Licitación ID: 1431841-46-LE26

Adquisición de Modulares para los Centros de Salud

Responsable de esta licitación: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

Fecha de Cierre: 14-08-2026 15:00:00

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 267

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Faltan 5 días para que cierre esta licitación.

Productos o servicios

Muebles modulares para funcionarios	1 Global
Cod: 56111508	1 Global
VALOR NETO POR ADQUISICIÓN DE 6 MODULARES PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Adquisición de Modulares para los Centros de Salud

Estado:

Publicada

Descripción:

a CESFAM PATRICIO HEVIA: 3 modulares con lavamanos y aire acondicionado AC; y 1 modular solo con AC. Todos ellos, además deben incluir las otras características descritas en bases técnicas Entregar e instalar en Adrián Miranda 1892, Recoleta b CESFAM RECOLETA 1 modular con lavamanos y AC; Entregar e instalar en Avenida Recoleta 740, Recoleta c SAR Juan Carlos Concha: 1 modular con AC . La instalación de este modular se debe realizar sobre otro modular que ya se encuentra en las dependencias del centro. Entregar e instalar en avenida Zapadores 1099, Recoleta.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

El contrato se formalizará con la orden de compra

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

Unidad de compra:

DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS

R.U.T.:

69.254.800-0

Dirección:

Avenida Recoleta 2774

Comuna:

Recoleta

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 14-08-2026 15:00:00

Fecha de Publicación: 30-07-2026 16:25:07

Fecha inicio de preguntas: 30-07-2026 16:47:00

Fecha final de preguntas: 06-08-2026 13:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 11-08-2026 18:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 14-08-2026 15:30:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 14-08-2026 15:30:00

Fecha de Adjudicación: 30-09-2026 18:00:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Para el caso de los “ANEXOS ADMINISTRATIVOS”, el oferente deberá presentar los siguientes antecedentes: Persona Natural y Jurídica (Todos) a) Formulario N°1 “Identificación del Oferente”. b) Formulario Nº2 “Declaración jurada y aceptación condiciones de la licitación”, en caso de que se trate de una Unión Temporal de Proveedores, conformada para participar en la presente licitación, cada uno de los proveedores que la integra, deberá presentar esta declaración simple, por separado. c) En caso de Unión Temporal de Proveedores, el representante de la Unión deberá adjuntar el documento que formaliza la unión, indicando a lo menos la solidaridad entre las partes de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes, según lo indicado en el artículo 180 del decreto N°661, que aprueba reglamento de la ley N°19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. La oferta presentada por una unión compuesta por proveedores que no corresponden a una empresa de menor tamaño será declarada inadmisible articulo N°182, reglamento N°661 de la ley de compras. d) Programa De Integridad y Ética Empresarial: el proveedor deberá subir al portal www.mercadopublico.cl su programa de integridad y ética empresarial, para el cual se tendrá en consideración lo siguiente: d.1) Debe definir su política de Integridad y ética empresarial. d.2) Acreditar que el programa es conocido por todo su personal mediante alguno de estos mecanismos: Declaración Jurada Simple con nómina firmada por los trabajadores; Declaración Jurada Simple suscrita por Representante de los Trabajadores si lo hubiere, o; Declaración Jurada Simple suscrita por representante del Sindicato de Trabajadores si lo hubiere. Se podrá acreditar la difusión o conocimiento de los trabajadores a través de un correo masivo institucional enviado a las y los trabajadores, que lleve adjunto el programa de integridad y ética empresarial, como también tenerlo disponible en la página web de la institución. El programa de integridad empresarial debe incluir mecanismos para la prevención y sanción de los hechos constitutivos de delito, que están tipificados en la ley N°20.393 que “Establece la Responsabilidad de las Personas Jurídicas en los delitos que indica La oferta que no incluya el Programa de Integridad y Ética Empresarial, en los términos antes señalado y este no sea conocido por todo el personal, no obtendrá el puntaje del factor, de acuerdo a la pauta de evaluación punto 7.1, letra b).

