Ficha Licitación

Licitación ID: 1388961-35-LP26

Obras Mejoramiento y Reordenamiento Edificio AMSZO

Responsable de esta licitación: ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE

Fecha de Cierre: 10-07-2026 16:38:00

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 0

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Faltan 18 días para que cierre esta licitación.

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
Obras de Mejoramiento y Reordenamiento Edificio AMSZO

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Obras Mejoramiento y Reordenamiento Edificio AMSZO

Estado:

Publicada

Descripción:

El objeto consiste en la ejecución de obras civiles y de arquitectura correspondientes al proyecto de ordenamiento y optimización de espacios de las dependencias de AMSZO, cuyo propósito es mejorar la distribución, funcionalidad y condiciones de habitabilidad de los espacios existentes.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE

Unidad de compra:

Asociación de Municipalidades para la Seguridad en la Zona Oriente

R.U.T.:

65.118.035-K

Dirección:

Av El Rodeo 13541, costado BICRIM.

Comuna:

Lo Barnechea

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 10-07-2026 16:38:00

Fecha de Publicación: 12-06-2026 16:21:58

Fecha inicio de preguntas: 12-06-2026 17:24:00

Fecha final de preguntas: 01-07-2026 19:23:00

Fecha de publicación de respuestas: 06-07-2026 19:23:00

Fecha de acto de apertura técnica: 10-07-2026 17:23:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 10-07-2026 17:23:00

Fecha de Adjudicación: 28-07-2026 17:23:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25, inciso octavo, del Reglamento de la ley 19.886."

Visita a Terreno 1 23-06-2026 10:00:00

Visita a Terreno 2 24-06-2026 10:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- a. Formulario de Identificación del Oferente, contenido en el Anexo N°1. (Requisito Obligatorio)

2.- b. Declaración Jurada Simple Aceptación de las Bases, contenido en el Anexo N°2. (Requisito Obligatorio)

3.- c. Declaración Jurada, solo para Unión Temporal de Proveedores en el Anexo N°3. (Requisito Obligatorio, si aplica)

4.- d. Fotocopia simple de cédula de identidad del representante legal (persona jurídica) o persona natural.

5.- e. Certificado de vigencia de la Sociedad con una antigüedad no superior a 30 días corridos (personería jurídica).

6.- f. Certificado de vigencia del poder o documento equivalente que acredite la personería vigente del Representante Legal, con una antigüedad no superior a 30 días corridos (personería jurídica).

7.- g. Certificado F30 de antecedentes laborales y previsionales.

8.- h. Programa de integridad y comprobante de recepción o difusión al personal. Para efectos de la presente licitación, se entenderá por Programa de Integridad aquel conjunto de políticas, procedimientos y mecanismos destinados a prevenir infracciones legales y promover estándares éticos dentro de la organización. El oferente deberá acompañar copia del documento vigente y acreditar su difusión o comunicación a sus trabajadores mediante cualquier medio verificable.

Documentos Técnicos

1.- a. Plazo de ejecución, desglosado en el Anexo N°6. (Requisito Obligatorio)

2.- b. Carta Gantt, desglosado en el Anexo N°7

3.- c. Experiencia del Oferente, desglosada en el Anexo N°8. Esta información deberá ser respaldada con la documentación pertinente que acredite la experiencia señalada, de acuerdo con los requisitos establecidos más adelante. (Requisito Obligatorio)

4.- d. Garantía de los trabajos Realizados, desglosado en el Anexo N°9 (Requisito Obligatorio).

5.- e. Equipo de Trabajo, desglosado en el Anexo N°10. (Requisito Obligatorio)

Documentos Económicos

1.- a. Oferta Económica, la cual deberá estar expresada en pesos chilenos, con el impuesto al valor agregado (IVA) incluido, esta deberá estar contenida en el Anexo N°4. (Requisito Obligatorio)

2.- b. Itemizado, desglosado en el Anexo N°5. (Requisito Obligatorio)

