Licitación ID: 1596-41-LR26
MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ESTADIO RÍO CLARO
Responsable de esta licitación: GOBIERNO REGIONAL VII REGION
Fecha de Cierre: 31-08-2026 15:01:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 0
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Faltan 22 días para que cierre esta licitación.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Global
Cod: 72131702
“MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE RÍO CLARO”, CÓDIGO BIP Nº 40.035.255-0.-  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ESTADIO RÍO CLARO
Estado:
Publicada
Descripción:
“MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE RÍO CLARO”, CÓDIGO BIP Nº 40.035.255-0.-
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Unidad de compra:
Gobierno Regional del Maule
R.U.T.:
72.227.000-2
Dirección:
1 NORTE #711, TALCA.
Comuna:
Talca
Región en que se genera la licitación:
Región del Maule
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 31-08-2026 15:01:00
Fecha de Publicación: 31-07-2026 10:48:51
Fecha inicio de preguntas: 31-07-2026 12:01:00
Fecha final de preguntas: 12-08-2026 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 20-08-2026 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 31-08-2026 15:02:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 31-08-2026 15:02:00
Fecha de Adjudicación: 14-10-2026 17:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA A TERRENO OBLIGATORIA EN CASIMIRO SEPULVEDA SIN NUMERO, CUMPEO, COMUNA DE RIO CLARO 07-08-2026 12:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ANEXO 1
2.- ANEXO 2
3.- ANEXO 3
4.- ANEXO 4
5.- ANEXO 5
6.- BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
7.- BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
Documentos Técnicos
1.- ANEXO 8
 
2.- ANEXO 9
 
3.- ANEXO 10
 
4.- ANEXO 11
 
5.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 
Documentos Económicos
1.- ANEXO 12
2.- ANEXO 13
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Programa de integridad SEGÚN PUNTO 8 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 5%
2 Cumplimiento de los requisitos SEGÚN PUNTO 8 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 5%
3 Precio SEGÚN PUNTO 8 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 45%
4 Experiencia en obras similares SEGÚN PUNTO 8 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 45%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Monto Total Estimado: 1503412000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 300 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: FRANCISCA SAN MARTIN LANCTOT
e-mail de responsable de pago: FSANMARTIN@GOREMAULE.CL
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: GOBIERNO REGIONAL VII REGION DEL MAULE
Fecha de vencimiento: 31-12-2026
Monto: 5000000 Peso Chileno
Descripción: No hay información
Glosa: Para Garantizar la seriedad de la obra “MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE RÍO CLARO” CÓDIGO BIP N° 40.035.255-0
Forma y oportunidad de restitución: La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de diez días hábiles contados desde la notificación de la resolución que declare la inadmisibilidad, de la preselección de los oferentes o de la adjudicación. Este plazo podrá extenderse en caso de que se adjudique a aquellas ofertas que le sigan en puntaje, para el caso que el adjudicado se desistiera de celebrar el respectivo contrato Respecto del oferente adjudicado, se devolverá dentro del plazo de 5 días hábiles desde que se encuentre aprobado por resolución el contrato y una vez que se haya constatado la entrega de la garantía de fiel cumplimiento de este. En todo caso las garantías serán devueltas a contar del día subsiguiente a la fecha de la resolución que aprueba el contrato.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: GOBIERNO REGIONAL VII REGION DEL MAULE
Fecha de vencimiento: 31-12-2027
Monto: 5 %
Descripción: No hay información
Glosa: “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato para proyecto “MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE RÍO CLARO” CÓDIGO BIP N° 40035255-0.- (Indicar ID de licitación)
Forma y oportunidad de restitución: La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, se devuelve dentro de los 10 días hábiles siguientes a la resolución que apruebe el Acta de recepción Provisoria, debiendo ser reemplazada dentro de dicho período y previo a su restitución por la Garantía por Correcta Ejecución de las Obras. Será el Administrador de Proyecto, a petición de la Inspección Técnica, quien solicite al Departamento de Finanzas, por escrito, la devolución de dicha Garantía. Debe acreditar el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores. Su retiro será obligación y responsabilidad exclusiva del proveedor.
    Otras Garantías
Beneficiario: GOBIERNO REGIONAL VII REGION DEL MAULE
Fecha de vencimiento: 31-12-2028
Monto: 5 %
Descripción: No hay información
Glosa: Para garantizar la Correcta Ejecución de las Obras del proyecto “MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE RÍO CLARO” CÓDIGO BIP N° 40035255-0.- (Indicar ID de licitación)
Forma y oportunidad de restitución: La restitución de la garantía será realizada una vez que se haya cumplido la fecha de vencimiento de ésta, y su retiro será obligación y responsabilidad exclusiva del proveedor.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

1.        ANTECEDENTES GENERALES.

El Gobierno Regional del Maule, en adelante e indistintamente “GORE Maule”, llama a Licitación Pública para la obra “MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE RÍO CLARO” CÓDIGO BIP N° 40035255-0, en moneda nacional, de acuerdo con las presentes Bases, y por las disposiciones de la Ley N° 21.634 que moderniza la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, promoviendo la probidad, la transparencia y la eficiencia.

La sola presentación a esta propuesta implica para el oferente el conocimiento y la aceptación de todas las obligaciones y condiciones estipuladas en las presentes Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y Anexos, como, asimismo, de las eventuales Aclaraciones, Adiciones y/o Rectificaciones.

Las Especificaciones Técnicas complementan las Bases Administrativas Especiales, para todos los efectos, forman parte integrante de ellas. Por consiguiente, la presentación de las ofertas se realizará de acuerdo con lo señalado en estas Bases Administrativas Generales y Especiales, con las Especificaciones Técnicas, Planos, Anexos y con las eventuales Aclaraciones y/o Adiciones que se formulen.

En caso de contradicción entre los documentos integrantes de esta licitación, las cláusulas o puntos en los que se presenten contradicciones o dudas se interpretarán siempre en el sentido que contribuya a la mejor y más perfecta ejecución de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y del arte.

El proceso se tramitará a través del Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, creado por el artículo 19 de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, desde la etapa de publicación de las presentes Bases hasta la adjudicación, salvo que concurra alguna de las hipótesis del artículo 62 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

2.         ENTIDAD LICITANTE / COMPRADORA.

2.1   La entidad licitante y/o unidad técnica, nombrado en las bases de licitación así de manera indistinta, es el Gobierno Regional del Maule, y sus datos son:

  • Razón social: Gobierno Regional Región del Maule
  • R.U.T.: 72.227.000-2
  • Dirección: Calle 1 Norte N° 711, Comuna de Talca

3.        DEFINICIONES.

3.1   Aclaraciones: Documentos mediante los cuales el Gobierno Regional del Maule podrá entregar información complementaria o aclaratoria de los antecedentes originales de la propuesta, siempre que en este segundo caso no se alteren los elementos esenciales del llamado a propuesta, aprobadas por Acto Administrativo Exento correspondiente.

3.2   Adjudicatario: Es el oferente cuya propuesta ha resultado con el puntaje más alto en la aplicación de los criterios de evaluación a su oferta, que, por tanto, ha sido seleccionado para ejecutar el contrato.

3.3   Asesoría a la Inspección Técnica de Obra (AITO): Profesionales externos contratados por el Gobierno Regional del Maule para asistir a la Dirección Técnica de Obra y al Inspector Técnico de Obras, con presencia directa y permanente en el lugar de ejecución de esta, que cumplen con informar y resguardar los intereses del mandante en el correcto cumplimiento del contrato.

3.4   Aumento o Disminución de Obras: La modificación del proyecto que se produce al alterar las cantidades de obras previstas en el contrato respectivo.

3.5   Bases Administrativas Especiales: El conjunto de disposiciones, tanto técnicas como administrativas, que complementan las Bases Administrativas Generales contenidas en esta Resolución y que determinan las condiciones y características de cada licitación en particular.

3.6   Bases Administrativas Generales: es el conjunto de disposiciones contenidas en la presente resolución, sobre procedimientos y plazos a los que deberá ajustarse el desarrollo de un contrato y las relaciones entre el Gobierno Regional del Maule y el contratista, incluyendo las etapas previas a la celebración, hasta su liquidación. Estas bases se entenderán complementadas, para los efectos de la celebración del contrato, por las bases administrativas especiales del llamado a propuesta, los anexos, las aclaraciones y las adiciones, cuando corresponda.

3.7   Bases Técnicas: Parte del pliego de condiciones que rige la ejecución del contrato, y que especifica el objeto de la convención, por el cual se detallan los antecedentes técnicos que conforman el legajo para satisfacer las prestaciones establecidas por la entidad licitante.

3.8   Capacidad Económica Disponible: Capital de trabajo que requiere el contratista para cumplir un contrato y cuyo valor deberá determinarse de acuerdo con los porcentajes y normas establecidas en las Bases.

3.9   Carta Gantt: Ordenación cronológica, dentro del plazo del contrato, del desarrollo de las diversas partidas o ítem de la obra.

3.10Comisión de Evaluación: Grupo de funcionarios profesionales designados por el Gobierno Regional del Maule para evaluar el cumplimiento de las ofertas técnicas y económicas.

3.11Contratista: La persona natural o jurídica cuya oferta ha derivado en un contrato firmado, y que en virtud del contrato respectivo contrae la obligación de ejecutar una obra material en los términos establecidos en la presente licitación.

3.12Contrato de Obra Pública: Indistintamente llamado en estas bases "contrato de obra", es un acto por el cual se encarga a un contratista, previo proceso concursal, la ejecución de la obra pública indicada, la cual debe efectuarse conforme a lo que determinan los antecedentes de la licitación y adjudicación.

3.13Contrato a Suma Alzada: Se entiende como aquel en que la oferta es a precio fijo, en la que las cantidades de obras a ejecutar se entienden inamovibles (de acuerdo al presupuesto compensado firmado entre ambas partes), producto del estudio de las partidas definidas en las especificaciones técnicas, planos, memoria descriptiva y otros antecedentes técnicos.

3.14Especificaciones Técnicas: Conjunto de exigencias técnicas establecidas para cada proyecto que deberán cumplir las obras motivo del contrato, incluyendo normas sobre características de los materiales, procedimientos de elaboración, rendimientos y requisitos a que quedan sometidos los materiales, comprobadas mediante pruebas de control que deben superar las diferentes etapas de fabricación, incluyendo criterios de aceptación o rechazo.

3.15Gastos Generales: Aquellos gastos directos de obra no imputables a partidas específicas de la construcción.

3.16Gobierno Regional del Maule (GORE Maule): se define al GORE Maule como mandante para la licitación, adjudicación y contratación de las presentes obras.

3.17Inspección Técnica de la Obra (I.T.O): Es el funcionario nombrado por su competencia profesional o técnica, que se designa al efecto, el cual se coordina en los aspectos administrativos con el DTOG, y que debe fiscalizar la correcta ejecución de las obras y el fiel cumplimiento del contrato, conforme se definen más adelante en las presentes Bases  Administrativas Generales.

3.18Itemizado de Partidas: Denominado también Itemizado, es el listado de partidas, y sus unidades de medida, que el Gobierno Regional del Maule entregará entre los antecedentes de la licitación, cuando entregue el proyecto cuya ejecución se quiere contratar.

3.19Libro de Obras: documento en triplicado con páginas numeradas que forma parte del expediente oficial de la obra y que se mantiene en ésta durante su desarrollo, en el cual se consignan las instrucciones y observaciones a la obra, formuladas por los profesionales competentes, los instaladores autorizados, el inspector técnico, etc.

3.20Licitación: Concurso de proponentes autorizados para cotizar la construcción de una obra material de acuerdo con las bases administrativas, bases técnicas, especificaciones técnicas y planos generales y/o de detalle aprobados por el Gobierno Regional del Maule para dicho objeto, de acuerdo a las normas establecidas en las Bases y su reglamentación.

3.21Obras Extraordinarias: Se entenderá por Obras Extraordinarias aquellas prestaciones no contempladas en el proyecto, en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Especificaciones Técnicas, planos, itemizado o demás antecedentes que sirvieron de fundamento a la licitación y al contrato, cuya ejecución resulte indispensable para el adecuado cumplimiento del objeto contratado y que deriven de circunstancias sobrevinientes, debidamente justificadas desde el punto de vista técnico y económico, que no hayan podido ser razonablemente previstas al momento de la licitación. La ejecución de Obras Extraordinarias sólo podrá disponerse previa emisión de los informes técnicos y presupuestarios que acrediten su necesidad, la existencia de disponibilidad presupuestaria y la conveniencia para el interés público, debiendo ser aprobadas mediante el correspondiente acto administrativo totalmente tramitado y la suscripción de la respectiva modificación contractual, cuando ello corresponda, antes del inicio de su ejecución.

En ningún caso el contratista podrá ejecutar Obras Extraordinarias por iniciativa propia o sobre la base de instrucciones verbales, ni tendrá derecho a exigir su pago cuando no se haya dado cumplimiento al procedimiento señalado precedentemente, salvo las medidas estrictamente indispensables para resguardar la seguridad de las personas o evitar daños graves e inminentes a la obra, circunstancia que deberá ser informada de inmediato al Inspector Técnico de Obras y posteriormente regularizada mediante el procedimiento establecido en las presentes Bases.

3.22Oferta Económica: Cotización de precios presentada por el oferente y que forma parte de su propuesta.

3.23Planos de Detalles: Diseños a escala adecuada para realizar la construcción de piezas o partes del proyecto contenidas en los planos generales. Los planos de detalle que se entreguen con posterioridad a la aceptación de una propuesta sólo servirán para aclarar y precisar en mejor forma las obras consultadas en las bases.

3.24Planos Generales: Diseños de conjunto que indicando ubicación, formas y medidas a una escala adecuada, permitan un juicio general de las obras por realizar, representado en un lenguaje gráfico normalizado que facilite la correcta interpretación del proyecto.

3.25Pliego de condiciones: Corresponde a los documentos de la licitación y que han sido aprobados por el acto administrativo respectivo, pudiendo asumir el nombre de bases administrativas generales, bases administrativas especiales, bases técnicas, anexos, planos, especificaciones técnicas, términos de referencia, documentos técnicos, entre otros.

3.26Portal: Plataforma digital hospedada en www.mercadopublico.cl, por la cual se realizará el llamado a licitación, entrega de antecedentes, recepción de documentos, comunicación con los oferentes y publicación del resultado del proceso, entre otros.

3.27Presupuesto Oficial Estimado: Costo estimado resultante del estudio, efectuado

3.28por el GORE Maule de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto para la obra, y que representa su opinión oficial sobre su valor.

3.29Profesional Residente o Administrador de la obra: Es el profesional ingeniero civil, ingeniero constructor o constructor civil, dependiente del contratista, con permanencia en terreno, que está a cargo de la dirección de las obras que se contraten.

3.30Propuesta: Oferta técnica y económica del proponente que deberá ajustarse a los antecedentes suministrados para la licitación.

3.31Propuesta Pública: Sistema de contratación consistente en concurso de ofertas que debe solicitar el Gobierno Regional del Maule públicamente, debiendo respetar al convocarla y al adjudicar las obras, la igualdad de los licitantes y las bases que rigen el respectivo llamado.

3.32Requerimientos de Información RDI: solicitud de aclaración utilizada por el contratista respecto de un ítem o elemento indicado en los antecedentes del contrato, o respecto a alguna interferencia de terreno que no se encuentre definida dentro de los mismos antecedentes.

3.33Resolución Administrativa con Cargo del Contrato: Término anticipado del contrato, resuelto por el Jefe de la División de Presupuesto e Inversión del Gobierno Regional del Maule, en razón de causales previstas en las bases y su reglamentación y previa notificación por escrito al contratista, en la que se indicará el fundamento de la medida y la fecha en que se hará efectiva.

3.34Unión Temporal de Proveedores (UTP): Conforme lo establecido en el Artículo 67 bis del reglamento. Si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes.

3.35Unidad Técnica: Corresponderá al Departamento de Ejecución de Obras, Fiscalización y Adquisiciones del Gobierno Regional del Maule.

 

4.        NORMATIVA GENERAL APLICABLE.

  1. Ley Nº 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.

  1. Decreto Supremo Nº 661 de 2004, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.

  1. Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
  2. Ley Nº 19.880, Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

  1. La normativa aplicable señalada en las bases administrativas especiales y/o técnicas.

  1. Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, incluidas sus modificaciones.

  1. Normas vigentes para obras de alcantarillado, agua potable, aguas servidas y aguas lluvias (Código Sanitario y sus Reglamentos), DFL N° 382 de 1989 Ley General de Servicios Sanitarios y DFL Nº 70/88 ambos del MOP y Ley N° 18.902 que Crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, incluidas sus modificaciones.

  1. La Ley General de Servicios Eléctricos, DFL Nº 1 de 1982, del Ministerio de Minería y sus modificaciones, incluidos los Reglamentos internos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), incluidas sus modificaciones.

  1. Ley Nº 19.300, “Bases Generales del Medio Ambiente”

Las leyes y normativas no se adjuntan por ser de conocimiento de los interesados

5.        ORDEN DE PRELACION ENTRE DOCUMENTOS Y DISCREPANCIAS:

La licitación se regirá por todos los documentos que más adelante se señalan, los cuales deberán entenderse armónicamente, y en caso de discrepancia entre unos y otros, se establece el siguiente orden de prelación:

  1. Aclaraciones y respuestas a consultas, por entenderse formar parte de las bases de licitación.
  2. Bases Administrativas Generales.
  3. Bases Administrativas Especiales.
  4. Bases Técnicas
  5. Acto administrativo de adjudicación.
  6. Oferta del proponente.
  7. Contrato y su acto administrativo aprobatorio.
  8. Las Especificaciones Técnicas,
  9. Los planos: las cotas prevalecen sobre el dibujo y los planos de detalle prevalecen por sobre los planos generales.

Será de responsabilidad del Contratista el mantener en la obra la documentación completa y actualizada del contrato.

6.        ETAPAS Y PLAZOS.

6.1   Las etapas de la presente licitación, tales como la publicación del llamado a licitación, bases y documentos anexos en el Sistema de Información, preguntas y/o consultas; aclaraciones y/o respuestas; fecha de cierre de recepción de las ofertas; apertura de ofertas; adjudicación, eventuales visitas a terreno, entregas de muestras y toda situación especial de comunicación con los oferentes como hito necesario para el desarrollo de la licitación, se establecerá de acuerdo al cronograma contenido en el anexo respectivo.

6.2   Los plazos se contabilizarán en días corridos según lo dispone el artículo 46 y siguientes del reglamento. En todos los casos, el plazo de cierre para la recepción de ofertas no podrá vencer en días inhábiles ni en lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las 15:00 horas.

