|
1.- Adjudíquese y contrátese al proveedor, Proyectos, Inversiones, Servicios Redcon Ltda. RUT: 76.016.957-9, con domicilio en Manuel Antonio Matta #3134, ciudad de Antofagasta, para la contratación de instalación de colectores solares en los jardines Tamarugo y Chiu Chiu por un monto de $16.386.554.- más I.V.A.
2.- Se suscribirá un contrato de prestación de servicios a ejecutar, entre la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Proyectos, Inversiones, Servicios Redcon Ltda. RUT: 76.016.957-9, el que se realizará en la oficina de la Asesora Jurídica de la Dirección Regional, ubicada en la Avenida Argentina N° 2989, Antofagasta.
El contrato será de ejecución de obras a suma alzada sin reajuste, y deberá suscribirse en el plazo indicado en el cronograma de la licitación.
El adjudicatario, dentro del plazo de ocho días hábiles, contados desde el día siguiente al que se efectúe la notificación de la resolución de adjudicación, deberá entregar en el Depto. de Fiscalía de la Institución o en la Dirección Regional, según corresponda, los siguientes antecedentes:
a) Fotocopia de la Escritura pública o documento legal, en que conste la personería jurídica del o de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.
b) Fotocopia del RUT.
c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en la cual conste la inscripción (fojas, Nº y año), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona jurídica, según corresponda, ambas con una antigüedad no superior a 60 días hábiles contados desde la publicación de la Resolución que dispone la contratación en el portal de MercadoPúblico.
d) La garantía de Buena ejecución de la Obra y Fiel y oportuno Cumplimiento de Contrato, según se indica en el numeral siguiente.
Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantía de “Buena ejecución de obras y fiel y oportuno cumplimiento del contrato” o no firma el contrato, por causas que le sean imputables, dentro del plazo antes indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, podrá dejar sin efecto la adjudicación realizada, hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta y adjudicar la licitación al siguiente proponente mejor calificado.
El contrato que se suscribirá deberá individualizar tanto la naturaleza de la garantía, esto es, si se esta en presencia de una Boleta Bancaria de Garantía, Vale Vista, o Póliza de Seguro de ejecución inmediata, además de señalar, expresamente, la fecha de vencimiento de dicho instrumento.
La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá efectuar durante la vigencia del contrato, aumentos o disminuciones de obras y/o obras extraordinarias hasta por un 30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantía por el valor correspondiente al aumento..
3.- La Asesora Jurídica, redactará el respectivo contrato con el contratista Proyectos, Inversiones, Servicios Redcon Ltda. RUT: 76.016.957-9, incorporando todas aquellas cláusulas que considere conveniente para el debido resguardo de los intereses institucionales, aún cuando no estén explicitas en la presente resolución.
4.- Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato el oferente deberá presentar una garantía consistente en una Boleta Bancaria de Garantía, Vale Vista, o Póliza de Seguro de ejecución inmediata, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma de $1.310.924.- (Un millón Trescientos diez mil novecientos veinticuatro pesos) equivalente al 8 % del valor total neto del contrato, con una vigencia mínima de 360 días corridos, contados desde el término del plazo de ejecución de las obras. Y sus ampliaciones si las hubiere. La glosa de la garantía debe indicar: “Colectores solares para producción de agua caliente sanitaria en los jardines infantiles Tamarugo de Calama, y Los Conejitos Blancos de Chiu-Chiu, región de Antofagasta” En el caso de los Vale Vista, esta glosa deberá expresarse en una declaración jurada del contratista, la cual se adjuntará al mencionado documento.
No obstante lo indicado, si la obra o el aumento de la misma o ambos excedieran el plazo de 360 días corridos, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá solicitar una nueva garantía por el total de las obras o solamente por su complemento.
Esta garantía deberá ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el carácter de irrevocable. La garantía debe expresarse en pesos chilenos.
5.- La obra se cancelará de acuerdo a dos estados de pagos, definidos de la siguiente manera:
El primer estado de pago correspondiente a un 40% del precio del contrato, al acreditar que el sistema solar térmico está operativo, con Visación del estado de pago Nº1 por parte del Inspector Técnico de Obra (I.T.O.) y del Asesor técnico de Obra (A.I.T.O.).
El segundo estado de pago correspondiente a un 60% del precio del contrato, al acreditar la recepción conforme del proyecto, previa recepción de informe de monitoreo con al menos 1 semana de medición y Visación del estado de pago Nº2 por parte del Inspector Técnico de Obra (I.T.O.) y del Asesor técnico de Obra (A.I.T.O.).
El contratista, al momento de solicitar que se curse el último estado de pago, deberá adjuntar un certificado emitido por la Inspección del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra. Asimismo, deberá presentar un certificado emitido por la Institución previsional respectiva o las planillas de pago de cotizaciones previsionales, en original o en fotocopias legalizadas ante Notario Público, que acrediten que ha efectuado las cotizaciones previsionales de los trabajadores contemplados en la obra producto de este contrato.
El contratista podrá solicitar un anticipo del 30% del monto contratado.
