|
Resolución de Acta de Adjudicación
|
Adquisición Nº
2308-55-LP11
Adjudicación Informada en portal el
26/7/2011 11:04
|
|
|
En
Osorno,
22-07-2011
|
|
Nro de
Autorización
6845
|
|
|
|
|
Vistos
|
|
El llamado a propuesta pública Secplan a través del portal mercadopublico.cl, ID-2308-55-LP11
El Decreto N°5262 del 07.06.2011 que aprueba Bases Administrativas.
El Decreto Nº5209 del 06.06.2011 que Designa Comisión Técnica.
El Acta de Apertura Electrónica de fecha 29.06.2011
El Ord. Nº61 del 12/07/2011 informando de las ofertas presentadas y proponiendo adjudicación a la Empresa Constructora San Ignacio Limitada.
El V°B° del Sr. Alcalde con fecha 14.07.2011 pasar a concejo.
El certificado N° 202 del 19.07.2011 Del secretario Concejo y según acuerdo N°256 en el cual autorizan adjudicación de la Propuesta Pública ”Centro de Rehabilitación Pampa Alegre, a la constructora San Ignacio Limitada”.
las facultades que me confiere la Ley N°18.695 del año 1988 y sus posteriores modificaciones.
|
|
Considerando
|
|
D E C R E T O: ACÉPTASE Y ADJUDÍCASE, la oferta presentada por la empresa Constructora San Ignacio Limitada R.U.T. N°76.095.677- 5 representado Legalmente por el Sr. Juan Carlos Reyes Padilla RUT. N° 11.919.952-2, ambos con domicilio en calle Fresia 2431, Osorno, por un monto de $44.661.966.- I.V.A. incluido, correspondiente a “Centro Rehabilitación Pampa Alegre”, el plazo de ejecución de la obra es de 75 días corridos, a contar de la fecha del acta entrega terreno.
El incumplimiento de éste, significará una multa diaria de un 0,3 % (cero coma tres por ciento) que se aplicará sobre el monto total neto del contrato más el reajuste del IPC, entre el mes anterior a la firma del contrato y el mes anterior a la fecha de cancelación. El atraso no podrá ser superior al 30% del plazo total de la ejecución de la obra, o en su defecto se procederá en la forma contemplada en el punto 14.6.b., letra g) en las Bases Administrativas
Se establece además, otras multas dispuestas en las Bases Administrativa.
La entrega de terreno se realizará dentro de los 5
días hábiles posteriores a la entrega de los antecedentes por parte de la Unidad de licitaciones a la Unidad de Inspección Técnica de la obra, suscribiéndose para tal efecto, un acta de entrega de terreno, debiendo el contratista iniciar los trabajos inmediatamente después de este trámite.
El Contratista deberá suscribir el contrato correspondiente con la Municipalidad, dentro del plazo de 05 días hábiles a contar de la entrega de este por parte de la Secplan.
Los Contratos serán firmados ante Notario en una de sus 6 copias, la que quedará en poder del Municipio, siendo estos gastos de cargo del Contratista.
La Propuesta es a suma alzada, la oferta a precio fijo, con estado de pagos mensuales, según avance de la obra.
Para garantizar fiel cumplimiento del Contrato y correcta ejecución de la obra, el Contratista deberá entregar Boleta de Garantía o Vale Vista o certificado de fianza a favor de la Municipalidad de Osorno, R.U.T. N°69.210.100-6 y por el valor de un 5% del monto del contrato, cuya vigencia será el plazo ofertado aumentado en 15 meses más., contados desde la fecha de firma del contrato. Este instrumento de caución deberá ser entregado de manera conjunta con la firma del contrato.
Las obligaciones del contratista serán de acuerdo a lo estipulado en el pto. 17 de las Bases Administrativa.
Se deben consultar seguros de acuerdos pto 21 de las Bases Administrativas.
Los pagos se realizarán según pto. 23 de las
Bases Administrativa.
No se contempla anticipo.