6.3   La adjudicación se realizará dentro del plazo de vigencia y validez de la oferta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 117 inciso final del Reglamento, en relación con las presentes Bases Administrativas Generales, y se publicará a través del Sistema de Información el acto administrativo de adjudicación, realizando la correspondiente adjudicación electrónica.

6.4   Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en las bases de licitación, la entidad informará en el Sistema de Información las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicar un nuevo plazo para la adjudicación, de conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 58 del Reglamento.

6.5   El cronograma definitivo, con las fechas ciertas correspondientes a las etapas señaladas, será establecido mediante su publicación en el Sistema de Información.

6.6   Si se establece visita a terreno, charla informativa, entrega de muestras, o cualquiera otra necesaria según las bases administrativas especiales, las bases técnicas o el anexo de cronograma, incluirá los detalles de locación, fecha, hora y obligatoriedad de dicha instancia. Si los cuerpos nombrados en este párrafo nada dicen, se entenderá la instancia como voluntaria. De ser obligatoria, la oferta del proponente que no concurra será declarada inadmisible, ya sea en la apertura de ofertas, o en la etapa de evaluación, a través del acto administrativo correspondiente.

6.7   El Gobierno Regional del Maule podrá modificar el cronograma de licitación a través del acto administrativo respectivo el que deberá estar totalmente tramitado. Es responsabilidad del proveedor la revisión constante de la ficha de licitación, en el tenor del artículo 9 del reglamento. Dicho acto administrativo podrá alterar el plazo de vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, a fin de que por motivos que pudiesen encontrar su causa en la Administración, no sean perjudicados los oferentes.

7.        GARANTÍAS REQUERIDAS.

7.1      Garantía de seriedad de la oferta:

De acuerdo con lo prescrito en la ley N° 19.886 y su Reglamento, la presente garantía será requerida excepcionalmente por razones de interés público y tratándose de licitaciones mayores a 5000 UTM, situación que deberá estar consignada en las bases administrativas especiales. De no existir la mención expresa a la que se hizo referencia, no deberá otorgarse la caución correspondiente.

  1. En los casos que sea procedente, esta garantía no podrá exceder el 3% del presupuesto disponible o referencial.
  2. Los oferentes, deberán presentar un documento pagadero a la vista, de ejecución inmediata e irrevocable (como por ejemplo póliza de seguro, boleta de garantía o certificado de fianza a la vista o vale vista, entre otros tipos de cauciones) por un monto detallado en el pliego de condiciones, tomada por el oferente o por un tercero a su nombre, la que deberá ser emitida en favor del Gobierno Regional Región Maule y deberá expresarse en pesos chilenos o su equivalente en UF al valor del día de apertura de ofertas, en caso de las pólizas de seguro. Dicha garantía deberá tener una vigencia mínima de 120 (ciento veinte) días corridos, contados desde las 00:00 del día siguiente al de la fecha de cierre de recepción de ofertas, la cual deberá ser entregada en la Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule, hasta las 13:00 Hrs., del día de cierre de la recepción de ofertas.

  1. Las pólizas de seguro deberán ser cobrables “a la vista”, sin más trámite que su sola presentación a la entidad emisora, y, por tanto, no podrán incluir cláusulas que limiten la ejecución de la garantía en los casos establecidos en el pliego de condiciones. Si en las cláusulas de la póliza se establece que se requiere de cualquier otra gestión además de su sola presentación para hacerse efectiva, se entenderá que el instrumento no se extiende “a la vista”, siendo rechazada tanto la garantía como la oferta. Dichas pólizas deberán, además, excluir las cláusulas de arbitraje.

  1. La garantía podrá otorgarse electrónicamente. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799, sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma. La garantía deberá adjuntarse a los documentos administrativos de la licitación.

  1. La garantía de seriedad de la oferta deberá contener la glosa que estará definida en las bases administrativas especiales.

6.    La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva en los siguientes casos:

  1. Si el oferente retira su oferta en el período de validez (vigencia) de la misma.

  1. Si el oferente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la garantía defiel y oportuno cumplimiento del contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo indicado posteriormente en estas bases, por causa imputable a él mismo.

  1. Si no se inscribiere en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores de la Administración previo a la fecha de la firma del contrato respectivo.

10.  Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4, de la Ley N° 19.886, o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condición.

11.  Si, durante el periodo de evaluación, la Administración da cuenta de que los antecedentes presentados por la proponente incumplen con el “pacto de integridad” regulado en las presentes bases.

12.  La División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional del Maule , será la encargada de devolver la garantía a los proponentes no favorecidos a contar del día siguiente de la fecha en que se suscriba el respectivo contrato, previa autorización de la Unidad, Departamento o División, que esté a cargo de la contratación, según corresponda. En el caso del oferente adjudicado por el Gobierno Regional del Maule, el documento de garantía de seriedad de la oferta le será devuelto una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectúe la entrega de la caución de fiel cumplimiento del contrato señalada en el numeral siguiente.

13.  Se deja expresa constancia que podrá solicitarse la extensión de la vigencia (validez) de la oferta y de la caución, en caso de que el Gobierno Regional del Maule lo requiera, notificando lo anterior a través del Portal www.mercadopublico.cl, al menos 10 (diez) días hábiles antes de su vencimiento, señalando en dicho acto los plazos requeridos.

14.  El oferente deberá comunicar su aceptación o rechazo por la misma vía en un plazo de 2 (dos) días corridos.

15.  El oferente en el caso de renovación deberá acompañar la Garantía de Seriedad de la Oferta en el plazo de 3 (tres) días hábiles contados desde su aceptación.

16.  De no aceptar la solicitud de extensión de la vigencia de la garantía, se entenderá que el proponente no desea mantenerse en el proceso, procediendo a su devolución y a la exclusión del oferente de la adjudicación, de lo que se dejará constancia en el acta de evaluación de ofertas.

7.2      Garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato:

De acuerdo a lo prescrito en la ley N° 19.886 y su Reglamento, esta garantía será obligatoria para toda licitación por sobre las 1000 UTM. Tratándose de contrataciones iguales o inferiores a las 1.000 UTM, la entidad licitante deberá fundadamente ponderar el riesgo involucrado en cada contratación para determinar si requiere la presentación de garantías de fiel y oportuno cumplimiento.

  1. La caución de fiel cumplimiento del contrato ascenderá al 5% del precio final neto ofertado por el Adjudicatario, debiendo readecuarse por el proveedor a solicitud del ITO, cuando sea necesario.

  1. El Gobierno Regional del Maule en las bases administrativas especiales, establecerá de acuerdo a la normativa de compras públicas los detalles referentes a esta caución. En silencio de las bases especiales o de manera complementaria, deberá regirse por las siguientes reglas.

  1. El oferente adjudicado deberá presentar un documento pagadero a la vista, de ejecución inmediata e irrevocable por el monto detallado en las bases administrativas especiales, tomada por el oferente o por un tercero a su nombre, el que deberá ser emitido en favor del Gobierno Regional del Maule, para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones del contrato que se firme. Esta garantía deberá expresarse en pesos chilenos o su equivalente en UF, en caso de las pólizas de seguro, al valor del día de la notificación de la adjudicación.

  1. La caución deberá ser entregada, a más tardar, dentro de 10 (diez) días hábiles contados desde que se notifica de la adjudicación a través del portal de compras públicas, salvo que las bases administrativas especiales o las bases técnicas dispongan un plazo diferente. Esta entrega deberá realizarse en la Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule.

  1. La garantía podrá otorgarse electrónicamente. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma. Dicha garantía deberá remitirse al correo electrónico del responsable del contrato individualizado en las bases administrativas especiales o en las bases técnicas, para su tramitación interna.

  1. Las pólizas de seguro deberán ser cobrables “a la vista”, sin más trámite que su sola presentación a la entidad emisora y, por tanto, no podrán incluir cláusulas que limiten la ejecución de la garantía en los casos establecidos en el pliego de condiciones. Si en las cláusulas de la póliza se establece que se requiere de cualquier otra gestión además de su sola presentación para hacerse efectiva, se entenderá que el instrumento no se extiende “a la vista”, siendo rechazada la garantía, considerándose un impedimento atribuible al adjudicatario, pudiendo el Gobierno Regional del Maule hacer cobro de la garantía de seriedad de la oferta (de existir) de no entregar la caución de la forma debida dentro del plazo indicado. Deberán, además, excluirse las cláusulas de arbitraje.

  1. Las condiciones de la póliza deben señalar expresamente como siniestro cualquier incumplimiento del contrato que derive en la ejecución de la garantía, que es el objeto de las cauciones de este tipo, según el artículo 121 del Reglamento, señalando, y solo a modo enunciativo, sin que la expresión sea taxativa, que el objeto de la caución es responder por: incumplimientos laborales y previsionales derivados del contrato, términos anticipados de contrato y cobro de multas.

  1. Dicha caución deberá tener una vigencia que vaya desde la firma del contrato hasta, a lo menos, 60 (sesenta) días hábiles, contados desde el día siguiente a la fecha prevista para el término del contrato, salvo que las bases especiales dispongan algo diverso.

  1. La no entrega de la caución en el plazo señalado facultará al Gobierno Regional del Maule a dejar sin efecto la adjudicación señalada, hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, declarar la licitación desierta, revocarla e inclusive readjudicar al oferente acreedor del segundo mejor puntaje.

10.  La restitución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato será realizada una vez que se haya cumplido la fecha de vencimiento de la caución, por parte de la División de Administración y Finanzas del GORE MAULE.

11.  En caso de modificaciones contractuales tales como aumentos de contrato, suministros de bienes/obras extraordinarias, aumentos de obra o plazo, renovaciones y prórrogas; o de modificaciones de plazo derivadas del incumplimiento en tiempo y forma del objeto del contrato, o atribuibles a situaciones imprevistas para el consultor, será necesario que se extienda la garantía de fiel y oportuno cumplimiento por el período de corresponda al de la extensión del plazo contractual. A su vez, si se contempla por modificación contractual un aumento en el precio total del contrato, la garantía deberá aumentarse proporcionalmente, de acuerdo al porcentaje o fórmula definida en las bases administrativas especiales, manteniendo la vigencia. Será responsabilidad del proveedor mantener vigente la garantía, y deberá ingresar la renovación con a lo menos 10 (diez) días corridos anteriores a su vencimiento.

12.  De no ingresar la extensión de la caución, el Gobierno Regional del Maule estará facultado para cobrar de oficio la garantía, sustituyendo el instrumento comercial entregado como garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato por el dinero obtenido del cobro, el que tomará el lugar de la caución para todos los efectos de la contratación, siendo depositado para tales efectos en arcas del Servicio.

13.  Si se dispone que el valor de la garantía debe superar el 5% del contrato, ya sea por declararse la oferta temeraria, considerarse que es una contratación riesgosa, o bien existen normas legales particulares, tal situación se justificará en las bases administrativas especiales, así como el valor requerido para dicho efecto.

14.  Se hace presente que la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, respecto de la contratación de prestación de servicios, no sólo cumple con caucionar las obligaciones propias del contrato, sino que también, y de acuerdo a la normativa de compras públicas, jurisprudencia administrativa y judicial, garantizar el pago de obligaciones laborales y previsionales.

15.  Si a propósito de multas o de término anticipado del contrato se cobra la garantía, u otro tipo de garantías, entonces será obligación del consultor sustituir la caución en particular, so pena de quedar sujeto a lo señalado en el numeral 5.2.13.

16.  Aumento de garantía: Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente

17.  sea significativa inferior del promedio de las otras propuestas o de los precios de mercado, y se verifique por parte del Gobierno Regional, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 61 del Reglamento, que los costos de dicha oferta son inconsistentes económicamente, esta Autoridad Regional podrá a través de una resolución fundada, adjudicar esa oferta, solicitándole una ampliación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

7.3      Garantía por correcta ejecución de la obra.

  1. El contratista deberá presentar una garantía, en un plazo de 10 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente al que se firme el acta de recepción provisoria de las obras, con el objeto de caucionar la “Correcta Ejecución de la obra”, tras lo cual el Gobierno Regional Región Maule procederá a devolver al contratista la GARANTÍA POR EL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO indicada en el numeral anterior.

  1. Esta caución deberá tener una vigencia y valor de acuerdo con lo establecido en las bases administrativas especiales.

  1. Si el contratista dentro del período de garantía no subsanare en un plazo de 30 días corridos las observaciones que pudieran surgir por problemas de ejecución imputables al contratista por mala ejecución o calidad de los materiales, será causal de cobro de la garantía de Correcta Ejecución de la Obra y el Mandante estará facultado para contratar con un tercero para que efectúe las reparaciones requeridas. El contratista deberá restituir la diferencia de la garantía que haya sido utilizada para tales reparaciones.

  1. Esta garantía será devuelta al contratista, conforme lo indicado en las bases administrativas especiales. Sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil de 5 años a que hace referencia el artículo 2.003, regla tercera del Código Civil o de los plazos previstos en las normas vigentes.

7.4      Póliza Seguro Contra Daños a Terceros o de Obras de Construcción Pública

  1. El contratista deberá responder de todo daño, de cualquier naturaleza, que con motivo de las obras y/o periodo de mantención de estas, se cause a terceros. Para caucionar la obligación del pago de indemnizaciones que pudiere corresponderle por estos daños, el oferente adjudicado deberá presentar y entregar junto con la garantía de fiel cumplimiento, una póliza de seguro.
  2. Se deja constancia que el Gobierno Regional Región del Maule verificará la Póliza de Seguro Contra Daños a Terceros, para lo cual el contratista deberá entregar en el División de Infraestructura y Transportes, para ser revisado en conjunto con Departamento Jurídico y el Depto. de Finanzas, previo a la firma del contrato.
  3. Se hace presente, que independiente del monto asegurado, el contratista responderá de todo perjuicio y/o indemnización que, excediendo el monto fijado y/o cubierto por los seguros que se establezcan, resulte procedente.
  4. Este seguro o póliza de obras de construcción pública debe ser tomado a nombre del Gobierno Regional Región del Maule y debe cubrir todas las pérdidas y reclamaciones con respecto a:
  5. Muerte o lesión de una persona ajena a las obras;
  6. Pérdida, daños y perjuicios a terceros (distinta de las obras), por concepto de daño moral; lucro cesante; gastos de defensa judicial de los asegurados, en procesos civiles y criminales relacionado con las coberturas contratadas; responsabilidad derivada del uso de vehículos, en exceso de póliza base de vehículo y completa en caso que no haya póliza base, tanto dentro del recinto de construcción como fuera de éste y opcionalmente, podrá contratarse la cobertura por contaminación súbita y repentina; incendio/explosión, uso de explosivos y hundimiento de terrenos;
  7. Pérdidas, daños y perjuicios a terceros que puedan derivarse o ser consecuencia de la ejecución y terminación de las obras y la corrección de sus defectos, y por todas las reclamaciones, procedimientos, daños, costos, cargas y gastos de cualquier naturaleza al respecto o relacionado con ello.
  8. Las pólizas de responsabilidad civil deberán contener en forma explícita cláusulas de responsabilidad civil cruzada, rehabilitación automática, de renuncia a los derechos de subrogación, exclusiones y una indicación de la imposibilidad de modificar, suspender, cancelar o dar término al seguro sin la aprobación por escrito de la otra parte. Además, debe excluir las cláusulas de arbitraje.
  9. El Contratista podrá contratar a su favor y a su costo todos los seguros que estime conveniente y que cubran eventuales accidentes, fallas y daños ocasionados por el personal de su empresa.

10.  En caso de aumento de plazo del contrato y/o en caso de aprobarse Aumentos de Obras y/u Obras Extraordinarias, el contratista deberá entregar un endoso que adicione este nuevo plazo o monto de la póliza entregada, expresada en U.F., actualizando el plazo del contrato, o incluyendo los Aumento de Obras y/u Obras Extraordinarias, si los hubiere, para la indemnización por daños a terceros.

7.5      Sobre la devolución de garantías caducas o vencidas:

  1. En el caso de que el proveedor, debiendo retirar del Gobierno Regional las garantías entregadas, por haber cumplido su propósito, o por el motivo posibilitante que fuere, no lo hiciese, y estás vencieren o caducaren en poder del Gobierno Regional del Maule, dicho caso se regirá por las siguientes reglas.

  1. En cuanto a la custodia de las garantías, estas se regularán de acuerdo a la normativa vigente referida al manejo de las cauciones, contenida en el manual de adquisiciones de la Entidad Licitante. En cualquier caso, este Servicio velará por que se tomen los correspondientes resguardos y medidas para cautelar la conservación de las garantías una vez vencidas o caducadas, llevando control del motivo de ese vencimiento o caducidad, sobre todo entendiendo que no a todas las garantías se le aplican las normas que regulan la eliminación documentos respecto de los Órganos del Estado.

  1. Cuando el Gobierno Regional, habiendo intentado devolver las cauciones, sin resultados, siendo beneficiarios los proveedores que han garantizado la seriedad de su oferta, el fiel cumplimiento del contrato, anticipos, la correcta ejecución de la convención, entre otros dejando registro en el Gobierno Regional de dichas gestiones, podrá restituir tales garantías a las Entidades Emisoras a fin de darlas por canceladas. Para proceder a dicha devolución, es necesario que conste en el dorso del instrumento la leyenda “Devuelta al tomador” y el nombre o razón social y la firma del beneficiario.

  1. En cualquier caso, y dependiendo de lo estipulado en las bases administrativas especiales y en las bases técnicas, según la naturaleza de la contratación, el Gobierno Regional del Maule  podrá requerir de otros tipos de garantías, las que, en cuanto a las reglas generales, se regirán por las mismas reglas que las cauciones de fiel cumplimiento del contrato, salvo norma especial señalada en las Bases Administrativas Especiales.

  1. A su vez, las bases administrativas especiales, o las bases técnicas, podrán establecer la exigencia de pólizas de seguro, por propósitos diferentes a caucionar el contrato, por el plazo y monto que se señale, y cumpliendo con las demás condiciones que se indiquen.

  1. En caso de ocurrir el siniestro, el proveedor está obligado a rehabilitar el seguro de modo que cualesquiera nuevos siniestros no afecten el monto de la cobertura. Asimismo, tendrá dos (02) días hábiles para hacer entrega de la nueva póliza de seguro en la oficina de partes del Gobierno Regional del Maule . En caso de que la póliza considere deducible éste deberá ser asumido por el adjudicatario.

  1. La póliza de seguro no deberá contener cláusula compromisoria, toda vez que uno de los posibles beneficiarios es un Organismo del Estado.

