|
Resolución de Acta de Adjudicación
|
Adquisición Nº
3639-2-LQ23
Adjudicación Informada en portal el
10/3/2023 12:43
|
|
|
En
San Gregorio,
08-03-2023
|
|
Nro de
Decreto
0163
|
|
|
|
|
Vistos
|
|
PUNTA DELGADA, 08 de marzo de 2023.
NUM. 0163 / (SECCIÓN “C”) VISTOS:
1. La Res. Ex. N° 00642 de fecha 09.06.2022 en que aprueba el convenio y su anexo, celebrado con fecha 20.05.2022 entre la Dirección de Educación Pública y la Ilustre Municipalidad de San Gregorio, dentro del Programa de Fortalecimiento de Educación Publica en el marco de la convocatoria 01-2022.
2. El D.A. N° 0443 (SECCIÓN “B”) de fecha 14.06.2022 en que se aprueba el convenio y su anexo, celebrado con fecha 20.05.2022, entre la Dirección de Educación Pública y la I. Municipalidad de San Gregorio, para financiar el proyecto de conservación de infraestructura para el establecimiento educacional “Escuela Punta Delgada”, RBD: 8470 de la comuna de San Gregorio, denominado “Conservación Escuela Punta Delgada, comuna de San Gregorio”.
3. La Solicitud N°04 presentada por el Director de SECPLAN para el llamado a Licitación Pública del proyecto “Conservación Escuela Punta Delgada, comuna de San Gregorio”.
4. El D.A N°0064 (SECCIÓN “C”) de fecha 30.01.2022 en que se aprueba las Bases de Licitación Pública para la contratación de la ejecución del proyecto “Conservación Escuela Punta Delgada, comuna de San Gregorio”, en lo que respecta a sus Bases Administrativas Generales y sus Anexos N° s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (con sus sub anexos 7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6) y 8, Bases Técnicas conformadas por Especificaciones Técnicas, Fichas de Solución Constructiva de Acondicionamiento Térmico P.D.A del MINVU y Planos de Arquitectura.
5. El ID: 3639-2-LQ23 correspondiente a la Licitación Pública “Conservación Escuela Punta Delgada, comuna de San Gregorio”.
6. El D.A. N° 0123 de fecha 23.02.2023 en que designa la Comisión Evaluadora de la Licitación Pública ID: 3639-2-LQ23.
7. El Acta de Evaluación y Selección de la Comisión Evaluadora de fecha 27.02.2023 de la Licitación Pública ID: 3639-2-LQ23, aprobada por concejo municipal mediante acuerdo N°217; que consta en el Acta N°74 sesión 61 de fecha 07.03.2023.
8. Ley Nº 19.886 de Compras Públicas y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 250 del año 2004 del Ministerio de Hacienda.
9. Las atribuciones que me confiere el texto refundido de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y el Acta Complementaria de Proclamación del Tribunal Electoral XII Región, de fecha 17.06.2021.
|
|
Considerando
|
|
Las ofertas recibidas en el portal www.mercadopublico.cl de la Licitación Pública 3639-2-LQ22 “Conservación Escuela Punta Delgada, comuna de San Gregorio”.
|
|
Resuelvo
|
|
ADJUDÍQUESE, al oferente TERMI ESTRUCTURA LIMITADA, Rut 76.858.789-2, y adjudicar la presente licitación pública ID:3639-2-LQ22 “Conservación Escuela Punta Delgada, comuna de San Gregorio” por un valor total de $ 256.669.888.- (Doscientos cincuenta y seis millones seiscientos sesenta y nueve mil ochocientos ochenta y ocho pesos) IVA incluido y un Plazo de Ejecución de 150 días corridos, por haber cumplido con todos los requisitos exigidos y por ser esta la oferta más conveniente para los intereses municipales según consta en el Acta de Evaluación.
1. ORDÉNESE, a la Dirección de Secretaría Comunal de Planificación de la I. Municipalidad de San Gregorio, la gestión del contrato de obra.
2. GENÉRESE, la respectiva Orden de Compra a través del portal www.mercadopublico.cl, una vez que el contrato de obra esté aprobado.
3. PUBLÍQUESE, el presente Decreto Alcaldicio y su respectiva Acta de Evaluación en el portal www.mercadopublico.cl.
ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE EN LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE Y UNA VEZ HECHO ARCHÍVESE
|
|
Acta Adjudicación
|
|
Organismo Demandante
|
|
Razón Social
|
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
|
|
Unidad de Compra
|
Municipalidad de San Gregorio - Educación – Punta Delgada
|
|
R.U.T.
|
69.251.500-5
|
|
Dirección
|
Av. Bernardo O`Higgins Nº 50
|
|
Comuna
|
San Gregorio
|
|
Ciudad en que se genera la Adquisición
|
Región de Magallanes y de la Antártica
|
|
|
Datos del Contacto para esta Licitación
|
|
Nombre Completo
|
CRISTIAN GODOY POBLETE
|
|
Cargo
|
Jefe de Educación
|
|
Teléfono
|
56-61-2722660
|
|
Fax
|
--
|
|
E-Mail
|
|
|
|
Datos de la Adquisición
|
|
Número de Adquisición
|
3639-2-LQ23
|
|
Nombre de Adquisición
|
CONSERVACIÓN ESCUELA PUNTA DELGADA EFI. ENER
|
|
Tipo de Adquisición
|
Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
|
|
Descripción
|
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO “CONSERVACION ESCUELA PUNTA DELGADA, COMUNA DE SAN GREGORIO” DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO - REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA.
|
|
Tipo de Convocatoria
|
ABIERTO
|
|
Moneda
|
Peso Chileno
|
|
Fecha de Publicación
|
1/2/2023 17:05
|
|
Fecha de Cierre
|
22/2/2023 15:00
|
|
Tipo de Adjudicación
|
Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
|
|
Monto Neto Adjudicado
|
$ 215.688.981
|
|
Monto Neto Estimado del Contrato
|
$ 215.688.981
|
|
Análisis de valores de mercado
|
Este comprador declaró haber revisado que el acta de evaluación contuviese un análisis de precios de mercado para asegurar que se justifica el monto a pagar por el bien o servicio a contratar.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comisión Evaluadora
|
| 15.697.109-k | CRISTIAN GODOY POBLETE | Jefe de Educación |
| 12.936.946-9 | Victor Muñoz Novakovic | Encargado Servicios Generales |
| 12001090-5 | ALEJANDRO JAVIER LARA MENENDEZ | Administrativo SECPLAN |
|
|
|
|
Resultado de la Adjudicación
|
|
| |
|
|
Total Línea |
$ 215.688.981 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|