De cada Estado de Pago se retendrá un 10% del valor de este por concepto de garantía de correcta ejecución de las obras
Las retenciones efectuadas a pagos realizados, se devolverán una vez firmada el acta de Recepción Provisoria de las obras.
El contratista hará una estimación de la fecha de término de la obra y solicitará por escrito la recepción con la debida antelación, solicitud que deberá efectuarse dentro del plazo contractual, según pto. 26.1 de las Bases Administrativa.
La Recepción Provisoria se efectuará de acuerdo al pto. 26.2 de las Bases Administrativas.
La Recepción Definitiva se efectuará en la misma forma y con las mismas solemnidades de la provisoria, antes que haya transcurrido el plazo de garantía y una vez transcurrido los 12 meses, a petición del contratista, según pto. 26. De las Bases Administrativas.
El plazo de la Garantía de la obra de acuerdo a
lo estipulado en el pto. 27 de las Bases Administrativas.
IMPÚTANSE los gastos a la cuenta presupuestaria Nº31.02.004.042 Construcción Centro Rehabilitación Pampa Alegre según lo informado por el Depto. de Administración y Finanzas.
REDÁCTESE el respectivo contrato por el Depto. de Asesoría Jurídica.
PROCÉDASE por la tesorería Municipal a la devolución de las siguientes Boletas de garantía Bancaria que caucionaban seriedad de oferta:
-N°0071746 del Banco BCI por $400.000.- entregado por la empresa Constructora Cesar O´Ryan E.I.R.L
-N°0173973 del Banco Santander por $400.000.- entregado por la empresa Diseñadores, Arquitectos, Ingenieros Constructores Limitada.
ANÓTESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
|
|
Resuelvo
|
|
1.- Apruébese la siguiente acta de adjudicación para el ID: 2308-55-LP11, CENTRO REHABILITACIÓN PAMPA ALEGRE, Ejecución de la ampliación de las dependencias del CESFAM Pampa Alegre, ubicadas en calle Los Melíes esquina Los Álamos sin número de la ciudad de Osorno.
|
|
Acta Adjudicación
|
|
Organismo Demandante
|
|
Razón Social
|
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
|
|
Unidad de Compra
|
SECRETARIA DE PLANIFICACION
|
|
R.U.T.
|
69.210.100-6
|
|
Dirección
|
JUAN MACKENNA Nº851
|
|
Comuna
|
Osorno
|
|
Ciudad en que se genera la Adquisición
|
Región de los Lagos
|
|
|
Datos del Contacto para esta Licitación
|
|
Nombre Completo
|
Patricia Mercedes Barrientos Bello
|
|
Cargo
|
Depto. de Licitaciones
|
|
Teléfono
|
56-64-218710-
|
|
Fax
|
56-64-218714-
|
|
E-Mail
|
|
|
|
Datos de la Adquisición
|
|
Número de Adquisición
|
2308-55-LP11
|
|
Nombre de Adquisición
|
CENTRO REHABILITACIÓN PAMPA ALEGRE
|
|
Tipo de Adquisición
|
Licitación Pública Mayor 1000 UTM (LP)
|
|
Descripción
|
Ejecución de la ampliación de las dependencias del CESFAM Pampa Alegre, ubicadas en calle Los Melíes esquina Los Álamos sin número de la ciudad de Osorno.
|
|
Tipo de Convocatoria
|
ABIERTO
|
|
Moneda
|
Peso Chileno
|
|
Fecha de Publicación
|
8/6/2011 18:30
|
|
Fecha de Cierre
|
29/6/2011 15:30
|
|
Tipo de Adjudicación
|
Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
|
|
Monto Neto Adjudicado
|
$ 37.531.064
|
|
Monto Neto Estimado del Contrato
|
$ 37.531.064
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comisión Evaluadora
|
| 10017467-5 | Yazmin Petrovich Rosas | Comisión Técnica |
| 6793710-4 | Ximena Acuña Mansilla | Comisión Técnica |
| 11524843-k | Miguel Carvajal Arias | Comisión Técnica |
|
|
|
|
Resultado de la Adjudicación
|
|
|
|
|
|
|
|
|