|
Resolución de Acta de Adjudicación
|
Adquisición Nº
4406-174-LP09
Adjudicación Informada en portal el
17/11/2009 12:02
|
|
|
En
Lumaco,
13-11-2009
|
|
Nro de
Decreto
419
|
|
|
|
|
Vistos
|
|
1.- Decreto Alcaldicio Exento Nº 510 de fecha 10 de Diciembre 2008, que aprueba Presupuesto Municipal año 2009;
2.- Oficio Circ. Nº 7251 de fecha 14 de Febrero 2008, que imparte instrucciones y deja sin efecto Oficio Circular de Contraloría General de la República;
3.- Decreto Alcaldicio Exento N° 300 de 01 de Septiembre 2009, que llama a Propuesta Publica;
4.-Las Bases Administrativas y demás antecedentes que forman parte de este llamado;
5.- Acta de Apertura de Propuesta de fecha 14 de septiembre, donde consta los oferentes;
6.- Acta de Evaluación, firmada por comisión de Apertura;
7.- Informe Nº 060 de fecha 16 de septiembre de 2009, Comisión de Apertura;
8.- Acuerdo Nº 129 de sesión Extraordinaria Nº 11 de fecha 13 de noviembre de 2009;
9.- En uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;
|
|
Considerando
|
|
D E C R E T O:
1.- ACEPTACIÓN DE LA OFERTA:
Aceptase la oferta presentada por la Empresa Sociedad e Inmobiliaria Manuel Torres Limitada, para la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE LUMACO” OBRAS CIVILES, por la suma $451.375.960.- (Cuatrocientos Cincuenta y Un millones Trescientos Setenta y Cinco mil Novecientos Sesenta pesos), I.V.A.- Incluido.-
2.- MODALIDAD DE CONTRATACION:
Establécese el contrato se regirá por la modalidad de Suma Alzada, con Estados de Pagos de acuerdo al avance físico de la obra.-
3.- PLAZO DE EJECUCIÓN:
El plazo de ejecución de la obra es de 180 días corridos, desde la fecha de la adjudicación.-
4.- MULTAS:
En caso de incumplimiento del plazo señalado se aplicarán multas establecidas, por cada día de atraso en el Artículo N° 9 de las Bases Administrativas.-
5.- GARANTÍAS:
El Contratista deberá hacer entrega de las garantías correspondientes, según punto 5.2, de las Bases Administrativas.-
6.- INSPECCIÓN TÉCNICA:
Designase como Inspector Técnico de la obra a Don RICARDO ANDRES LAGOS QUIÑONES, Director de Obras, se deja constancia que el Municipio se reserva el derecho de modificar la designación, si fuese necesario.-
7.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA:
Imputase el cumplimiento del presente Decreto con FONDOS NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL – FNDR- TRAD.-
Tómese conocimiento, anótese, comuníquese, y archívese.-
|
|
Resuelvo
|
|
1.- Apruébese la siguiente acta de adjudicación para el ID: 4406-174-LP09, 2º Llamado Proyecto "Mejoramiento Estadio Municipal de Lumaco", 2º Llamado Proyecto "Mejoramiento Estadio Municipal de Lumaco" (según Bases y antecedentes adjuntos)
|
|
Acta Adjudicación
|
|
Organismo Demandante
|
|
Razón Social
|
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
|
|
Unidad de Compra
|
Adquisiciones
|
|
R.U.T.
|
69.180.800-9
|
|
Dirección
|
Arturo Prat 506
|
|
Comuna
|
Lumaco
|
|
Ciudad en que se genera la Adquisición
|
Región de la Araucanía
|
|
|
Datos del Contacto para esta Licitación
|
|
Nombre Completo
|
Rodrigo Castro Gonzalez
|
|
Cargo
|
Administrativo Adquisiciones
|
|
Teléfono
|
56-45-918232-
|
|
Fax
|
56-45-918253-
|
|
E-Mail
|
|
|
|
Datos de la Adquisición
|
|
Número de Adquisición
|
4406-174-LP09
|
|
Nombre de Adquisición
|
2º Llamado Proyecto "Mejoramiento Estadio Municipal de Lumaco"
|
|
Tipo de Adquisición
|
Licitación Pública Mayor 1000 UTM (LP)
|
|
Descripción
|
2º Llamado Proyecto "Mejoramiento Estadio Municipal de Lumaco" (según Bases y antecedentes adjuntos)
|
|
Tipo de Convocatoria
|
ABIERTO
|
|
Moneda
|
Peso Chileno
|
|
Fecha de Publicación
|
1/9/2009 16:59
|
|
Fecha de Cierre
|
14/9/2009 16:01
|
|
Tipo de Adjudicación
|
Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
|
|
Monto Neto Adjudicado
|
$ 379.307.529
|
|
Monto Neto Estimado del Contrato
|
$ 379.307.529
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultado de la Adjudicación
|
|
| |
|
|
Total Línea |
$ 379.307.529 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|