  1. Se hace presente, que independiente del monto asegurado, el proveedor responderá de todo perjuicio y/o indemnización que, excediendo el monto fijado y/o cubierto por los seguros que se establezcan, resulte pendiente.

8.    ACLARACIONES, CONSULTAS Y RESPUESTAS A LAS BASES.

  1. Las comunicaciones entre la entidad licitante y los Oferentes deben realizarse exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl. Se prohíbe la comunicación entre los participantes o interesados en el proceso de contratación una vez iniciado el procedimiento de contratación, o entre eventuales interesados o participantes en él y las personas que desempeñen funciones en el organismo licitante que participen del proceso de adjudicación, independientemente de su calidad jurídica, en lo referido directa o indirectamente a tal proceso, salvo que se realice a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas administrado por la Dirección de Compras y Contratación Pública y en la forma establecida en las bases de licitación, que asegure la participación e igualdad de todos los oferentes.

  1. Los interesados en participar en la licitación podrán formular consultas y/o preguntas dentro de los plazos señalados en el cronograma de la licitación, las que deberán formularse a través del Sistema de Información.

  1. El Gobierno Regional del Maule pondrá las referidas preguntas y sus respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en el Sistema de Información, dentro del plazo señalado en el cronograma de la licitación. Lo mismo acontecerá con las aclaraciones de oficio. De las respuestas y aclaraciones se pronunciará siempre la autoridad que corresponda, a través del acto administrativo, en la etapa del proceso licitatorio que estime pertinente.

  1. Las aclaraciones que se efectúen no podrán en caso alguno modificar los aspectos sustanciales de la licitación, y en caso de que así ocurra, se deberá previamente proceder conforme al punto 7 siguiente de estas Bases.

9.    MODIFICACIONES A LAS BASES.

  1. Se podrán modificar las presentes bases y sus anexos sin modificar el tipo, la naturaleza y objeto de la licitación, ya sea de oficio o en atención a una consulta formulada por alguno de los oferentes durante el proceso pertinente. Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del Sistema de Información.
  2. Estas modificaciones formarán parte integral de las bases y estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe. Junto con aprobar la

modificación, se establecerá un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

  1. Es obligación del Oferente revisar el portal electrónico durante todo el proceso, no pudiendo alegar desconocimiento de la información publicada, entendiendo que rige la presunción del artículo 9° del Reglamento, que dispone “Todas las notificaciones, salvo las que dicen relación con lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley de Compras, que hayan de efectuarse en virtud de las demás disposiciones de dicha ley y en virtud del presente Reglamento, incluso respecto de la resolución de Adjudicación, se entenderán realizadas, luego de las 24 horas transcurridas desde que la Entidad publique en el Sistema de Información el documento, acto o resolución objeto de la notificación”.

10.  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS.

  1. Podrán participar en esta licitación, los Proponentes que den cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4° de la Ley N° 19.886, estén inscritos en el registro de proveedores en estado hábil y de acuerdo con lo siguiente: El oferente, ya sea una persona natural, persona jurídica o Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberá presentar una “Declaración jurada de requisitos para ofertar”, la cual será generada completamente en línea a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, en el módulo de presentación de las ofertas. Esta declaración contendrá aquellas inhabilidades reguladas en la Ley N° 19.886 y en su reglamento, en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, en la Ley N° 20.393, en la Ley N° 21.595, en sus modificaciones, así como en otros cuerpos normativos, conforme a la legislación vigente. En caso de que se indique el incumplimiento de uno o más requisitos mínimos para participar de la oferta, se desestimará la propuesta en su totalidad, no será evaluada y será declarada inadmisible.

b.    No podrán ofertar en esta licitación los oferentes que:

i.Hayan sido condenado por prácticas antisindicales o hayan cometido infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal dentro de los 2 (dos) años anteriores a la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción del contrato. (infracciones señaladas en el inciso 1º, del artículo 4 de la Ley Nº 19.886).

ii.Quienes hayan sido condenados por delitos concursales establecidos en el Título IX, del Libro II del Código Penal, o en sede penal, por delitos establecidos en los numerales 4° párrafos primero, segundo, tercero y quinto; 10° párrafo tercero; 22°; 23° párrafo primero; 24° párrafo tercero, y 25° del artículo 97 del Código Tributario.

iii.Aquellos que hayan sido condenados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la medida dispuesta en la letra d) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija

normas para la defensa de la libre competencia.

iv.Las personas naturales o jurídicas que hayan sido condenados en virtud de una sentencia firme o ejecutoriada por incumplimiento contractual respecto de un contrato de suministro y prestación de servicios suscrito con alguno de los organismos sujetos a la Ley Nº19.886, derivado de culpa o falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

v.Las personas que hayan sido condenadas por los delitos de cohecho establecido en el Párrafo 2, del Título V, del Libro II del Código Penal; lavado de activos, establecido en el Título III de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; o financiamiento del terrorismo contemplado en el artículo 8º de la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad.

vi.Estén en alguna de las causales de inhabilidad establecidas en el inciso 6°, del artículo 4 de la Ley N° 19.886, o del artículo 35 de la misma Ley (introducido por la Ley Nº 21.634), referida al personal del mismo organismo, cualquiera sea su calidad jurídica, o con las personas naturales contratadas a honorarios por ese organismo, ni con sus cónyuges o convivientes civiles, ni con las demás personas unidas por los vínculos de parentesco en segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni con sociedades de personas o empresas individuales de responsabilidad limitada de las que formen parte o sean beneficiarios finales, ni con sociedades en comanditas por acciones, sociedades por acciones o anónimas cerradas en que sean accionistas directamente, o como beneficiarios finales, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10 por ciento o más del capital, directamente o como beneficiarios finales, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

vii.Igualmente, la prohibición para suscribir contratos establecida en el punto anterior se extenderá, respecto de los funcionarios directivos de los organismos del Estado, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, y de los funcionarios definidos en el reglamento que participen en procedimientos de contratación, a las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y a las sociedades en que aquellos o éstas participen en los términos expuestos en el inciso primero, durante el tiempo en que ejerzan sus funciones, y hasta el plazo de un año contado desde el día en que el respectivo funcionario o funcionaria haya cesado en su cargo.

viii.Si se trata de una persona jurídica sujeta actualmente a la prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, según lo establecido en el N° 2 del artículo 8 y artículo 10 de la Ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica.

ix.Aquellos que se encuentren en alguna de las causales de prohibición de contratación establecidos en la “Ley de Presupuestos del Sector Público” o de sus instrucciones del año en que se ha de suscribir el contrato respectivo.

x.Hayan sido condenados por los Tribunales de Justicia en virtud de la ley N°  21.595, de delitos económicos, conforme a la inhabilitación regulada en su artículo 33 (delitos económicos)

xi.El proveedor que ha informado, según lo requerido en el inciso tercero del artículo 16 de la Ley N°19.886, antecedentes maliciosamente falsos, que han sido enmendados o tergiversados o se presentan de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluación de su inscripción en el Registro de Proveedores, sin que el proveedor hubiere enmendado la información dentro del plazo de diez días desde notificado el hecho.

xii.Aquellos que registren una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un periodo superior a dos años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva sentencia.

xiii.Aquellos que registren deudas previsionales o de salud por más de doce meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

xiv.Aquellos que se encuentren sujeto a liquidación, por resolución judicial ejecutoriada, en virtud de la Ley N°20.720.

xv.Aquellos que hayan sido eliminados o suspendidos del Registro de Proveedores, por resolución fundada de la Dirección de Compras, de conformidad con lo establecido en los artículos 160 y 162 del Reglamento.

xvi.Sean condenados por los Tribunales de Justicia a la inhabilitación o prohibición de celebrar actos y contratos por el Estado por sentencia ejecutoriada.

  1. Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores formalizada en los términos del artículo 51 y siguientes de la Ley N°19.886, las causales de inhabilidad establecidas en el numeral anterior, afectarán a cada integrante de unión individualmente considerado, por tanto, todos deberán encontrarse hábil en el Registro de Proveedores. Cada uno de los integrantes de la UTP deberá suscribir la declaración jurada de habilidad para contratar con la Administración del Estado.

  1. En caso de afectar una causal de inhabilidad a un integrante de la unión, esta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o desiste de su participación en el respectivo proceso.

  1. La oferta presentada por una UTP compuesta por proveedores que no corresponde a una empresa de menor tamaño será declarada inadmisible.
  2. Con respecto a la Unión Temporal de Proveedores (UTP), tanto sus ofertas y su evaluación deberán ceñirse a las disposiciones del artículo 51 al 55 de la Ley N°19.886 y a los artículos 180 al 183 del Reglamento de la Ley N°19.886.

d.    Presentación y apertura de ofertas.

i.Las ofertas, junto con los antecedentes requeridos, deberán ser ingresadas al Sistema de Información, hasta la fecha y hora que se disponga a ese efecto. De acuerdo a lo anterior, los oferentes deberán tener presente que sólo se considerarán las ofertas realizadas en los documentos que se adjunten a las fichas de oferta técnica, administrativa y económica, y, de preferencia, hechas en los formularios dispuestos por el Gobierno Regional del Maule  para tales efectos (so pena de ser sancionado con el puntaje que corresponda por incumplimiento de requisitos formales). En consecuencia, si existen discrepancias entre lo ingresado en la ficha electrónica del portal www.mercadopublico.cl y el documento adjuntado por el proponente de oferta respectivo, se considerará como oferta lo señalado en el documento subido a la plataforma del Sistema de Información.

ii.Los oferentes deberán adjuntar a las fichas de licitación (documentos técnicos, administrativos y económicos), los documentos señalados en las bases administrativas especiales, definidos como “Antecedentes para incluir en la oferta”, en el citado portal, debiendo estos cumplir con lo establecido en las presentes bases.

iii.Las ofertas presentadas, tendrán una validez (vigencia) de 120 (ciento veinte) días corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas, siendo abiertas en el Sistema de Información, por el (los) funcionario(s) que corresponda, salvo que el Gobierno Regional Región del Maule establezca otro lapso de vigencia expresamente en las bases administrativas especiales.

iv.Podrá solicitarse la mantención de la oferta en las mismas condiciones señaladas en el acápite de la garantía de la seriedad de la oferta.

v.Se deja constancia que, al ofertar a través del Portal, se suscribirá automáticamente una declaración jurada que acredita el cumplimiento de los requisitos para ofertar para que el proveedor declare la ausencia de conflicto de interés e inhabilidades por condenas.

vi.En el caso de que se presente una Unión Temporal de Proveedores (UTP), el representante de la UTP deberá adjuntar, al momento de ofertar, el documento que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma, el que deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 52 de la Ley N°19.886, esto es deberá materializarse por escritura pública, salvo que se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 unidades tributarias mensuales, caso en el que podrá materializarse por instrumento público o privado. Además, se deberá establecer en dicho acuerdo la solidaridad entre los integrantes respecto de todas las obligaciones que se generen con la entidad licitante, y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes para representarlos en conjunto.

vii.Solo podrá presentarse una oferta por proveedor por la contratación, lo que es extensivo a empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, como dispone el artículo 60 del Reglamento. Si se presentare más de una oferta por proveedor, o se presentaren ofertas por empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, se preferirá la de menor valor económico, declarándose la inadmisibilidad de las demás, por el solo mérito de las presentes bases. Lo anterior, salvo que en las bases especiales se establezca algo distinto.

viii.Las ofertas económicas deben ser completas. Cuando para llegar al valor total de la oferta económica se oferte un presupuesto detallado, deberá completarse todo el itemizado correspondiente. Si se deja alguna celda de la oferta del presupuesto detallado vacía, dicho ítem o partida se entenderá que no cumple con las bases de licitación, y por tanto será rechazada la oferta, no dando lugar a foro inverso, pudiendo ser impugnada en la apertura de ofertas o declarada inadmisible por el acto administrativo que corresponda. Por otra parte, si se incluyen todos los valores del itemizado (incluyendo valor “0”, lo que se entenderá que el proveedor presentó su oferta y decidió no cobrar por dicho ítem), entonces la oferta será completa, y pasará a ser evaluada

ix.En cuanto a las ofertas riesgosas o temerarias, estas podrán ser declaradas inadmisibles por la Comisión Evaluadora, por cuanto el precio ofertado está significativamente por debajo del promedio de las otras propuestas o de los precios de mercado, sin que hayan sido justificadas documentadamente en las especificaciones técnicas como se cumplirán los requisitos del contrato, este procedimiento se efectuará de conformidad al artículo 61 del Reglamento de la Ley de Compras.

x.Las observaciones al acto de apertura también deberán realizarse en el portal, en un plazo máximo de 24 horas, a partir de dicho acto.

xi.Si se requiere sean ofertados plazos, se deja constancia que la palabra “indefinido”, no es un plazo, así como tampoco el numero 0 (cero), por tanto, las propuestas que se hagan en dichos términos serán descartadas en la apertura o en la evaluación respectiva.

xii.Si las bases especiales establecen que se requerirá certificaciones respecto de todo o parte del objeto de la contratación (calidad, niveles de tolerancia, niveles de protección ante los elementos, y cualquier otro), estas deberán emanar de una persona o entidad distinta del proveedor que postula a la licitación, que pueda verificar técnicamente la veracidad de lo certificado, de manera objetiva y comprobable. Si las bases administrativas especiales establecen que las certificaciones son de la esencia de la presentación de antecedentes, o que sirven para completar antecedentes de la evaluación, y se presentan “auto certificaciones”, esto traerá consigo que la oferta sea declarada inadmisible o no se considerado el antecedente para la ponderación respectiva, según sea el caso. Sin perjuicio de lo anterior, las bases administrativas especiales podrán determinar expresamente que se aceptan auto certificaciones, no siendo aplicable en dicha situación lo señalado anteriormente.

xiii.En caso de que el GORE Maule, advierta prácticas atentatorias a la libre competencia, denunciará tal circunstancia a la Fiscalía Nacional Económica (FNE)

xiv.Si los proponentes no pueden ingresar los antecedentes al Portal, situación que deberá ser justificada, se deberá proceder como se indica:

  1. La garantía de seriedad de la oferta debe ser entregada como se señala en el pliego de condiciones.
  2. El oferente debe solicitar a la Dirección de Compras Públicas (DCP) el certificado de indisponibilidad del sistema dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas.

  1. El certificado emitido y los antecedentes solicitados en el pliego de condiciones deberán ser entregados en un sobre cerrado en la Oficina de Partes del GORE Maule, indicando: nombre del oferente, RUT del oferente, ID de la licitación.

  1. Los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 (dos) días hábiles contados desde la fecha desde la entrega del certificado de indisponibilidad por parte de la DCP al oferente, para poder presentar sus ofertas fuera del Portal.

xv.Asimismo, si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiese realizar la apertura de las ofertas oportuna y electrónicamente ingresadas, el GORE Maule fijará una nueva fecha y hora para la realización de dicho acto, la cual se informará en el Portal de Compras Públicas.

e.    De la comisión de apertura.

  1. Las ofertas técnicas y económicas se descargarán desde el sistema de información de compras y contratación pública, el día y hora indicado en el Itinerario de la licitación publicado en dicho sistema, en un sólo acto, no presencial, por una comisión de apertura que por regla general será compuesta por funcionarios del Departamento de Gestión de Abastecimiento, salvo que las bases administrativas especiales determinen otra composición diferente. Siempre pueden dichos funcionarios ser asistidos por abogados del Gobierno Regional del Maule a fin de aclarar dudas respecto de los antecedentes presentados por los proponentes, si así lo solicitan.

  1. El objetivo de la comisión de apertura será constatar la existencia de aquellos documentos señalados como “esenciales” en las bases administrativas especiales y/o en las bases técnicas. De esta forma, serán rechazadas en el acto de apertura las ofertas que incurran en una o más de las siguientes causales:

a)    En caso de requerirse Garantía de la Seriedad de la Oferta y no se presente, o que incluyan una garantía de seriedad de la oferta que no cumpla con la vigencia y demás prerrogativas establecidas las bases de licitación.

b)   Que no presenten algún antecedente determinado como esencial en las Bases de Licitación.

c)   Si la oferta presentada es superior al presupuesto disponible.

d)   Si el oferente es una UTP, y dentro de sus integrantes hay una empresa no catalogada como de menor tamaño, en los términos dispuestos en el artículo 53 de la Ley de Compras.

11.  PACTO DE INTEGRIDAD, PRACTICAS REÑIDAS CON LA PROBIDAD Y CONDUCTAS DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS.

  1. El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que están contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las Bases de Licitación y demás documentos integrantes.
  2. En concordancia con el artículo 17 del Decreto N°661 de 03 de junio de 2024, “los oferentes que contraten con las Entidades deberán acreditar la existencia de programas de integridad y ética empresarial, los cuales deben ser efectivamente conocidos y aplicados por su personal. Esta acreditación será considerada en un criterio de evaluación en las Bases de licitación”.
  3. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes Bases de Licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

  1. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

  1. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o

conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.

iii.  El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

iv.  El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el proceso licitatorio.

  1. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las Bases de Licitación, sus documentos integrantes y el o los contratos que de ellos se derivasen.

vi.  El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en el pliego de condiciones, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

vii. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna, en términos técnicos y económicos ajustados al mercado, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones ofertadas.

  1. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

ix.  El oferente no podrá comunicarse con el funcionario responsable o cualquier funcionario que tenga información respecto de la licitación, si no es a través de lo establecido en el Sistema de Información. Se incluyen, participantes o interesados en el proceso de contratación, o entre eventuales interesados o participantes en él y las personas que desempeñen funciones en el organismo licitante que participen del proceso de adjudicación, independiente de su calidad jurídica, en lo referido directa o indirectamente a tal proceso.

  1. Si algún proponente presenta información falsa, y se demuestra fehacientemente que así es, se entiende que incumple con el pacto de integridad, y en consecuencia, no cumple con las bases de licitación, lo que consecuencialmente traerá consigo el efecto de que la oferta sea declarada inadmisible. De la determinación de ello dará fe el acta de evaluación respectiva, otorgando prueba de los dichos de la comisión evaluadora, siendo, además, de existir, cobrada la garantía de seriedad de la oferta al proveedor que haya incurrido en dicha falta.

