|
Resolución de Acta de Adjudicación
|
Adquisición Nº
653-22-LP11
Adjudicación Informada en portal el
9/11/2011 9:33
|
|
|
En
Talca,
23-06-2011
|
|
Nro de
Resolución
2217
|
|
|
|
|
Vistos
|
|
a) La Resolución Exenta Nº 1052 del 20 de Abril de 2011, que aprueba las Bases Admnistrativas Especiales, Bases Técnicas, Anexos y demás antecedentes elaborados por el SERVIU Región del Maule, de la Licitación Pública N° 19/2011, ID Mercado Público 653-22-LP11, a suma alzada, Programa concursable de Espacios Públicos, Proyecto “Mejoramiento del Centro Histórico de Curepto”, comuna de Curepto, Región del Maule. - Financiamiento Sectorial, Código BIP Nº 30071758-0;
b) La Publicación del llamado a Licitación Pública en el Diario la Prensa con fecha 20 de Abril de 2010 y en el Portal Web de Internet www.mercadopublico.cl, con fecha 21de Abril de 2011, de acuerdo a lo estipulado en el Art. N° 24 del D.S. 236/2002 y sus modificaciones posteriores, de V. y U.;
c) El Acta de Apertura de la Propuesta Pública de fecha 13 de Mayo de 2011;
d) El Formulario Único de Revisión (FUR) N 15 (emitido con fecha 26 de Mayo de 2011), del Jefe del Depto. de Programación y Control;
e) El Acta de Selección de Ofertas de fecha 17 de Mayo de 2011, mediante la cuál la Sra. Directora (S) SERVIU Región del Maule, autoriza la adjudicación de la obra que se indica, a Constructora e Inmobiliaria C.R.V. S.A. - Rut N° 76.918.550-k
Comuna Obra Monto Ofertado
Curepto Programa Espacios Público Concursable $ 233.808.463 (IVA incluido)
Proyecto “Mejoramiento del Centro Histórico”
ID-Mercado Público Nº 653-22-LP10
N° Contrato- 11-1911-015-EP
f) El Decreto de Hacienda Nº 182 de fecha 11 de Febrero de 2011, que Identifica Iniciativas de Inversión en el Presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo;
g) Las Adición Número 1 y las Aclaraciones efectuadas mediante el foro de preguntas y respuestas de la Licitación Pública 34/10, ID Mercado Público Nº 653-22-LP11, elaboradas por el SERVIU Región del Maule;
h) Lo dispuesto en el Art. 9 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y la Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado;
i) Lo establecido en Bases Generales Reglamentarias de contratación de obras a suma alzada D.S. N° 236/2002 y sus modificaciones, de V. y U.;
j) La Resolución Nº 1.600 del 30/10/2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón;
k) Las facultades que me confieren el D.S. N° 355/76, de V. y U. y Decreto 22 de 31 de Mayo de 2011, de V. y U., y el D.S. N° 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo;
|
|
Considerando
|
|
Sin Considerando
|
|
Resuelvo
|
|
1º Apruébase el Acta de Selección de Ofertas indicada en el visto e) precedente, aceptase la oferta de Constructora e Inmobiliaria C.R.V. S.A. - Rut N° 76.918.550-k, por la suma de $ 233.808.463 (IVA incluido), y contrátesele la ejecución de las obras correspondiente al Programa Concursable de Espacios Públicos, proyecto “Mejoramiento del Centro Histórico de Curepto”, comuna de Curepto, Región del Maule. - Financiamiento Sectorial, Código BIP Nº 30071758-0.
2° Apruébanse la Adición Número 1 y las Aclaraciones efectuadas mediante el foro de preguntas y respuestas de la Licitación Pública 19/2011, ID Mercado Público Nº 653-22-LP11, elaboradas por el SERVIU Región del Maule, en virtud de lo dispuesto en el Art. N° 40 del D.S. 236/2002 y sus modificaciones posteriores, de V. y U.
3° Déjense establecidas las siguientes condiciones especiales:
a) Inspección Técnica de obra : Director de obra e ITO – Sr. Pedro Troncoso Quinteros- ITO Reemplazante (1) – Sr. Rodrigo Benavente Muñoz.
b) El ITO Director o quién lo reemplace, verificará y consignará en el Acta de Entrega de Terreno el correcto y oportuno cumplimiento por parte del Contratista, respecto a lo siguiente:
a) Que cuente con la Póliza de Garantía por Responsabilidad Civil por daños a Terceros, correctamente emitida.
b) Que cuente con la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento correctamente emitida.
c) Que la Resolución de Contrato de Obra se encuentre debidamente protocolizada.
d) Que cuente con un certificado emitido por una Empresa Especializada, que acredite que no registra documentos protestados ni deudas en mora.
