|
La Resolución Exenta 3CH2 Nº 2650 de fecha 28.06.2017, que aprueba Bases Administrativas y Técnicas de la licitación Id. Mercadopublico 2142-60-LQ17; los criterios de evaluación contenidos en el punto Nº 15.3 de las Bases Administrativas, según lo exige el artículo 41 del Reglamento de la Ley de Compras: PUNTAJE POR OFERTA ECONÓMICA 35% calificado con la aplicación de fórmula: (Precio Menor/Precio Evaluado)*7. El precio debe contemplar todos los gastos asociados. Es decir, debe considerar el valor total del servicio ofertado, contemplando todos los gastos (repuestos, materiales, mano de obra, etc) hasta la recepción conforme del servicio. Se evaluará hasta con dos decimales. Se debe considerar que se adjudicará por especialidad o rubro, es decir, por Gasfitería y PPR, Pisos y Cielos, Tabiquería y terminaciones, Obra gruesa y demolición, hojalatería y cubiertas y aluminios. Si una oferta no contiene todas las líneas de productos en la especialidad o rubro, la oferta será desestimada; EXPERIENCIA 35% Se evaluará de acuerdo a la información del Anexo N° 4 y certificados adjuntos. Para este ítem se considerarán para evaluación dos subcriterios: 1.- Experiencia trabajos realizados (70%): Se evaluará de acuerdo a la cartera de clientes que se ingresen y validen en el anexo N° 4, el cual se evaluará según la siguiente tabla: Mayor a 10 clientes, Nota 7; Entre 7 y 10 clientes, Nota 5; Entre 3 y 6 clientes, Nota 3; Menor a 3 clientes, Nota 1; No informa, no presenta o no acredita, Nota 0; 2.- Montos de los contratos realizados (30%): Se evaluará de acuerdo a los montos informados en el anexo N° 4 y correctamente validados, con sus certificados, el cual se evaluará según la siguiente tabla: Mayor a $30.000.000, Nota 7; Entre $20.000.000 y $30.000.000, Nota 5; Entre $10.000.000 y $19.999.999, Nota 3; Menor a $10.000.000, Nota 1; No informa, no presenta o no acredita, Nota 0; GARANTÍA DEL SERVICIO 10% Se evaluará de acuerdo a lo informado en Anexo N°3, carta oferta económica: Se aplicará la siguiente tabla: Mayor a 6 meses, Nota 7; Entre 4 y 6 meses, Nota 5; Entre 2 y 3 meses y 29 días, Nota 3; Menor a 2 meses, Nota 1; No informa, no presenta o no acredita, Nota 0; TIEMPO DE RESPUESTA 10% Se evaluará de acuerdo a lo informado en Anexo N°3 carta de oferta económica. Se aplicará la siguiente tabla: 12 horas o menos, Nota 7; De 13 a 24 horas, Nota 5; De 25 a 36 horas, Nota 3; Más de 36 horas, Nota 1; No informa o no indica tiempo, Nota 0; COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL 5% Se considerarán los reclamos que posea el oferente en el portal Mercado Público. Los puntajes serán evaluados de acuerdo a la siguiente escala: El oferente no presenta reclamos en el portal Mercado Publico, Nota 7; El oferente presenta reclamos en el portal Mercado Publico, Nota 0; CUMPLIMIENTO REQUISITOS 5% Se considerará la oportunidad de los antecedentes presentados, su claridad y detalle, cuando corresponda. Los puntajes serán evaluados de acuerdo a la siguiente escala; Presenta todos los antecedentes solicitados oportunamente, Nota 7; No presenta la totalidad de los antecedentes solicitados en bases, Nota 0; el Acta de Apertura Electrónica de la Licitación de fecha 05/09/2017; lo establecido en el Informe de Evaluación de la licitación firmado por la comisión evaluadora con fecha 05/09/2017; y la necesidad de obtener las mejores condiciones económicas y técnicas para los servicios licitados, dicto la siguiente:
|
|
1.- APRUÉBESE el informe de evaluación de la Licitación Pública Id. 2142-60-LQ17 “CONVENIO SERVICIOS DE OBRAS MENORES PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS DR. BENICIO ARZOLA MEDINA, AÑO 2017-2018” y en consecuencia, ADJUDÍQUESE a los siguientes oferentes y según el siguiente detalle por cada línea licitada:
1.1 Gasfitería y PPR:
1.2 Pisos y Cielos:
1.3 Tabiquería y Terminaciones:
1.4 Obra Gruesa y Demolición:
1.5 Hojalatería y Cubiertas:
1.6 Aluminios:
2.- DISPÓNGASE que para efectos de la presente Licitación Pública, se entenderá actuando como Unidad Técnica para todos los fines procedentes, al Jefe del Depto. de Ingeniería y Mantención Industrial del Hospital de San Carlos Dr. Benicio Arzola Medina.