  1. En el evento que se comprobare que el adjudicatario o diversos oferentes han incurrido en “prácticas corruptas”, “prácticas fraudulentas” o “prácticas colusorias” sea con respecto al proceso de selección o con respecto a la adjudicación, el mandante rechazará de plano la propuesta o la adjudicación o pondrá término al contrato anticipadamente. Para estos efectos, se entenderá por “práctica corrupta” todo ofrecimiento, suministro o aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuación de un funcionario en el proceso de selección o en la ejecución del contrato. Se entiende por “práctica fraudulenta” toda tergiversación o maquinación con el fin de influir en la adjudicación o en la ejecución de un contrato en perjuicio de los demás oferentes o del mandante, y por “práctica colusoria”; sea con anterioridad o con posterioridad a la presentación de las ofertas, los acuerdos entre proveedores con el propósito de establecer precios a niveles artificiales y no competitivos que priven al mandante de las ventajas de la competencia libre y abierta.

  1. El Gobierno Regional del Maule , en su calidad de Órgano de la Administración del Estado, y en virtud de dispuesto en la Ley N° 19.913 que “Crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos”, está obligado a informar sobre operaciones sospechosas, que puedan estar dentro de la conducta tipificada como “Lavado de Activos”, “Financiamiento al Terrorismo” y/o “Delitos Funcionarios” que advierta en el ejercicio de sus funciones.

En consecuencia, los participantes de esta licitación deberán tener en cuenta que cualquier hecho que revista de características de conducta de “Lavado de Activos”, “Financiamiento al Terrorismo” y/o “Delitos Funcionarios”, en el tenor de lo dispuesto en la Ley N° 19.913, y de la forma en que lo determine la UAF, será informado, de acuerdo a la norma, a dicho Servicio Público.

12.      PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS.

La evaluación de las ofertas se realizará de conformidad con los criterios de evaluación señalados en las Bases Administrativas Especiales, a través de un análisis económico y técnico de los beneficios y costos presentes y futuros del bien/obra y servicio ofrecido por cada una de las ofertas.

12.1. La Comisión Evaluadora

  1. Es el órgano encargado de la evaluación será la Comisión Evaluadora, cuya conformación se publicará previo a la apertura de las ofertas, en el Sistema de Información, y se regirá por los dispuesto en la normativa vigente, según lo

dispuesto en el artículo 54 del Reglamento.

  1. De la evaluación efectuada por la comisión, se levantará un acta, la que contendrá todos los datos de las ofertas, las fórmulas de cálculo, las observaciones realizadas por la comisión de evaluación a los documentos aceptados y rechazados, y en general, debe ser fundada de manera tal que sirva de base para la toma de decisión referente a la licitación del Jefe de Servicio del Gobierno Regional del Maule o de quien esté facultado para ello.

  1. Según lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento, el Gobierno Regional Región del Maule podrá proveer a la comisión evaluadora de la asesoría de expertos de reconocido prestigio en las materias técnicas a revisar en el proceso de licitación. La opinión técnica que emitan los expertos que se designen para el efecto previsto en este párrafo, deberá constar en un documento que se anexará al acta de adjudicación

  1. Por otra parte, los miembros de la comisión evaluadora, como sujetos pasivos según lo establecido en el artículo 4°, de la Ley 20.730 sobre Regulación de la Actividad de Lobby, y conforme lo establecido a la Ley 20.285, sobre acceso a la información pública, en la plataforma virtual correspondiente, deberán adjuntar los antecedentes que determine la ley, incluyendo la copia del acto administrativo que llame a propuesta pública y autorice los documentos de la licitación respectiva.

  1. Del mismo modo, conforme lo establecido en el artículo 35 de la Ley Nº19.886, introducido por la Ley Nº21.634, toda persona que tenga por función calificar o evaluar procesos de licitación, incluidas las personas que asesoren a la comisión evaluadora, deberá suscribir una declaración jurada en la que declare expresamente la ausencia de conflictos de intereses, conforme el artículo 35 quinquies, y se obliguen a guardar confidencialidad sobre él.

  1. Asimismo, toda persona contratada a honorarios que participe en la Comisión Evaluadora tendrá la calidad de agente público, por lo que estará sujeto a responsabilidad administrativa en el desempeño de ellas, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que corresponda.

12.2 Criterios de Evaluación.

  1. Tienen por objeto seleccionar a la mejor oferta, de acuerdo con los criterios técnicos y económicos establecidos en las Bases Administrativas Especiales.
  2. Los criterios, técnicos y económicos, considerarán uno o más factores, y de ser necesario, incorporar subfactores, dejando establecido en las Bases Administrativas Especiales su ponderación y mecanismo de asignación de puntaje.
  3. En ningún caso, el mero cumplimiento por parte de un oferente de las obligaciones legales, laborales o previsionales podrán ser consideradas como un factor para otorgarle puntaje.

13.  PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES OMITIDOS POR LOS OFERENTES.

  1. Si el oferente no adjunta una o más certificaciones o antecedentes que forman parte de los documentos no esenciales requeridos por el pliego de condiciones, la comisión evaluadora podrá solicitarla por foro inverso, a través del sistema de información, su incorporación, dándole un plazo breve y fatal para ese propósito.

  1. Se aceptarán dichas certificaciones o antecedentes adjuntados en la respuesta del foro, siempre que se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación antes del cierre de recepción de las ofertas.

  1. Solo se aceptarán a evaluación aquellos documentos entregados dentro del plazo, y que cumplan con lo señalado en el numeral anterior. Adjuntándose o no los antecedentes solicitados, entonces se procederá a evaluar de acuerdo a los criterios de ponderación contenidos en las bases administrativas especiales respectivas, entendiéndose además que debe aplicarse el puntaje que corresponde a la falta de cumplimiento de los antecedentes de la oferta, en el tenor de la forma expuesta en el criterio respectivo y de lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento.

  1. En cualquier caso, la posibilidad de solicitar antecedentes omitidos por los oferentes es una facultad del Gobierno Regional del Maule , y la comisión evaluadora, puede determinar expresa o tácitamente no hacer uso de ella, teniendo en cuenta los principios de la ley de compras públicas en su decisión.

  1. La comisión evaluadora no podrá en ninguna circunstancia solicitar que se presenten documentos esenciales que deben estar presente al momento de la apertura de las ofertas en las fichas electrónicas, siendo plena responsabilidad de los proponentes el estudio de los antecedentes que componen las condiciones de la licitación. Si alguna de las ofertas no cuenta con alguno de los documentos determinados como esenciales por las bases administrativas especiales, dicha propuesta será objetada por la comisión, sugiriendo se declare la oferta en esta situación como “inadmisible”.

14.  DE LA ADJUDICACIÓN.

  1. El Gobierno Regional del Maule adjudicará el contrato (simple o por línea), al oferente que hubiese obtenido el primer lugar luego de aplicados los criterios de evaluación correspondientes, a través de un acto administrativo fundado el que será publicado en el Sistema de Información, una vez que se encuentre totalmente tramitado.

  1. La notificación de la adjudicación será a través del referido portal y de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Reglamento.

  1. Cabe señalar que la voluntad del Gobierno Regional del Maule  de contratar se encuentra manifiesta una vez esté completamente tramitado el acto aprobatorio del contrato correspondiente, no existiendo derechos consolidados para las partes, sino desde ese momento, ya que desde dicha fecha se entiende que la Administración manifestó su voluntad de contratar, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley de bases de los procedimientos administrativos, referido a las causales y procedimientos de impugnación de los actos.

  1. Si el Contrato no se suscribiere dentro del plazo establecido por las Bases Administrativas Especiales o Bases Técnicas, o a falta de estipulación, por el plazo establecido en el artículo 119 del Reglamento, por causas no imputables al adjudicatario, el oferente tendrá derecho a desistir de su oferta y a retirar los antecedentes y documentos presentados. El desistimiento podrá ser comunicado al Gobierno Regional del Maule  por escrito o entenderse tácitamente del retiro de los antecedentes antedicho.

  1. De darse la situación señalada, será facultad del Gobierno Regional revocar la licitación, declarar desierto el concurso, o readjudicar el contrato, de acuerdo con las reglas dispuestas en el título “de la readjudicación”.

15.      DEL TÉRMINO ANÓMALO DE LA LICITACIÓN.

12 

13 

14 

15 

15.1.  La Unidad Licitante se reserva el derecho de declarar inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas para el contrato, cuando:

  1. En aquellos casos en que se presenten ofertas simultáneas respecto de un mismo bien/obra o servicio por parte de empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí. Se considerará para la evaluación de la licitación solo la oferta más conveniente de los respectivos proveedores según los criterios entregados por las Bases, declarando inadmisibles las demás. Si las Bases nada señalaren, será considerada como oferta más ventajosa la de menor precio, lo anterior de acuerdo al artículo 60 del Reglamento.
  2. Se entenderá que dos o más oferentes, cualquiera sea su naturaleza jurídica, son del mismo grupo empresarial cuando de éstos concurran algunas de las siguientes circunstancias:

-     Una sociedad y su controlador.

-     Todas las sociedades que tienen un controlador común, y este último

-     Lo consignado en este punto, se complementa con lo estipulado en el artículo 9 de la ley N°19.886.

iii.  Cuando se determine que se está frente a ofertas temerosas o temerarias, entendiendo por tal aquellas en que el precio ofertado está significativamente por debajo del promedio de las otras propuestas o de los precios de mercado, en los términos señalados en el artículo 61 del Reglamento.

15.2.  El Gobierno Regional del Maule podrá, además, declarar desierta la licitación, cuando:

  1. No se presentes ofertas.
  2. Cuando todas las ofertas presentadas no fueran admisibles.

iii.  Cuando todas las ofertas presentadas no fueran convenientes a los intereses del Gobierno Regional del Maule.

Por otra parte, podrá revocar la licitación, en los casos establecidos en la normativa aplicable a las actuaciones del Estado.

16.   DE LA READJUDICACIÓN.

El Gobierno Regional del Maule podrá readjudicar el contrato al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en caso de que el oferente adjudicado no continúe el proceso de contratación. En caso de que se hayan presentado menos de cinco ofertas, el proceso podrá repetirse hasta el proponente que haya obtenido el tercer lugar en la tabla de evaluación respectiva. En caso de que se hayan presentado cinco o más ofertas el proceso podrá repetirse hasta el proponente que haya obtenido el cuarto lugar en la tabla de evaluación. Si aplicado lo antedicho, no puede darse lugar a la readjudicación, entonces la licitación será declarada desierta, por entenderse que las ofertas restantes no cumplen con lo dispuesto en las presentes bases, de acuerdo a los intereses de la Institución.

La readjudicación no operará automáticamente, sino previa consulta al Proponente de la segunda, tercera o cuarta oferta, dependiendo el caso. En caso de aceptar, deberá manifestar su voluntad por el medio que se le indicará, debiendo prorrogar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta y de su oferta.

El Gobierno Regional del Maule velará porque las ofertas de los participantes, que quieran mantener la mera expectativa de ser contratados, permanezcan vigentes, de manera tal que sea posible readjudicar la licitación a una o más ofertas efectivas.

17.      DEL CONTRATO.

Antecedentes que presentar para contratar al proveedor adjudicado.

  1. Persona Natural:

  • Copia de cédula de identidad.

  • Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, en caso de que proceda (Formulario F-30 de la Dirección del Trabajo).
  1. Persona Jurídica:

  • Copia de cédula de identidad del representante legal.
  • Certificado de vigencia de la sociedad, con una antigüedad no superiora
  • 30 (treinta) días corridos, contados desde la fecha de adjudicación, otorgado por el conservador de bienes raíces correspondiente o por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en los casos que resulte procedente. En el caso de ser una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, deberá acompañar documento que dé cuenta de la vigencia de esta.
  • Certificado de vigencia del poder del representante legal, con una antigüedad no superior a 30 (treinta) días corridos, contados desde la fecha de adjudicación, otorgado por el Conservador de Bienes Raíces correspondiente o por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en los casos que resulte procedente. Tratándose de Sociedades Anónimas, se deberá acompañar copia autorizada ante Notario del acta de sesión de la junta de accionistas o del acta del directorio o mandato, reducido a escritura pública, en que conste la personería del representante legal de la sociedad. En el caso de ser una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, deberá acompañar documento que dé cuenta del poder del representante legal.
  • Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (Formulario F 30 de la Dirección del Trabajo), con una antigüedad no superior a treinta (30) días corridos, contados desde la fecha de adjudicación.

C.         Unión Temporal de Proveedores (UTP):

  1. Dependiendo de la naturaleza jurídica de los participantes de la UTP, todos los documentos de los numerales anteriores.

  1. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (Formulario F 30 de la Dirección del Trabajo) de todas las personas, naturales o jurídicas, que componen la UTP, con una antigüedad no superior a treinta (30) días corridos, contados desde la fecha de adjudicación.

d.    De la tramitación administrativa del contrato.

  1. El contrato se podrá suscribir sólo una vez se haya dictado el acto de adjudicación, y con la condición expresa de que el oferente haya hecho entrega, física o electrónicamente, de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, y de los documentos indicados en el título “Antecedentes a presentar para contratar al proveedor adjudicado”, estos últimos deberán presentarse en el mismo plazo dispuesto para la entrega de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento.

  1. El contrato deberá suscribirse por parte del oferente adjudicado dentro de los cuatro días hábiles contados desde que el Gobierno Regional le informa mediante correo electrónico que se encuentra disponible para la firma. De no suscribirse la convención dentro del plazo, el Gobierno Regional del Maule podrá invalidar la adjudicación, aludiendo al presente vicio del proceso, y readjudicar la licitación o declarar desierto el concurso, según sea el caso.

  1. Será obligatorio acompañar la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, en virtud de lo establecido en el del artículo 4 de la ley N° 19.886. Una vez definido al oferente a contratar, se verificarán los antecedentes laborales mediante un certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales expedido por la Dirección del Trabajo. Sin embargo, de contar con saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. El proveedor deberá proceder a dichos pagos, debiendo presentar los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del proveedor dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo materializarse la nueva contratación por la modalidad correspondiente, de acuerdo con la normativa aplicable y, al mérito, conveniencia y oportunidad de la Administración. El proveedor al que se le haya puesto término anticipado a la convención no podrá participar en el concurso o ser contratado directamente, en caso de ser procedente, para la materialización de esta contratación.

  1. La Unidad Jurídico y Transparencia del Gobierno Regional del Maule será la encargada de redactar el contrato correspondiente, entendiéndose y podrá incorporar en él solo cláusulas establecidas en las bases de licitación, entendiendo que, si existe discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y en las bases, serán siempre las bases las que tengan prioridad.

  1. El tratamiento específico para cada tipo de contrato estará señalado en el pliego de condiciones.

  1. Es obligación del adjudicatario persona jurídica entregar la personería actualizada y el certificado de vigencia de su empresa o persona jurídica sin fines de lucro.

  1. Sólo una vez totalmente tramitado el acto administrativo aprobatorio del contrato podrá comenzar su plazo de ejecución, el que por regla general comenzará a contar desde la aceptación de la orden de compra por parte del proveedor, o en su defecto, dentro de las 24 horas siguientes a su emisión, la que solo podrá ser emitida con posterioridad al acto administrativo antes referido. El objeto de la contratación deberá ser ejecutado con posterioridad a la emisión de la orden de compra. Las bases administrativas especiales podrán establecer una fecha de inicio de ejecución del contrato diferente, de acuerdo con las características del objeto de la contratación.

  1. El proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación, y en especial los establecidos en el contrato, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones.

  1. Salvo declaración expresa y fundamentada en las bases administrativas especiales o técnicas, la regla general es que el proveedor puede subcontratar, sin perjuicio de que la responsabilidad del cumplimiento del contrato permanecerá en él, de modo que la subcontratación en ningún caso significará disminuir o traspasar la responsabilidad de la ejecución de esa partida, ni cualquier eventual daño directo, previsto o imprevisto, o perjuicios de cualquier naturaleza, causado por el proveedor, sus dependientes o subcontratistas.

e.    MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

  1. Las modificaciones sólo podrán plantearse y acordarse mientras el contrato se encuentre vigente, y en ningún caso podrán alterarse los elementos esenciales del mismo.

  1. Se entenderán elementos esenciales los siguientes: i) Cuando se introducen condiciones que alteran los principios de igualdad de los oferentes y de estricta sujeción a las bases, en términos que hubiese implicado la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de contratación; ii) Si la modificación altera el equilibrio financiero del contrato o; iii) Si da como resultado un contrato de naturaleza distinta. No se entenderán alterados los elementos esenciales cuando se sustituya alguna unidad de suministro o servicio puntual.

  1. Del mismo modo, será procedente modificar el contrato cuando se cumplan las condiciones copulativas dispuestas en el N° 2, del artículo 129 del Reglamento de Compras, estas son:

a)     Que se encuentre en una situación de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente calificada por el Servicio.

b)     Que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el Servicio.

c)      Que se limite a introducir variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

d)     Que se respete el equilibrio financiero del contrato.

En este evento el Gobierno Regional podrá aumentar el plazo de ejecución del contrato mientras dure el impedimento, como también modificar los bienes/obras y/o servicios convenidos, siempre y cuando existieren razones de interés público, y que esta permita satisfacer de igual o mejor forma la necesidad pública que hubiere dado origen al procedimiento de contratación.

El proveedor deberá comunicar de tal situación dentro de los tres días hábiles siguientes al ITO, por correo electrónico. Si la situación que alega el proveedor reviste de tales características, el ITO comenzará la tramitación de la modificación contractual, entendiendo que la caución de fiel cumplimiento debe ampliarse proporcionalmente en cuanto a su plazo y monto, en el caso que corresponda. De no acogerse la solicitud, por no revestir de tales características, se comunicará de tal situación al proveedor, continuando el contrato con los plazos y en las condiciones originalmente estipuladas.

  1. En cualquiera de estos casos, los aumentos o disminuciones acordadas no podrán exceder, independientemente o en su conjunto con las demás modificaciones realizadas, el equivalente al 30% del valor originalmente convenido, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria.
  2. En el caso de aumentar los productos y/o servicios, y por ende el precio, la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato deberá también readecuarse en proporción al monto de la modificación que se suscriba,
  3. manteniendo la vigencia. Esto deberá cumplirse con anterioridad a la suscripción de la modificación contractual.