Documentos Técnicos

1.- Para el caso de los “ANEXOS TÉCNICOS”, el oferente deberá subir los antecedentes necesarios que indican la forma y/o condiciones, para satisfacer lo solicitado en las presentes bases y sus especificaciones técnicas, debiendo anexar: a) Formulario N°3 “Experiencia del Oferente”. se evaluarán los contratos de venta de modulares, ejecutados durante al menos 2 años, los cuales se deberán comprobar mediante orden de compra con recepción conforme, contrato de servicio o certificados emitidos por la unidad técnica del mandante o por el jefe superior jerárquico de la entidad, en el cual consten los datos del nombre del servicio y mandante. Aquella información que este consignada en el Formulario N°3 y que no esté respaldada con el documento respectivo señalado, no se considerarán en el proceso de evaluación. b) Oferta Técnica: Los oferentes deberán subir junto a sus ofertas la descripción técnica de los seis modulares ofertados. La presentación de la Oferta Técnica es requisito de admisibilidad, La oferta que no la presente se declarará fuera de bases, quedando inadmisible en el proceso de evaluación. c.) Visita a Terreno: Esta visita está contemplada para resolver dudas y que los proveedores tengan la mayor información a la hora de ofertar, se evaluará la asistencia a la misma. El oferente que no participe de esta visita tendrá puntaje 0.

Documentos Económicos

1.- Por su lado la “PROPUESTA ECONÓMICA”, deberá considerar los siguientes aspectos y documentación: a) Electrónicamente, a través del Formulario digital dispuesto en el portal www.mercadopublico.cl, en el cual los oferentes deberán ingresar su oferta por la venta de los 6 modulares, descritos en las presentes bases administrativas y en las especificaciones técnicas. b) Formulario N°4 Oferta Económica y Plazo de entrega: Adjunto a las presentes bases administrativas de licitación, el que deberá ser llenado de acuerdo a la oferta en pesos presentada en el portal www.mercadopublico.cl, a través del formulario económico, anexo a las presentes bases, con valor neto, IVA y Valor Total IVA incluido, en pesos, además señalar plazo de entrega e instalación. La no presentación o presentación incompleta del Formulario N°4 significará la declaración de oferta inadmisible en el proceso de evaluación.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Comportamiento contractual anterior	a) Comportamiento Contractual Anterior (2%) Será evaluado de acuerdo a los antecedentes que consten en la Ficha del Registro de Proveedores (Artículo N°151 del Reglamento N°661 de Compras Públicas) en www.mercadopublico.cl, dentro del período comprendido entre la fecha de publicación de las Bases de la presente Licitación y los 2 años anteriores a esta, los que serán revisado en el Proceso de Evaluación por la Comisión, según la siguiente fórmula y tabla: Porcentaje de Anotaciones = MP x 100 = x CP Dónde: MP = Multas en el portal. CP = Contratos en el portal Porcentaje de Anotaciones en el Portal V/S. contratos Puntaje 0 a 5,9% 100 6 a 10,9% 80 11 a 15,9% 60 16 a 20,9% 40 21 a 25,9% 20 26 a 30,9% 10 31% o más 0	2%
2 Cumplimiento de los requisitos	c) Cumplimiento de los Requisitos formales (6%) Cumplimiento de los Requisitos Formales Puntaje El oferente cumple con todos los requisitos formales requeridos para la presentación de la oferta, y además presenta su oferta de forma clara y ordenada, de acuerdo al punto 3.1.2 de las presentes Bases Administrativas 100 El oferente NO cumple con todos los requisitos formales requeridos para la presentación de la oferta o no presenta su oferta de forma clara y ordenada, de acuerdo al punto 3.1.2 de las presentes Bases Administrativas. 0	6%
3 Experiencia de los Oferentes	b) Experiencia del Oferente (20%) se evaluarán los contratos de venta de modulares, ejecutados durante al menos 2 años, los cuales se deberán comprobar mediante orden de compra con recepción conforme, contrato de servicio o certificados emitidos por la unidad técnica del mandante o por el jefe superior jerárquico de la entidad, en el cual consten los datos del nombre del servicio y mandante. N° de contratos Puntaje Acredita 8 o más contratos. 100 Acredita entre 6 a 7 contratos. 75 Acredita entre 4 a 5 contratos 50 Acredita ente 2 o 3 contratos 25 Acredita 1 contrato o no informa 0 Las ofertas que estén señaladas en el formulario N°3 y no acrediten la experiencia con el documento respectivo, no se considerarán en el proceso de evaluación.	20%
4 Plazo de Entrega	a) Plazo de Entrega (20%) Se evaluará el plazo de entrega, indicando en el formulario N°4 de la siguiente manera Periodo de despacho Puntos Despacho entre 1 a 3 días hábiles desde aceptada la OC 100 Despacho entre 4 a 6 días hábiles desde aceptada la OC 50 Despacho entre 7 a 10 días hábiles desde aceptada la OC 10 Despacho mayor a 10 días hábiles desde aceptada la OC Fuera de Bases	20%
5 Precio	X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X	45%
6 Programa de Integridad y Ética Empresarial	b) Programa de Integridad y Ética Empresarial (2%) Se deberá subir el programa de integridad al portal www.mercadopublico.cl, el cual será evaluable a la siguiente tabla: Cumplimiento Programa de Integridad y Ética Empresarial Puntaje El oferente cuenta con un programa de integridad (compliance) y ética empresarial, y es conocido por su personal, de acuerdo al punto 3.2 anexos administrativos, letra d). 100 El oferente NO cuenta con un programa de integridad (compliance) y ética empresarial o no lo presenta, y/o no es conocido por su personal, de acuerdo al punto 3.2 anexos administrativos, letra d). 0	2%
7 Visita a terreno	Visita a terreno. (5%) Para este criterio de evaluación, se entregará el puntaje de acuerdo a la siguiente tabla: El oferente asiste a la visita a terreno 100 puntos El oferente NO asiste a la visita a terreno 0 puntos	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	Municipalidad de Recoleta
Monto Total Estimado:	17700000