3.- SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
El proponente favorecido estará obligado a firmar el contrato a más tardar dentro de los 15 días hábiles, contados desde la notificación de la adjudicación por la institución. Dicha notificación se realizará a través del Portal Mercado Publico, mediante la adjudicación en el sistema. No obstante lo anterior y si el Servicio lo estimase conveniente, también podrá enviarse una comunicación al fax o al correo electrónico indicado por el proponente en el Anexo Nº 1.
El adjudicatario contará con 15 días, contados desde el momento de la adjudicación en el Portal, para acreditar su inscripción en Chileproveedores, requisito indispensable para la firma del contrato. Vencido el plazo de 15 días hábiles, sin que el adjudicatario haya suscrito el contrato, la institución determinará si adjudica a la segunda oferta mejor evaluada o efectúa un nuevo llamado a licitación.
El adjudicatario debe presentar a más a tardar en un plazo de 7 días hábiles desde que fue notificado de la adjudicación la siguiente documentación para la redacción del contrato:
a. Escritura de Constitución Legal de la Empresa. (Según calidad jurídica del proveedor).
b. Certificado de Vigencia de la Sociedad, extendido con no más de 60 días de anticipación a la fecha. (Según calidad jurídica del proveedor)
c. Escritura de la última modificación de la Sociedad, si la hubiere. (Según calidad jurídica del proveedor).
d. Escritura donde conste la personería o poder del representante legal.
e. En el caso de la Unión Temporal de Proveedores (UTP), ésta deberá adjuntar la Escritura Pública en la cual conste el acuerdo de constitución de la UTP. En dicho documento se deberá establecer, además, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad, y se deberá nombrar un representante o apoderado común con poderes suficientes. La vigencia de la UTP no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado. (Si se trata de una adjudicación mayor a 1000 UTM)
f. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Obligaciones Previsionales extendido por la Dirección del Trabajo (se obtiene en el Portal Web de la Dirección del Trabajo) el que será suficiente para acreditar que el proveedor adjudicado no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
Trabajadores contratados en los últimos dos años. En caso que el certificado arroje deudas o saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el oferente adjudicado acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de 6 meses.
NOTA: Si el adjudicatario está inscrito en Chileproveedores sólo deberá proporcionar lo que no se encuentre en dicho registro.
4.- VIGENCIA DEL CONTRATO
El contrato tendrá una vigencia de 17 meses, contados desde la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe. Sin embargo por razones de buen servicio, considerando la naturaleza de los productos cuyo suministro se está licitando, podrá disponerse excepcionalmente que las entregas se inicien desde el momento de la adjudicación, sin que proceda pago alguno mientras el acto aprobatorio del contrato no se encuentre totalmente tramitado.
Con todo, la institución podrá poner término anticipado al contrato en cualquier momento y por simple vía administrativa, cuando el oferente adjudicado incurra en incumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el punto 33 de las presentes bases administrativas.
La institución, con la antelación suficiente, procederá a licitar nuevamente este convenio. No obstante, por causas no imputables a él, el proceso se extendiese más allá de los tiempos previstos, podrá prorrogar este convenio de suministro hasta en tres meses. Lo anterior, siempre que el monto estimado del convenio a prorrogar no supere las 1.000 UTM.
5.- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
El administrador del contrato será el Jefe Depto. de Abastecimiento o quien le subrogue o reemplace legalmente en la parte administrativa y el Jefe del Departamento de Ingeniería y Mantención Industrial en la parte técnica, quien tendrá la responsabilidad de supervisar la correcta ejecución del convenio adjudicado.