  1. En caso de aumentar o disminuir los productos y/o servicios, los valores a considerar, serán aquellos establecidos en el pliego de condiciones como el anexo de oferta respectivo. En consecuencia, el anexo de oferta contendrá el valor unitario de cada ítem a contratar. Si el anexo de oferta contemplare un monto único total, o no estuviese suficientemente desglosado como para comprender los componentes de la partida de que se trate, se trate de un ítem global o por otra causa, entonces, para establecer el precio de cada ítem a aumentar, deberá:

a)    El proveedor presentará una propuesta al ITO, de los precios de tales ítems.

b)    El ITO, previo estudio de mercado, deberá señalar si los precios están dentro de aquellos de mercado. De dicho estudio dejará constancia en el informe pertinente en el que solicita el aumento de contrato.

c)    De dicho informe se pronunciará aquella División del Gobierno Regional del Maule de la que dependa la unidad requirente, solicitando en caso de ser acogida la modificación contractual pertinente.

d)    Si los precios propuestos no son de aquellos de mercado, el proveedor aceptará el precio señalado por el Inspector Técnico, los que serán determinados del promedio del precio del ítem obtenido de tres cotizaciones, incluyendo la presentada por el proveedor.

  1. Con todo, cualquier modificación que conlleve un aumento del precio del contrato o un cambio en los bienes a suministrar, obras a realizar y/o servicios a prestar, siempre podrá contemplar la posibilidad de aumentos de plazo, entendiendo que deberán readecuarse las garantías que correspondan.

  1. Las eventuales modificaciones contractuales que se pacten producirán efecto desde la total tramitación del acto administrativo que se pronuncie sobre la modificación contractual, sin perjuicio de que, por necesidades de la contratación, haya debido instruirse al proveedor, por oficio de la División a la que pertenece la unidad requirente, que suministre los bienes/obras y/o preste los servicios con anterioridad a tal hecho, en cuyo caso el aumento de contrato o la necesidad de prestar el servicio extraordinario podrá ejecutarse sin necesidad de acto administrativo previo.

Por cada modificación contractual deberá emitirse una nueva orden de compra, tal como consigna el inciso tercer del artículo 117 del Reglamento.

Todo aumento de contrato solo podrá ser pagado al proveedor previa total tramitación del acto administrativo que conceda dicha modificación contractual, y estará condicionada a la emisión de la nueva orden de compra según lo

dispuesto en el numeral precedente. Si existen ordenes de ejecución inmediata que consten de la manera señalada en el párrafo anterior, que una vez tramitadas no son aceptadas por la autoridad regional, dicha prestación de servicio y/o suministro de bienes/obras igualmente deberá ser pagado al proveedor, de acuerdo a como fueron especificadas en los itemizados levantados para tales efectos, y solo para prevenir un enriquecimiento sin causa de la Institución.

  1. No se dará lugar al pago de gastos adicionales derivados por aumentos de plazos, ya sean autorizados como tales o sean consecuencia de aumentos de contrato, suministros y/o prestaciones extraordinaria o suspensiones en la ejecución del contrato.

  1. El Gobierno Regional del Maule evaluará la pertinencia técnica de la solicitud de modificación contractual por parte del proveedor del contrato de que se trate, pudiendo determinar su pertinencia o no, de acuerdo con la normativa aplicable al contrato. Ante la respuesta negativa a la solicitud por parte del Gobierno Regional R. M. S., el aumento del contrato o de la prestación del servicio extraordinario no deberá ser ejecutado, y si se realiza sin esta consulta, el proveedor renuncia anticipadamente a cualquier cobro los productos entregados, entendiéndose, cuando corresponda, como parte de la suma alzada, o como una mera liberalidad por parte del proveedor.

f.     Recepción del objeto del contrato.

  1. El ITO deberá realizar un informe que dé fe de la recepción en conformidad de los bienes/obras suministrados y/o servicios prestados, de acuerdo a los requisitos que establezcan las bases, debiendo dicho informe establecer de manera indubitada la forma que el proveedor cumplió con el suministro de bienes/obras y/o la prestación del servicio establecido en las correspondientes bases o especificaciones técnicas, itemizados y anexos que regulan la naturaleza, objeto, función, ejecución y recepción del objeto de la contratación.
  2. Excepcionalmente las bases especiales o técnicas contemplaran formas distintas de realizar la entrega del bien/obra o de cumplir con la prestación del servicio, o complementaran la regla general.
  3. El contrato se entenderá cumplido habiéndose acreditado la recepción conforme de la totalidad de los bienes/obras y/o servicios convenidos, independientemente del plazo de ejecución estipulado. En ese entendido, de haberse cumplido con el objeto del contrato, pero permaneciendo vigente el plazo contractual, se procederá de todas formas a la liquidación del instrumento en los términos dispuestos en el presente pliego de condiciones.
    1. El contrato es a suma alzada, siendo el valor del mismo expresado en pesos, sin reajuste y sin intereses, incluyendo impuestos, y será determinado su precio por la propuesta del adjudicado contemplada en el anexo correspondiente a la oferta económica.

 

g.    Monto y formas de pago.

  1. El monto del contrato debe incluir: traslados, materiales, remuneraciones, leyes sociales, pago de honorarios, impuestos, derechos notariales, gastos generales y utilidades, según corresponda. En general, el valor de la oferta debe considerar todos los gastos que involucre cumplir el contrato ya sean directos, indirectos o a causa de él, hasta la liquidación final, sobre todo considerando que el contrato es a suma alzada, de manera tal que si de la naturaleza propia de la contratación debe ejecutarse algún ítem o partida no incluida en el itemizado entregado por el Gobierno Regional del Maule  o en la oferta para su completo desarrollo, está igualmente deberá ejecutarse por el proveedor, a fin de dar cumplimiento al objeto de la convención.

  1. Si existen valores proforma contemplados para la ejecución del contrato estos serán informados en el pliego de condiciones.

  1. Si el suministro de bienes/obras y/o prestación de servicios fuese de aquellos que requieren de entregas o prestaciones parciales hasta la recepción de la totalidad de los bienes/obras y/o servicios contratados, y/o fuesen a precios unitarios, considerando los periodos establecidos en las bases administrativas especiales o en las bases técnicas o en la oferta, y consignados en el respectivo contrato (diario, mensual, semestral, anual, etc.), durante la vigencia del contrato, para cada estado de pago el ITO levantará un informe en que conste la entrega conforme en el periodo, y un certificado respecto a las multas asociadas o la ausencia de estas. Para el último estado de pago deberá confeccionar un informe final, que refunda los anteriores, y que además demuestre la conformidad del último periodo del suministro de los bienes/obras y/o prestación de los servicios.

  1. El valor del contrato estará determinado por los ítems y las cantidades ofertadas en el anexo respectivo, o por los servicios prestados durante la vigencia del contrato.

  1. Por otra parte, las bases administrativas especiales o las bases técnicas podrán establecer disposiciones especiales diferentes o complementarias, referentes a las formas de pago de las contrataciones de prestación de servicios.

 

h.    de los pagos.

  1. De la certificación de recepción conforme.

  1. El ITO, habiendo recepcionado el suministro de bienes/obras y/o la prestación de los servicios objeto de la contratación, emitirá el certificado de recepción sin observaciones, indicando, si esta es conforme, el monto de la factura, o rechazándola en su lugar.

  1. De la solicitud de curse del estado de pago. Con posterioridad a la recepción, el proveedor deberá solicitar se paguen los bienes/obras suministrados y/o servicios prestados, debiendo acompañar:

a)    Acta de recepción conforme sin observaciones de los servicios y/ o bienes/obras suministrados o realizados sin observaciones, emitido por el ITO.

b)    Respecto del primer estado de pago, y tratándose de una prestación de servicios, el proveedor adjudicado deberá acompañar copia del acta de inicio de servicios/acta de entrega de terreno, según corresponda.

c)    Todos aquellos documentos o antecedentes que sean solicitados en las Bases Administrativas Especiales o Técnicas.

Una vez verificados los antecedentes indicados en el acápite anterior, el ITO vía correo electrónico procederá a solicitar la emisión de la factura correspondiente con tal de proceder al pago, o si, excepcionalmente, se emitió por soporte papel, la factura firmada y timbrada, indicando expresamente en su glosa el nombre e ID de la licitación. Si no se señala el nombre e ID de la licitación en la glosa, el Servicio podrá reclamar la factura en cuanto a su contenido dentro del periodo legal, sin perjuicio de las otras causales de reclamación del documento tributario.

  1. Con todo, para proceder a los mencionados pagos, se requerirá previamente que registre en el sistema de información lo siguiente:

a)    La entrega de los bienes/obras o la fecha de cumplimiento de los servicios, por parte del Proveedor, en el momento que esto ocurra.

b)    La recepción conforme de los bienes/obras y/o servicios adquiridos.

En caso de efectuarse un pago indebido, esto es, cuando por un error material, aritmético o de hecho se efectúe un desembolso de fondos públicos a favor del proveedor que no tiene derecho para recibir, o en una cuantía que excede la obligación establecida en el contrato, éste tiene la obligación de restituir las cantidades percibidas en exceso.

Para ello, se deberá notificar la obligación de restitución al proveedor, través del Sistema de Información, dentro de los treinta días hábiles desde que tomó conocimiento del pago indebido.

En caso de que el proveedor no cumpla con ello en el plazo señalado, se informará a la Dirección de Compras para que inicie un procedimiento de suspensión en contra de éste.

I.                 De la factura, la cesión de la factura, y de la forma de pago.

  1. Cabe señalar que el Gobierno Regional del Maule deja establecido que el plazo para reclamar el contenido de una factura se extenderá a 8 (ocho) días corridos contados, en caso de ser factura electrónica, desde que es admitida y remitida por el SII al correo electrónico, registrado por la Entidad Licitante en dicho Servicio, o en el caso de no ser electrónica, desde que es recepcionada en su Oficina de Partes, de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 19.983.

  1. Si el proveedor ha contratado factoring y la factura objeto del contrato es electrónica, la cesión del crédito expresado en una factura electrónica solamente podrá efectuarse mediante medios electrónicos y se pondrá en conocimiento del obligado al pago de ella, mediante su anotación en un registro público electrónico de transferencias de créditos contenidos en facturas electrónicas que llevará el Servicio de Impuestos Internos. Se entenderá que la transferencia ha sido puesta en conocimiento del deudor el día hábil siguiente a aquel en que ella aparezca anotada en el registro señalado.

  1. Si el proveedor ha contratado factoring y la factura objeto del contrato no es electrónica, la cesión deberá ser puesta en conocimiento del Gobierno Regional del Maule, por un notario público o por el oficial de Registro Civil en las comunas donde no tenga su asiento un notario, sea personalmente, con exhibición de copia del respectivo título, o mediante el envío de carta certificada, por cuenta del cesionario de la factura, adjuntando copias del mismo certificadas por el ministro de fe. En este último caso, la cesión producirá efectos respecto del obligado al pago, a contar del 6 (sexto)día siguiente a la fecha del envío de la carta certificada dirigida al domicilio del deudor registrado en la factura.

  1. En caso de que la factura haya sido cedida a un tercero, y existan multas pendientes de pago por parte del proveedor, el Gobierno Regional del Maule  procederá a pagar el monto total de la factura cedida, sin perjuicio de que, el monto total de las multas, serán descontadas del estado de pago correspondiente.

  1. La institución no pagará reajustes, indemnizaciones ni intereses, bajo ninguna circunstancia por atraso en uno o más pagos.

  1. Las bases administrativas particulares y/o las bases técnicas, podrán establecer otros documentos como necesarios para acompañar al

estado de pago, tales como: pólizas de seguro, garantías diferentes a la de fiel cumplimiento, certificaciones, formularios de entrega de ayuda técnica entre otros.

  1. El pago lo hará el GORE. mediante transferencia electrónica de fondos al adjudicatario, en el plazo de treinta días corridos siguientes a la recepción de la factura, salvo que en las Bases Administrativas Especiales se disponga otra cosa.

  1. Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio verificará si es que la factura otorgada con posterioridad a la recepción conforme ha sido objeto de un contrato de factoring.

J.      Plazo del contrato, renovaciones y prórroga.

  1. El plazo de vigencia del contrato estará determinado en las Bases Administrativas Especiales o Técnicas, en cuánto a su cómputo, si nada se dispone en las Bases Administrativas Especiales o Técnicas, este comenzará una vez totalmente tramitado.

  1. Los plazos no se suspenden, salvo que en la ejecución del contrato surjan situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, o en las bases administrativas especiales o técnicas se establezca que los plazos se suspenden durante la revisión a realizar por el Gobierno Regional del Maule o por algún otro organismo público, que, con motivo de ley, contrato, convenio, etc., deba aprobar la ejecución del contrato. El plazo de entrega ofertado por el proveedor y que rige el contrato, podrá ser alterado, cuando operen circunstancias eximentes de responsabilidad, dicho lapso de ejecución se suspenderá y no se considerará como atraso para efectos de multas.

  1. El contrato de suministro de bienes/obras y/o servicios podrá renovarse, si así se estipula en las bases especiales o bases técnicas, por el plazo que en dicho cuerpo se estipule. La renovación será hasta por la cantidad de meses establecidos en las bases administrativas especiales y se podrá hacer efectiva previo informe fundado del ITO, emitido con a lo menos 30 (treinta) días corridos de anticipación a la fecha del término del mismo, en que sugiera la renovación, la que deberá basarse en uno o más de los siguientes puntos:

a)    El beneficio económico en base a un comparativo del mercado, a la fecha de renovación.

b)    Satisfacción de los servicios o trabajos prestados.

c)    Conducta en el cumplimiento de los servicios o trabajos realizados por el adjudicatario.

d)    Cualquier otra condición propia de la naturaleza de la contratación que

se señale expresamente en las bases especiales o bases técnicas.

  1. Sin perjuicio de lo anterior, los contratos, además de renovarse, por regla general, podrán excepcionalmente prorrogarse, de la forma y con los límites establecidos en la normativa de compras públicas, mientras las bases especiales o bases técnicas no establezcan expresamente una disposición contraria.

K.        Obligaciones del proveedor/contratista.

  1. Asegurar la continuidad y entrega eficiente del servicio, bienes u obras.

  1. Dar oportuno y debido cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en el contrato, entendiéndose incluidos en este, las Bases Generales, Bases Especiales, Bases Técnicas, Anexos, las Aclaraciones y Respuestas si las hubo y la oferta presentada, como asimismo cualquier documento que sea parte del pliego de condiciones o de la licitación.

  1. Asistir a todas las reuniones de coordinación y control para la prestación del objeto de la contratación que requiera el Gobierno Regional del Maule.

Facilitar, previa coordinación, la correcta ITO mediante visitas a la empresa u otro medio que se defina, el avance en la fabricación, ensamble o provisión de equipos, equipamiento o vehículos, que haya sido contratado por el Gobierno Regional del Maule, según corresponda.

  1. Informar al Gobierno Regional del Maule dentro del plazo máximo de 3 (tres) días corridos de ocurrido el evento que genere dificultades o impedimentos que afecten el cumplimiento eficaz del contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral correspondiente a la modificación del contrato.

  1. En general, el proveedor está obligado a todos los servicios complementarios que propendan a la correcta ejecución del contrato, por tanto, si durante el plazo del contrato no alcanza a ejecutar el objeto, deberá cumplir con la contratación por su cuenta y cargo.

  1. Dar cumplimiento a las leyes laborales y previsionales vigentes respecto de sus trabajadores vinculados al presente contrato, de corresponder.

  1. Dar cumplimiento a las medidas de seguridad para sus trabajadores vinculados al contrato, de corresponder.

  1. Cumplir con todas las obligaciones de acuerdo a lo exigido por el pliego de condiciones y en el ordenamiento jurídico aplicable, para la ejecución del contrato.

  1. El proveedor y su personal deberá observar un comportamiento respetuoso con la ciudadanía y con los funcionarios y funcionarias, contratados o dependientes del Gobierno Regional destinados al control e inspección del contrato, debiendo cumplir con las disposiciones de la Ley N°21.643, y, en lo que sea pertinente y aplicable, el Protocolo de Prevención de Acoso Sexual, Acoso Laboral y Violencia en el trabajo, aprobado mediante Resolución Exenta N°1412 de fecha 31 de julio de 2024.

  1. El comportamiento entre el personal, y hacia los ciudadanos, debe fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona humana, y en ningún momento deberá aceptarse una conducta que se realice, de forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen la dignidad del ciudadano, funcionario o su personal o subcontratados, o se ejecuten conductas de acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo.

  1. Poner en conocimiento de hechos y/o denuncias en los cuales se encuentran involucradas.

  1. En caso de comprobarse que un miembro del personal del proveedor o subcontratistas ha realizado este tipo de conductas se ejecutará una multa establecida en las presentes Bases, sin perjuicio de la denuncia ante la Inspección del Trabajo.

l.      Relación entre el proveedor y el Gobierno Regional del Maule

  1. Toda comunicación entre el proveedor y el Gobierno Regional del Maule se canalizará a través del ITO, quien será designado por acto administrativo y deberá velar directamente por la correcta supervigilancia y ejecución del contrato.

  1. Las obligaciones generales del ITO están definidas en las bases administrativas generales, sin perjuicio de que las bases administrativas especiales y/o técnicas pueden establecer obligaciones específicas para la ejecución del contrato de que traten.

m.   Procedimiento de aplicación de multas

Las causales de multas y la base son las indicadas en las bases especiales.

  • El ITO comunicará por correo electrónico la intención de hacer cobro de multa por las causales establecidas. En dicha comunicación existirá una relación de los hechos que se

estiman como incumplimiento del contrato, individualización de la cláusula específica que se vulnera a juicio del ITO, y la cuantificación de la multa, de acuerdo a los parámetros establecidos en las bases.

  • El proveedor tendrá 5 (cinco) días hábiles para hacer sus descargos, por correo electrónico dirigido al ITO. En caso de que el proveedor conteste controvirtiendo lo indicado por el supervisor respecto de la multa, el ITO analizará dichos argumentos y propondrá al Jefe Superior de Servicio, por intermedio de su jefatura directa, lo que corresponda, esto es, si acoger los descargos del proveedor, o rechazarlos, junto con los fundamentos para ello, de la que se dictará un acto administrativo fundado, el que se notificará al contratista por correo electrónico.

  • Sobre el acto administrativo que aplica la multa se podrá presentar recurso de reposición para que conozca el Jefe de Servicio, dentro del plazo de 5 días hábiles, o alternativamente, la acción de impugnación del artículo 24 Nº 2 de la Ley Nº 19.886, ante el Tribunal de Contratación Pública. Interpuesta la acción de impugnación ante el Tribunal de Contratación Pública, y en caso de que se interponga con posterioridad el recurso de reposición administrativo, el Gobierno Regional se inhibirá del conocimiento de la multa que se reclama, conforme lo dispuesto en el inciso final del artículo 54 de la Ley Nº 19.880.