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	6 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Cheque

Nombre de responsable de pago:	Gustavo Loyola Pedreros
e-mail de responsable de pago:	gloyola@recoleta.cl

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación El adjudicatario no podrá subcontratar, ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitación y, en especial, los establecidos en el respectivo contrato que se celebre con la M

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Municipalidad de Recoleta – Departamento de Salud, Rut 69.254.800-0
Fecha de vencimiento:	30-05-2027
Monto:	5 %

Descripción:	Entre los documentos que se consideran válidos para garantizar lo solicitado en la presente licitación, se encuentran, al menos, los siguientes: a. Boleta Bancaria de plazo definido. b. Vale Vista Bancario. c. Certificado de Fianza Nominativo pagadero a la Vista, a primer requerimiento. d. Otros instrumentos financieros de caución que sean pagaderos a la vista con carácter de irrevocable. No se aceptará letras de cambio como instrumento de garantía, por no ser asegurar el cobro “rápido y eficaz”, de acuerdo a lo estipulado en el artículo N°121 del Decreto N°661, reglamento de la Ley N°19.886. Las cauciones antes mencionadas deberán ser pagaderas a la vista a su sola presentación. Todas las cauciones se tomarán a nombre de la Municipalidad de Recoleta-Departamento de Salud, Rut 69.254.800-0 y deberán señalar el nombre de la licitación publicado en el Portal Mercado Público, y señalar claramente el objeto específico que cauciona. Las garantías de fiel cumplimiento de contrato deberán ser remitidas a custodia de la Tesorería de la Municipalidad, en un plazo no superior a los 5 días hábiles, después de haber sido recepcionadas, por parte de la Dirección de Abastecimiento y Gestión de Compras Publicas Todos los gastos financieros que irrogue la mantención de las Garantías serán de cargo del Contratista y será responsable de mantenerlas vigente por el período que cauciona. El Contratista que resulte adjudicado, deberá presentar desde la adjudicación y hasta la suscripción del contrato “Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato”, por un valor equivalente al 5% del valor total neto del precio final ofertado por el adjudicatario, la vigencia será hasta el término de la garantía del contrato aumentado 60 días hábiles. La garantía deberá consignar la siguiente glosa: “Para garantizar el fiel cumplimiento de la contratación de la Licitación Pública “ADQUISICIÓN DE MODULARES PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA”. Dicha garantía se hará efectiva, por la acumulación de multas del 10% del valor del contrato o por incumplimiento del contrato por parte del contratista y su cobro es independiente al pago de eventuales multas que posea el contratista. Cuando corresponda devolver Garantía, la Unidad Técnica, emitirá un informe, señalando que no existen multas impagas o reclamos pendientes de cualquier índole en contra del contratista. La garantía de fiel y oportuno cumplimiento asegurará además el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del oferente contratante. En caso que el cobro de esta garantía no implique el término del contrato, el contratista deberá reemplazarla por una de igual monto y vigencia, dentro del plazo de 10 días corridos contados desde la fecha de cobro de la caución, bajo sanción de término del contrato. En caso que el contratista incurra en alguna de las conductas que de acuerdo con las presentes Bases de licitación conlleven el cobro de la garantía de fiel, íntegro y oportuno cumplimiento del contrato se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 20 de las presentes Bases Administrativas. En virtud del riesgo involucrado en la contratación, según el artículo N°121 del Decreto N°661 que aprueba el reglamento de la ley de compras y tratándose de una licitación imprescindible para las prestaciones de salud de la comunidad Recoletana, se debe asegurar el fiel cumplimiento del contrato para el servicio de “ADQUISICIÓN DE MODULARES PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA”, en el sentido de cualquier retraso o falla en la entrega de los modulares compromete la continuidad de las prestaciones médicas para la comunidad de Recoleta.