6.- MODIFICACIÓN MONTO DEL CONTRATO
Durante su vigencia, el monto total del contrato podrá ser aumentado o disminuido por la institución, de acuerdo a la demanda real existente, ante lo cual el proveedor estará obligado a aceptar y a mantener el precio ofertado. En caso de aumento, éste no podrá ser superior al 30% del monto originalmente pactado.
7.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO E INCORPORACIÓN DE “SERVICIOS/PRODUCTOS DE SIMILAR NATURALEZA” (OPCIONAL. EN CASO DE SER NECESARIO EN CONVENIOS DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIOS)
Durante su vigencia, el monto total del contrato podrá ser aumentado o disminuido por la institución, de acuerdo a la demanda real existente, ante lo cual el proveedor estará obligado a aceptar y a mantener los precios ofertados. En caso de aumento, éste no podrá ser superior al 30% del monto originalmente pactado.
Asimismo, durante la vigencia del convenio, podrán agregarse “productos/servicios de similar naturaleza”, para lo cual la institución deberá ajustarse al siguiente procedimiento:
a. Abastecimiento solicitará al proveedor cotización del nuevo producto/servicio, mediante documento “solicitud de cotización” enviado a su correo electrónico.
b. El proveedor deberá enviar cotización en un plazo máximo de 3 días hábiles, contados desde la fecha de envío del referido correo electrónico.
c. La institución deberá realizar una evaluación técnica y económica de la cotización presentada, asegurando que ésta se ajuste a condiciones generales de mercado.
d. Aprobada la incorporación del nuevo producto/servicio al convenio, se tramitará el acto administrativo que resuelva esta incorporación y posteriormente se emitirá la orden de compra.
e. En caso de rechazo de la cotización, por razones técnicas y/o económicas, se procederá a un nuevo proceso de compra por estos servicios.
En ningún caso las presentes modificaciones podrán alterar la naturaleza de los servicios objeto de la licitación y del contrato. Asimismo, no podrán significar un aumento del contrato superior al 30%.
8.- CESIÓN DEL CONTRATO
El Adjudicado no podrá, en caso alguno, ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación y en especial los establecidos en el contrato definitivo. La infracción de esta prohibición dará derecho a la institución para poner término anticipado al contrato, en forma inmediata. Lo anterior, es sin perjuicio de la transferencia que se pueda efectuar con arreglo a las normas del derecho común de los documentos justificativos de los créditos que emanen del respectivo contrato.
9.- TRABAJADORES DEL PROVEEDOR Y SUBCONTRATACIÓN.
El personal que contrate el proveedor, con motivo de la ejecución o durante la vigencia del contrato no tendrá, en caso alguno, relación laboral ni vínculo de subordinación y/o dependencia y/o funcionario con la institución, sino que exclusivamente con el proveedor, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 183-B, 183-C, 183-D y 183-E, del Código Laboral, incorporadas por la Ley Nº20.123.-
Durante la ejecución del contrato, y previa autorización por escrito de la institución, el proveedor sólo podrá efectuar aquellas subcontrataciones que sean indispensables para la realización de tareas específicas, todo lo cual será calificado por la Contraparte Técnica de la institución. En todo caso, cualquiera sea el tipo de subcontrato, el adjudicatario seguirá siendo el único responsable de las obligaciones contraídas en virtud del respectivo contrato suscrito con la institución, y por los daños directos, previstos, imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen por él, sus dependientes o subcontratistas, sin perjuicio de lo establecido en la Ley N°20.123.-
No obstante todo lo anterior, y cada vez que la institución así lo requiera, el proveedor estará obligado a informar respecto del estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a este último le corresponda respecto a sus trabajadores, como asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales deberá ser acreditado mediante certificados emitidos por la Dirección del Trabajo, o bien por aquellos medios idóneos reglamentados por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.
10.- DEL PRECIO
El precio adjudicado se mantendrá inalterable por toda la vigencia del convenio.
11.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Para garantizar el fiel y cabal cumplimiento de las obligaciones que impone el contrato, el o los adjudicatarios deberán entregar, dentro del plazo de diez días hábiles contado desde la fecha en que se notifique la adjudicación de la propuesta a través de mercadopublico.cl, una Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, tomada en un Banco Comercial con oficinas en Chillán o San Carlos, la que deberá tener las siguientes características:
Tipo de documento Boleta de Garantía, Vale Vista Bancario, Certificado de Fianza (pagadero a la vista o a primer requerimiento), Póliza de Seguro de ejecución inmediata, Depósito a Plazo o cualquier otro instrumento que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en la Ley 19.886, conforme al artículo 31 de la citada ley.
