|
Resolución de Acta de Adjudicación
|
Adquisición Nº
653-15-LP20
Adjudicación Informada en portal el
25/6/2020 13:20
|
|
|
En
Talca,
24-06-2020
|
|
Nro de
Resolución
1234
|
|
|
|
|
Vistos
|
|
a) La Resolución Exenta N° 863 del 21 de abril de 2020, que aprueba la Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Anexos y demás antecedentes entregados por el SERVIU Región del Maule, respecto a la Propuesta Pública Nº 15/2020, ID Mercado Público Nº 653-15-LP20, a suma alzada, correspondiente al Proyecto “Reparación de las dependencias del departamento Provincial SERVIU Linares, de la Comuna de Linares, Región del Maule, (Financiamiento Sectorial).
b) La Publicación del llamado a Licitación Pública en el Portal Web de Internet www.mercadopublico.cl, con fecha 21 de abril de 2020, de acuerdo a lo estipulado en el Art. N° 24 del D.S. 236/2002 y sus modificaciones posteriores, de V. y U.;
c) Las Adiciones Números 1 de fecha 30 de abril de 2020 N° 2 de fecha 7 de mayo del 2020 y adición N° 3 de fecha 18 de mayo de 2020 y las Aclaraciones efectuadas mediante el Foro de Preguntas y Respuestas de la Propuesta Pública Nº 15/2020, ID Mercado Público Nº 653-15-LP20, entregadas por el SERVIU Región del Maule;
d) El Acta de Apertura Electrónica Propuesta Pública Nº 15/2020, ID Mercado Público Nº 653-15-LP20, de fecha 26 de mayo de 2020, correspondiente al Proyecto “Reparación de las dependencias del departamento Provincial SERVIU Linares, de la Comuna de Linares, Región del Maule;
e) Las Ofertas presentadas por: Juan Alejandro Campos Villarroel, Homero Yañez Contardo, Constructora Bravo´s Ltda, Hexa Inversiones SPa, Constructora Ruben Galdames Moreno SpA., a la Propuesta Pública Nº 15/2020, ID Mercado Público Nº 653-15-LP20, Proyecto Proyecto “Reparación de las dependencias del departamento Provincial SERVIU Linares, de la Comuna de Linares, Región del Maule;
f) El Acta de Selección de Ofertas de la Propuesta Pública Nº 15/2020, ID Mercado Público Nº 653-15-LP20, de fecha 26 de mayo de 2020, la cual señala, entre otras materias en sus puntos 1. “MONTO ASIGNADO PARA ESTA LICITACION”, 2. “OFERTAS RECIBIDAS”, 3. “CUMPLIMIENTO CON EXIGENCIAS DE LAS BASES DE LICITACIÓN 4. “SELECCIÓN DE LAS OFERTAS”, lo siguiente:
1. MONTO ASIGNADO PARA ESTA LICITACION:
El monto asignado para el proyecto que se indica a continuación es:
PROYECTO MONTO TOTAL ASIGNADO($)
Proyecto: “Reparación de las Dependencias del Departamento Provincial SERVIU Linares, Comuna de Linares” $60.000.000.-
TOTAL $60.000.000.- (Impuesto Incluido)
2. OFERTAS RECIBIDAS:
En conformidad con lo establecido en el numeral 7 de las Bases Administrativas Especiales, “PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS”, según consta en el portal Mercado Publico, en donde la fecha de cierre de recepción de las ofertas corresponde al día 26/05/2020, se recibieron las ofertas con el monto y plazo de ejecución que se indica en el siguiente cuadro:
Proyecto: “Reparación de las Dependencias del Departamento Provincial SERVIU Linares, Comuna de Linares”
Oferente Monto Total Ofertado con IVA (Obras Civiles + Valor Pro Forma) Plazo Oferta
JUAN ALEJANDRO CAMPOS VILLALOBOS $ 50.054.010 -
HOMERO YAÑEZ CONTARDO $ 53.149.717 90 días
CONSTRUCTORA BRAVO´S LTDA. $ 53.765.121 90 días
HEXA INVERSIONES S.P.A. $ 55.081.187 90 días
CONSTRUCTORA RUBEN GALDAMES MORENO S.P.A. $ 59.115.295 84 días
3. CUMPLIMIENTO CON EXIGENCIAS DE LAS BASES DE LICITACIÓN:
Se deja constancia que la empresa JUAN ALEJANDRO CAMPOS VILLALOBOS, Rut. 15.152.511-3, no se evalúa debido a que no presenta la totalidad de los antecedentes según lo establece el numeral 7 de la Adición N°2 de las Bases Administrativas Especiales de la presente Licitación.