Glosa:	“Para garantizar el fiel cumplimiento de la contratación de la Licitación Pública “ADQUISICIÓN DE MODULARES PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA”.

Forma y oportunidad de restitución:	Cuando corresponda devolver Garantía, la Unidad Técnica, emitirá un informe, señalando que no existen multas impagas o reclamos pendientes de cualquier índole en contra del contratista. La garantía de fiel y oportuno cumplimiento asegurará además el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del oferente contratante.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

La Municipalidad de Recoleta podrá re adjudicar la licitación al oferente que siga en el orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos: a Sí el primer calificado desiste de su oferta. b la emisión de orden de compra en caso de no ser aceptada d Si el primer calificado se encuentra inhábil o pierde la habilidad al momento de adjudicar, o en alguna parte del proceso antes de emitir la Orden de Compra.

Resolución de Empates

RESOLUCIÓN DE EMPATES

En las operaciones aritméticas que se efectúen durante la evaluación de las ofertas, se utilizarán dos decimales. En el evento de que dos (2) o más propuestas obtengan el mismo puntaje y queden ubicadas en el primer lugar del orden de elegibilidad, se seguirá el siguiente procedimiento, a favor de la oferta mejor evaluada: La adjudicación se decidirá a favor de la oferta con mayor puntuación según el siguiente orden de criterios:

a) Primer Criterio: Mejor Oferta Económica.

b) Segundo Criterio: Menor Plazo de entrega

c) Tercer Criterio: Experiencia del Oferente

De no resolverse la licitación de conformidad a las normas precedentes, esta será adjudicada a la propuesta que se envió primero al portal www.mercadopublico.cl.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

DE LA PROPUESTA

2.1 La Propuesta será pública y considerará lo establecido en las presentes Bases y en las Bases Técnicas.

2.2 Los oferentes podrán solicitar por escrito vía Portal www.mercadopublico.cl aclaraciones a los antecedentes de la Licitación, hasta el día que se señale en el cronograma de las presentes Bases Administrativas.

La Unidad Técnica emitirá las aclaraciones por escrito vía Portal, incluyendo el texto de las consultas realizadas y las respuestas correspondientes. Una vez emitidas se entenderán formando parte de las Bases. Será responsabilidad de los oferentes consultar por las aclaraciones en el Portal www.mercadopublico.cl. Por tanto, los oferentes no podrán alegar su desconocimiento bajo ningún aspecto.

2.3 La Unidad Técnica podrá postergar la fecha, hora y lugar fijados para la apertura de la propuesta, a través del Portal www.mercadopublico.cl. Cada una de estas modificaciones deberá estar sancionado por Decreto exento, en forma anterior al cierre de estas.