Beneficiario Hospital de San Carlos Dr. Benicio Arzola Medina RUT:61.607.002-9
Pagadera A la vista
Carácter Irrevocable
Vigencia mínima 180 días corridos después de la fecha de término del contrato.
Expresada en Pesos
Monto Equivalente en pesos al 5% del precio total del contrato.
Descripción La garantía podrá otorgarse física o electrónicamente dentro del plazo de diez días hábiles contado desde la fecha en que se notifique la adjudicación de la propuesta a través de mercadopublico.cl. En los casos que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley Nº19.799 (06/10/2009) sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha Firma.
De manera física, la garantía deberá ser entregada en sobre cerrado identificando el número y descripción de la licitación, con un mensaje de “NO ABRIR: GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”, en Oficina de Partes del Hospital de San Carlos Dr. Benicio Arzola Medina. Debe entregarse, dentro del plazo de diez días hábiles contado desde la fecha en que se notifique la adjudicación de la propuesta a través de mercadopublico.cl.
Glosa “Garantizar fiel y oportuno cumplimiento contrato de la ID. 2142-60-LQ17”
Forma y oportunidad de restitución La garantía será devuelta dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la fecha de caducidad, a la dirección indicada por el oferente a través de correo certificado.
En el caso de la garantía entregada por medios electrónicos será devuelta en la forma indicada por el oferente.
La institución hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento en caso de disponerse el término anticipado de contrato por alguna de las causales señaladas en las presentes bases.
La garantía será devuelta una vez que el prestador adjudicado haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones por él contraídas en el respectivo contrato.
12.- APLICACIÓN DE SANCIONES Y MULTAS
El Adjudicatario será sancionado con el pago de una multa por atraso en la entrega del producto o servicio, la cual se aplicará por cada día de atraso en el despacho, con un tope de 10 días corridos, y se calculará como un 2% del valor neto (sin IVA) del producto/servicio que se entregue atrasado respecto del plazo de entrega acordado, según oferta adjudicada. Los días de atraso se contarán desde la generación de la orden de compra a través del sistema de información y aceptada por el proveedor dentro de un plazo no superior a 24 horas.
Para los casos en que el proveedor no hubiese aceptado formalmente Ia Orden de Compra, a través de www.mercadopublico.cl, y sin embargo haya entregado total o parcialmente los productos/servicios requeridos, se considerará que el plazo de entrega comenzó al segundo día hábil de emitida Ia orden de compra.
Ante el evento de una variación en el plazo de entrega en caso fortuito o de fuerza mayor, podrá ser modificado extraordinariamente, según lo dispuesto en las presentes bases.
Procedimiento de aplicación e impugnación de multas:
a. Detectada una situación que amerite la aplicación de multa por parte del Supervisor del Convenio o funcionario responsable designado para esta función le informará al adjudicatario, a su correo electrónico, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa que corresponde.
b. El proveedor dispondrá de 5 días hábiles, desde la fecha de envío del correo electrónico, para presentar sus descargos por escrito, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.
c. Transcurrido dicho plazo sin presentar descargos, la institución dictará la respectiva Resolución Exenta aplicando la multa. Si el proveedor adjudicado hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la institución, con los antecedentes que dispongan y/o que el proveedor haya aportado, dictará el acto administrativo que se pronunciará sobre los hechos, la eventual sanción y su cuantía, a través de una Resolución fundada. En ambos casos, la Resolución deberá publicarse en el Sistema de Información, a más tardar dentro de las 24 horas de dictada, y se entenderá notificada al proveedor transcurridas 24 horas desde su publicación.
d. En contra de la resolución exenta que se pronuncia sobre la aplicación de la multa procederán los recursos dispuestos en la Ley Nº19.880, sobre Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. En este sentido, el Adjudicatario dispondrá del plazo de 5 días hábiles, a contar de la fecha de notificada la resolución que le impone la multa, para reponer fundadamente, acompañado todos los antecedentes pertinentes a la Reposición.
e. El Director de la institución resolverá dentro de los 30 días hábiles siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente la Reposición.
