|
Resolución de Acta de Adjudicación
|
Adquisición Nº
2413-6-LQ16
Adjudicación Informada en portal el
8/6/2016 11:28
|
|
|
En
Lo Prado,
07-06-2016
|
|
Nro de
Decreto
425
|
|
|
|
|
Vistos
|
|
El decreto alcaldicio N°777 de fecha 16 de marzo de 2016 el cual ratifica Mesa Técnica Regional de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, en el marco del programa “Quiero mi Barrio”; el decreto alcaldicio N° 232 de fecha 31 de marzo de 2016 mediante el cual se aprueban bases y llama a propuesta pública el proyecto denominado ”Mejoramiento Plaza Central Juan Pablo II”, el acta de apertura de fecha 22 de abril de 2016 ; el Memorandum Nº 638 de fecha 25 de mayo de 2016, de Director de Desarrollo Comunitario, mediante el cual remite informe de Comité de Evaluación de fecha 23 de mayo de 2016 en el que se sugiere adjudicar la mencionada propuesta a la empresa que allí se indica; el visto bueno del Sr. Alcalde al margen de este documento y;
|
|
Considerando
|
|
1)- Que en el acto de apertura electrónica celebrado el día 22 de abril de 2016, participaron las siguientes empresas:
- Constructora FANN SPA
- CONSTRUGRUP Ltda
- ACARMACORP Ltda.
- UNPAR Arquitectura y Construcción. (Constructora Leiva)
- Williams Sebastián
2)-Se procede a la evaluación de las ofertas considerándose inadmisibles las ofertas de las siguientes empresas por presentar su documentación incompleta:
“Felipe Andrés” (Constructora Fann SPA)
“Williams Sebastián Guajardo”
3)-Aplica la Pauta de Evaluación de acuerdo a las ofertas, en la cual la Comisión de Evaluación sugiere adjudicar el proyecto a la empresa “Acarmacorp Ltda.”; por alcanzar el mayor puntaje ponderado, con un monto ofertado de $ 120.881.128.- más IVA, y con un plazo de ejecución de 150 días corridos, resultando más ventajosa para los intereses municipales.
TENIENDO PRESENTE :
Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.
|
|
Resuelvo
|
|
1.- Adjudíquese la Propuesta Pública denominada “Mejoramiento Plaza Central Juan Pablo II”, a la siguiente empresa:
“Acarma Montajes Industriales y Construcción” (ACARMACORP LIMITADA), Rut N° 76.184.781-3; representante legal don Sergio Gamboa Flores, Rut N° 16.814.415-6, con domicilio en Ramón Díaz N° 228, Oficina 202, Providencia; a contar de la fecha del acta de entrega del terreno; por un monto de $120.881.128.- más IVA, con un plazo de ejecución de la obra de 150 días corridos.
2.- En esta virtud el Municipio suscribirá con la empresa adjudicada un contrato de ejecución de obras, en los términos indicados en las Bases Administrativas Especiales y Especificaciones Técnicas y conforme a la oferta de la empresa, documentos todos que son parte integrante del presente decreto y del contrato que deberá suscribirse.
3.- Páguese a la empresa adjudicada, la cantidad indicada en el Punto N° 1 precedente, en estados de pago de acuerdo al avance físico de las obras, determinado por la ITO, una vez entregada la factura y certificación conforme de la Dirección de Obras Municipales, todo de acuerdo a la forma establecida en el punto N° 9 de las Bases Administrativas.
4.- La empresa deberá cumplir con el plazo total de ejecución indicado asimismo en el punto N° 1, a contar de la fecha del acta de entrega del terreno y hasta la recepción provisional sin observaciones de las obras extendida por la ITO, Si se produjeran atrasos se aplicará una multa de 0,25% del valor del contrato por cada día de atraso, y/o incumplimiento en la ejecución de la obra, tal como lo establece el punto N° 11 de las Bases Administrativas.
5.- Previo a la firma del contrato, la empresa adjudicada deberá entregar una boleta bancaria de garantía, vale vista o Certificado de Fianza o Póliza de Seguros por un valor equivalente al 10% del monto del contrato.- a nombre de la Municipalidad de Lo Prado, con un plazo de validez de 8 meses más que el plazo de ejecución de las obras. Esta garantía será devuelta transcurridos 7 meses a contar de la fecha del acta de recepción provisional, previa recepción final conforme de la Dirección de Obras Municipales.
6.- Actuará como ITO, la Dirección de Obras Municipales, que supervisará la debida ejecución de la obra, siendo su Inspector Técnico titular don Teodoro de Vico, Licenciado en Arquitectura, Mauricio Núñez Gutiérrez, Arquitecto, y como Inspector suplente.
7.- Redáctese por la Dirección de Asesoría Jurídica el respectivo contrato, donde consten estas cláusulas y las demás señaladas en las Bases de la propuesta.
8.- Impútese el gasto a través de la Dirección de Administración y Finanzas al ítem Nº 114.05.58.023.001
ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
L. GONZALO NAVARRETE MUÑOZ ALCALDE
CARMEN GORROÑO VELASCO SECRETARIA MUNICIPAL
|
|
Acta Adjudicación
|
|
Organismo Demandante
|
|
Razón Social
|
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
|
|
Unidad de Compra
|
SECRETARIA PLANIFICACION COMUNAL
|
|
R.U.T.
|
69.254.100-6
|
|
Dirección
|
AVENIDA SAN PABLO 5959
|
|
Comuna
|
Lo Prado
|
|
Ciudad en que se genera la Adquisición
|
Región Metropolitana de Santiago
|
|
|
Datos del Contacto para esta Licitación
|
|
Nombre Completo
|
Guillermo Alejandro Jiménez Escárate
|
|
Cargo
|
Sectorialista SECPLA
|
|
Teléfono
|
56-02-3887711
|
|
Fax
|
--
|
|
E-Mail
|
|
|
|
Datos de la Adquisición
|
|
Número de Adquisición
|
2413-6-LQ16
|
|
Nombre de Adquisición
|
MEJORAMIENTO PLAZA CENTRAL JUAN PABLO II
|
|
Tipo de Adquisición
|
Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
|
|
Descripción
|
El proyecto corresponde a la construcción de una plaza, cuyas obras consideran espacios de circulación peatonal, juegos infantiles y áreas verdes en una superficie aproximada de 3.658,25 m2.
|
|
Tipo de Convocatoria
|
ABIERTO
|
|
Moneda
|
Peso Chileno
|
|
Fecha de Publicación
|
1/4/2016 11:40
|
|
Fecha de Cierre
|
22/4/2016 10:00
|
|
Tipo de Adjudicación
|
Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
|
|
Monto Neto Adjudicado
|
$ 120.881.128
|
|
Monto Neto Estimado del Contrato
|
$ 120.881.128
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comisión Evaluadora
|
| 14383948-6 | Eduardo Suárez Marileo | Administrador Municipal |
| 8826842-3 | Mauricio Salinas Chaud | Director de Asesoría Jurídica |
| 10535070-8 | Jorge Silva Cárdenas | Director de SECPLA |
| 6924523-4 | Oswel O'Shee Oyarce | Director de Desarrollo Comunitario |
| 10281915-2 | Diana Donoso Pineda | Directora de Medio Ambiente y Operaciones |
|
|
|
|
Resultado de la Adjudicación
|
|
| |
|
|
Total Línea |
$ 120.881.128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|