Conjuntamente, se deja constancia que la empresa HEXA INVERSIONES S.P.A., Rut. 76.866.341-6, no se evalúa debido a que no presenta la totalidad de los antecedentes según lo establece el numeral 7 de la Adición N°2 de las Bases Administrativas Especiales de la presente Licitación.
Con fecha 27/05/2020 se verifica el ingreso de cartas con observaciones por parte de la empresa “HOMERO YAÑEZ CONTARDO” y otra por parte de “CONSTRUCTORA BRAVO´S LTDA.”. Esta comisión realiza el estudio de las observaciones expuestas y concluye que estas no alteran el resultado final del presente estudio, según lo establecido en el punto 10 de las Bases Administrativas Especiales y sus adiciones.
4. SELECCIÓN DE LAS OFERTAS:
De acuerdo con la evaluación de los criterios señalados anteriormente, la calificación final obtenida por las ofertas válidas, priorizado por estricto orden de prelación es la siguiente:
OFERENTE PUNTAJE OBTENIDO PARCIAL CALIFICACIÓN FINAL
Precio de La Oferta Calificación RENAC Cumplimiento de Requisitos
(0,85*Pa) (0,1*Pc) (0,05*Pr)
HOMERO YAÑEZ CONTARDO 85 8,5 5 98,50
CONSTRUCTORA BRAVO´S LTDA. 84,59 8,5 5 98,09
CONSTRUCTORA RUBEN GALDAMES MORENO S.P.A. 81,05 8,5 5 94,55
En consecuencia, a lo anterior y de acuerdo a la tabla de evaluación precedente, esta comisión informa que la oferta presentada por el oferente “HOMERO YAÑEZ CONTARDO (Rut. 11.373.271-7)”, se ajusta al total de los requerimientos y ha obtenido el puntaje más alto en el proceso de evaluación, por lo que esta comisión sugiere al Sr. Director de este SERVIU Regional adjudicar a la Empresa “HOMERO YAÑEZ CONTARDO”, oferente de la prestación de servicio:
Al pié de dicha Acta con fecha 10 de junio de 2020, el Sr. Director (S) SERVIU Región del Maule, instruye adjudicar al oferente Homero Yañez Contardo, Revisar Disponibilidad Presupuestaria con Departamento de Administración y Finanzas,
Nota: Modificacipon presupuesatria (decreto) en proceso de parate del nivel central mientras se aseguran recursos a traves del subtitulo 32 se adjuntan algunos respaldos;
g) Lo previsto en forma supletoria en la Ley N°19.886 Bases sobre Contratos Adminstrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y sus Reglamento, aprobado mediante D.S. N°250, de 2004, y sus modificaciones del Ministerio de Hacienda;
a) Lo establecido en D.S. N° 236/2002 (V. y U.), de 2002 y sus modificaciones, de V. Y U., Aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratación de obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización;
b) Lo previsto, en forma supletoria, en la Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y sus Reglamento, aprobado mediante D.S. N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda;
c) Las Resoluciones Nº 7 del 26/03/2019, de la Contraloría General de la República, sobre la exención del trámite de toma de razón; y la Resolución N° 8 del 27/03/2019, de la Contraloría General de la República, que determina los montos en unidades tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo cuando corresponda;
d) La Resolución Exenta N° 1055 de fecha 22 de mayo de 2020, de este servicio, que delega facultades de visar resoluciones y oficios en funcionarios del Departamento Jurídico de SERVIU Región del Maule;
e) La Resolución Exenta N° 749 de fecha 26 de marzo 2020, autoriza a todos los funcionarios de este servicio que se encuentren en modalidad flexible de trabajo, para autorizar a dar visto bueno a los diferentes actos administrativos en los que, atendidas sus funciones, tengo participación, mediante aprobación escrita, manifestada en correo electrónico Institucional, dirigida a su(s) respectiva(s) Jefatura(s).