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Plazo de Ejecución	La evaluación del Plazo de Ejecución tendrá una ponderación del 25% del puntaje total y se realizará en base al plazo comprometido por cada oferente para la ejecución completa del servicio, conforme a lo indicado en el Anexo N°6 y a la Carta Gantt presentada como Anexo N°7, los cuales deberán expresarse en días corridos. Para efectos de la evaluación, se considerará el menor plazo ofertado entre todas las ofertas admisibles, asignándose el mayor puntaje a aquella propuesta que comprometa el menor tiempo de ejecución, siempre que cumpla con las condiciones técnicas establecidas en las presentes Bases. El plazo ofertado se contará desde la fecha de inicio efectivo de las obras, la cual será formalizada mediante la suscripción del Acta de Inicio, conforme a lo establecido en las presentes Bases. El puntaje correspondiente a este criterio se asignará de acuerdo con la siguiente fórmula: Puntaje Plazo de Ejecución:((Menor Plazo Ofertado)/(Plazo Ofertado a Evaluar) x 100)x 0,25	25%
2 Año de Experiencia del Oferente	La evaluación de los años de experiencia del oferente corresponderá al 10% del puntaje total y se realizará en base a los años de experiencia del oferente en la ejecución de servicios similares al objeto de la presente licitación, considerando exclusivamente aquellas experiencias que se encuentren debidamente acreditadas. Para estos efectos, los años de experiencia se calcularán desde la fecha de emisión del documento de respaldo del servicio similar más antiguo acreditado por el oferente, hasta la fecha de cierre de presentación de ofertas. Se asignará un puntaje según los respaldos entregados e indicados en el Anexo N°8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÍTEM PUNTAJE Años de Experiencia del Oferente 5 o más años de experiencia acreditada. 100 3 a 4 años de experiencia acreditada. 60 1 a 2 años de experiencia acreditada. 20 Menos de 1 año o no acredita experiencia. 0 Puntaje Años de Experiencia del Oferente:Puntaje Obtenido x 0,10	10%
3 Oferta Economica	La evaluación de la oferta económica tendrá una ponderación del 40% del puntaje total y se realizará en base a los valores informados por los oferentes en el Anexo N°4 “Oferta Económica”, los cuales deberán expresarse en pesos chilenos, CLP, e incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), debiendo ser el mismo valor que el expresado en el Anexo N°5 “Itemizado”. Para efectos de la evaluación, se considerará el valor total ofertado para la ejecución íntegra del servicio, el cual deberá comprender la totalidad de los costos asociados, incluyendo, la ejecución de las obras, provisión de materiales, equipamiento, insumos, mano de obra, transporte, gastos generales, utilidades y cualquier otro costo necesario para el correcto cumplimiento del contrato. El puntaje correspondiente a este criterio se asignará de acuerdo con la siguiente fórmula: Puntaje Oferta Económica:((Oferta más económica)/(Oferta a evaluar) x 100)x 0,40 Las ofertas que superen el presupuesto máximo disponible establecido	40%
4 Experiencia del Oferente	La evaluación de la experiencia del proveedor corresponderá al 10% del puntaje total y se realizará en base a la cantidad de obras ejecutadas de servicios de obras civiles y/o arquitecturas similares al objeto de la presente licitación, tales como remodelaciones, habilitación de espacios, optimización de infraestructura u otros de naturaleza equivalente. Para ello, únicamente se aceptarán como respaldo los siguientes documentos: Órdenes de compra que deberán estar obligatoriamente en estado “Aceptada” o “Recepción Conforme” emitidas a través del sistema de información de Mercado Público. No se aceptarán órdenes en otros estados. Para el caso de servicios a instituciones privadas, deberán presentar la factura correspondiente junto a la orden de compra o certificado de recepción conforme, lo que permitirá confirmar la ejecución del servicio. Contratos acompañados de certificados de recepción conforme o documentos equivalentes. Se asignará un puntaje según los respaldos entregados e i	10%
5 Garantía de los Trabajos Realizados	La evaluación de la garantía de los trabajos corresponderá al 10% del puntaje total y se realizará en base a los meses de garantía que ofrezca por las obras ejecutadas. Dicho plazo comenzará a contar desde la fecha de recepción conforme de los servicios. Se asignará un puntaje según los respaldos entregados e indicados en el Anexo N°9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÍTEM PUNTAJE Garantía de los Trabajos Presenta 12 o más meses de garantía. 100 Presenta de 9 a 11 meses de garantía. 60 Presenta de 7 a 8 meses de garantía. 20 Presenta 6 meses de garantía. 0 No indica o presenta una garantía menor a 6 meses. Inadmisible Puntaje Garantía de los Trabajos:Puntaje Obtenido x 0,10 La garantía ofertada no podrá ser inferior a 6 meses. Cualquier oferta que presente una garantía menor, no será evaluada, quedando inadmisible.	10%
6 Presentación de los Antecedentes	La evaluación de la presentación de los antecedentes se realizará según los siguientes criterios: CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÍTEM PUNTAJE Presentación de los Antecedentes Presenta los antecedentes dentro del plazo de la recepción de la oferta 100 Presente los antecedentes fuera del plazo 0 Puntaje Presentación de los Antecedentes:Puntaje Obtenido x 0,03	3%
7 Programa de Integridad	La evaluación del presente criterio será analizada en función de la puesta en conocimiento de dicho programa a quienes son parte de la empresa. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÍTEM PUNTAJE Programa de Integridad Posee un programa de integridad que sea conocido por su personal 100 No posee un programa de integridad que sea conocido por su personal 0 Puntaje Programa de Integridad:Puntaje Obtenido x 0,02	2%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Michel Jara
e-mail de responsable de pago:	finanzas@amszo.cl

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente.
Fecha de vencimiento:	12-06-2026
Monto:	5 %

Descripción:	El proveedor adjudicado deberá presentar una garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, documento el cual consiste en un instrumento pagadero a la vista y de carácter irrevocable que garantice el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato, hacer efectivas multas y sanciones, y para el fiel y oportuno cumplimiento del pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del contratante, tomada en favor a la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente. El documento deberá ser entregado conforme a la modalidad seleccionada por el proveedor, junto con toda la documentación requerida por la Asociación para la elaboración del respectivo contrato, en caso de que esta no haya sido previamente presentada.

Glosa:	Garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato proveniente de la licitación “Ordenamiento y Optimización Espacial del Edificio de Seguridad AMSZO – Lo Barnechea”

Forma y oportunidad de restitución:	Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la Asociación pueda ejercer, para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios. El cobro de la boleta será compatible con esta última. La devolución de la boleta de garantía se efectuará una vez vencido el plazo de su vigencia y se realizará de forma física o virtual según haya sido entregada.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

El oferente adjudicado será aquél que obtuvo el mejor puntaje en la totalidad de la evaluación. Para efectos de resolución de empates, se considerará hasta el segundo decimal del puntaje total ponderado.

En caso de mantenerse un empate entre dos o más ofertas, se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “OFERTA ECONÓMICA”.

Si aplicando la fórmula anterior, aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “PLAZO DE EJECUCIÓN”, seguido por “EXPERIENCIA DEL OFERENTE”, seguido por “AÑOS DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE”, seguido por “GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS”, seguido por “PRESENTACIÓN DE LOS ANTECEDENTES”, seguido por “PROGRAMA DE INTEGRIDAD”.

Finalmente, si pese a lo anterior, aún persiste dicho empate, se preferirá la primera oferta ingresada al portal de www.mercadopublico.cl

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir