|
Resolución de Acta de Adjudicación
|
Adquisición Nº
2417-13-LE15
Adjudicación Informada en portal el
8/5/2015 18:57
|
|
|
En
Concepción,
06-05-2015
|
|
Nro de
Decreto
139-CC-2015
|
|
|
|
|
Vistos
|
|
"CONCEPCIÓN, 06 de mayo del 2015.-
Nº 139-CC-2015 / VISTOS : las Bases Administrativas Especiales, las Especificaciones Técnicas, los Planos, el Presupuesto Oficial, y demás antecedentes elaborados por este Municipio, para la ejecución de la obra ""CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CD EL FLECHA"" ; según consta en el Decreto Nº 69-CC-2015 , de fecha 06 de marzo del 2015; la licitación del portal electrónico Chile Compra Nº 2417-13-LE15; el Acta de Apertura Electrónica de la Licitación Pública, de fecha 27 de marzo del 2015 ; el Informe Técnico, de fecha 07 de abril del 2015; el ORD. Nº 245, de fecha 08 de abril del 2015, del señor Director de Construcciones; en la cual consta el oferente y monto de la oferta ; la oferta presentada por la Empresa SOCIEDAD DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. ; el VºBº del señor Alcalde, en 1ª hoja del Ord. en comento, de fecha 09 de abril del 2015 ; el Certificado de Imputación Nº 267 de fecha 30 de abril del 2015 ; el Acuerdo Nº 1202-88-15, de fecha 23 de abril del 2015 ; el Decreto Alcaldicio Nº 01/2014, de fecha 13 de enero del 2014, y en uso de las atribuciones que confieren al Alcalde , los Artículos 12,56 inciso primero, 62 y 63 letra i) de la Ley Nº 18695, Orgánica Constitucional de Municipalidades ,"
|
|
Considerando
|
|
"D E C R E T O :
1.- Adjudíquese a la Empresa SOCIEDAD DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LTOA., la ejecución de la obra ""CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CD EL FLECHA"" ; a Suma Alzada por el valor de $ 39.750.442. (treinta y nueve millones, setecientos cincuenta mil, cuatrocientos cuarenta y dos pesos) IVA incluido, por ser la oferta más conveniente para los intereses Municipales. Para la evaluación de las ofertas recibidas se consideraron los criterios de evaluación establecidos en el punto 6 de las Bases Administrativas Especiales:
Oferta Económica 80%
Plazo 14%
Cumplimiento requisitos formales 06%
2.- Las obras se ejecutarán de acuerdo con las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Plano y demás piezas del proyecto que se aprueban en el presente Decreto.
3.- El plazo de ejecución de las obras es de 160 días corridos, a contar del día siguiente de la firma del Acta de Entrega de Terreno .
4.- En caso de incumplimiento del plazo contractual para la ejecución de la obra estará afecto a las multas según el punto 20 de las Bases Administrativas Especiales.
5.- El Contratista seleccionado deberá entregar una Boleta de Garantía , por el fiel cumplimiento del Contrato, equivalente al 10% del valor del Contrato , de acuerdo a lo señalado en el punto 13 letra b) de las Bases Administrativas Especiales.
6.- lmpútese el monto de $ 39.750.442.- IVA incluido, al Código 31.02.004.007.034 ""PMU-CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CD EL FLECHA""
7.- Designase Inspector Técnico de la Obra a la señora MARGARITA BRAVO FUENTES, Constructor Civil, dependiente de la Dirección de Construcciones .
8.- En caso de impedimento legal de la señora MARGARITA BRAVO FUENTES, la reemplazará, con todas las atribuciones que otorgan las Bases Administrativas Generales y Especiales, la Constructor Civil señora XIMENA GOMEZ PARRA.
9.- Procédase a la elaboración del Contrato de Ejecución de Obra respectivo, por la Dirección de Construcciones, quien podrá requerir los documentos señalados en el punto 9.2 de las Bases Administrativas Especiales.
ANOTESE, COMUNIQUESE, Y EN SU OPORTUNIDAD , ARCHIVESE .