c) El Director de Obra e ITO, o quién lo reemplace, para los efectos de cancelación de los Estados de Pagos, elaborará el Presupuesto Compensado de la Obra, y entregará copias del mismo al contratista y al Departamento Técnico del SERVIU, debiendo quedar consignado este hecho en el Acta de Entrega de Terreno.
d) Plazo de ejecución de obras: el plazo será de 180 días corridos a contar de la fecha del acta de entrega de terreno (punto 3-5 letra d) de las Bases Administrativas Especiales).
e) Forma de pago: Las obras se pagarán mediante estados de pagos mensuales, de acuerdo a disponibilidad de caja y conforme a la programación financiera del contratista. Serán formulados por el ITO Director de la obra, de acuerdo lo establecido en las Bases Administrativas Especiales (punto 3.4 letra g) y al Título VI Art. N° 114 del D.S. 236/2002, de (V. y U.).
f) Anticipo: El Servicio no otorgará ningún tipo de anticipo para la ejecución de las obras (punto 3.4 letra h) de las Bases Administrativas Especiales.
g) Garantías: Según punto N° 12 de las Bases Administrativas Especiales.
3°.1 La Empresa Constructora tendrá un plazo de 15 días corridos para suscribir y protocolizar el correspondiente contrato, a contar de las fechas señaladas en el punto N° 11de las Bases Administrativas Especiales y en el Art. N° 45 del D.S. 236/2002 y sus modificaciones, de V. y U.
3°.2 Previo a la fecha de suscripción del contrato el contratista deberá obtener los siguientes antecedentes:
a) Certificado emitido por una empresa especializada que acredite que el contratista no posee documentos protestados, ni deuda en mora (Art. N° 45 del D.S. 236/2002, de V. y U. y punto N° 11-a, de las Bases Administrativas Especiales).
b) Boleta Bancaria de Garantía por fiel cumplimiento de contrato (Art. 50 del D.S 236/2002, de V. y U. y punto N° 12.2 letra a) de las Bases Administrativas Especiales).
c) Póliza de Seguros por daños a terceros.(Art. N° 51 del D.S. 236/2002, de V. y U. y punto N° 12.2 letra c) de las Bases Administrativas Especiales).
4° Las Resoluciones debidamente protocolizadas, conjuntamente con la documentación descrita en el punto N° 3°.2 de la presente Resolución, deberán obligatoriamente ser ingresadas mediante oficio a la Oficina de Partes del SERVIU Región del Maule, quién consignará la fecha de recepción de los mismos (punto N° 11 de las Bases Administrativas Especiales).
5° Déjase establecido que los gastos que demande el cumplimiento del presente, impútese al ITEM Presupuestario Nº 31-02-004 - Código BIP Nº 30071758-0.
|
|
Acta Adjudicación
|
|
Organismo Demandante
|
|
Razón Social
|
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION
|
|
Unidad de Compra
|
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION
|
|
R.U.T.
|
61.819.000-5
|
|
Dirección
|
2 NORTE Nº 925
|
|
Comuna
|
Talca
|
|
Ciudad en que se genera la Adquisición
|
Región del Maule
|
|
|
Datos del Contacto para esta Licitación
|
|
Nombre Completo
|
Roxana Abarzua Gajardo
|
|
Cargo
|
|
|
Teléfono
|
56-71-204945-
|
|
Fax
|
|
|
E-Mail
|
|
|
|
Datos de la Adquisición
|
|
Número de Adquisición
|
653-22-LP11
|
|
Nombre de Adquisición
|
LP Nº 19/11; Programa de Espacio Público Proyecto: "Mejoramiento Centro Histórico de Curepto", comuna Curepto.
|
|
Tipo de Adquisición
|
Licitación Pública Mayor 1000 UTM (LP)
|
|
Descripción
|
Construcción diversas obras de espacios públicos proyecto: "Mejoramiento Centro Histórico de Curepto", comuna Curepto.
|
|
Tipo de Convocatoria
|
ABIERTO
|
|
Moneda
|
Peso Chileno
|
|
Fecha de Publicación
|
21/4/2011 15:38
|
|
Fecha de Cierre
|
13/5/2011 14:00
|
|
Tipo de Adjudicación
|
Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
|
|
Monto Neto Adjudicado
|
$ 196.477.700
|
|
Monto Neto Estimado del Contrato
|
$ 196.477.700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comisión Evaluadora
|
| 12645404-k | PABLO YAVAR RAMOS | INGENIERO CIVIL |
| 9515475-1 | PEDRO TRONCOSO QUINTEROS | INGENIERO CONSTRUCTOR |
| 13310318-k | GUIDO ZAMBRANO HERNANDEZ | INGENIERO CONSTRUCTOR |
|
|
|
|
Resultado de la Adjudicación
|
|
| |
|
|
Total Línea |
$ 196.477.700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|