En caso de que el contratista solicite el anticipo, éste se entregará una vez realizada la entrega de terreno, acreditada por un certificado firmado por el I.T.O. y el asesor técnico de obra A.I.T.O., junto a la entrega de una garantía consistente en una boleta bancaria de garantía o vale vista, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 30% del valor total neto del contrato, con una vigencia mínima de 180 días, desde la fecha de entrega de terreno.
En cada estado de pago, al contratista se le descontara el 30% del estado de pago correspondiente, por concepto de devolución de anticipo.
La garantía será devuelta una vez cursado el segundo estado de pago.
El contratista presentará para cada estado de pago la o las facturas correspondientes y el Inspector Técnico de Obra (ITO) y el Asesor técnico de obra (AITO) deberán visar cada uno de dichos estados de pago.
Las facturas deberán ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.
El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberá adjuntar un certificado emitido por la Inspección del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con trabajadores contratados en los últimos dos años.
En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos últimos años, los respectivos estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
Para los efectos indicados precedentemente el contratista deberá acompañar en su oportunidad un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendido por la Dirección del Trabajo o las entidades legalmente autorizadas para tales efectos.
6.- El plazo de ejecución de las obras será de 100 días corridos, contados desde la fecha de entrega de terreno al contratista. La entrega de terreno se efectuará dentro los 2 días hábiles siguientes a la fecha de firma del contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras contratadas, el oferente podrá solicitar a la autoridad competente, por escrito, y antes del vencimiento del plazo convenido, una prórroga del plazo para la ejecución de las obras, la que a su juicio exclusivo podrá aceptarla o rechazarla, total o parcialmente, previo informe del ITO y del AT, mediante la dictación de una resolución que así lo disponga.
7.- La Junta Nacional de Jardines Infantiles designará a uno de los siguientes profesionales como inspector técnico de obra (ITO), del sistema solar térmico:
- Un constructor civil, ingeniero constructor, ingeniero civil o Arquitecto, con calidad jurídica de contrata o de planta de la institución.
Además designará dentro de un listado proporcionado por el Ministerio de Energía, a uno de los siguientes profesionales contratados a honorarios como asesor técnico de obra del sistema solar térmico:
- Un ingeniero mecánico (civil o ejecución) con experiencia en instalaciones solares térmicas.
Los que tendrán como funciones, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecución de la obra a través del Libro de Obras, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estados de pago presentado por el contratista y efectuar la recepción provisoria y definitivas de las obras.
8.- Por cada día corrido de atraso en la entrega de las obras, se aplicará al Contratista una multa equivalente al 0.3% del monto total neto del contrato, las que serán descontadas del estado de pago final.
Sin perjuicio de lo anterior, se establecerá un sistema de multa a hacerse efectiva para el primer estado de pago. De esta forma, por cada día de atraso en la presentación del primer estado de avance (mínimo un 25%), se aplicará al Contratista una multa adicional, equivalente al 0,3% del monto de ese primer estado de pago. Por cada día de atraso, se aplicará una multa ascendente a un 0.2% sobre el valor de adjudicación según sea el caso (obra original y mayor obra), cálculos que podrán ser aplicables por atrasos en los plazos definidos por cada hito.
9.- Considérese como parte integrante de la presente resolución, las bases administrativas y técnicas aprobadas por resolución exenta N° 015/971 del 20 de Octubre del año en curso, como así mismo las consultas y respuestas emanadas de la presente licitación.
10.- Publíquese el resultado en el sistema de compras y contratación publica del sector público a través de la página www.mercadopublico.cl
11.- Impútese el gasto al 01316001000 Aplicación de Fondo de Administración, Fondos del Ministerio de Energia.
1.- Apruébese la siguiente acta de adjudicación para el ID: 1573-24-LE11, PROYECTO COLECTORES SOLARES PARA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA EN LOS JARDINES INFANTILES TAMARUGO DE CALAMA, Y LOS CONEJITOS BLANCOS DE CHIU-CHIU, REGIÓN DE ANTOFAGASTA , Las presentes Bases de Licitación están destinadas a reglamentar el llamado a Licitación Pública Nacional, para la prestación del servicio denominado “Colectores Solares para Producción de Agua Caliente Sanitaria en Jardines Infantiles “Tamarugo” de Calama, y “Los Conejitos Blancos” de Chiu-Chiu, Región de Antofagasta”, con el objeto de elegir entre los participantes aquel que realizará la prestación del servicio mencionado precedentemente, de acuerdo a lo descrito en las Bases Técnicas del llamado a licitación. Por lo tanto, dichas bases establecerán los fines, condiciones y requisitos que deben ser cumplidos en la adjudicación resultante.
El contrato que se suscriba a partir del resultado de la licitación, tendrá una duración definida por el oferente, la que no podrá exceder 100 (cien) días corridos, de acuerdo a las condiciones que se establecen en las bases técnicas.
Las propuestas técnicas y económicas que presenten los oferentes, deben considerar e incluir todos los impuestos y gastos que correspondan y/o cualquier otro gasto y derecho que de la adjudicación resultante se deriven.
Para todos los efectos legales, las Bases de Licitación están compuestas por las Bases Administrativas, las Bases Técnicas, Anexos y aclaraciones si las hubiere, las que se tendrán por conocidas y aceptadas por todos los participantes.
|