | |
| 212-CC-2015, 2417-27-LP15, Adjudica Construcción Sede Social Joh.pdf | DOCUMENT_TYPE_ACTA_EVALUACION_ADJ_ATTACHMENT | 212-CC-2015, 2417-27-LP15, Adjudica Construcción Sede Social John Kennedy, Concepción | 1700 KB | 02-07-2015 21:47:08 | |
|
|
|
|
Comisión Evaluadora
|
| 8876044-1 | MARGARITA BELMAR CAMPOS | CONTADOR AUDITOR |
| 13604691-8 | JANETTE PATRICIA CID AEDO | ABOGADO |
| 8289746-1 | MARIA ISABEL ESCALONA RIVEROS | CONSTRUCTOR CIVIL |
| 8030903-1 | XIMENA GOMEZ PARRA | CONSTRUCTOR CIVIL |
| 17186809-2 | KARLA ANDREA MUÑOZ RAMIREZ | ADMINISTRADOR PÚBLICO |
|
|
|
|
Resultado de la Adjudicación
|
|
|
|
|
|
|
|
|