f) Las facultades que me que me confiere el D.S. N° 355 (V. y U.) de 1976 y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento Orgánico de los SERVIU, en relación con el DFL N 29 de 2005, que establece el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo;
|
|
Considerando
|
|
NO HAY CONSIDERANDOS
|
|
Resuelvo
|
|
1° Apruébese Propuesta Pública Nº 15/2020, ID Mercado Público Nº 653-15-LP20, a suma alzada, correspondiente al Proyecto “Reparación de las dependencias del departamento Provincial SERVIU Linares, de la Comuna de Linares, Región del Maule.
3º Apruébese el Acta de Selección de Ofertas de la Propuesta Pública Nº 15/2020, ID Mercado Público Nº 653-15-LP20, de fecha 26 de mayo de 2020, indicada en el visto f), precedente, aceptase la oferta del Contratista Sr. Homero Yáñez Contardo, Rut N° 11.373.271- 7, correspondiente al Proyecto “Reparación de las dependencias del departamento Provincial SERVIU Linares, de la Comuna de Linares, Región del Maule, por el valor que se indica en el siguente cuadro:
Proyecto “Mejoramiento Paseo Cívico Fundacional”, comuna de San Rafael, Región del Maule.
Total Presupuesto IVA Incluido (A) $ 52.861.568.-
Total Valor Proforma (B) $ 288.149-
Total Presupuesto Incluido Valor Proforma (A+B) $ 53.19.717.-
4° Déjense establecidas las siguientes condiciones especiales:
a) Inspección Técnica de obra SERVIU Región del Maule y Profesionales Residentes, Autocontrol y Experto en Prevención de Riegos:
Los profesionales para la Inspección Técnica de Obras del SERVIU Región del Maule, como así también el profesional Residente, de Autocontrol y Experto en Prevención de Riegos del Contratista Sr. Homero Yáñez Contardo son los siguientes:
a1) Inspección Técnica Serviu Región del Maule:
Proyecto “Mejoramiento Paseo Cívico Fundacional”, comuna de San Rafael, Región del Maule.
Nombre Profesional Cargo RUT
Ignacio Guzman Rojas Ingeniero Constructor Director de obra e ITO 16.728.512-0
Margarita Alarcon Alcantar Ingeniero Constructor ITO Reemplazante 13.790.980-4
El Director de Obra e ITO, o quién lo reemplace, verificará y consignará en el Acta de Entrega de Terreno, el correcto y oportuno cumplimiento por parte del Contratista, respecto a lo siguiente:
a) Que cuente con la Póliza de Garantía por Responsabilidad Civil por daños a Terceros, correctamente emitida.
b) Que cuente con la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento correctamente emitida.
c) Que la Resolución de Contrato de Obra se encuentre debidamente protocolizada.
El Director de Obra e ITO, o quién lo reemplace, para los efectos de cancelación de los Estados de Pagos, elaborará el Presupuesto Compensado de la Obra, y entregará copias del mismo al contratista, y a la Unidad de Administración de Contratos del Departamento Técnico del SERVIU, debiendo quedar consignado este hecho en el Acta de Entrega de Terreno.
Será además responsabilidad del Director de Obra e ITO y/o ITO Reemplazante, para la correcta y oportuna Inspección de las obras, contar con los antecedentes técnicos y administrativos del proyecto, los cuales se encuentran disponibles en el Portal Web del Mercado Público, ID N° 653-15-LP120 De la misma forma, será responsabilidad del Director de Obra e ITO y/o ITO Remplazante, retirar de la Unidad de Administración de Contratos del Departamento Técnico del SERVIU, los antecedentes correspondientes a la oferta presentada por Contratista Sr. Homero Yáñez Contardo, Rut N° 11.373.271-7, en la Propuesta Pública Nº 15/2020, ID Mercado Público Nº 653-15-LP20.