f. Dicho acto administrativo deberá publicarse en el Sistema de Información, a más tardar dentro de las 24 horas de dictada, y se entenderá notificada al proveedor transcurridas 24 horas desde su publicación.
g. Una vez ejecutoriada la Resolución fundada del Director de la institución que aplica la sanción, se procederá a descontar y/o retener de las sumas que deban pagársele al Adjudicatario en la factura o boleta en que recayó la sanción o en cualquiera otra derivada de la misma licitación. De no existir facturaciones pendientes de pago, el proveedor tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la sanción para realizar el pago directamente en Caja del Establecimiento, ya sea en efectivo, entrega de cheque nominativo y cruzado o vale vista a nombre de la institución. Asimismo, podrá realizar transferencia electrónica a la respectiva cuenta corriente del establecimiento.
h. El no pago de la multa, dentro del plazo señalado precedentemente, facultará a la institución para poner término anticipado al contrato y ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
13.- DE LA FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO
Se deberá emitir factura, a nombre de Hospital San Carlos Dr. Benicio Arzola Medina, Rut: 61.607.002-9. Pago al contado en Moneda Nacional ($ chilenos), dentro de los 45 días, contados desde la fecha de recepción conforme de dicha factura en Oficina de Partes de la institución y VºBº de conformidad de la Unidad Técnica.
El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
La institución podrá reclamar en contra del contenido del documento tributario de cobro dentro del plazo de 30 días corridos a contar de la fecha de su recepción. Si no lo hiciere, se entenderá recibida conforme el día de su entrega, momento a partir del cual se comenzará a contar el plazo de vencimiento de su pago.
14.- PLAZO DE ENTREGA
El plazo que se estipula para la entrega del Servicio/producto será el indicado por el proponente en su oferta, en horas/días corridos (tiempo de respuesta), sin deducción de feriados ni festivos y se contará desde la fecha de envío y aceptación de la orden de compra a través del Portal Mercado Público en un plazo de 24 hrs. Sin embargo, el plazo de entrega no podrá exceder los días u horas Ofertadas por el Oferente.
Si se produjeran atrasos ocasionados por causal de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 45° del Código Civil, el adjudicatario deberá presentar a la institución, su justificación por escrito dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que se haya producido el hecho y antes del vencimiento del plazo de entrega señalado en su oferta. La institución estudiará las razones invocadas por el proveedor para justificar el atraso y resolverá, fundadamente, dentro del plazo de 3 días hábiles desde que haya sido notificado, la aceptación o rechazo de la ampliación del plazo. Sin perjuicio del derecho a reclamo del adjudicatario en consideración al principio de impugnabilidad de los actos administrativos previsto en los artículos 10° de la ley 18.575 y 15° de la ley 19.880.
15.- COORDINADOR DEL CONTRATO
El Adjudicatario, deberá nombrar un coordinador del convenio, el que deberá ser informado a través del Formulario Anexo Nº1 “Identificación del Oferente” adjunto a las presentes bases. El desempeño de su cometido deberá ser:
a) Representar al Adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del Convenio.
b) Informar oportunamente a la institución de todo hecho relevante que pueda afectar el cumplimiento del contrato.
c) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento de este convenio.
Todo cambio, relativo a esta designación, deberá ser informado al Coordinador del Convenio de la institución, por el proveedor a más tardar dentro de las 24 horas siguientes de efectuado la designación o cambio.
16.- TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO
El contrato que se celebre podrá ser terminado anticipadamente por las siguientes causales:
1.- Mutuo acuerdo: Las partes podrán poner término anticipado al contrato, de común acuerdo, en forma anticipada, mediante aviso escrito con 30 días de anticipación.
2.- Unilateralmente: La institución podrá unilateralmente declarar el término anticipado del contrato, sin indemnización alguna a favor de la contraparte, en los casos que a continuación se detallan, pudiendo en su caso, hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato (si la hubiere), sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren procedentes:
a. Entrega de productos/servicios con atraso igual o superior a días u Horas ofertadas (tiempo de respuesta), contados desde la fecha de entrega estipulada en el contrato.
b. Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario de las obligaciones correspondientes al suministro de los productos/servicios, que importe una vulneración a los elementos esenciales del contrato, siempre y cuando no exista alguna causal que la exima de responsabilidad y que dicho incumplimiento le genere a la institución un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones
c. La aplicación de tres o más multas en un mes o dentro de un periodo de seis meses móviles.
d. No pago de la multa dentro del plazo estipulado, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 29 letra h) de las presentes bases.
e. Rechazo por tercera vez de Orden de Compra emitida por el Hospital de San Carlos Dr. Benicio Arzola Medina, por causales no contempladas en las bases de licitación.
f. Si el contratista obtiene una nota promedio semestral inferior a 4.0, de acuerdo a la aplicación de la pauta de evaluación de los servicios contemplada en las presentes bases.
g. Si por error en la ejecución de los trabajos la obra quedara con defectos graves que no pudieran ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaran a modificaciones sustanciales del proyecto.
h. Si el proveedor instalare elementos o algunos de sus componentes que no sean los especificados en la Orden de Trabajo (OT) y no los corrija o reemplace dentro de los 5 días corridos de requerido por la institución.
i. Si el contratista instalare elementos que no sean nuevos o sin uso y no los corrija o reemplace dentro de los 5 días corridos de requerido por la institución;
j. Estado de notoria insolvencia del Adjudicatario, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato;
k. Registrar, a contar de los 6 meses de vigencia del respectivo contrato, saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del periodo de ejecución del contrato;
l. Disolución de la empresa adjudicada y no tuviese continuador legal;
m. Si el proveedor delega, cede, aporta o transfiere el presente convenio a cualquier título o efectúa asociaciones u otorga concesiones o subconcesiones;
n. Por situación sobreviviente, consistente en orden o instrucción de una autoridad u organismo respecto del cual el establecimiento dependa o deba acatar sus instrucciones, tales como el Ministerio de Salud, Contraloría General de la República, entre otras. En estos, se pondrá término al contrato en la oportunidad establecida por la entidad respectiva y sin derecho a indemnización;
o. En el caso de la Unión Temporal de Proveedores (UTP): I) Si uno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante reuniese una o más características objeto de la evaluación de la oferta; II) Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados; III) disolución de la UTP.
p. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
Procedimiento de término anticipado y unilateral de contrato
a. El término anticipado y unilateral de contrato por alguna de las causales señaladas en el punto N°2 precedente, y los hechos en que ella se funda, será comunicada al proveedor, mediante oficio del Director de la institución, a través de carta certificada al domicilio indicado en el contrato. Se entenderá practicada la notificación al tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos, en conformidad al artículo 46° de la ley 19.880.
b. Notificado el oficio u ordinario al proveedor, éste dispondrá de 5 días hábiles para presentar sus descargos por escrito, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.
c. Transcurrido dicho plazo sin presentar descargos, la institución dictará la respectiva Resolución Exenta que dispone la medida de término anticipado y unilateral del contrato. Si el proveedor hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la institución, con los antecedentes que dispongan y/o que el proveedor haya aportado, dictará el acto administrativo que se pronunciará sobre los hechos y la eventual sanción, a través de una Resolución fundada. En ambos casos, la Resolución deberá publicarse en el Sistema de Información, a más tardar dentro de las 24 horas de dictada, y se entenderá notificada al proveedor transcurridas 24 horas desde su publicación.
d. En contra de la resolución exenta que se pronuncia sobre el término anticipado de contrato procederán los recursos dispuestos en la Ley Nº19.880, sobre Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. En este sentido, el Adjudicatario dispondrá del plazo de 5 días hábiles, a contar de la fecha de notificación de la resolución, para reponer fundadamente, acompañado todos los antecedentes pertinentes a la Reposición.
e. El Director de la institución, resolverá dentro de los 30 días hábiles siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente la Reposición.
f. Dicho acto administrativo deberá publicarse en el Sistema de Información, a más tardar dentro de las 24 horas de dictada, y se entenderá notificada al proveedor transcurridas 24 horas desde su publicación
17.- IMPÚTESE el gasto que el presente convenio irrogue al presupuesto disponible del Hospital de San Carlos Dr. Benicio Arzola Medina, al ítem 22.06.001 “Mantenimiento y Reparación de Edificaciones”.
18.- PUBLÍQUESE el texto de la presente Resolución en el Portal Mercado Público con el fin de dar cumplimiento a las exigencias establecidas en disposiciones legales.
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
|