|
Resolución de Acta de Adjudicación
|
Adquisición Nº
229-83-LQ20
Adjudicación Informada en portal el
21/10/2020 16:57
|
|
|
En
Coihueco,
21-10-2020
|
|
Nro de
Decreto
5042
|
|
|
|
|
Vistos
|
|
1. Lo dispuesto en el Artículo 9 del Decreto con Fuerza de Ley N° 01 del año 2000, publicado en el Diario Oficial del 17/11/2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
2. Ley N° 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales
3. Lo dispuesto en la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.-
4. Lo dispuesto en la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N° 250/2004 del Ministerio de Hacienda, y sus respectivas modificaciones.-
5. Resolución N°7, fecha 26 de marzo de 2019, de la Contraloría General de la República que Fija Normas sobre exención del trámite de toma de razón.
6. Sentencia N°15 del Tribunal Electoral Regional, de la Octava Región del Bio Bío, de fecha 30.11.2016, de proclamación del Alcalde de la comuna de Coihueco.-
|
|
Considerando
|
|
1. Que, la Iniciativa de Inversión presentado por la Ilustre Municipalidad de Coihueco, Departamento de Educación para proyecto de “Conservación Escuela Talquipén, a Presupuesto del Sector Público correspondiente al año 2020, “Fortalecimiento de la Educación Escolar Pública”, por un monto equivalente a $203.000.000 impuestos incluidos.
2. Convenio de fecha 03 de junio de 2020, entre la Dirección de Educación Pública y la Ilustre Municipalidad de Coihueco por un valor de $203.000.000 impuestos incluidos para financiamiento de proyecto de infraestructura y/o equipamiento y mobiliario para el establecimiento educacional “ESCUELA TALQUIPÉN”.
3. Certificado N°153, de fecha 10 de junio de 2020, del Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Coihueco donde certifica que el Honorable Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°127, de fecha 09 de junio de 2020, autorizó al Sr. Alcalde para suscribir “Convenio Dirección de Educación Pública e Ilustre Municipalidad de Coihueco, por un valor de $203.000.000 impuesto incluido, para Infraestructura y/o Equipamiento y Mobiliario de Escuela Talquipén”
4. Resolución Exenta N°556, de fecha 07 de julio de 2020, de la Dirección de Educación Pública, del Ministerio de Educación que aprueba Convenio y su Anexo, celebrado entre la Dirección de Educación Pública y la Ilustre Municipalidad de Coihueco para financiar proyecto de conservación de infraestructura para establecimiento educacional “Escuela Talquipén”, RBD: 3.839, de la comuna de Coihueco, Región de Ñuble.
5. D.A. N°3.524, de fecha 21 de julio de 2020, que aprueba Convenio de transferencia de recursos firmado entre Dirección de Educación Pública y la Ilustre Municipalidad de Coihueco.
6. Orden de Pedido N°7812, de fecha 25 de agosto de 2020, del Departamento de Planificación Comunal, por un valor de $203.000.000, impuesto incluido.
7. Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes para contratación de obra “Conservación Escuela Talquipén, comuna de Coihueco”.
8. D.A. N°4.076, de fecha 25 de agosto de 2020, que aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes para contratación de obra “Conservación Escuela Talquipén, comuna de Coihueco”.
9. Licitación Pública ID N°229-83-LQ20.
10. D.A. N°4.247, de fecha 02 de septiembre de 2020, que modifica Bases Administrativas Especiales de Licitación Pública ID N°229-83-LQ20.
11. Informe de Evaluación de fecha 13 de octubre de 2020, que propone al Sr. Alcalde adjudicar Licitación Pública ID N°229-83-LQ20.
12. Certificado N°256, de fecha 21 de octubre de 2020, emitido por Secretaría Municipal, que certifica que el Honorable Concejo Municipal en sesión Ordinaria N°140, de fecha 20 de octubre de 2020, aprobó adjudicación de Licitación Pública ID N°229-83-LQ20, “Conservación Escuela Talquipén, comuna de Coihueco”, al oferente Sres. SOCIEDAD CONSTRUCTORA NAHEN LIMITADA, RUT: 76.518.830-K, por un monto de $191.615.288, impuesto incluido, con un plazo de ejecución de 60 días corridos.
|
|
Resuelvo
|
|
1. ADJUDÍQUESE Licitación Publica N°229-83-LQ20, “Conservación Escuela Talquipén, comuna de Coihueco”, al oferente Sres. SOCIEDAD CONSTRUCTORA NAHEN LIMITADA, RUT: 76.518.830-K, por un monto de $191.615.288, impuesto incluido, con un plazo de ejecución de 60 días corridos.
2. AUTORIZASE publicación a través del Sistema Electrónico de Compra y Contratación Pública (www.mercadopublico.cl).
3. IMPÚTESE el gasto de la presente Licitación Pública a la cuenta: 214-05-65, Administración de Fondos, “Conservación Escuela Talquipén”.
|
|
Acta Adjudicación
|
|
Organismo Demandante
|
|
Razón Social
|
I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO
|
|
Unidad de Compra
|
Departamento de Administración y Finanzas
|
|
R.U.T.
|
69.141.100-1
|
|
Dirección
|
Avda. Arturo Prat Nº 1675
|
|
Comuna
|
Coihueco
|
|
Ciudad en que se genera la Adquisición
|
Región del Ñuble
|
|
|
Datos del Contacto para esta Licitación
|
|
Nombre Completo
|
Lorena Cofre Zenteno
|
|
Cargo
|
Encargada Adquisiciones Chile Compra
|
|
Teléfono
|
56-42-2471002
|
|
Fax
|
--
|
|
E-Mail
|
|
|
|
Datos de la Adquisición
|
|
Número de Adquisición
|
229-83-LQ20
|
|
Nombre de Adquisición
|
CONSERVACIÓN ESCUELA TALQUIPÉN, COMUNA DE COIHUECO
|
|
Tipo de Adquisición
|
Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
|
|
Descripción
|
obras de conservación y reacondicionamiento para la obra "Conservación de la Escuela Talquipén", donde se consideran las siguientes intervenciones:
- Conservación de fachadas y reposición e incorporación de aislación térmica.
- Conservación de superficie vidriada.
- Otras reparaciones menores
|
|
Tipo de Convocatoria
|
ABIERTO
|
|
Moneda
|
Peso Chileno
|
|
Fecha de Publicación
|
28/8/2020 10:19
|
|
Fecha de Cierre
|
21/9/2020 16:00
|
|
Tipo de Adjudicación
|
Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
|
|
Monto Neto Adjudicado
|
$ 161.021.250
|
|
Monto Neto Estimado del Contrato
|
$ 161.021.250
|
|
Análisis de valores de mercado
|
Este comprador declaró haber revisado que el acta de evaluación contuviese un análisis de precios de mercado para asegurar que se justifica el monto a pagar por el bien o servicio a contratar.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comisión Evaluadora
|
| 10.901.713-2 | Eduardo Laubrie Cerda | Director de planificación |
| 13602871-5 | HERNAN SEPULVEDA YAÑEZ | Director de Obras Municipal |
| 10087637-k | HECTOR SALDIAS MUÑOZ | Director de Adm. y Finanzas |
|
|
|
|
Resultado de la Adjudicación
|
|
| |
|
|
Total Línea |
$ 161.021.250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|