Licitación ID: 1368293-1-LE25
ASESORIA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA EXTERNA DE OBRAS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN VEREDAS URBANAS DIVERSOS SECTORES COMUNAS ASOCIACIÓN PUNILLA
Responsable de esta licitación: ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 0
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
CONTRATACION SERVICIO INSPECCION Y ASESORIA DE OBRAS  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
ASESORIA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA EXTERNA DE OBRAS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN VEREDAS URBANAS DIVERSOS SECTORES COMUNAS ASOCIACIÓN PUNILLA
Estado:
Revocada
Descripción:
CONTRATAR A UN PROFESIONAL QUER REALICE LAS LABORES DE INSPECCION DE OBRAS PARA LAS COMUNAS DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA
Unidad de compra:
ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA
R.U.T.:
69.262.000-3
Dirección:
Calle Roble 505, San Carlos
Comuna:
San Carlos
Región en que se genera la licitación:
Región del Ñuble
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 03-02-2025 15:00:00
Fecha de Publicación: 17-01-2025 13:18:37
Fecha inicio de preguntas: 17-01-2025 13:30:00
Fecha final de preguntas: 21-01-2025 13:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 23-01-2025 15:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 03-02-2025 15:30:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 03-02-2025 15:30:00
Fecha de Adjudicación: 17-02-2025 15:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato 24-02-2025
Tiempo estimado de evaluación de ofertas 15 Días
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, ARTICULO 11.1
Documentos Técnicos
1.- SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, ARTICULO 11.2
 
Documentos Económicos
1.- SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, ARTICULO 11.3
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
No hay información de requisitos para persona natural


Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
No hay información de requisitos para persona jurídica

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento de los requisitos SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, ARTICULO 13 5%
2 AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESION SEGUN BASES ADMINISTARTUVAS ESOECIALES, ARTICULO 13 30%
3 Precio X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X 5%
4 Experiencia de los Oferentes SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, ARTICULO 13 30%
5 TITULO PROFESIONAL DEL OFERENTE SEGUN BASES ADMINISTARTUVAS ESOECIALES, ARTICULO 13 30%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE
Monto Total Estimado: 39278000
Justificación del monto estimado SEGUN PRESUPUESTO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO MANDATO Y ACTUALIZADO
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 12 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: ARACELY SAN MARTIN
e-mail de responsable de pago: rcisternasg@gmail.com
Nombre de responsable de contrato: RODRIGO CISTERNAS GUTIERREZ
e-mail de responsable de contrato: rcisternasg@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato: 56-42-2-413463
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
POR TRATARSE DE UN SERVICIO DE ASESORIA, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA
Fecha de vencimiento: 04-04-2025
Monto: 500000 Peso Chileno
Descripción: La garantía para caucionar la Seriedad de la Oferta que debe incluirse en la carpeta “Anexos Administrativos”,deberá ser tomada a nombre de la Asociación de Municipalidades del Punilla y tendrá una duración de 60 días corridos, a contar de la apertura de la propuesta y su monto será del $500.000 (Quinientos mil pesos).
Glosa: PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA “ASESORIA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA EXTERNA DE OBRAS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN VEREDAS URBANAS DIVERSOS SECTORES, COMUNAS ASOCIACIÓN PUNILLA”.
Forma y oportunidad de restitución: Para el caso de la oferta adjudicada, la Asociación mantendrá en custodia los documentos de garantía hasta que el oferente adjudicado firme el Contrato. Las garantías de los demás oferentes serán devueltas a los interesados previa solicitud.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE
Fecha de vencimiento: 24-08-2026
Monto: 10 %
Descripción: El Proponente contratado deberá entregar, al momento de la suscripción del contrato respectivo, Boleta de Garantía Bancaria, Vale Vista, Certificado de Fianza o Póliza de seguro de garantía, irrevocable, a la vista, de liquidez inmediata, equivalente al 10% del valor del contrato respectivo. Estas deberán ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Ñuble y remitidas al Departamento de Inversiones del Gobierno Regional de Ñuble dentro de los 10 días hábiles siguientes a su fecha de emisión conjuntamente con la Certificación de Autenticidad de las Garantías solicitadas ante la institución bancaria emisora y los Contratos, Resoluciones correspondientes, señalando ID de Chilecompra; con una vigencia equivalente al plazo del contrato más 180 días corridos al menos. Este documento, individualizado para el proyecto que cauciona, deberá indicar la siguiente glosa: “PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA ASESORIA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA EXTERNA DE OBRAS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN VEREDAS URBANAS DIVERSOS SECTORES, COMUNAS ASOCIACIÓN PUNILLA” En caso de haber aumentos de plazo, ya sea por modificación de especificaciones o por atrasos justificados de parte del Adjudicatario, se deberá modificar el contrato respectivo. Al mismo tiempo se deberán modificar las fechas de vencimiento de las Garantías en igual cantidad de días del aumento de plazo. En caso de que exista modificación del contrato y esto implique modificación de los montos de inversión, la Garantía deberá ser modificada con el objeto de mantener el porcentaje establecido. Solo cuando haya aumento de Contrato sin ampliación de plazo, se aceptará una Garantía complementaria a la original.
Glosa: “PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA ASESORIA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA EXTERNA DE OBRAS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN VEREDAS URBANAS DIVERSOS SECTORES, COMUNAS ASOCIACIÓN PUNILLA”
Forma y oportunidad de restitución: Esta Garantía será restituida una vez efectuada la Recepción Provisoria de la Obra sin observaciones.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
SEGUN BAEs
segun bases administrativas especiales
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.