|
Resolución de Acta de Adjudicación
|
Adquisición Nº
1735-46-LP10
Adjudicación Informada en portal el
8/3/2011 12:33
|
|
|
En
,
03-03-2011
|
|
Nro de
Decreto
654
|
|
|
|
|
Vistos
|
|
a) El Convenio de Transferencia de Recursos de fecha 15 de Noviembre de 2010, entre el Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Municipalidad de Arauco, para la ejecución del Proyecto de Infraestructura “Reparación Jardín Infantil Eduardo Frei, Comuna de Arauco”.
b) La Resolución Exenta Nº 015/4588 de fecha 15 de Noviembre de 2010, mediante la cual se aprueba Convenio de Transferencia de Fondos para la ejecución de la obra “Reparación Jardín Infantil Eduardo Frei, Comuna de Arauco”.
c) La Cuenta “Administración de Fondos” 2140508012, la cual contempla el Financiamiento para la ejecución de la Obra “Reparación Jardín Infantil Eduardo Frei, Comuna de Arauco”.
d) Las Bases Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas, Anexos y demás antecedentes elaborados por esta Municipalidad para el llamado a Licitación Pública ID. 1735-46-LP10 para la ejecución de la Obra “Reparación Jardín Infantil Eduardo Frei, Comuna de Arauco”.
e) El Decreto Nº 2156 de fecha 01 de Diciembre de 2010, por medio del cual se Aprueban las Bases de la Licitación Pública, ID. 1735-46-LP10 “Reparación Jardín Infantil Eduardo Frei, Comuna de Arauco”.
f) La Publicación en el Portal Mercado Público de fecha 01 de Diciembre de 2010, de la Licitación Pública ID. 1735-46-LP10 “Reparación Jardín Infantil Eduardo Frei, Comuna de Arauco”.
g) El Acta de Apertura de la Licitación Pública ID. 1735-46-LP10, de fecha 17 de Diciembre de 2010, en la cual constan las Ofertas presentadas, en el Portal Mercado Público.
h) La Oferta presentada por la Empresa Valitrans Ingeniería y Construcción Ltda., para la ejecución de la obra “Reparación Jardín Infantil Eduardo Frei, Comuna de Arauco”, por un monto de $53.745.082.- (cincuenta y tres millones setecientos cuarenta y cinco mil ochenta y dos pesos), Impuestos Legales incluidos, con un plazo de ejecución de 50 días corridos.
i) El Informe Evaluación Técnico – Económica Nº 08 de fecha 07 de Enero de 2011, en el cual se analizan las ofertas presentadas a la Licitación Pública ID. 1735-46-LP10 “Reparación Jardín Infantil Eduardo Frei, Comuna de Arauco” y se recomienda su adjudicación.
j) El Oficio Circular Nº 236 de 1982 del Sr. Contralor Regional del Bio Bío, y
k) El Oficio Circular Nº 7251 de 2008, de la Contraloría General de la República, mediante la cual deja sin efecto las Circulares Nº 64.230 de 1978, 625 de 1980 y 25.379 de 1982 y 40.506 que imparte Instrucciones sobre la Toma de Conocimiento.
l) La Ley Nº 19.886 “Ley de Compras Públicas” y su Reglamento.
m) Las Facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades”.
|
|
Considerando
|
|
a) La necesidad de reparar las actuales dependencias del Jardín Infantil Eduardo Frei, para una mejor atención de Párvulos e Infantes.
b) La Oferta presentada por la Empresa Valitrans Ingeniería y Construcción Ltda., para la ejecución de la obra “Reparación Jardín Infantil Eduardo Frei, Comuna de Arauco”.
|
|
Resuelvo
|
|
1.- Aceptase la Oferta presentada a la Licitación Pública ID. 1735-46-LP10, por la Empresa Valitrans Ingeniería y Construcción Ltda., para la ejecución de la obra “Reparación Jardín Infantil Eduardo Frei, Comuna de Arauco”, por un monto de $ 53.745.082.- (cincuenta y tres millones setecientos cuarenta y cinco mil ochenta y dos pesos), Impuestos Legales incluidos.
2.- El plazo de ejecución de la obra es de 50 días corridos, contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno.
3.- Establécese que si las obras se entregaren con posterioridad a la fecha establecida para su terminación, se aplicará una multa por cada día de atraso, equivalente al 01%o (uno por mil) del monto neto total del Contrato y sus modificaciones si las hubiere.
4.- El Contratista, deberá presentar al momento de la firma del Contrato, una Boleta de Garantía o Vale Vista por el “Fiel Cumplimiento del Contrato y Pago de las Obligaciones Laborales y Sociales con los Trabajadores”, por un monto correspondiente al 10% del Valor del Contrato y una vigencia de mínima de 140 días corridos.
5.- Impútese el Cumplimiento del presente Decreto a la Cuenta “Administración de Fondos” 2140508012, para la ejecución de la Obra “Reparación Jardín Infantil Eduardo Frei, Comuna de Arauco”.
|
|
Acta Adjudicación
|
|
Organismo Demandante
|
|
Razón Social
|
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
|
|
Unidad de Compra
|
Secretaría Comunal de Planificación
|
|
R.U.T.
|
69.160.100-5
|
|
Dirección
|
|
|
Comuna
|
|
|
Ciudad en que se genera la Adquisición
|
Región del Biobío
|
|
|
Datos del Contacto para esta Licitación
|
|
Nombre Completo
|
Jose Gonzalez
|
|
Cargo
|
Director Secplan
|
|
Teléfono
|
56-41-2553379-
|
|
Fax
|
|
|
E-Mail
|
|
|
|
Datos de la Adquisición
|
|
Número de Adquisición
|
1735-46-LP10
|
|
Nombre de Adquisición
|
Reparacion Jardin Infantil y Sala Cuna Eduardo Frei
|
|
Tipo de Adquisición
|
Licitación Pública Mayor 1000 UTM (LP)
|
|
Descripción
|
Reparacion Jardin Infantil y Sala Cuna Eduardo Frei
|
|
Tipo de Convocatoria
|
ABIERTO
|
|
Moneda
|
Peso Chileno
|
|
Fecha de Publicación
|
1/12/2010 17:24
|
|
Fecha de Cierre
|
17/12/2010 12:00
|
|
Tipo de Adjudicación
|
Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
|
|
Monto Neto Adjudicado
|
$ 45.163.934
|
|
Monto Neto Estimado del Contrato
|
$ 45.163.934
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comisión Evaluadora
|
| 13103739-2 | Jose Gonzalez Godoy | Secplan |
| 13957690-k | Omar Molina Ibarra | Asesor Juridico |
| 14206296-8 | Rodrigo Lagos Figueroa | Director de Obras |
|
|
|
|
Resultado de la Adjudicación
|
|
|
|
|
|
|
|
|