|
Resolución de Acta de Adjudicación
|
Adquisición Nº
653-59-LP14
Adjudicación Informada en portal el
12/11/2014 15:30
|
|
|
En
Talca,
12-11-2014
|
|
Nro de
Resolución
4003
|
|
|
|
|
Vistos
|
|
a) La Resolución Exenta N° 3307 del 15 de Septiembre de 2014 del Gobierno Regional del Maule, que aprueba el Convenio Mandato suscrito con fecha 12 de Septiembre de 2014, entre el Gobierno Regional del Maule y el Servicio de Vivienda y Urbanización Región del Maule, para la ejecución del Proyecto “Conservación Pavimento Vías Urbanas Región del Maule año 2014”, Región del Maule, BIP N° 30.336.025-0, financiamineto F.N.D.R. Tradicional;
b) La Resolución Exenta Nº 3418 del 03 de Octubre de 2014 del SERVIU Región del Maule, que aprueba la Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Anexos y demás antecedentes entregados por el SERVIU Región del Maule, de la Propuesta Pública N° 59/2014, ID Mercado Público Nº 653-59-LP14, a suma alzada, Proyecto “Conservación Pavimento Vías Urbanas Región del Maule año 2014, Comuna de Maule Línea 1”, Región del Maule, Código BIP N° 30.336.025-0, financiamiento F.N.D.R. tradicional;
c) La Publicación del llamado a Licitación Pública en el Diario la Prensa con fecha 03 de Octubre de 2014 y en el Portal Web de Internet www.mercadopublico.cl, con fecha 03 de Octubre de 2014, de acuerdo a lo estipulado en el Art. N° 24 del D.S. 236/2002 y sus modificaciones posteriores, de V. y U.;
d) El Acta de Apertura de la Propuesta Pública 59/2014, ID Mercado Público N° 653-59- LP14, de fecha 23 de Octubre de 2014;
e) El Acta de Selección de Ofertas de fecha 23 de Octubre de 2014, mediante la cual la Comisión Técnica de Apertura y Selección de Ofertas sugiere al Sr. Director (PYT) SERVIU Región del Maule, adjudicar la ejecución de la obra del proyecto, que se indica a Agrocivil SPA., Rut N° 76.227.472-8, según se detalla:
Comuna Nombre Proyecto Monto Ofertado Codigo BIP N°
Maule “Conservación Pavimento Vías Urbanas Región del Maule año 2014, Comuna de Maule Línea 1” $ 84.473.375 IVA incluido 30.336.025-0
f) El Ordinario N° 6589 de fecha 30 de Octubre de 2014, del Director (PYT) SERVIU Región del Maule, dirigido al Jefe de División Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional del Maule, remitiendo los antecedentes de las ofertas presentadas y solicitando su conformidad para adjudicar la ejecución de las obras individualizadas en el visto b), anterior, a Agrocivil SPA., Rut N° 76.227.472-8, en virtud a lo señalado por la Comisión Técnica en el Acta de Seleción de Ofertas de fecha 23 de Octubre de 2014;
g) El Ordinario N° 2285 del 05 de Noviembre de 2014, del Jefe de División Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional del Maule, Dirigidos al Director (PYT) SERVIU Región del Maule, acusando recibo de los antecedentes de adjudicación del proyecto “Conservación Pavimento Vías Urbanas Región del Maule año 2014, Comuna de Maule, Línea 1” Código BIP N° 30.336.025-0, financiamiento F.N.D.R. tradicional, informando además que corresponde a la Unidad Técnica decidir sobre la adjudicación del contratos, en conformidad a lo dispuesto en el Convenio Mandato aprobado por Resolución Exenta N° 3307 del 15 de Septiembre de 2014;
h) La Adición Numero 1 y las Aclaraciones efectuadas mediante el foro de Preguntas y Respuestas de la Licitación pública 59/2014, ID mercado Público N° 653-59-LP14, entregadas por el SERVIU Región del Maule.