Ejecutoriado el acto administrativo que dispuso la multa, ésta se aplicará administrativamente y sin forma de juicio, debiendo pagarla, en el plazo de 10 días hábiles, conforme en el siguiente orden de prelación:

  1. Del pago directo que haga el proveedor en la Unidad de Tesorería, dependiente de la División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional del Maule , ubicada en Bandera N°46, comuna , o por transferencia electrónica en cuyo caso, y a fin de evitar descuentos improcedentes, deberá acompañar el comprobante de pago entre los documentos del estado de pago respectivo.

  1. De la compensación que se opere al momento de emitir la factura correspondiente, para lo cual el proveedor aceptará el pago efectuado por el GORE Maule descontándose el monto de la multa. De no hacerlo, el Gobierno Regional procederá conforme al artículo 3 de la Ley N° 19.983.

  1. Si por los medios anteriores los montos adeudados no son satisfechos, el Gobierno Regional del Maule podrá cobrar la multa de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, para lo cual la hará efectiva. En este caso, el proveedor deberá, dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles siguientes al cobro, entregar una nueva garantía de fiel cumplimiento, en reemplazo de la anterior y en los mismos términos señalados en las bases. La infracción a lo señalado en este literal será considerada como incumplimiento grave.

El límite global de las multas estará consignado en las Bases Administrativas Especiales, no obstante, y en caso de silencio, este será ascendente al 30% del precio del contrato, en caso de superar el umbral se considerará incumplimiento grave de las obligaciones del contrato.

n.    Término anticipado del contrato.

  1. Sin perjuicio del plazo de vigencia estipulado en el contrato, el Gobierno Regional del Maule, unilateralmente, podrá poner término anticipado al contrato, sin forma de juicio y por acto administrativo fundado, en los siguientes casos:

  1. La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.

  1. Estado de notoria insolvencia del proveedor y/o estado de cesación de pagos, o fuera sometido a proceso de liquidación concursal regido por la ley N° 20.720; o le fueran protestados documentos mercantiles que se mantuvieran impagos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el N° 4 del artículo 130 del Reglamento de la Ley de Compras.

  1. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

  1. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. Ello, en relación a lo establecido en el artículo 4°, inciso segundo, de la ley N°19.886.

  1. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.

  1. Por las causales que establezcan las bases administrativas especiales.

  1. Por infracción del pacto de integridad consignado en las presentes Bases Administrativas Generales.

  1. Por la cesión o traspaso total o parcial de los derechos y obligaciones del contrato que celebren las partes.

  1. Por la extinción de pleno derecho de los efectos de los actos o el contrato celebrado por el condenado por delitos económicos, conforme lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Nº 21.595.

  1. La incapacidad del adjudicatario para seguir adelante con sus obligaciones, debido a problemas internos u otros imputables al contratante. Esta causal incluye la disolución de la Unión Temporal de Proveedores o el abandono de la misma por parte de uno o más integrantes, si es que a juicio del Gobierno Regional los restantes no dan garantías suficientes de poder cumplir adecuadamente con el contrato.

  1. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 129 del Reglamento. En tal caso el Servicio pagará el precio por los bienes/obras y/o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado. En el evento de que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedeciere a motivos imputables al proveedor, procederá que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el artículo 135 del Reglamento.

  1. Asimismo, siempre que el proveedor no se encuentre en mora de cumplir sus obligaciones, las partes podrán poner término anticipado por resciliación o mutuo acuerdo.

Para el caso de la aplicación de los numerales 5 y 6 precedentes, las Bases Administrativas Especiales, deberá establecerse de manera precisa, clara e inequívoca las causales que dan origen a esta medida.

o.    Procedimiento para el termino anticipado del contrato.

  1. Si el proveedor incurre en alguna de las causales de termino anticipado imputables a éste, el ITO comunicará al proveedor esta circunstancia mediante informe fundado remitido por correo electrónico, dándole al proveedor un plazo de 5 (cinco) días hábiles para pronunciarse respecto de la causal, su procedencia, y todo lo que diga relación con los hechos que se le imputan y que tengan como consecuencia la posibilidad de terminar anticipadamente la convención.

  1. Transcurrido dicho plazo, el ITO determinará si la contestación del proveedor señala argumentos que ameritan dejar sin efecto el proceso de término anticipado. En este caso el ITO emitirá un informe técnico que justifique tal decisión, el cual será elevado a la Jefatura Superior del Servicio para su decisión.

  1. En caso de que el proveedor no presente su contestación dentro de plazo, o que ésta no presente argumentos suficientes para dejar sin efecto el proceso de término anticipado, el ITO emitirá un informe técnico justificando su decisión, el que será elevado al Jefe de Servicio, dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles para su decisión.
  2. Sobre el acto administrativo que decide el término anticipado se podrá presentar recurso de reposición para que conozca el Jefe de Servicio, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles o, alternativamente, la acción de impugnación del artículo 24 N° 2 de la Ley N° 19.886, ante el Tribunal de Contratación Pública. Interpuesta la acción de impugnación ante el Tribunal de Contratación Pública, y en caso de que se interponga con posterioridad el recurso de reposición administrativo, el Gobierno Regional se inhibirá del conocimiento de la multa que se reclama, conforme lo  dispuesto en el inciso final del artículo 54 de la Ley N° 19.880.

  1. Ejecutoriado el acto administrativo que dispuso el término anticipado del contrato, se continuará con el procedimiento de liquidación respectivo.

  1. En el caso de la resciliación, la propuesta de terminar el contrato por mutuo acuerdo se realizará por correo electrónico, que emanará del superior jerárquico del ITO, con la aquiescencia de la Administración del Gobierno Regional del Maule . La aceptación por parte del proveedor se realizará dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la notificación.

p.  Liquidación contractual.

  1. La liquidación es el documento generado por el Gobierno Regional del Maule , en el que se consignan todos los estados de pago cursados (sea uno o varios estados de pago), los cobros de multas y la forma de haberse pagado por parte del proveedor, si las hubiere, y de las retenciones que pudieren existir en caso de deudas previsionales y laborales de los trabajadores del proveedor. Este documento deberá ser confeccionado y tramitado por la unidad requirente, dentro del plazo de 90 (noventa) días corridos contados desde el término del contrato, normal o anticipado, y previo al vencimiento de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

  1. La liquidación se notificará por alguno de los medios establecidos en el artículo 46 de la ley N° 19.880 o por el correo electrónico consignado en el contrato, y su aprobación se hará sin perjuicio de que el proveedor pueda hacer valer, por su parte, los recursos que le otorga el ordenamiento jurídico.

  1. El proveedor podrá realizar observaciones a la liquidación dentro del plazo de 10 (diez) días corridos desde que es notificado de ésta. Las observaciones podrán ser ingresadas a la Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule  o por correo electrónico dirigido al ITO. Dichas observaciones podrán ser o no acogidas por el Gobierno Regional del Maule , de manera fundada. En caso de no existir descargos, y luego de transcurrido el plazo para ello, el Gobierno Regional del Maule  emitirá un acto administrativo donde constará la liquidación final, se establecerán los saldos a favor o en contra del contratista, y dispondrá, si procediere, al cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento o se ordenará su devolución al proveedor, dentro de los términos establecidos en las presentes bases, en su acápite “garantía de fiel y oportuno cumplimiento”. A contar de la fecha de notificación del acto administrativo, que aprueba la liquidación final, se entenderá que ambas partes se otorgan, recíprocamente, el más amplio, total y completo finiquito del contrato.

  1. En caso de existir un término anticipado del contrato, igualmente se dará lugar al proceso de liquidación del contrato, donde se dará cuenta de lo indicado en el primer punto de este numeral, además de la valorización de las partidas ejecutadas total o parcialmente por el proveedor, previniendo en cualquier caso que exista enriquecimiento sin causa de la Administración, sin perjuicio de resguardar los intereses del Servicio, observando que se respete en general cualquier condición establecida en las bases de licitación que incida en la determinación de un correcto balance financiero de lo contratado .

18.  FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL ITO.

  1. El ITO es el único funcionario con atribuciones para actuar como contraparte técnica en el presente contrato, sin perjuicio de que cuente con apoyo técnico adicional sea a través de otros funcionarios del Servicio o de asesoría externa, lo que será debidamente informado al proveedor.

Sin perjuicio de las obligaciones que se señalan a continuación, las bases administrativas especiales y/o técnicas podrán establecer prerrogativas complementarias y especiales a la contratación particular. En general, serán obligaciones del ITO, las siguientes:

  1. Conocer los documentos que rigen la licitación.
  2. Tramitar el pago oportuno, en la forma y plazos establecidos en el pliego de condiciones.

iii.  Conocer y aplicar la tabla de multas y sanciones en caso necesario.

iv.  Impulsar los procesos de cobro de multas, sanciones, reducciones, reembolsos o término anticipado de contrato que correspondan de acuerdo a lo señalado en las bases.

  1. Impartir instrucciones al proveedor o su representante para la correcta ejecución del contrato.

vi.  Podrá requerir toda la documentación que estime pertinente para resguardar la buena ejecución del contrato (Por ejemplo: libro de asistencia, liquidaciones de remuneraciones, entre otras).

vii. Acatar las solicitudes e instrucciones del jefe de la División del Gobierno Regional del Maule al que pertenezca la unidad requirente.

  1. Realizar el control de los bienes/obras y/o servicios ofertados por el proveedor y efectuar las recepciones conforme de éstos.

En caso de existir obligaciones especiales a la que deba sujetarse el ITO aquellas serán señaladas las bases administrativas especiales y/o técnicas.

19.  DOCUMENTOS QUE RIGEN LA LICITACIÓN.

  1. La licitación se regirá por todos los documentos que más adelante se señalan y en caso de discrepancia entre unos y otros, se establece el siguiente orden de prelación:

  1. Bases técnicas (Especificaciones Técnicas, planos, términos de referencia, permisos de edificación, etc.) y sus modificaciones si las hubiere.
  2. Bases administrativas especiales.

iii.  Bases Administrativas Generales.

iv.  Aclaraciones y respuestas a consultas, por entenderse formar parte de las bases de licitación.

  1. Acto administrativo de adjudicación.

vi.  Oferta del proponente.

vii. Contrato y su acto administrativo aprobatorio.

20.  CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS PRODUCTOS QUE EMANAN DE LA CONTRATACIÓN.

  1. El Proveedor deberá guardar confidencialidad de todos los antecedentes que conozca con motivo del contrato y no podrá hacer uso de éstos para fines ajenos al contrato y en ninguna circunstancia podrá, por cualquier título y/o medio revelar, difundir, publicar, vender, ceder, copiar, reproducir, interferir, interceptar, alterar, modificar, dañar, inutilizar, destruir, en todo o en parte esta información ya sea durante la vigencia del Contrato como después de su finalización.

  1. Esta prohibición afecta al proveedor, su personal directo e indirecto, sus proveedores, subcontratistas y al personal de éstos, en cualquier calidad, que se encuentren ligados al contrato en cualquiera de sus etapas, y su responsabilidad será solidaria, incluso después de la expiración del Contrato.

  1. El proveedor sólo podrá copiar o reproducir la información que sea necesaria para dar cumplimiento al contrato.

  1. Las bases especiales regularán anexos especiales que deberán ser incorporados como parte de cierto tipo de contrataciones, como aquellas de tecnologías de la información. Sin perjuicio de lo anterior, en el silencio de dichas bases, rigen, en lo aplicable, las cláusulas indicadas en los párrafos anteriores.

  1. Por otra parte, los productos desarrollados por los proveedores en base a la contratación, se declara y reconoce de la más amplia propiedad del Gobierno Regional Maule, incluyendo la propiedad intelectual e industrial. Lo anterior sin perjuicio de lo que corresponde a la autoría moral o a cualquier otra establecida en las normas atingentes.

21.  NORMATIVA GENERAL APLICABLE.

  1. Ley Nº 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.

  1. Decreto Supremo Nº 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.

  1. Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

  1. Ley Nº 19.880, Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

  1. La normativa aplicable señalada en las bases administrativas especiales y/o técnicas, en torno al objeto de la contratación.

22.  DOMICILIO DE LAS PARTES Y COMPETENCIA.

  1. Las partes fijarán su domicilio en la comuna de Talca, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales Ordinarios Justicia. Además, el contrato respectivo no podrá contener cláusula compromisoria alguna.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
  1.  

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

LICITACIÓN PÚBLICA EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL:

 

MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE RÍO CLARO” CÓDIGO BIP N° 40035255-0.-

CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS

1.- Características de la licitación.

Nombre de la licitación

MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE RÍO CLARO

Código BIP

40.035.255-0

Descripción

Las Bases Administrativas Generales, regularán los procesos de licitación, análisis, adjudicación, contratación, plazos, garantías, sanciones por incumplimiento de requisitos exigidos en la etapa de licitación y ejecución de las obras y forma de pago financiado total o parcial según sea el caso.

El Gobierno Regional del Maule (GORE Maule) requiere contratar la ejecución de la obra civil contemplada en el proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE RÍO CLARO” CÓDIGO BIP N° 40035255-0.-

En mérito de lo anterior, el GORE Maule convoca el presente proceso de licitación pública, con el objetivo de disponer de la ejecución de obras civiles. Esta iniciativa tiene por objetivo realizar las obras contemplan la construcción de veredas accesibles en la normalización de camarines existentes para cumplir con el decreto ds 50.

Además, la construcción de tres estructuras de techumbre para las graderías oriente y norte. Se realiza la reposición de la caseta de transmisiones, los cerramientos de los deslindes orientes y norte con malla acmafor 3d, como así también la reposición del cierre perimetral de la cancha. Reposición del césped sintético de la cancha de acuerdo con normativa fifa.

Reposición de las luminarias con la construcción de escaleras de acceso a los postes de iluminación y estructura metálica para el trabajo técnico de las luminarias.

Paisajismo en el acceso al estadio y estacionamientos.

instalación de marcador electrónico con instalación eléctrica correspondiente.

Esta obra debe incluir todo lo necesario para su correcta ejecución (suma alzada), considerando todos los costos y/o gastos asociados a ello.

Tipo de Licitación

Licitación Pública Mayor a 5000 UTM (LR)

Modalidad de contratación

La propuesta será a Suma Alzada, en moneda nacional (Pesos chilenos), sin intereses, ni indemnizaciones, ni reajustes de ningún tipo, según calendario de Licitación contenido en las presentes Bases.

Tipo de Convocatoria

Abierta

Moneda

Peso chileno

Presupuesto Estimado – Ítem Obras Civiles

Presupuesto Estimado para la Obra: (M)$ $1.503.412 (mil quinientos tres, cuatrocientos doce mil pesos) impuestos incluidos

Plazo máximo para la ejecución de la obra

El Oferente Adjudicado, deberá ejecutar el proyecto en un plazo máximo de 300 días corridos contados desde el día siguiente de la fecha de inicio indicada en el acta de entrega de terreno.

Etapas del proceso de apertura

Una etapa

Toma de Razón Contraloría

No aplica

 

2.- Antecedentes básicos del Organismo Demandante

Razón Social

Gobierno Regional del Maule (GORE Maule)

Unidad Técnica

Departamento de Ejecución de Obras, Fiscalización y Adquisiciones

RUT

72.227.000-2

Dirección

1 norte N° 711

Teléfono

71-2205221

Comuna

Talca

Región en que se genera la adquisición

Región del Maule

 

3.- Etapas y plazos

Fecha de Publicación

Una vez tramitada totalmente la resolución aprobatoria de las bases.

Fecha de inicio de consultas

A partir de la fecha de publicación de las bases en el portal www.mercadopublico.cl

Fecha Final de consultas

Hasta el 8° día hábil posterior a la fecha de publicación de las bases en el portal www.mercadopublico.cl, hasta las 17:00 horas.

Visita a Terreno

Se establece una visita a terreno de carácter obligatoria de la cual se indicará fecha y lugar a través del portal www.mercadopublico.cl

En el lugar de convocatoria y, antes de dirigirse a terreno, se firmará un Acta de Visita a Terreno, en la que se dejará constancia de la individualización de los asistentes y, en su caso, de la empresa, interesado u oferente al que representa.

Cada oferente es responsable de ver los medios para desplazarse hasta el terreno a visitar. Dicha Acta se publicará en el Portal www.mercadopublico.cl. El Acta de Visita a Terreno contendrá, como mínimo, la siguiente información:

  1. Nombre del Oferente participante (Persona Natural o Persona Jurídica).
  2. Cédula de Identidad o Rut del Oferente participante.
  3. Nombre, Rut y cargo de la Persona que asiste (puede ser el mismo Oferente u, otra(s) persona(s) que lo represente(n)).
  4. Teléfono de contacto del Oferente o, en su defecto, el de la persona que asiste.
  5. Firma de la persona que asiste.

Cabe señalar que, la(s) persona(s) que asista(n) a la visita a terreno en representación de un Oferente, sólo podrán representar al Oferente por el cual se inscribió. Es decir, NO se permitirá que la(s) persona(s) inscrita(s) represente(n) a más de un Oferente.

No se proporcionará movilización, la que será de responsabilidad de cada uno de los asistentes.

Los interesados que no participen en la visita a terreno no podrán presentar ofertas y, en el evento en que lo hicieren éstas serán declaradas Fuera de Bases, por no ajustarse a las exigencias de las mismas.

En caso de no presentarse Oferentes a la visita a terreno Obligatoria, el Gobierno Regional declarará Desierta la Licitación, mediante Resolución, procediendo a efectuar un nuevo llamado a Licitación Pública, por ser este requisito indispensable para la presentación de Ofertas.

Fecha de respuesta y/o aclaraciones

Hasta el 14° día hábil posterior a la fecha de publicación de las bases en el portal www.mercadopublico.cl, hasta las 17:00 horas, si recae en día inhábil se entenderá que vence hasta las 17:00 horas del día hábil siguiente

Fecha de recepción de las ofertas

El plazo de cierre para la recepción de las ofertas será de treinta (30) días corridos desde la fecha de publicación de las bases en el portal, hasta las 12:00 horas, si recae en día inhábil se entenderá que vence hasta las 12:00 horas del día hábil siguiente

Apertura de las ofertas

El día hábil siguiente al cierre de las ofertas, a las 09:30 horas.

Fecha estimada de evaluación de las ofertas

Dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha de cierre de recepción de las ofertas en el portal www.mercadopublico.cl

Fecha de adjudicación

Dentro de los cuarenta (40) días hábiles posteriores a la fecha de cierre de recepción de las ofertas en el portal www.mercadopublico.cl

Si por causas no imputables a la entidad licitante, las que serán oportunamente informadas, no se puede cumplir con la fecha indicada en las bases para adjudicar, se publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl.

Todos los plazos establecidos en las bases, como, en los instrumentos que la complementen, se entenderán de días corridos, salvo que expresamente se señale lo contrario.