El Director de la Obra e ITO deberá velar por el cumplimiento por parte del contratista de contar por el periodo que dure la obra con un Ingeniero o Técnico en Prevención de Riesgos, de acuerdo con lo señalado en el literal 14.3), del punto N° 14 de las Bases Administrativas Especiales.
El Director de la Obra e ITO, deberá velar también por la oportuna Protocolización por parte del Contratista, de eventuales Resoluciones de Modificaciones de Contrato (Aumento de Obras, Disminución de Obras, Obras Extraordinarias y Aumento de Plazo).
a2) Profesional Residente, Autocontrol y Experto en Prevención de Riegos del Contratista Sr. Homero Yáñez Contardo:
Proyecto “Mejoramiento Paseo Cívico Fundacional”, comuna de San Rafael, Región del Maule.
Nombre Profesional Cargo RUT
Homero Yáñez Contardo Constructor Civil Residente 11.373.271-7
Homero Yáñez Contardo Constructor Civil Autocontrol 11.373.271-7
Ignacio Fuica Letelier Ingeniero en Prevención de Riesgos Prevencionista de Riegos 11.787.531-8
Plazo de ejecución de obras y Entrega de Terreno: El plazo será de 90 días corridos a contar de la fecha del acta de entrega de terreno, conforme a lo señalado en el punto 6, letra i), de las Bases Administrativas Especiales y en Hoja de Oferta y Declaración de la Propuesta Pública N° 15/2020, del Contratista Sr. Homero Yáñez Contardo.
b) Forma de pago: Las obras se cancelarán mediante estados de pagos mensuales y conforme a la programación financiera que debe presentar el Contratista. Los Estados de Pagos serán formulados por el Director de la Obra, de acuerdo a lo señalado en las Bases Administrativas Especiales, punto 3.4, letra g) y al Título VI Art. N° 114 del D.S. 236/2002, de V. y U.
c) Anticipo: No se consulta ningún tipo de anticipo para la ejecución de las obras, punto 3.4 letra h), de las Bases Administrativas Especiales.
d) Presentación documentos de Garantías:
Conforme a lo indicado en el punto 12., de las Bases Administrativas Especiales.
e.1 Entregar una Boleta Bancaria de Garantía Fiel Cumplimiento Contrato a nombre del SERVIU Región del Maule, que caucione el Fiel Cumplimiento del Contratos, conforme a lo estipulado en el Art. 50 del D.S 236/2002, de V. y U. y al punto N° 12.1, letra a), de las Bases Administrativas Especiales.
e.2 Entregar una Póliza de Seguros a nombre del SERVIU Región del Maule, que caucione cualquier daño ocasionado a terceros, con motivo de la ejecución de las obras, conforme a lo dispuesto en el Art. Nº 51 del D.S. 236/2002, de V. y U. y al punto Nº 12.1, letra c), de las Bases Administrativas Especiales.
Se informa que para la obtención de cada documentación en garantía, el oferente deberá en primer lugar, solicitar en la Unidad de Administración de Contratos de SERVIU Región del Maule, la solicitud de documento en garantía, que deberá ser presentada a la entidad bancaria, para la tramitación del documento en garantía respectivo, por lo cual, será responsabilidad de la empresa obtener esta solicitud con la debida anticipación.
e) Protocolización del Contrato:
Conforme a lo indicado en el punto Nº 11, de las Bases Administrativas Especiales.
f) Comunicación de la Adjudicación de la Propuesta:
Conforme a lo indicado en el punto 11.1, de las Bases Administrativas Especiales.
g) Presentación y plazos de entrega de antecedentes previo a la suscripción y protocolización del Contrato.
Conforme a lo indicado en el punto 11.2, de las Bases Administrativas Especiales.
h) Presentación de antecedentes previo a la suscripción de protocolización del contrato.
Conforme a lo señalado en el Punto 11.2.1, de las Bases Administrativas Especiales.
Previo a la fecha de suscripción del contrato precedente, el contratista deberá acompañar el siguiente antecedente:
C Entregar una Declaración Jurada Simple indicando la identificación de los socios o accionistas principales, según corresponda, Art. 7, letra), Ley 20.285, sobre acceso a la Información Pública y del punto N° 11.2.1, letra d), de las Bases Administrativas Especiales.