POR ORDEN DEL ALCALDE"
|
|
Resuelvo
|
|
1.- Apruébese la siguiente acta de adjudicación para el ID: 2417-13-LE15, Construcción Sede Social Cd Flecha, Las presentes Bases Administrativas Especiales, se refieren a la licitación Pública de la obra denominada CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CD FLECHA emplazada en la comuna de Concepción, obra que se contratará a Suma Alzada y que se complementan con las Bases Administrativas Generales que también se adjuntan. El proyecto a licitar se refiere a la contratación de la obra denominada “CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CD FLECHA” ubicada calle Fernández Vial Nº 2706, sector Lorenzo Arenas 2 y tiene por finalidad la edificación de una sede con una superficie total construida de 87,37 m², la cual se emplazará en el área de terreno privado en Concepción, de acuerdo al plano de emplazamiento, que forma parte del proyecto de arquitectura, debiendo previamente demoler totalmente la construcción liviana indicada en planos y que sirve de actual sede, para lo cual deberá contar con los permisos necesarios. En forma general consulta una construcción de 1 nivel, con fundación corrida de hormigón, estructura de tabiquería exterior pino IPV 2x4” e interior de 2x3”, cerchas dobles 1x6”, cubierta de tejas Innpatex y planchas de zinc alum, revestimientos exteriores de planchas de OSB e interiores de terciado ranurado y fibrocemento liso y pavimentos de radier y baldosas, todo lo cual se ejecutará en estricto acuerdo con los planos y las especificaciones técnicas adjuntas a la presente licitación. La Empresa adjudicada, previo a iniciar la construcción, deberá elaborar los proyectos de estructuras e instalaciones sanitarias, para lo cual dispondrá de un plazo no superior a los 15 días corridos a partir de la entrega de terreno, los cuales se contabilizarán dentro del plazo de ejecución ofertado, en caso de no entregar dichos proyectos, estará afecto a la multa por atraso, en relación al monto de los proyectos. Dichos proyectos deberán tener el VºBº de la ITO para iniciar la ejecución de la obra propiamente tal.
|
|
Acta Adjudicación
|
|
Organismo Demandante
|
|
Razón Social
|
I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
|
|
Unidad de Compra
|
CONSTRUCCIONES MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
|
|
R.U.T.
|
69.150.400-K
|
|
Dirección
|
O'Higgins 525
|
|
Comuna
|
Concepción
|
|
Ciudad en que se genera la Adquisición
|
Región del Biobío
|
|
|
Datos del Contacto para esta Licitación
|
|
Nombre Completo
|
Sergio Burgos Viveros
|
|
Cargo
|
|
|
Teléfono
|
56-41-2266641
|
|
Fax
|
56-41-2266641
|
|
E-Mail
|
|
|
|
Datos de la Adquisición
|
|
Número de Adquisición
|
2417-13-LE15
|
|
Nombre de Adquisición
|
Construcción Sede Social Cd Flecha
|
|
Tipo de Adquisición
|
Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)
|
|
Descripción
|
Las presentes Bases Administrativas Especiales, se refieren a la licitación Pública de la obra denominada CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CD FLECHA emplazada en la comuna de Concepción, obra que se contratará a Suma Alzada y que se complementan con las Bases Administrativas Generales que también se adjuntan. El proyecto a licitar se refiere a la contratación de la obra denominada “CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CD FLECHA” ubicada calle Fernández Vial Nº 2706, sector Lorenzo Arenas 2 y tiene por finalidad la edificación de una sede con una superficie total construida de 87,37 m², la cual se emplazará en el área de terreno privado en Concepción, de acuerdo al plano de emplazamiento, que forma parte del proyecto de arquitectura, debiendo previamente demoler totalmente la construcción liviana indicada en planos y que sirve de actual sede, para lo cual deberá contar con los permisos necesarios. En forma general consulta una construcción de 1 nivel, con fundación corrida de hormigón, estructura de tabiquería exterior pino IPV 2x4” e interior de 2x3”, cerchas dobles 1x6”, cubierta de tejas Innpatex y planchas de zinc alum, revestimientos exteriores de planchas de OSB e interiores de terciado ranurado y fibrocemento liso y pavimentos de radier y baldosas, todo lo cual se ejecutará en estricto acuerdo con los planos y las especificaciones técnicas adjuntas a la presente licitación. La Empresa adjudicada, previo a iniciar la construcción, deberá elaborar los proyectos de estructuras e instalaciones sanitarias, para lo cual dispondrá de un plazo no superior a los 15 días corridos a partir de la entrega de terreno, los cuales se contabilizarán dentro del plazo de ejecución ofertado, en caso de no entregar dichos proyectos, estará afecto a la multa por atraso, en relación al monto de los proyectos. Dichos proyectos deberán tener el VºBº de la ITO para iniciar la ejecución de la obra propiamente tal.
|
|
Tipo de Convocatoria
|
ABIERTO
|
|
Moneda
|
Peso Chileno
|
|
Fecha de Publicación
|
9/3/2015 16:44
|
|
Fecha de Cierre
|
27/3/2015 12:00
|
|
Tipo de Adjudicación
|
Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
|
|
Monto Neto Adjudicado
|
$ 28.308.248
|
|
Monto Neto Estimado del Contrato
|
$ 33.403.733
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comisión Evaluadora
|
| 17186809-2 | KARLA ANDREA MUÑOZ RAMIREZ | ADMINISTRADOR PÚBLICO |
| 8293298-4 | JOVANKA ALAVANIA MORENO | INGENIERO CONSTRUCTOR |
| 13307134-2 | VANESSA BARRO QUEIROLO | ABOGADO |
| 17246048-8 | GONZALO RIVERA TRIGO | ADMINISTRADOR PÚBLICO |
| 6310974-6 | CARLOS ANDRES MARDONES SALGADO | INGENIERO (E) EN ADMINISTRACIÓN |
|
|
|
|
Resultado de la Adjudicación
|
|
|
|
|
|
|
|
|