|
Resolución de Acta de Adjudicación
|
Adquisición Nº
653-5-LP12
Adjudicación Informada en portal el
25/4/2012 10:59
|
|
|
En
Talca,
02-04-2012
|
|
Nro de
Resolución
1061
|
|
|
|
|
Vistos
|
|
a) El D.S. Nº 114, (V. y U.) de 1994, que reglamenta el Programa de Pavimentación Participativa;
b) La Resolución Exenta N° 2541 del 04 de Noviembre de 2010, que aprueba el Convenio Mandato suscrito con fecha 03 de Noviembre de 2010, entre el Gobierno Regional del Maule e Ilustre Municipalidad de Curicó, Sagrada Familia, Teno, Talca, San Clemente, Pencahue, Linares, San Javier, Colbún y el Servicio de Vivienda y urbanización Región del Maule, para la ejecución del Proyecto “Construcción Pavimentos Participativos Adicional al 18 PPP”, Código BIP 30091774-0, financiamiento FNDR tradicional;
c) La Resolución Exenta Nº 0128 del 24 de Enero de 2012, que aprueba la Bases Administrativas Especiales, Bases Técnica y demás antecedentes elaborados por el SERVIU Región del Maule, respecto a la Propuesta Pública Nº 05/2012, ID Mercado Público Nº 653-5-LP12, a suma alzada, Programa Pavimentación Participativa 18 llamado Adicional, Proyecto “Aurora A”, comuna de San Clemente, Región del Maule, en virtud a lo dispuesto en el Art. 22 del D.S. 236/2002 y sus modificaciones posteriores, de V. y U.;
d) La Publicación del llamado a Licitación Pública en el Diario la Prensa con fecha 24 de Enero de de 2012 y en el Portal Web de Internet www.mercadopublico.cl, con fecha 26 de Enero de 2012, de acuerdo a lo estipulado en el Art. N° 24 del D.S. 236/2002 y sus modificaciones posteriores, de V. y U.;
e) El Acta de Apertura de la Propuesta Pública de fecha 15 de Febrero de 2012;
f) El Acta de Selección de Ofertas de fecha 15 de Febrero de 2012;
g) El Ordinario Nº 773 de fecha 09 de Marzo de 2012, del Jefe (S) División Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional del Maule, autorizando la adjudicación a Fernando Vega Godoy, Rut Nº 8.194.156-4, de la obra que se indica.
Comuna Obra Monto Ofertado
San Clemente Pavimentación Participativa $ 208.350.672 (IVA incluido)
Adicional al 18 PPP, Región del Maule
Proyecto- Aurora A
ID-Mercado Público Nº 653-5-LP12
h) La adición número 1, de la Licitación Pública 05/2012, ID Mercado Público Nº 653-5-LP12, elaboradas por el SERVIU Región del Maule;
i) Lo dispuesto en el Art. 9 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y la Ley 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de la administración del estado;
j) Lo establecido en Bases Generales Reglamentarias de contratación de obras a suma alzada D.S. N° 236/2002 y sus modificaciones, de V. y U.;
k) La Resolución Nº 1.600 del 30 de Octubre de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón;
l) Las facultades que me confieren el D.S. N° 355/76, de V. y U. y Decreto 66 de 05 de Diciembre de 2011,de V. y U., y el D.S. N° 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo;
|
|
Considerando
|
|
Sin Considerando
|
|
Resuelvo
|
|
1º Apruébase el Acta de Selección de Ofertas indicada en el visto f) precedente, aceptase la oferta de Fernando Vega Godoy, Rut Nº 8.194.156-4, por la suma de $ 208.350.672 (IVA incluido), y contrátesele la ejecución de las obras, a suma alzada, Programa Pavimentación Participativa 18 llamado Adicional, Proyecto “Aurora A”, comuna de San Clemente, Región del Maule.
2° Apruébase la adición número 1 de la Licitación Pública 05/2012, ID Mercado Público Nº 653-5-LP12, elaboradas por el SERVIU Región del Maule, en virtud de lo señalado en el Art. N° 40 del D.S. 236/2002 y sus modificaciones posteriores, de V. y U..
3° Déjense establecidas las siguientes condiciones especiales:
a) Inspección Técnica de obra: Director de obra e ITO – Sr. Alejandro Polanco González - ITO Reemplazante - Sr. Juan Bravo Ramírez-
b) El ITO Director o quién lo reemplace, verificará y consignará en el Acta de Entrega de Terreno, el correcto y oportuno cumplimiento por parte del Contratista, respecto a lo siguiente:
a) Que cuente con la Póliza de Garantía por Responsabilidad Civil por daños a Terceros, correctamente emitida.
b) Que cuente con la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento correctamente emitida.
c) Que la Resolución de Contrato de Obra se encuentre debidamente protocolizada.
d) Que cuente con un certificado emitido por una Empresa Especializada, que acredite que no registra documentos protestados ni deudas en mora.
c) El Director de Obra e ITO, o quién lo reemplace, para los efectos de cancelación de los Estados de Pagos, elaborará el Presupuesto Compensado de la Obra, y entregará copias del mismo al contratista y a la Unidad de Administración de Contratos del Departamento Técnico del SERVIU, debiendo quedar consignado este hecho en el Acta de Entrega de Terreno.
d) Plazo de ejecución de obras: El plazo será de 240 días corridos a contar de la fecha del acta de entrega de terreno, punto 2.4, letra d), de las Bases Administrativas Especiales.