Para efectos de la presente licitación, se considerarán hábiles, los días lunes a viernes inclusive, exceptuando los feriados y festivos y se considerarán corridos, los días lunes a domingo, incluido feriados y festivos.

En el evento que el último día de plazo recayera en un día inhábil, se entenderá prorrogado automáticamente para el día hábil siguiente.

Firma del Contrato

Dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la publicación de la resolución de adjudicación

Vigencia de la oferta

La vigencia de la oferta será de a lo menos ciento veinte (120) días corridos contados desde la fecha de Apertura de las Propuestas.

Calendario de Fechas

La Unidad Técnica podrá modificar el calendario de fechas contempladas en la presente licitación, informando a los Oferentes, mediante aclaración publicada en el portal mercadopublico.cl, en la I.D. correspondiente

 

4.- Instancia de preguntas y respuestas y modificaciones a las bases

Preguntas y respuestas

Los interesados en participar en la presente licitación pública podrán formular sus consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en el numeral 3 de estas bases a través de un foro electrónico disponible en la página web www.mercadopublico.cl, conectando el ID correspondiente a la presente licitación.

La Unidad Técnica dará respuesta a las consultas, observaciones y solicitudes de aclaración a las Bases, sin perjuicio de otras aclaraciones y/o modificaciones a los antecedentes de Licitación que estime necesario hacer en la misma oportunidad. Estas “Aclaraciones y Respuestas a Consultas” serán publicadas en el Portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo con lo señalado en el cronograma de la presente licitación.

Tanto las consultas, como sus respuestas y las eventuales aclaraciones se entenderán incorporadas a las presentes Bases Administrativas en todo aquello que las complemente o rectifique y que no sea expresamente excluido por el GORE Maule. Las aclaraciones y anexos que emanen del Gobierno Regional del Maule prevalecerán sobre las Especificaciones Técnicas.

No se dará respuesta a consultas verbales o telefónicas efectuadas dentro y fuera de los plazos o en forma distinta a lo indicado precedentemente.

Modificaciones a las bases

Se podrán modificar las bases y sus anexos, ya sea de oficio por la entidad licitante o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del portal  www.mercadopublico.cl, y se entenderá que forman parte integral de las bases y estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificación se deberá establecer un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

Bases Administrativas y Técnicas

Las bases técnicas y administrativas que rigen este proceso de licitación, junto con las especificaciones técnicas y documento de respuestas y aclaraciones en ellas contenidas, serán publicadas en el portal www.mercadopublico.cl, pudiendo los interesados acceder a ellas ingresando a dicho sitio web.

En caso de existir discrepancia entre lo dispuesto en las bases administrativas y en la ficha del sistema de información www.mercadopublico.cl, prevalecerán las bases administrativas.

 

5.- Instrucciones para presentar ofertas

Presentación de ofertas por sistema

Obligatorio. Los archivos que los Oferentes deberán adjuntar en www.mercadopublico.cl, los cuales se detallan en los puntos siguientes, DEBEN SER ESCANEADOS, por lo tanto, deberán ser firmados, por el proponente o su(s) representante(s) legal(es), aquellos documentos y/o Formularios Anexos, respecto de los cuales se exija este requisito. La(s) firmas de la persona natural o del(los) representante(s) legal(es), estampadas en los documentos requeridos, deben ser igual(es) a la(s) registrada(s) en la (s) respectiva(s) Cédula(s) Nacional(es) de Identidad. No se aceptará documentos en los que se observe que la firma corresponde a una imagen en el documento y no una firma en el documento escaneado.

Si el Oferente realiza presentación de la Oferta en forma electrónica y, no hace llegar en forma física la Garantía de Seriedad de Oferta, se dejará al Oferente Fuera de Bases, no considerándose su propuesta para la evaluación.

Al momento de realizar la Oferta Económica (valor en pesos chilenos) en la Plataforma www.mercadopublico.cl, el Oferente deberá ingresar en el campo Precio Unitario, el Valor Total de la Oferta sin impuesto (Valor Total Neto).

Los documentos mencionados que al final señalen la palabra “ESENCIAL”, deberán estar presentes al momento de la apertura de las ofertas en las fichas electrónicas que correspondan. Si no se encuentran en ese momento, serán rechazadas las ofertas. Respecto de la garantía de seriedad de la oferta, programa de integridad y registro nacional de contratista y todo documento exigido en las bases especiales, no sólo debe estar presente, sino que debe haberse emitido en los términos que señala el presente pliego de condiciones. De no ser así, será rechazada la oferta.

Anexos Administrativos

a)    GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: La garantía deberá presentarse de acuerdo a lo establecido en el numeral 9 GARANTÍAS DEL CONTRATO, y cumplir con los requisitos específicos determinados en las Bases Administrativas Generales y montos y plazos de acuerdo a lo indicado en las bases administrativas Especiales. (ESENCIAL)

b)     ANEXO N° 1 Formulario De Identificación Del Oferente: (persona natural o jurídica) Identificación del Oferente. (ESENCIAL)

c)      ANEXO N° 2 Declaración Jurada Aceptación De Bases.

d)     ANEXO Nº 3 Declaración de No Encontrarse Inhabilitado y/o con Prohibición de Suscribir Contratos con el Estado. Persona Natural o Jurídica.

e)     ANEXO Nº4 Identificación del Proponente Unión Temporal De Contratistas (UTP). Cuando corresponda. De acuerdo a Directiva N°22 de Chile Compra, (ESENCIAL), solo si se presentan como UTP.

f)       ANEXO N° 5 DECLARACIÓN JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD adjuntando el programa creado por el contratista y con toma de conocimiento del personal de planta y de las obras que tenga en ejecución. (ESENCIAL)

Anexos Técnicos

La oferta técnica debe ser ingresada a través del Portal del Sistema dentro del plazo de recepción de las ofertas en formato digital, sea Word, Excel, MS Proyect o PDF en archivos separados, según lo señalado en el presente numeral.

 

a)      ANEXO N°8 (ESENCIAL) Carta Gantt – Programación Física (en cumplimiento a lo indicado en el punto 27.1 de las presentes bases) y concordante con el plazo del contrato.

 

b)      ANEXO N°9 (ESENCIAL) Programación Financiera Parcial y Acumulada. Que consiste en el programa de inversión o flujo de caja mensual de acuerdo con el programa de trabajo expresado en porcentajes. El oferente deberá llenar solo las columnas denominadas “% MENSUAL” y “% VALOR ESTADO DE PAGO ACUMULADO”, dejando en blanco la columna “VALOR ESTADO DE PAGO”.

 

c)      ANEXO N°10 (ESENCIAL) Nómina De Personal Permanente y/o Transitorio.

 

d)     ANEXO N°11 Listado de proyectos ejecutados en los últimos 15 años con su correspondiente certificación de la empresa oferente en obras de edificación (escuelas, obras de salud, viviendas, edificios, etc)

Certificados de inscripción emitido de forma oficial dentro de un plazo no mayor a 30 días corridos contados desde la fecha de apertura de las ofertas.

Para efectos de la presente contratación, será requisito obligatorio que el Proveedor se encuentre inscrito y en estado Habilitado en el portal ChileProveedores.

Asimismo, considerando la naturaleza del proyecto, el oferente deberá acreditar su capacidad técnica mediante al menos una de las siguientes alternativas:

  • Registro MOP: Inscripción vigente en el Registro de Obras Mayores del Ministerio de Obras Públicas (MOP), específicamente en la especialidad 6 O.C. (Obras de Arquitectura) o 1 O.C. (Obras Civiles), en Tercera Categoría o superior (adecuada para los montos y materialidad de edificación/graderías del estadio).
  • Registro MINVU: Inscripción vigente en el Registro Nacional de Contratistas del MINVU (Ministerio de Vivienda y Urbanismo), en el rubro B1 (Edificación) o B2 (Urbanización), en una categoría equivalente al monto del presupuesto estimado.
  • Experiencia Comprobable en Mercado Público: En caso de no poseer las inscripciones anteriores (MOP o MINVU), se aceptará que el proveedor acredite experiencia técnica en la ejecución de obras que no constituyan vivienda (tales como recintos deportivos, gimnasios, infraestructura comunitaria, edificación pública/privada o estructuras similares). Para ello, deberá presentar certificados de experiencia emitidos por la Dirección de Obras Municipales (DOM) o Gobierno Regional, con actas de recepción conforme de obras ejecutadas en los últimos 15 años

 

  • Todos los certificados deben contener como mínimo:
  • 1. Nombre de Proyecto
  • 2. Año de ejecución
  • 3. Metros cuadrados

 

e)      ANEXO N°12 Análisis De Precios Unitarios de todas las partidas del presupuesto de acuerdo con formato. Deberá detallar el análisis de precios unitarios de todas las partidas, tanto de gastos generales en forma obligatoria, como también del resto de las partidas. El análisis de precios unitarios deberá llevar detalladamente los materiales de cada ítem, así como también incluir mano de obra, leyes sociales e imprevistas, etc

 

f)       ANEXO N°13  Desglose de Gastos Generales que sean concordantes con el monto indicado en presupuesto y coincidente con el plazo del contrato.

Anexos Económicos

Los oferentes deberán ingresar al Portal el valor de su oferta económica y debe corresponder al costo total para la ejecución de las obras licitadas incluyendo cualquier otra actividad solicitada en las bases y su documentación complementaria.

En el precio total propuesto por el oferente en el formato respectivo, como en los demás que se indican a continuación deberán estar considerados todos los costos, gastos e impuestos inherentes a la contratación licitada, incluyendo seguros y las garantías ofrecidas, entre otros. Por consiguiente, no se podrán efectuar otros cobros adicionales para el desarrollo de los mismos.

La Oferta Económica del Proponente debe ajustarse al formato indicado en el ANEXO Nº 6 (Oferta Económica), ANEXO Nº 7 (Presupuesto detallado o Itemizado).

 

Los Formatos que integran la Oferta económica corresponden a los siguientes:

a)    ANEXO N°6: Oferta Económica según formato. (ESENCIAL)

 

b) ANEXO N°7 Itemizado Para Presupuesto Detallado. (ESENCIAL) Presupuesto detallado o itemizado: En este formulario no se podrán omitir ni refundir partidas fuera de las indicadas, ni cambiar las unidades señaladas debiendo cotizar todas y cada una de las partidas en él contenidas. Este Presupuesto Detallado será en Formato Excel, indicando las cantidades de obras y los precios unitarios de cada una de las partidas de la Obra de acuerdo con itemizado entregado por el GORE Maule y que no podrá ser modificado por el oferente.

Los precios unitarios, deberán incluir el valor de los materiales, equipos, herramientas y todo otro medio de trabajo; obra de mano e imposiciones; fletes y demás que procedieren.

Gastos Generales: incluyen permisos, impuestos y todo otro gasto inherente a la obra (ej.: autorizaciones, reparaciones, reposiciones elementos vegetales, plan de manejo forestal), trámites y actualización de factibilidades, si se requieren.

La utilidad del contratista: se incluye en el itemizado presupuestario correspondiente.

Los totales y subtotales deberán ser los resultados del producto de las cubicaciones por los precios unitarios, reservándose el GORE Maule el derecho de corregir los errores aritméticos, sin que ello implique cambio en el presupuesto. En concordancia con el valor establecido en el Formulario de Presupuesto DetalladoEste documento no podrá ser modificado en ningún punto del itemizado, salvo que por aclaración se determine lo contrario, para lo cual se subirá al portal un nuevo anexo modificado. Si se detecta que ha sido modificado, será considerado fuera de Bases.

Este anexo se deberá adjuntar tanto en formato PDF debidamente firmado, como también en formato Excel. (Obligatorio ambos formatos)

Observaciones

Los documentos deberán mantener forma y fondo, siendo responsabilidad de cada oferente cualquier omisión y/o modificación, pudiendo ser causal para rechazar su propuesta.

Los anexos Administrativos, técnicos y económicos, deberán ser suscritos por la oferente persona natural o por el o los representantes legales de los oferentes, cuando se trate de personas jurídicas.

Los oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas técnicas y económicas a través del portal haya sido realizado con éxito, incluyendo el ingreso de todos los anexos requeridos. Para ello se debe verificar el posterior despliegue automático del comprobante de envío de ofertas que entrega el sistema.

La omisión de uno o cualquiera de los documentos que, de acuerdo con las Bases Administrativas, que no son incorporados expresamente por el Oferente a la Plataforma www.mercadopublico.cl, así como los anexos o el contenido que se exija expresamente, será causal, para rechazar o no considerar la propuesta presentada, es decir, las Ofertas que no cumplan con lo requerido, serán declaradas Inadmisibles y no serán consideradas en la Etapa de Evaluación.

Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del portal www.mercadopublico.cl.

6.- Presentación de Documentos Administrativos

Participantes

Los participantes deberán presentar junto con su propuesta técnico-económica los documentos y antecedentes que se detallan a continuación.

Sólo se recibirán documentos electrónicos los que deberán ser enviados a través del sistema de información de compras y contratación pública www.mercadopublico.cl hasta el día de cierre de recepción de ofertas.

Se deja constancia que la Unidad Técnica se reserva la facultad de solicitar posteriormente copia autorizada de estos documentos o de otros documentos legales de existencia, modificaciones y/o representación de la sociedad, lo que no exime al proponente de la obligatoriedad de incluir sus copias según lo exigido en las presentes Bases. En caso de UTP, deberá presentar estos antecedentes para cada uno de sus integrantes.

Persona Natural

  • Formulario de datos del Oferente Anexo N°1
  • Declaración jurada, según formato Anexo N° 2, que acredite que no se encuentra en ninguna de las inhabilidades contempladas en el artículo 4° de la Ley N° 19.886.
  • Certificado de cumplimiento de obligaciones Laborales y Previsionales de cobertura nacional, extendido por la Inspección del Trabajo competente, vigente al momento del acto de apertura y referido al período de los últimos dos años.
  • Fotocopia simple de cédula de identidad, por ambos lados

Persona Jurídica

  • Formulario de datos del Oferente Anexo N°1
  • Declaración jurada, según formato Anexo N°2, que acredite que no se encuentra en ninguna de las inhabilidades contempladas en el artículo 4° de la Ley N° 19.886.
  • Certificado de vigencia del poder del representante legal, con una antigüedad no superior a sesenta (60) días corridos, contados desde la fecha de Apertura Electrónica.
  • Certificado de vigencia de la sociedad con una antigüedad no superior a sesenta (60) días corridos, contados desde la fecha de Apertura Electrónica.
  • Personería: Cuando se trate de empresas inscritas en Registro de Comercio, deberá presentar Certificado de vigencia de Poderes emitido por el Conservador de Bienes Raíces respectivo. En el caso de las empresas constituidas electrónicamente, deberá presentar Certificado de Vigencia de Estatutos y Certificado de Anotaciones. En ambos casos la personería acreditada debe contar con vigencia, vale decir, emitido dentro de los sesenta días anteriores a la fecha fijada para la apertura de propuestas.
  • Copia de la cédula de identidad del representante Legal, por ambos lados.
  • Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales de cobertura nacional, extendido por la Inspección del Trabajo competente, vigente al momento del acto de apertura y referido al período de los últimos dos años.
  • Copia simple del RUT de la persona jurídica

Unión Temporal

La Unión Temporal de Proveedores deberá dar cumplimiento a lo siguiente:

  1. Estará integrada por una o más empresas de menor tamaño.

    b. Su objetivo es unirse para la presentación de una oferta en caso de licitaciones o convenio marco, o para la suscripción de un contrato, en caso de una contratación directa, sin que sea necesario constituir una sociedad.

    c. Se constituye exclusivamente para un proceso de compra en particular. Su vigencia no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo su renovación o prórroga.

    d. Deberá materializarse por escritura pública. Sin embargo, cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el acuerdo en que conste la unión podrá materializarse por instrumento público o privado.

    e. Los proveedores deberán establecer en el instrumento que formaliza la unión la solidaridad entre los integrantes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad licitante, y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes para representarlos en conjunto.

Presentación de las ofertas. El representante de la Unión Temporal de Proveedores deberá adjuntar, al momento de ofertar, el documento que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

    Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la unión determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta.

Cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores deberá encontrarse hábil en el Registro de Proveedores.

Habilidad de los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores. Las causales de inhabilidad del Registro de Proveedores establecidas en la ley y en el artículo 154 del Reglamento afectarán a cada integrante de la unión individualmente considerado. En el evento que algún integrante se vea afectado por una causal de inhabilidad, la unión deberá decidir si continúa con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes de la misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso de compra. La oferta presentada por una unión compuesta por proveedores que no corresponden a una empresa de menor tamaño será declarada inadmisible.

Inhabilidad sobreviniente de integrantes de la Unión Temporal de Proveedores. En el caso en que la inhabilidad se produzca durante el período en que el contrato se encuentre en ejecución, el integrante inhábil podrá ser reemplazado por otro, propuesto por los integrantes restantes de la unión, que cumpla con los requisitos y condiciones establecidos en las Bases de licitación para ofertar y cuyos atributos no sean, a criterio de la Entidad compradora, inferiores a los que cumplía el anterior integrante al momento de adjudicarse el contrato, de todo ello la Entidad compradora deberá dejar constancia en un acta.

   

En el evento de que la Entidad compradora apruebe el reemplazo del integrante inhábil, la Unión Temporal de Proveedores deberá suscribir, según corresponda, el respectivo instrumento público o privado para su materialización. Dicho cambio debe formalizarse en un acto administrativo.

    Lo dispuesto precedentemente será verificado en la forma siguiente:

       1. Cuando la modificación de la composición de la Unión Temporal de Proveedores suponga la disminución de empresas, o la sustitución de una o varias por otra u otras, se necesitará la autorización previa y expresa del órgano contratante, debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en un veinte por ciento de su valor. En todo caso, deberá mantenerse al menos una de las empresas inicialmente adjudicatarias dentro de la Unión Temporal de Proveedores.

    2. La solicitud efectuada por el representante de la Unión Temporal de Proveedores deberá incluir los antecedentes técnicos y económicos que sean relevantes según el tipo de contrato, sin perjuicio de la facultad para solicitar cualquier otro antecedente que razonablemente sea necesario para la adecuada resolución de la solicitud, los que deberán ser entregados en el plazo de cinco días hábiles desde que hayan sido solicitados. La no presentación de tales documentos en el plazo establecido será causal para el rechazo de la solicitud.

    3. Una vez que los antecedentes necesarios se encuentren en poder de la Entidad compradora, dispondrá de un plazo de quince días hábiles para aprobar o rechazar esta solicitud.

