|
Resolución de Acta de Adjudicación
|
Adquisición Nº
5624-29-LP13
Adjudicación Informada en portal el
6/1/2014 15:26
|
|
|
En
Talcahuano,
06-01-2014
|
|
Nro de
Resolución
2
|
|
|
|
|
Vistos
|
|
Estos antecedentes, Resolución Exenta Nº 1873/06-12-2013 del Director del SSTHNO que aprueba las BAE; lo dispuesto en la Ley Nº 19.886, los Arts. 16, 19 y 20 del D.F.L. Nº 1/05 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Supremo N°2.763/79 y de las leyes Nº18.933 y Nº18.469; lo dispuesto en el Decreto Supremo de Salud Nº 140/04; el Decreto Supremo de Salud N°58/10-10-2013 que designa al Director del Servicio Salud Talcahuano, teniendo presente lo dispuesto en la Resolución Nº1600/30.10.2008 de la Contraloría General de la República sobre la exención del trámite de toma razón, dictó lo siguiente:
|
|
Considerando
|
|
Resolución Exenta Nº 1873/06-12-2013 del Director del SSTHNO; Publicación Portal Mercado Público ID 5624-29-LP13; Acta Visita a Terreno de Fecha 17-12-2013; las Ofertas de: CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA GB LTDA.; RIOS Y FRIZ LTDA; BESSER PACHECO Y CIA LTDA., LUPPICHINI Y POVEDA LTDA. Y SOCIEDAD CONSTRUCTORA MANANTIALES LTDA.; Informe de Evaluación de Fecha 27-12-2013; Acta de adjudicación de fecha 27-12-2013; Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de la Subdirección Administrativa del Servicio de Salud Talcahuano.
|
|
Resuelvo
|
|
APRUÉBASE los antecedentes y documentos anexos en el portal de la Propuesta Pública 5624-29-LP13 “Habilitación Oficinas y Comedor en Transición Hospital Penco - Lirquén”, con el objeto de adjudicar la propuesta y comenzar los trabajos licitados.
2. APRUÉBANSE y considérense parte integrante e inseparable de la presente resolución los documentos “Informe de Evaluación” de fecha 27-12-2013, elaborada por la comisión nombrada por resolución exenta N°1873/06-12-2013, artículo 14 “Comisiones y sus Funciones” y “Acta Comité de Adquisición y Adjudicación” de fecha 27-12-2013.
3. ACEPTASE la oferta presentada por la empresa Luppichini y Poveda Ltda. RUT 76.198.955-3, con domicilio en calle Repullo Nº 1906, Talcahuano, representada por Fabrizio Luppichini Flores Rut 15.182.947-3, celular 99977251 del mismo domicilio que su representada, para todos los efectos que deriven la presente Resolución por la adjudicación de la propuesta antes señalada. EN CONSECUENCIA adjudíquese y contrátese al oferente antes referido, la propuesta “Habilitación Oficinas y Comedor en Transición Hospital Penco - Lirquén” por el precio total de $ 48.145.563.- ( Cuarenta y ocho millones ciento cuarenta y cinco mil quinientos sesenta y tres pesos) impuesto incluido y todos los demás que pudieran gravar dicha adquisición.
4. EL PLAZO de ejecución de la obra encomendada es de 60 (sesenta) días corridos, de acuerdo al Formulario N°1 “Identificación Oferente y Carta Plazo”, entregada por la empresa en su oferta. Dicho Plazo se contará a partir del día siguiente a la fecha de entrega de terreno.
5. LOS TRABAJOS se realizarán en las dependencias del Hospital Penco Lirquen.
6. DESIGNASE UNIDAD EJECUTORA al Departamento de Recursos Físicos y Abastecimiento cuyo Jefe es el Sr. Teófilo Neira Sandoval, RUN 7.253.641-K o quién lo reemplace o subrogue legalmente. Dicha unidad tendrá a su cargo el control administrativo y técnico de los trabajos adjudicados.
7. DESIGNASE INSPECCIÓN TECNICA DE OBRA al Sr. Claudio Cid Guardia, Constructor Civil, RUN 14.355.829-0, con Asesoría en terreno del Sr. Claudio Venegas Sepúlveda, Ingeniero Constructor, RUN 15.671.390-2, ambos funcionarios del Servicio de Salud Talcahuano, encargados de fiscalizar la correcta ejecución de los trabajos encomendados a la empresa Constructora.
8. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, el contratista deberá entregar una garantía de acuerdo a lo indicado en las bases administrativas especiales en su artículo 20, que señalan lo siguiente:
Tipo de documento Boleta de Garantía a la Vista, Vale vista o Deposito a la vista. Irrevocable
Beneficiario Servicio de Salud Talcahuano – RUT. 61.607.200-5
Pagadera A la vista pagadera en la ciudad de Concepción o Talcahuano.
Vigencia Mínimo 395 días adicionales al plazo de ejecución ofertado.
Expresada en Pesos chilenos.
Monto $4.814.556, equivalente al 10% del monto total.
Glosa Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato “Habilitación Oficinas y Comedor en Transición Hospital Penco - Lirquén”
9. EL CONTRATO se celebrará de acuerdo a lo indicado en el artículo 21 “Contrato”, de las Bases Administrativas Especiales que rigen el contrato.
10. LAS MODIFICACIONES de contrato se realizaran de acuerdo a las condiciones estipuladas en los artículos 34 “Notas de Cambio”, 36 “Ampliación de plazo” y 37 “Aumento, disminuciones y obras extraordinarias”, de las Bases Administrativas Especiales que rigen el contrato.
11. EL PAGO se realizará de acuerdo a lo estipulado en el artículo 35 “Condiciones de Pago”, de las Bases Administrativas Especiales que rigen el contrato.
12. RECEPCION DE OBRA se realizará de acuerdo a lo estipulado en el artículo 38 “Recepción”, de las Bases Administrativas Especiales que rigen el contrato.
13. MULTAS, serán de acuerdo a lo estipulado en el artículo 39 “Sanciones y Multas”, de las Bases Administrativas Especiales que rigen el contrato.
14. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO de acuerdo a lo previsto en el artículo 42 “Termino Anticipado del Contrato”, de las Bases Administrativas Especiales que rigen el contrato.
15. IMPÚTESE el gasto que irrogue la presente Resolución a la asignación presupuestaria 3102004 “Obras Civiles” del Servicio de Salud Talcahuano. Asignado al Código BIP 30080013 para el Hospital Penco Lirquén vigente para el año 2013.
|
|
Acta Adjudicación
|
|
Organismo Demandante
|
|
Razón Social
|
DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
|
|
Unidad de Compra
|
OBRAS
|
|
R.U.T.
|
61.607.200-5
|
|
Dirección
|
THOMPSON Nº86
|
|
Comuna
|
Talcahuano
|
|
Ciudad en que se genera la Adquisición
|
Región del Biobío
|
|
|
Datos del Contacto para esta Licitación
|
|
Nombre Completo
|
Claudio Cid
|
|
Cargo
|
Profesional Unidad de Obras
|
|
Teléfono
|
56-41-2688669
|
|
Fax
|
--
|
|
E-Mail
|
|
|
|
Datos de la Adquisición
|
|
Número de Adquisición
|
5624-29-LP13
|
|
Nombre de Adquisición
|
Habilitación Oficinas y Comedor en Transición Hospital Penco - Lirquén - Readjudicada en Id 5624-29-R114
|
|
Tipo de Adquisición
|
Licitación Pública Mayor 1000 UTM (LP)
|
|
Descripción
|
Los trabajos se refieren a la Habilitación de Oficinas y Comedor en Etapa de transición Hospital Penco Lirquen, lo que se ejecutará de acuerdo a lo indicado en planos y especificaciones técnicas.
|
|
Tipo de Convocatoria
|
ABIERTO
|
|
Moneda
|
Peso Chileno
|
|
Fecha de Publicación
|
13/12/2013 15:01
|
|
Fecha de Cierre
|
24/12/2013 11:00
|
|
Tipo de Adjudicación
|
Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
|
|
Monto Neto Adjudicado
|
$ 40.458.456
|
|
Monto Neto Estimado del Contrato
|
$ 42.016.807
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comisión Evaluadora
|
| 13.102.528-9 | Juan Alejandro Venegas Zapata | Encargado Unidad de Abastecimiento y Administració |
| 9051348-6 | Luciano Valle Candia | Profesional Obras Civiles |
| 14.355.829-0 | Claudio Cid | Profesional Unidad de Obras |
|
|
|
|
Resultado de la Adjudicación
|
|
|
|
|
|
|
|
|