e) Forma de pago: Las obras se pagarán mediante estados de pagos mensuales por 100% de Avance físico programado, ejecutado y susceptible de cuantificar. Los Estados de Pagos serán formulados por el Director de la Obra, de acuerdo a lo señalado en las Bases Administrativas Especiales, punto 2.3, letra d) y al Título VI Art. N° 114 del D.S. 236/2002, de V. y U.
f) Anticipo: No se consulta ningún tipo de anticipo para la ejecución de las obras, punto 2.3 letra e), de las Bases Administrativas Especiales.
g) Presentación documentos de Garantías: Según punto Nº 10, de las Bases Administrativas Especiales.
h) Protocolización del Contrato: Según punto Nº 9, de las Bases Administrativas Especiales.
i) Presentación y plazos de entrega de antecedentes previo a la suscripción y protocolización del contrato.
De acuerdo a lo establecido en el Punto 9.2, de las Bases Administrativas Especiales
j) Presentación de antecedentes previo a la suscripción de protocolización del contrato
De acuerdo a lo establecido en el Punto 9.2.1, de las Bases Administrativas Especiales
Previo a la fecha de suscripción del contrato el contratista deberá acompañar los siguientes antecedentes:
a) Acreditar mediante Certificado emitido por una empresa especializada, que no registra documentos protestados, ni deuda en mora, Art. Nº 45 del D.S. 236/2002, de V. y U. y punto Nº 9.2.1, letra a), de las Bases Administrativas Especiales.
b) Entregar una Boleta Bancaria de Garantía a nombre del Servicio de Vivienda y Urbanización, que caucione el Fiel Cumplimiento del Contratos, conforme a lo estipulado en el Art. 50 del D.S 236/2002, de V. y U. y al punto N° 9.2.1, letra b), de las Bases Administrativas Especiales.
c) Entregar una Póliza de Seguros a nombre del Servicio de Vivienda y Urbanización, que caucione cualquier daño ocasionado a terceros, con motivo de la ejecución de las obras, conforme a lo dispuesto en el Art. Nº 51 del D.S. 236/2002, de V. y U. y al punto Nº 9.2.1, letra d), de las Bases Administrativas Especiales.
e) Declaración Jurada Simple indicando la identificación de los socios o accionistas principales, según corresponda, Art. 7, letra e), Ley 20.285, sobre acceso a la Información Pública.
K) Plazo para la entrega de las garantías y certificado previos a la suscripción del contrato
Conforme a lo señalado en el Punto 9.2.2, de las Bases Administrativas Especiales.
l) Plazo para la suscripción del Contrato. Conforme a lo dispuesto en el punto 9.3, de las Bases Administrativas Especiales.
l) El incumplimiento en la entrega oportuna de los antecedentes, dentro de los plazos establecidos en los puntos 9.2.2 y 9.3, de las Bases Administrativas Especiales, será sancionado conforme a lo dispuesto en el punto 9.4, de las mismas.
4° Déjase establecido que los gastos que demande el cumplimiento del presente, impútese al Subtítulo 31, ITEM 02 - Código BIP Nº 30091774-0, Financiamiento F.N.D.R. Tradicional.
Anótese, comuníquese, y publíquese en el Portal Web Mercado Público
|
|
Acta Adjudicación
|
|
Organismo Demandante
|
|
Razón Social
|
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION
|
|
Unidad de Compra
|
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION
|
|
R.U.T.
|
61.819.000-5
|
|
Dirección
|
2 NORTE Nº 925
|
|
Comuna
|
Talca
|
|
Ciudad en que se genera la Adquisición
|
Región del Maule
|
|
|
Datos del Contacto para esta Licitación
|
|
Nombre Completo
|
Mireya Avendano Fonseca
|
|
Cargo
|
profesional Unidad Contratos
|
|
Teléfono
|
56-02-204938
|
|
Fax
|
--
|
|
E-Mail
|
|
|
|
Datos de la Adquisición
|
|
Número de Adquisición
|
653-5-LP12
|
|
Nombre de Adquisición
|
LP 05 2012 PAV. PART. AURORA A, COMUNA SN CLEMENTE
|
|
Tipo de Adquisición
|
Licitación Pública Mayor 1000 UTM (LP)
|
|
Descripción
|
NECESIDAD DE PAVIMENTAR VIAS LOCALES CON LA FINALIDAD DE SOLUCIONAR EL DEFICIT DE PAVIMENTO EXISTENTE EN LA COMUNA Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS DE LA REGIÓN.
|
|
Tipo de Convocatoria
|
ABIERTO
|
|
Moneda
|
Peso Chileno
|
|
Fecha de Publicación
|
26/1/2012 10:00
|
|
Fecha de Cierre
|
15/2/2012 9:00
|
|
Tipo de Adjudicación
|
Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
|
|
Monto Neto Adjudicado
|
$ 193.122.929
|
|
Monto Neto Estimado del Contrato
|
$ 193.122.929
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comisión Evaluadora
|
| 9562223-2 | ZAIDA WILSON GUTIERREZ | ARQUITECTO |
| 14549036-7 | EUGENIO GAJARDO PONCE | INGENIERO CONSTRUCTOR |
| 13507679-1 | FRANCISCO VERA RAIL | INGENIERO CIVIL |
|
|
|
|
Resultado de la Adjudicación
|
|
| |
|
|
Total Línea |
$ 193.122.929 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|