MULTAS

17.1. APLICACIÓN DE MULTAS En caso de incumplimiento de las obligaciones del Contratista, el o los Inspectores Técnicos, notificará por correo electrónico la aplicación de multas, las multas serán a beneficio municipal. La aplicación de las multas se hará efectiva sin necesidad de recurrir al árbitro, por Decreto Exento y serán pagadas por el contratista en Tesorería y el giro de ingreso deberá ser presentado junto a la presentación del Pago del mes siguiente de cursada la multa. El valor para considerar es en UTM, correspondiente al mes que se notificó la multa por correo electrónico, una vez terminado todos los procesos de apelación, si es que los hubiere, será formalizada mediante la dictación de un decreto exento. Si los montos de las multas sobrepasan el 10% del valor del contrato la Municipalidad podrá poner término anticipado al contrato, sin derecho a indemnización, procediendo a la liquidación del contrato y a hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. Contra la resolución que ordene la aplicación de la multa, el adjudicatario podrá interponer Recurso de Apelación ante el Director de la Unidad Técnica respectiva, conforme a lo estipulado en el punto 20. de estas bases. 17.2. CAUSALES DE MULTAS A continuación, se detalla la infracción que hará incurrir al contratista en multas y sus correspondientes montos: Se aplicará una multa si el adjudicado no cumpliese con cualquiera de las actividades que se indican a continuación: CAUSAL MONTO EN UTM a) Por cada día de atraso en el despacho de los contenedores, de acuerdo a lo ofertado por el proveedor 0,5 b) Si el proveedor despacha un producto distinto al ofertado en la licitación 1 c) Por no dar respuesta dentro de 5 días corridos a los requerimientos del ITS 2

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Corresponderá al Contratista: a) Proveer la adquisición de los contenedores de la manera pactada entre la municipalidad y el contratista, ya sea en la oferta como en las bases de licitación y el resto de los antecedentes que norman la presente propuesta pública. b) Permitir la coordinación y el cumplimiento de las estipulaciones contractuales, ya sea de orden técnico o administrativo. c) Presentar la documentación correspondiente para el estado de pago en la forma y fondo indicados en el capítulo 15. d) La Municipalidad de Recoleta es la única dueña de la información que se genere durante el proceso de la licitación y contrato, motivo por el cual al oferente y posterior adjudicatario le estará expresamente prohibido divulgar o dar a conocer información del Municipio, a cualquier ente u organización, sin autorización previa y que conste por escrito de parte de la Municipalidad. e) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por el ITS. f) El contratista deberá someterse a las órdenes impartidas por el ITS, estas órdenes estarán hechas en conformidad con los términos y condiciones de las presentes bases, y el incumplimiento de estas derivarán en sanciones. En caso de reincidencia el ITS dará cuenta a la autoridad edilicia a fin de solicitar el término anticipado del contrato al mandante. g) Prestar colaboración en procesos de fiscalización, auditorías, sumarios administrativos u otras acciones que requieran el uso de los servicios contratados.

MODIFICACIÓN Y TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá ser modificado o terminado anticipadamente, por las siguientes causales: a) La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista. b) Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes. c) Incumplimiento grave y/o reiterado de las obligaciones contraídas por el contratante, según lo indicado en el punto 19.2 de las presentes bases. d) Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. e) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme al artículo 129 del reglamento N° 661. En tal caso, la Entidad sólo pagará el precio por los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, según corresponda, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedeciere a motivos imputables al Proveedor, procederá que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el artículo 135 del reglamento N°661. f) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. g) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. h) En caso de disolución de la Unión Temporal de Proveedores (U.T.P.), si el proponente adjudicado oferta bajo esta modalidad. Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de bienes en favor de sus acreedores. i) Las demás que se establezcan en las respectivas Bases de licitación o en el contrato. j) Por entregar información adulterada o falsa en el proceso de licitación. No obstante, lo anterior, la Unidad Técnica podrá poner término definitivo o suspender transitoriamente la ejecución del contrato en cualquier momento por causales ajenas a la responsabilidad del Contratista, tales como, de emergencia nacional, legislaciones u otros motivos de fuerza mayor, dando aviso por escrito a éste dentro de los 15 días siguientes de haberse suscitado la situación de fuerza mayor. En dicho caso, la Municipalidad de Recoleta pagará al Contratista el monto que corresponda al avance efectivo del servicio. Se entenderá que todos los gastos que originen la liquidación del Contrato serán de cargo de la Municipalidad de Recoleta.

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

Para los efectos de lo previsto en la letra c) del numeral anterior, se considerará que las siguientes causales son de incumplimiento grave del Contratista, facultando a la Municipalidad para poner término anticipado al contrato, sin derecho a indemnización, y el cobro de la garantía de fiel cumplimiento: • Por la aplicación de 3 o más multas en un periodo de 30 días hábiles. Para efectos de aplicar la causal de liquidación anticipada del contrato, se aplicará previamente el procedimiento establecido en el punto 20 de las presentes bases.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir