|
Resolución de Acta de Adjudicación
|
Adquisición Nº
2308-59-LQ25
Adjudicación Informada en portal el
23/7/2025 15:05
|
|
|
En
Osorno,
22-07-2025
|
|
Nro de
Decreto
6068
|
|
|
|
|
Vistos
|
|
El Decreto Nº4.598 del 04.06.2025 que aprueba Bases Administrativas y demás antecedentes.
El Decreto N°4.599 del 04.06.2025 que designa comisión técnica.
Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 del año 1988 y sus posteriores modificaciones.
|
|
Considerando
|
|
El llamado a Propuesta Pública Secplan N°59/2025 a través del mercadopublico.cl, ID 2308-59-LQ25
El Acta de Apertura Electrónica fecha 25.06.2025 y el Acta de Apertura Técnica de fecha 07.07.2025.
El INFORME COMISIÓN TÉCNICA N°61 del 07.07.2025 informando sobre las ofertas y proponiendo adjudicación al oferente TEK CHILE S.A, R.U.T. N°78.090.950-1, con una oferta de $262.772.710.- (valor I.V.A. incluido) y un plazo de ejecución de 180 días corridos, a contar desde la fecha del acta de entrega de terreno.
El V°B° del Asesor Jurídico y providencia del Sr. Alcalde, Concejo.
El Certificado de Concejo N°272 y Acuerdo N°287 del 15.07.2025 del Secretario Concejo Osorno, en el cual aprueban la moción por la unanimidad de los asistentes, adjudicar la licitación “Construcción Semaforización Cruce Santiago Rosas con Avda. Diego de Almagro”, al oferente TEK CHILE S.A, R.U.T. N°78.090.950-1, por un monto total de $262.772.710.- I.V.A. incluido y un plazo de ejecución de 180 días corridos, a contar desde la fecha del acta de entrega de terreno
|
|
Resuelvo
|
|
ACÉPTASE Y ADJUDÍCASE la oferta presentada por TEK CHILE S.A, R.U.T. N°78.090.950-1, representada legalmente por el Sr. PABLO GÓMEZ VILLANUEVA, R.U.T. N°8.396.761-7, ambos con domicilio en Avenida Las Torres N° 1375 – B, Huechuraba, Santiago, por un monto total de $ 262.772.710 I.V.A. incluido y un plazo de ejecución de 180 días corridos, a contar desde la fecha del acta de entrega de terreno.
Del contrato y las Garantías según pto. 14 de las Bases Administrativas.
El contratista debe constituir una garantía por FIEL CUMPLIMIENTO Y CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA, para lo cual deberá entregar un instrumento de caución, BOLETA DE GARANTIA BANCARIA o VALE VISTA o CERTIFICADO DE FIANZA (emitido en este caso por una sociedad anónima o una cooperativa de garantía recíproca, registrada ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)) o PÓLIZA DE SEGURO ELECTRÓNICA o todo otro instrumento que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, por un valor de un 5 % del monto neto ofertado, extendida a favor de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO, RUT N°69.210.100-6. La garantía deberá tener vigencia por el plazo de ejecución ofertado, aumentado en 16 meses más, contados desde la Fecha de firma del contrato. Este instrumento de caución deberá ser entregado de manera conjunta con la firma del contrato y con su respectivo certificado de autenticidad de la garantía. Se debe indicar en la Glosa: “GARANTIZA EL FIEL CUMPLIMIENTO Y CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PROPUESTA PÚBLICA SECPLAN Nº59/2025 CONSTRUCCIÓN SEMAFORIZACIÓN CRUCE SANTIAGO ROSAS CON AVDA DIEGO DE ALMAGRO”.
Fiel y Oportuno cumplimiento de las Leyes Laborales y Previsionales, según pto. 14.4 de las Bases Administrativas.
Serán causales de Término anticipado del contrato, según pto. 14.5 de las Bases Administrativas.
Inspección Técnica de la Obra, de acuerdo al pto. 15 de las Bases Administrativas.
Ejecución de la Obra, de acuerdo al pto. 16 de las Bases Administrativas.
Obligación del Contratista de acuerdo al pto. 17 de las Bases Administrativas.
De los plazos, según punto 18 de las Bases Administrativas.
Aumento, Disminución y obras extraordinarias, según pto. 19 de las Bases Administrativas.
De los Dispositivos de protección y Daños a Terceros, según punto 20 de las Bases Administrativas.
De los seguros, según punto 21 de las Bases Administrativas.
Cumplimiento de las obligaciones laborales, según punto 22 de las Bases Administrativas.
Del Encargado de la Obra, según punto 23 de las Bases Administrativas.
Modalidad de pago, según pto. 24 de las Bases Administrativas.
Multas de acuerdo al pto. 25 de las Bases Administrativas.
No se consideran anticipos, según punto 26 de las Bases Administrativas.
De la Recepción de las Obras según punto 27 de las Bases Administrativas.
La Garantía de la Obra, según lo establecido en el punto 28 de las bases Administrativas.
Unión Temporal de Proveedores (UTP) de acuerdo al pto. 29 de las Bases Administrativas.
IMPÚTENSE los gastos a las siguientes cuentas presupuestarias para financiar el proyecto de la Ley de Espacio Público contenida en el PIIMEP, Evaluación de las Obras de “Construcción Semaforización cruce calle Santiago Rosas con Avenida Diego de Almagro”:
Cuenta Denominación Presupuesto Disponible
31.02.004.029 Aporte al Espacio público $77.200.000.-
114.05.04.003.002 Aporte al Espacio público $226.982.033.-
TOTAL $304.182.033.-
REDÁCTESE el respectivo contrato por la Dirección de Asesoría Jurídica.
|
|
Acta Adjudicación
|
|
Organismo Demandante
|
|
Razón Social
|
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
|
|
Unidad de Compra
|
SECRETARIA DE PLANIFICACION
|
|
R.U.T.
|
69.210.100-6
|
|
Dirección
|
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
|
|
Comuna
|
Osorno
|
|
Ciudad en que se genera la Adquisición
|
Región de los Lagos
|
|
|
Datos del Contacto para esta Licitación
|
|
Nombre Completo
|
Ximena Patricia Trujillo Nayan
|
|
Cargo
|
Encargada Licitaciones
|
|
Teléfono
|
56-64-2218710
|
|
Fax
|
--
|
|
E-Mail
|
|
|
|
Datos de la Adquisición
|
|
Número de Adquisición
|
2308-59-LQ25
|
|
Nombre de Adquisición
|
SEMAFORIZACIÓN SANTIAGO ROSAS CON D. DE ALMAGRO
|
|
Tipo de Adquisición
|
Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
|
|
Descripción
|
El proyecto contempla la construcción de la semaforización de calle Santiago Rosas con Avda. Diego de Almagro en el sector Oriente de la comuna de Osorno
|
|
Tipo de Convocatoria
|
ABIERTO
|
|
Moneda
|
Peso Chileno
|
|
Fecha de Publicación
|
5/6/2025 10:03
|
|
Fecha de Cierre
|
25/6/2025 15:00
|
|
Tipo de Adjudicación
|
Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
|
|
Monto Neto Adjudicado
|
$ 220.817.403
|
|
Monto Neto Estimado del Contrato
|
$ 220.817.403
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comisión Evaluadora
|
| 10017467-7 | Yazmin Petrovich Rosas | Abogado |
| 17561309-9 | Walter Ramírez Alvarez | Ingeniero Civil |
| 8622430-5 | Pedro carcamo Landa | Enc. Depto. Estudios de Tránsito |
|
|
|
|
Resultado de la Adjudicación
|
|
| |
|
|
Total Línea |
$ 220.817.403 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|