i) Lo dispuesto en el Art. 9 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y la Ley 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de la administración del estado;
j) Lo establecido en Bases Generales Reglamentarias de contratación de obras a suma alzada D.S. N° 236/2002 y sus modificaciones, de V. y U.;
k) La Resolución Nº 1.600 del 30/10/2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón;
l) Las facultades que me confieren el D.S. N° 355/76 (V. y U.), la Resolución Nº 248 de fecha 18 de marzo de 2013 (V. y U.), el Decreto Exento Nº 43 de fecha 25 de Abril de 2014 de (V. y U.), y el D.F.L. N° 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo;
|
|
Considerando
|
|
SIN CONSIDERANDO
|
|
Resuelvo
|
|
1º Apruébese el Acta de Selección de Ofertas indicada en el visto e) precedente, aceptase la oferta a Agrocivil SPA., Rut N° 76.227.472-8, por la suma de $ 84.473.735 IVA incluido y contrátesele la ejecución de las obras, a suma alzada, correspondientes al Proyecto “Conservación Pavimento Vías Urbanas Región del Maule año 2014, Comuna de Maule Línea 1”, Código BIP N° 30.336.025-0, financiamiento F.N.D.R. Tradicional.
2° Apruébense la Adición Numero 1 y Aclaraciones efectuadas mediante el foro de Preguntas y Respuestas de la Licitación Pública 59/2014, ID Mercado Público N° 653-59-LP14, entregadas por el SERVIU Región del Maule, en virtud de lo señalado en el artículo N° 40 del D.S. 236/2002 y sus modificaciones posteriores, de V. y U., y en el artículo N° 27 de la ley N° 19.886, de Compras Públicas y Reglamento de 2003, del Ministerio de Hacienda.
3° Déjense establecidas las siguientes condiciones especiales:
a) Inspección Técnica de obra: Director de obra e ITO – Constructor Civil Sr. Alejandro Polanco Gonzalez, Rut N° 10.538.242-1 - ITO Reemplazante – Ingeniero Constructor Sr. Mauricio Veloso Montecino, Rut N° 15.147.023-8.
b) El ITO Director o quién lo reemplace, verificará y consignará en el Acta de Entrega de Terreno, el correcto y oportuno cumplimiento por parte del Contratista, respecto a lo siguiente:
a) Que cuente con la Póliza de Garantía por Responsabilidad Civil por daños a Terceros, correctamente emitida.
b) Que cuente con la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento correctamente emitida.
c) Que la Resolución de Contrato de Obra se encuentre debidamente protocolizada.
c) El Director de Obra e ITO, o quién lo reemplace, para los efectos de cancelación de los Estados de Pagos, elaborará el Presupuesto Compensado de la Obra, y entregará copias del mismo al contratista, a la Unidad de Administración de Contratos del Departamento Técnico del SERVIU y al Gobierno Regional del Maule, debiendo quedar consignado este hecho en el Acta de Entrega de Terreno.
d) Será además responsabilidad del ITO Director de Obras y/o ITO Reemplazante, para la correcta y oportuna Inspección de las obras, contar con los antecedentes técnicos y administrativos del proyecto, los cuales se encuentran disponibles en el Portal Web del Mercado Público, ID N° 653-58-LP14;
e) Plazo de ejecución de obras: El plazo será de 60 días corridos a contar de la fecha del acta de entrega de terreno, punto 3.5, letra d) y punto 6, letra h), de las Bases Administrativas Especiales.
f) Forma de pago: La obra se cancelará mediante Estados de Pagos Mensuales, de acuerdo a disponibilidad de caja y conforme a la programación financiera que debe presentar el Contratista .Los Estados de Pagos serán formulados por el Contratista, de acuerdo a lo señalado en las Bases Administrativas Especiales, punto 3.4, letra g) y al Título VI Art. N° 114 del D.S. 236/2002, de V. y U.
g) Anticipo: No se consulta ningún tipo de anticipo para la ejecución de las obras, punto 3.4 letra h), de las Bases Administrativas Especiales.
h) Presentación documentos de Garantías: Según punto N° 12, de las Bases Administrativas Especiales.
i) Protocolización del Contrato: Según punto N° 11, de las Bases Administrativas Especiales.
j) Comunicación de la adjudicación de la propuesta: Conforme a punto 11.1, de las Bases Administrativas Especiales.
k) Presentación y plazos de entrega de antecedentes previo a la suscripción y protocolización del contrato; Según punto 11.2 de las Bases Administrativas Especiales.