D El adjudicatario deberá ingresar los Certificados de Títulos en concordancia a lo que dispone el Dictamen de Contraloría N° 47604 del 2003. Esto quiere decir que “la posesión de un título profesional debe ser comprobada a través de los documentos originales o por medio de copias debidamente autorizadas por el funcionario competente para otorgar el instrumento original o para certificar acerca del contenido de este. No se aceptaran fotocopias legalizadas ante notario. Conforme a lo señalado en el Punto N° 11.2.1, letra e), de las Bases Administrativas Especiales.
i) Plazo para la entrega de las garantías y certificado previos a la suscripción del contrato.
Conforme a lo señalado en el Punto 11.2.2, de las Bases Administrativas Especiales.
j) Plazo para la suscripción del Contrato. Conforme a lo dispuesto en el punto 11.3, de las Bases Administrativas Especiales.
k) El incumplimiento en la entrega oportuna de los antecedentes, dentro de los plazos establecidos en los puntos 11.2.1, y 11.3, de las Bases Administrativas Especiales, será sancionado conforme a lo dispuesto en el punto 11.4, de las mismas.
5° Dejase establecido Los gastos que demande el cumplimiento del presente proyecto: “REPARACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL SERVIU LINARES” comuna de Linares, Región del Maule, se ejecutará con cargo al 22-06-001 mantenimiento y reparación edificaciones.
|
|
Acta Adjudicación
|
|
Organismo Demandante
|
|
Razón Social
|
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION
|
|
Unidad de Compra
|
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION
|
|
R.U.T.
|
61.819.000-5
|
|
Dirección
|
2 NORTE Nº 720
|
|
Comuna
|
Talca
|
|
Ciudad en que se genera la Adquisición
|
Región del Maule
|
|
|
Datos del Contacto para esta Licitación
|
|
Nombre Completo
|
alexis bravo venegas
|
|
Cargo
|
Profesional Unidad de Contratos
|
|
Teléfono
|
56-71-2983429
|
|
Fax
|
--
|
|
E-Mail
|
|
|
|
Datos de la Adquisición
|
|
Número de Adquisición
|
653-15-LP20
|
|
Nombre de Adquisición
|
REPARACIÓN DEPARTAMENTO PROVINCIAL SERVIU LINARES
|
|
Tipo de Adquisición
|
Licitación Pública Mayor 1000 UTM (LP)
|
|
Descripción
|
Los daños producidos por el siniestro de incendio ocurrido el día 18 de Octubre del 2019 en las dependencias del Departamento Provincial SERVIU Linares, el cual afecto las oficinas del Jefe Provincial, Secretaria, Estacionamiento vehicular, Pasillo, Baño Público, Oficina de Finanzas, Oficina de Unidad Social, Unidad Técnica PPPF y la Secretaria de la Oficina Técnica, donde el fuego se propago por el entretecho del inmueble afectando principalmente la cubierta , la estructura de techumbre, cielo e instalaciones eléctricas, daños que son necesario reparar.
Este proyecto está orientado a reemplazar los elementos dañados, proporcionando una estructura nueva de cubierta e instalaciones eléctricas, para permitir el normal desarrollo laboral del Departamento Provincial SERVIU Linares.
|
|
Tipo de Convocatoria
|
ABIERTO
|
|
Moneda
|
Peso Chileno
|
|
Fecha de Publicación
|
21/4/2020 12:40
|
|
Fecha de Cierre
|
26/5/2020 10:00
|
|
Tipo de Adjudicación
|
Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
|
|
Monto Neto Adjudicado
|
$ 44.421.486
|
|
Monto Neto Estimado del Contrato
|
$ 44.421.486
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comisión Evaluadora
|
| 16.045.499-7 | EDUARDO ANTONIO GUERRA NAVARRO | GERENTE TÉCNICO E INNOVACIÓN |
| 13.505.755-k | ALVARO ALONSO VALDIVIA FUENTES | |
| 15.138.987-2 | Marcelo Ignacio Pérez Gaete | Talca |
|
|
|
|
Resultado de la Adjudicación
|
|
|
|
|
|
|
|
|