|
Resolución de Acta de Adjudicación
|
Adquisición Nº
2308-69-LE13
Adjudicación Informada en portal el
28/10/2013 9:18
|
|
|
En
Osorno,
21-10-2013
|
|
Nro de
Decreto
17242
|
|
|
|
|
Vistos
|
|
El llamado a propuesta pública Secplan N°62/2013 a través del portal mercadopublico.cl, ID-2308-69-LE13
El Decreto N°15666 del 25.09.2013 que aprueba Bases Administrativas.
El Decreto N°15286 del 16.09.2013 que designa comisión técnica.
El Acta de Apertura Electrónica de fecha 14 de Octubre del 2013.
El Ord. Nº53 del 15 de Octubre del 2013 informando de las ofertas presentadas y sugiriendo adjudicar la propuesta pública “Ampliación Sede Social Manuel Rodríguez 2do. Sector”, al oferente Sr. Jaime Troncoso Hurtado.
La providencia del Sr. Alcalde, proceder según Informe Comisión Técnica.
El Reglamento N°183 del 26.09.2012 sobre Subrogación del Sr. Alcalde.
|
|
Considerando
|
|
Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 del año 1988 y sus posteriores modificaciones.
|
|
Resuelvo
|
|
ACÉPTASE Y ADJUDÍCASE, la oferta presentada por el oferente Sr. Jaime Troncoso Hurtado, R.U.T. N°7.482.179-0, con domicilio en Eleuterio Ramírez 977 of. K, Osorno, por un monto de $12.042.796.- I.V.A Incluido correspondiente a “Ampliación Sede Social Manuel Rodríguez 2do. Sector”, el plazo de ejecución de la obra es de 75 días corridos, a contar de la fecha del acta entrega terreno.
El incumplimiento de éste, significará una multa diaria de un 0,3 % (cero coma tres por ciento) que se aplicará sobre el monto total neto del contrato más el reajuste del IPC, entre el mes anterior a la firma del contrato y el mes anterior a la fecha de cancelación. El atraso no podrá ser superior al 30% del plazo total de la ejecución de la obra, o en su defecto se procederá en la forma contemplada en el punto 14.7.b ) letra h de las Bases Administrativas.
Se establece además, otras multas dispuestas en las bases Administrativas.
La entrega de terreno se realizará dentro de los 5 días hábiles posteriores a la entrega de los antecedentes por parte de la Unidad de licitaciones a la Unidad de Inspección Técnica de la obra, suscribiéndose para tal efecto, un acta de entrega de terreno, debiendo el contratista iniciar los trabajos inmediatamente después de este trámite.
El Adjudicado dispondrá de un plazo de 4 días hábiles máximo, para hacerse del contrato, una vez que este ha sido notificado que dicho documento se encuentra listo para su retiro.
El Contratista deberá suscribir el contrato correspondiente con la Municipalidad, dentro del plazo de 05 días hábiles a contar de la entrega de este por parte de la Secplan.
Los Contratos serán firmados ante Notario en una de sus 6 copias, la que quedará en poder del Municipio, siendo estos gastos de cargo del Contratista.
El contratista debe constituir una garantía por Fiel cumplimiento y correcta ejecución de la obra, para lo cual deberá entregar un instrumento de caución (Boleta de Garantía o Vale a la Vista o Certificado de Fianza) por un valor de 5 % del monto del contrato, extendida a favor de la Ilustre Municipalidad de Osorno, R.U.T. N°69.210.100-6. La garantía deberá tener vigencia por el plazo ofertado, aumentado en 15 meses más, contados desde la fecha de firma del contrato. Este instrumento de caución deberá ser entregado de manera conjunta con la firma del contrato.
Las obligaciones del contratista serán de acuerdo a lo estipulado en el pto. 17 de las bases Administrativas.
Los seguros serán de acuerdo al punto 21 de las Bases Administrativas.
Los pagos se harán de acuerdo al punto 23 de las Bases Administrativas.
No se contempla anticipo.
El contratista hará una estimación de la fecha de término de la obra y solicitará por escrito la recepción con la debida antelación, solicitud que deberá efectuarse dentro del plazo contractual, pto. 26 de las bases.
Terminados los trabajos, el I.T.O. deberá verificar el fiel cumplimiento de las especificaciones del contrato y comunicar a la Municipalidad la fecha en que el contratista puso término a la obra. El I.T.O. deberá informar a más tardar tres días hábiles después de que los trabajos estén efectivamente terminados.
El I.T.O. no podrá solicitar que la comisión se constituya en terreno sin antes constatar que las obras se encuentran efectivamente terminadas.
La Recepción Provisoria se efectuará de acuerdo al pto. 26.2 de las Bases Administrativas.
La Recepción Definitiva se efectuará en la misma forma y con las mismas solemnidades de la provisoria, antes que haya transcurrido el plazo de garantía y dentro de los 12 meses, a petición del contratista, según pto. 26 de las Bases Administrativas.
El plazo de la Garantía de la obra de acuerdo a lo estipulado en el pto. 27 de las Bases Administrativas.
IMPÚTANSE los gastos a la cuenta presupuestaria N°114.05.06.006.002.003 fondos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
PROCÉDASE por la Tesorería Municipal a la devolución del Vale a la Vista N°15612132 del Banco BCI por $500.000.- la cual garantizaba seriedad de oferta y entregada por el Sr. Mauricio Salvo Martínez.
REDÁCTESE el respectivo contrato por la Dirección de Asesoría Jurídica.
ANÓTESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
|
|
Acta Adjudicación
|
|
Organismo Demandante
|
|
Razón Social
|
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
|
|
Unidad de Compra
|
SECRETARIA DE PLANIFICACION
|
|
R.U.T.
|
69.210.100-6
|
|
Dirección
|
JUAN MACKENNA Nº851
|
|
Comuna
|
Osorno
|
|
Ciudad en que se genera la Adquisición
|
Región de los Lagos
|
|
|
Datos del Contacto para esta Licitación
|
|
Nombre Completo
|
Ximena Patricia Trujillo Nayan
|
|
Cargo
|
Encargada Licitaciones
|
|
Teléfono
|
56-64-2218710
|
|
Fax
|
--
|
|
E-Mail
|
|
|
|
Datos de la Adquisición
|
|
Número de Adquisición
|
2308-69-LE13
|
|
Nombre de Adquisición
|
Ampliación Sede Social Manuel Rodríguez, 2º Sector
|
|
Tipo de Adquisición
|
Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)
|
|
Descripción
|
El Proyecto corresponde a la ampliación de la sede social Manuel Rodriguez 2do sector, correspondientes a 31,62m2 de ampliación, ubicado en calle 18 de septiembre de la comuna de Osorno
|
|
Tipo de Convocatoria
|
ABIERTO
|
|
Moneda
|
Peso Chileno
|
|
Fecha de Publicación
|
1/10/2013 12:22
|
|
Fecha de Cierre
|
14/10/2013 15:30
|
|
Tipo de Adjudicación
|
Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
|
|
Monto Neto Adjudicado
|
$ 10.119.997
|
|
Monto Neto Estimado del Contrato
|
$ 10.119.997
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultado de la Adjudicación
|
|
|
|
|
|
|
|
|