l) Presentación de antecedentes previo a la suscripción de protocolización del contrato
(Punto 11.2.1), de las Bases Administrativas Especiales
Previo a la fecha de suscripción del contrato el contratista deberá acompañar los siguientes antecedentes:
a) Entregar una Boleta Bancaria de Garantía a nombre del Gobierno Regional del Maule, que caucione el Fiel Cumplimiento del Contratos, conforme a lo estipulado en el Art. 50 del D.S 236/2002, de V. y U. y al punto N° 11.2.1, letra a), de las Bases Administrativas Especiales).
b) Entregar una Póliza de Seguros a nombre del Gobierno Regional del Maule, que caucione cualquier daño ocasionado a terceros, con motivo de la ejecución de las obras, conforme a lo dispuesto en el Art. N° 51 del D.S. 236/2002, de V. y U. y al punto N° 11.2.1, letra c), de las Bases Administrativas Especiales).
c) Declaración Jurada Simple indicando la identificación de los socios o accionistas principales, según corresponda (Art. T, letra e)) Ley 20.285, sobre Acceso a la Información Pública (punto N° 11.2.1, letra d), de las Bases Administrativas Especiales).
m) Plazo para la entrega de las garantías y certificado previos a la suscripción del contrato.
De acuerdo a lo establecido en el punto 11.2.2, de las Bases Administrativas Especiales
n) Plazo para la suscripción del Contrato. Conforme a lo dispuesto en el punto 11.3, de las Bases Administrativas Especiales.
ñ) El incumplimiento en la entrega oportuna de los antecedentes, dentro de los plazos establecidos en los puntos 11.2 y 11.3, de las Bases Administrativas Especiales, será sancionado conforme a lo dispuesto en el punto 11.4, de las mismas.
4° Déjese establecido que los gastos que demande el cumplimiento del presente, impútese, al Subtítulo 31, ITEM 02 – Código BIP N° 30.336.025-0, Proyecto “Conservación Pavimento Vías Urbanas Región del Maule año 2014”, financiamiento F.N.D.R. Tradicional:
Anótese, comuníquese, y publíquese en el Portal Web Mercado Publico
|
|
Acta Adjudicación
|
|
Organismo Demandante
|
|
Razón Social
|
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION
|
|
Unidad de Compra
|
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION
|
|
R.U.T.
|
61.819.000-5
|
|
Dirección
|
2 NORTE Nº 925
|
|
Comuna
|
Talca
|
|
Ciudad en que se genera la Adquisición
|
Región del Maule
|
|
|
Datos del Contacto para esta Licitación
|
|
Nombre Completo
|
Alfonso Garrido
|
|
Cargo
|
Profesional Unidad de Contratos
|
|
Teléfono
|
56-71-2204950
|
|
Fax
|
--
|
|
E-Mail
|
|
|
|
Datos de la Adquisición
|
|
Número de Adquisición
|
653-59-LP14
|
|
Nombre de Adquisición
|
Conservación Pavimento Vías Urbanas, Maule l1
|
|
Tipo de Adquisición
|
Licitación Pública Mayor 1000 UTM (LP)
|
|
Descripción
|
Las obras de conservación consistirán en el reemplazo de losas o paños de pavimento en todos los sectores en donde se evidencie daño, complementándolo con la limpieza y aplicación de sello de juntas de dilatación. Además se considera la reposición de la totalidad de soleras, zarpas y badenes en los sectores a intervenir
|
|
Tipo de Convocatoria
|
ABIERTO
|
|
Moneda
|
Peso Chileno
|
|
Fecha de Publicación
|
3/10/2014 15:00
|
|
Fecha de Cierre
|
23/10/2014 10:00
|
|
Tipo de Adjudicación
|
Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
|
|
Monto Neto Adjudicado
|
$ 70.986.029
|
|
Monto Neto Estimado del Contrato
|
$ 70.986.029
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comisión Evaluadora
|
| 16531227-9 | Jorge JIMENEZ FUENTES | Ing. Constructor |
| 14017194-8 | RODRIGO BENAVENTE MUÑOZ | Ing. Constructor |
| 13310318-k | GUIDO ZAMBRANO HERNANDEZ | Ing. Constructor |
|
|
|
|
Resultado de la Adjudicación
|
|
|
|
|
|
|
|
|