|
Resolución de Acta de Adjudicación
|
Adquisición Nº
1735-54-LP13
Adjudicación Informada en portal el
10/6/2013 10:32
|
|
|
En
Arauco,
28-05-2013
|
|
Nro de
Decreto
1908
|
|
|
|
|
Vistos
|
|
a) La cuenta presupuestaria que contempla en el ítem 2153102004054 “Proyectos de Inversión” del presupuesto Municipal vigente, el financiamiento para la ejecución de la Obra “Construcción Multicancha Villa Los Troncos, Comuna de Arauco”.
b) El MIN.INT. (ORD.RES.)Nº 0701 de Santiago, de fecha 05 de Febrero de 2013, mediante el cual Aprueba Proyectos Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Subprograma Emergencia 2013.
c) Las Bases Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Formularios, Anexos y demás antecedentes elaborados por esta Municipalidad para el llamado a Licitación Pública ID. 1735-54-LP13 “Construcción Multicancha Villa Los Troncos, Comuna de Arauco”.
d) El Decreto Alcaldicio Nº 1.442 de fecha 02 de Mayo de 2013, mediante el cual Aprueba Bases de la Licitación Pública Obra “Construcción Multicancha Villa Los Troncos, Comuna de Arauco”.
e) La publicación en el Portal Mercado Público de fecha 03 de Mayo del 2013 de la Licitación Pública para la Obra “Construcción Multicancha Villa Los Troncos, Comuna de Arauco”, ID. 1735-54-LP13.
f) El Acta de Apertura de la Licitación Pública, ID. 1735-54-LP13 de fecha 22 de Mayo 2013, en la cual constan las Ofertas Presentadas en el Portal Mercado Público.
g) El Informe Evaluación Técnico - Económica Nº 49 de fecha 28 de Mayo de 2013, en el cual se analizan las ofertas presentadas y se recomienda su adjudicación.
h) La oferta presentada por la empresa Ingema Ltda., para la ejecución de la Obra “Construcción Multicancha Villa Los Troncos, Comuna de Arauco”, por un monto de $ 39.820.435.- (treinta y nueve millones ochocientos veinte mil cuatrocientos treinta y cinco pesos), Impuestos Legales incluidos, con un plazo de ejecución de 58 días corridos.
i) El Oficio Circular Nº 236 de 1982 del Sr. Contralor Regional del Bío Bío.
j) El Oficio Circular Nº 7251 de 2008, de la Contraloría General de la República, mediante la cual deja sin efecto las Circulares Nº 64.230 de 1978, 625 de 1980 y 25.379 de 1982 y 40.506 que imparte instrucciones sobre la Toma de Conocimiento.
k) Las Facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades”.
|
|
Considerando
|
|
a) La necesidad de contar con espacios de esparcimiento al aire libre, además de incrementar el deporte en la Comuna de Arauco.
|
|
Resuelvo
|
|
1.- Aceptase la Oferta presentada a la Licitación Pública ID. 1735-54-LP13, por la Empresa Ingema Ltda., para la ejecución de la Obra “Construcción Multicancha Villa Los Troncos, Comuna de Arauco”, por un monto de $ 39.820.435.- (treinta y nueve millones ochocientos veinte mil cuatrocientos treinta y cinco pesos).
2.- El plazo de ejecución de la Obra es de 58 días corridos, contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno.
3.- Establécese que si las Obras se entregaren con posterioridad a la fecha establecida para su terminación, se aplicará una multa por cada día de atraso, equivalente al 0,1% (uno por mil) del monto neto total del Contrato y sus modificaciones si las hubiere.
4.- La Empresa, deberá presentar al momento de la firma del Contrato, una boleta de Garantía o Vale Vista por el “Fiel Cumplimiento del Contrato y Pago de las Obligaciones Laborales y Sociales con los Trabajadores”, a nombre de la Municipalidad de Arauco, Rut. 69.160.100-5, por un monto correspondiente al 10 % del valor del Contrato y una vigencia mínima de 148 días corridos.
5.- Impútese el cumplimiento del presente Decreto a la cuenta Proyectos de Inversión, bajo el item 2153102004054, que contempla el financiamiento para la ejecución de la Obra “Construcción Multicancha Villa Los Troncos, Comuna de Arauco”.
|
|
Acta Adjudicación
|
|
Organismo Demandante
|
|
Razón Social
|
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
|
|
Unidad de Compra
|
Secretaría Comunal de Planificación
|
|
R.U.T.
|
69.160.100-5
|
|
Dirección
|
Esmeralda 411, Arauco
|
|
Comuna
|
Arauco
|
|
Ciudad en que se genera la Adquisición
|
Región del Biobío
|
|
|
Datos del Contacto para esta Licitación
|
|
Nombre Completo
|
Cristopher Parkes Sotomayor
|
|
Cargo
|
Supervisor
|
|
Teléfono
|
56-41-2728370
|
|
Fax
|
56-41-2728335
|
|
E-Mail
|
|
|
|
Datos de la Adquisición
|
|
Número de Adquisición
|
1735-54-LP13
|
|
Nombre de Adquisición
|
CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA LOS TRONCOS, ARAUCO
|
|
Tipo de Adquisición
|
Licitación Pública Mayor 1000 UTM (LP)
|
|
Descripción
|
La necesidad de contar con espacios de recreación al aire libre, además de incrementar el deporte en la Comuna de Arauco.
|
|
Tipo de Convocatoria
|
ABIERTO
|
|
Moneda
|
Peso Chileno
|
|
Fecha de Publicación
|
3/5/2013 16:04
|
|
Fecha de Cierre
|
22/5/2013 15:34
|
|
Tipo de Adjudicación
|
Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
|
|
Monto Neto Adjudicado
|
$ 33.462.550
|
|
Monto Neto Estimado del Contrato
|
$ 33.462.550
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comisión Evaluadora
|
| 13.103.739-2 | Jose Gonzalez | Director Secplan |
| 14206296-8 | Rodrigo Lagos Figueroa | Director de Obras |
| 13957690-k | Omar Molina Ibarra | Asesor Juridico |
|
|
|
|
Resultado de la Adjudicación
|
|
|
|
|
|
|
|
|