Los antecedentes señalados precedentemente, respecto de la persona natural o jurídica, deben ser presentados por cada una de las personas naturales y jurídicas que la integren, según corresponda.

Además del respectivo acuerdo, en el cual debe quedar establecido:

  1. Que se trata de una Unión Temporal de Proveedores
  2. La solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con ocasión de la contratación.
  3. El nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes,
  4. La vigencia de la Unión Temporal de Proveedores, la que no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo la renovación si se contempla en las Bases de Licitación.

 

7.- Garantías, Seguros y retenciones

7.1- Garantía Seriedad de la Oferta

Tipo de documento

Boleta bancaria, vale vista, depósito a la vista, póliza de seguro, certificado de fianza a la vista o cualquier otro instrumento pagadero a la vista y con el carácter de irrevocable y a primer requerimiento, que asegure el cobro de ésta de manera rápida y efectiva siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el artículo 52 del Reglamento de Compras Públicas.

Beneficiario

Gobierno Regional del Maule, RUT 72.227.000-2

Fecha de vencimiento

Deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días corridos posteriores a la fecha de cierre de recepción de ofertas.

En el evento que el Gobierno Regional del Maule, por cualquier causa fundada, se encuentre impedido de adjudicar o readjudicar la propuesta dentro del plazo de vigencia original de la citada garantía, los Oferentes deberán reemplazar esta garantía, antes de la fecha de su vencimiento por otra, cuya vigencia incluya el período de dicha postergación más sesenta (60) días corridos, lo que será informado a través de www.mercadopublico.cl.

Monto

$      5.000.000     (Cinco    millones de pesos)

Glosa

Para Garantizar la seriedad de la obra “MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE RÍO CLARO” CÓDIGO BIP N° 40.035.255-0

Forma y oportunidad de restitución

La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de diez días hábiles contados desde la notificación de la resolución que declare la inadmisibilidad, de la preselección de los oferentes o de la adjudicación.

Este plazo podrá extenderse en caso de que se adjudique a aquellas ofertas que le sigan en puntaje, para el caso que el adjudicado se desistiera de celebrar el respectivo contrato

Respecto del oferente adjudicado, se devolverá dentro del plazo de 5 días hábiles desde que se encuentre aprobado por resolución el contrato y una vez que se haya constatado la entrega de la garantía de fiel cumplimiento de este.

En todo caso las garantías serán devueltas a contar del día subsiguiente a la fecha de la resolución que aprueba el contrato.

Entrega

Los Oferentes interesados en participar en la Licitación deberán entregar en forma física y en original, una Garantía de Seriedad de la Oferta, en la oficina de partes del Gobierno Regional del Maule, en calle 1 Norte N.º 711, primer piso, Talca.

En su caso, la garantía electrónica se presentará a través del Sistema.

El horario de atención para recepcionar la Garantía de Seriedad de la Oferta, en Oficina de Partes (1° piso, edificio del Gobierno Regional), es de lunes a jueves (días hábiles), de 8:30 a 16:30 horas y viernes de 8:30 a 15:30 horas, hasta el día hábil anterior a la fecha de cierre de recepción de las ofertas.

En el caso de la no presentación o atraso en la entrega de la Garantía, en el plazo estipulado (día y hora), el Gobierno Regional del Maule no considerará esa propuesta y se declarará fuera de Bases, rechazándose su propuesta en portal www.mercadopublico.cl en el Acta de Apertura Electrónica.

Lo mismo ocurrirá si la Garantía no ha sido extendida correctamente, lo que además podrá registrase en el Acta de Apertura Soporte Papel y/o Informe de Evaluación de la licitación.

En caso de que los Oferentes envíen las Garantías por medio de alguna empresa u otro servicio de correspondencia, será de exclusiva responsabilidad del Oferente la recepción a tiempo en el Gobierno Regional, pudiendo el Oferente confirmar la recepción de dicho documento.

Cobro del documento de seriedad de la oferta 

El GORE MAULE cobrará el documento de Garantía de Seriedad de la Oferta, en cualquiera de los siguientes casos:

a.  El oferente se desiste de su propuesta o la retira unilateralmente durante el periodo de vigencia de la misma.

b.  Si se comprobare falsedad en la oferta del proponente.

c.  Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo estipulado.

d.  Si el adjudicatario no entrega en forma oportuna la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

 

7.2.- Garantía Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

Tipo de documento

Boleta bancaria, vale vista, depósito a la vista, póliza de seguro, certificado de fianza a la vista o cualquier otro instrumento pagadero a la vista y con el carácter de irrevocable y a primer requerimiento, que asegure el cobro de ésta de manera rápida y efectiva siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el artículo 121 del Reglamento de Compras Públicas.

Beneficiario

Gobierno Regional del Maule, RUT 72.227.000-2

Fecha de vencimiento

Deberá tener una vigencia del plazo de las obras 270 días corridos más 90 días corridos posteriores a la fecha de término o finalización del contrato.

En el caso de modificaciones de contrato, el contratista deberá solicitar por escrito la extensión de la garantía al inspector técnico al menos con diez (10) días de anticipación al vencimiento, quien podrá evaluar los motivos del atraso y eventualmente autorizar el ingreso de una nueva garantía o bien la extensión de la vigente. Será de exclusiva responsabilidad del contratista proceder al reemplazo de la Boleta de Garantía vigente, cuando ello proceda en razón de modificaciones en el monto o plazos del contrato. La falta de cumplimiento de esta obligación dentro del mismo plazo que se le hubiere otorgado para suscribir la modificación de contrato facultará al Gobierno Regional del Maule para no dar curso a la modificación de contrato respectiva mientras no se presente la nueva Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento. Sin perjuicio de ello, su falta de presentación dentro del plazo que otorgare el Gobierno Regional del Maule, se considerará incumplimiento grave del contrato y autorizará al Gobierno Regional del Maule para poner término anticipado a éste, procediendo a hacer efectiva la Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento vigente.

Monto

5% del valor del precio final neto ofertado, y deberá expresarse en pesos chilenos.

Glosa

“Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato para proyecto MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE RÍO CLARO” CÓDIGO BIP N° 40035255-0.- (Indicar ID de licitación)

Forma y oportunidad de restitución

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, se devuelve dentro de los 10 días hábiles siguientes a la resolución que apruebe el Acta de recepción Provisoria, debiendo ser reemplazada dentro de dicho período y previo a su restitución por la Garantía por Correcta Ejecución de las Obras. Será el Administrador de Proyecto, a petición de la Inspección Técnica, quien solicite al Departamento de Finanzas, por escrito, la devolución de dicha Garantía.

Debe acreditar el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores. Su retiro será obligación y responsabilidad exclusiva del proveedor.

Entrega

Estas garantías deberán ser entregadas físicamente o bien enviadas por correo certificado al Gobierno Regional del Maule, en Oficina de Partes ubicada en 1 Norte N° 711, Talca, El horario de atención para recepcionar la Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato, es de lunes a jueves (días hábiles), de 8:30 a 16:30 horas y viernes de 8:30 a 15:30 horas, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, y, en cualquier caso, previamente a la suscripción del contrato.

Esta garantía sólo será entregada por el proveedor adjudicado.

Cobro de documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato

El documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se cobrará en las siguientes casos:

a.  En caso de terminar anticipadamente el contrato por incumplimiento grave de las obligaciones.

b.  En caso de incumplimiento en las obligaciones laborales, previsionales y/o sociales del contratista.

c.  Para el pago de multas, en el caso que no puedan ser descontadas de los estados de pago del contratista.

d.  En el caso que el cobro del documento de garantía se deba a alguna de las dos últimas hipótesis, el proveedor deberá reponer la garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados desde el cobro de la primera, en caso de no restituir el documento de garantía en los plazos indicados precedentemente, se procederá al término anticipado del contrato.

Será responsabilidad del contratista mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento hasta la recepción provisoria de la obra sin observaciones la cual deberá ser sustituida por la boleta de correcta ejecución.

7.3.- Garantía por Correcta Ejecución de las Obras

Tipo de documento

Boleta bancaria, vale vista, depósito a la vista, certificado de fianza a la vista o cualquier otro instrumento pagadero a la vista y con el carácter de irrevocable y a primer requerimiento, que asegure el cobro de ésta de manera rápida y efectiva siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el artículo 68 del Reglamento de Compras Públicas.

Beneficiario

Gobierno Regional del Maule, RUT 72.227.000-2

Fecha de vencimiento

Deberá tener una vigencia de (24) meses, contados desde la fecha de recepción provisoria.

Monto

5% del valor del precio final neto ofertado, y deberá expresarse en pesos chilenos.

Glosa

Para garantizar la Correcta Ejecución de las Obras del proyecto MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE RÍO CLARO” CÓDIGO BIP N° 40035255-0.- (Indicar ID de licitación)

 

Forma y oportunidad de restitución

La restitución de la garantía será realizada una vez que se haya cumplido la fecha de vencimiento de ésta, y su retiro será obligación y responsabilidad exclusiva del proveedor.

Descripción

La presentación de esta garantía será requisito para efectuar el último estado de pago indicado en las presentes Bases. Además, será requisito para otorgar el acta de Recepción Provisoria sin Observaciones, en este acto se realizará la devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

Estas garantías deberán ser entregadas físicamente o bien enviadas por correo certificado al Gobierno Regional del Maule, en Oficina de Partes ubicada en 1 Norte N° 711, Talca, entre las 09:00 y las 12:00 horas.

Cobro de documento de garantía de Correcta Ejecución de las Obras

La garantía de correcta ejecución de las obras tendrá por objeto caucionar el cumplimiento de las obligaciones del contratista derivadas de defectos de ejecución, vicios constructivos o deficiencias imputables a éste que se manifiesten durante toda la vigencia de la garantía establecida en las presentes Bases, sin perjuicio de las responsabilidades legales que subsistan conforme al ordenamiento jurídico

 

7.4- Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Construcción de Todo Riesgo

Descripción

El contratista deberá contratar los siguientes seguros:

  • Un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, que cubra muerte, incapacidad, gastos médicos, daños a vehículos, propiedades y cosas, con un monto asegurado de al menos 5000 UF.
  • Seguro contra todo riesgo de construcción por la cobertura total de la obra contratada.
  • Si la empresa no está afiliada a una mutual de seguridad deberá contratar un seguro para accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Los seguros se deben tomar a favor del contratista indicando un asegurado adicional a favor del Gobierno Regional del Maule y se deberán mantener vigentes durante todo el período de construcción de las obras y hasta la recepción provisoria sin observaciones.

Las primas e impuestos de estos seguros serán de cargo del contratista, y las pólizas respectivas deberán ser entregadas por éste al Gobierno Regional del Maule en conjunto con la entrega de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

De producirse daños a terceros, el Contratista será el único responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con cargo a la póliza y los daños que efectivamente deban ser indemnizados o reparados. Así, en caso que la compañía de seguro se negase a pagar total o parcialmente los daños producidos, ya sea porque no estén incluidas en las cláusulas del seguro comprometido o porque el valor del daño es menor o igual al deducible que impone la compañía o porque el monto asegurado se encuentra parcial o totalmente ocupado por otros accidentes ocurridos en este Contrato, o porque el monto asegurado es inferior al monto a indemnizar, la diferencia entre el monto pagado con cargo a la póliza y el monto a indemnizar deberá ser pagado por el Contratista.

Las pólizas contratadas deberán incluir en forma expresa las siguientes cláusulas:

a.  Gobierno Regional del Maule debe ser incluido como beneficiario en el seguro contratado;

b.  Prohibición de modificar, cancelar o anular la póliza, aún por falta de pago de prima, por toda la vigencia efectiva de la misma, sin previo aviso de la compañía de seguros respectiva a Gobierno Regional del Maule por carta certificada, con un mínimo de sesenta (60) días de anticipación;

c.  Póliza sujeta a rehabilitación automática de la suma asegurada;

d.  Renuncia de la compañía de seguros al derecho de subrogación en contra de Gobierno Regional del Maule.

7.5.- Retenciones

Descripción

De cada Estado de Pago parcial se retendrá un 5 % del valor de la obra pagada, como garantía de la correcta ejecución de los trabajos y del cumplimiento de todas las obligaciones de cada contrato, hasta la recepción provisoria de las obras sin observaciones. Las retenciones serán debidamente facturadas una vez materializada la recepción provisoria aprobada por su respectiva resolución, según procedimiento de presentación y pago de estados de pago

El Gobierno Regional del Maule podrá hacer uso de las retenciones, para pagar sueldos, salarios, imposiciones y/o cotizaciones previsionales adeudadas por el contratista a sus trabajadores y para subsanar, con cargo al contratista, los defectos u observaciones que no hubieren sido subsanados dentro del plazo estipulado para esto. Asimismo, podrán imputarse a cualquier saldo, multa o cargo que adeudare el contratista con motivo de un término de contrato unilateral y/o la liquidación del respectivo contrato.

Forma y oportunidad de restitución

La devolución de las retenciones se realizará una vez que se encuentre totalmente tramitada la resolución que aprueba el Acta de Recepción Provisoria sin observaciones, debiendo presentar el Contratista a la ITO, lo siguiente:

  • Carta de solicitud de devolución de las retenciones, debidamente firmada por la persona natural o por el(los) representante(s) Legal(es).
  • Resumen detallado de las retenciones realizadas.
  • Antecedentes solicitados para los Estados de Pago.

8. De la evaluación de las ofertas y la adjudicación.

8.1.- De la Evaluación

Comisión Evaluadora

La evaluación de las propuestas será realizada por la Comisión designada a por resolución (E) N° 8640, de fecha 21 de noviembre de 2025, del Gobierno Regional del Maule, dando cumplimiento a lo establecido en la ley N°19.886 Normativa de Compras Públicas.

Criterios de evaluación de las ofertas

Las propuestas que se ajusten a las Bases de licitación serán evaluadas sobre los criterios y factores detallados en los puntos siguientes, utilizándose dos decimales para la ponderación, aproximándose el tercer decimal superior a 5.

La Unidad Técnica podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases, de no formalismos y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. No se considerará error formal errores en el precio de la oferta.

Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. Los antecedentes que se subsanen o aclaren no podrán afectar la evaluación de las ofertas.

Los oferentes tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, contadas desde que se hace el requerimiento vía sistema para responder lo solicitado, a menos que en casos excepcionales dicho plazo sea modificado. La solicitud de dichos antecedentes, que se refiere a la oferta administrativa, se someterá a evaluación, según lo señalado en la letra d del presente punto.

La omisión de uno o cualquiera de los documentos que, de acuerdo a las Bases Administrativas Especiales, deban ser incorporados expresamente por el Oferente a la Plataforma www.mercadopublico.cl, así como el contenido cuando ello se exija expresamente, será causal, para rechazar o no considerar la propuesta presentada, es decir, las Ofertas que no cumplan con lo requerido, serán declaradas Inadmisibles y no serán consideradas en la Etapa de Evaluación.

Los criterios y factores son:

a)     Precio o valor de la Oferta (45%):

En la evaluación de las ofertas se utilizará el ANEXO Nº 6 OFERTA ECONÓMICA desde donde se usará el precio que los oferentes propongan. Se analizará el precio que presenten las ofertas, según “Propuesta Económica” otorgándole 100 puntos al oferente que entregue el valor más económico y el puntaje de las demás ofertas se determinará aplicando la siguiente fórmula:

 

-Puntaje Oferta Evaluada = (Oferta Menor / Oferta Evaluada) × 100

 

Para aquellas ofertas cuyo valor ingresado en la plataforma www.mercadopublico.cl sea diferente al Valor Neto informado en el ANEXO Nº 6 OFERTA ECONÓMICA, será causal de inadmisibilidad de la oferta.

 

b)     Programa de Integridad (5%):

 

Para la evaluación de este criterio, se evaluará si el oferente posee un programa de integridad que sea conocido por su personal, el cual debe ser acompañado en la oferta. En caso de que dicho no se presente en conjunto con la oferta presentada, o bien, éste no se encuentre debidamente completado y firmado, se entenderá que el oferente en cuestión no cuenta con un programa de integridad que sea conocido por su personal.

 

De acuerdo con lo señalado, la asignación de puntajes en este criterio se realizará de acuerdo con lo siguiente:

 

CRITERIO

PUNTAJE

El oferente presenta documentación completa que acredita la existencia de un programa de integridad y evidencia de que todo su personal tiene conocimiento de este programa (por ejemplo, evidencia de capacitación, políticas internas, etc.)

100 puntos

El oferente no presenta evidencia suficiente de la existencia de un programa de integridad o de que el personal tenga conocimiento del mismo.

0

 

En el caso que el oferente no cuente con evidencia suficiente de la existencia de un programa de integridad o de que el personal tenga conocimiento del mismo y que este resulte adjudicado, se le otorgará un plazo de 5 días hábiles para generar dicho programa y difundirlo a sus trabajadores.

c)     Experiencia en Obras Similares (45%):

En este criterio se evaluará la experiencia acumulada de la empresa oferente en la ejecución de obras que no constituyan vivienda. Para la acreditación de dichas obras, los oferentes deberán adjuntar certificados de experiencia emitidos por la Dirección de Obras Municipales (DOM), Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), Ministerio de Obras Públicas (MOP) o Gobierno Regional.

Dichos certificados deberán identificar la calidad de Constructor y/o Profesional Residente que ejecutó el proyecto (conforme a los criterios de acreditación del MINVU) e indicar expresamente los siguientes antecedentes:

  1. Nombre del proyecto
  2. Mandante (Público o Privado)
  3. Superficie construida o ejecutada en Metros Cuadrados ( )
  4. Año de Ejecución / Término de la obra

El cálculo del puntaje de este criterio se realizará asignando el máximo puntaje (100 puntos) al oferente que acredite la mayor cantidad acumulada de metros cuadrados ( ) en obras que no constituyan vivienda. El puntaje del resto de las ofertas se calculará mediante la siguiente fórmula:

(Nota: En el caso de UTP, se sumará la totalidad de metros cuadrados aportados y acreditados por cada uno de los integrantes de la unión).

 

d)     Cumplimiento Requisitos Formales (5%):

Este factor se evaluará de acuerdo con la siguiente tabla:

 

Descripción

Puntaje

Oferente cumple con la presentación completa de antecedentes.

100 puntos

Oferente ha incurrido en errores u omisiones formales detectados durante la evaluación de las ofertas, resultando subsanadas correctamente en el plazo.

En caso de que no resulte subsanada correctamente lo requerido, se evaluará con 0 puntos.

75 puntos

Oferente ha omitido certificaciones o antecedentes durante la evaluación de las ofertas, de aquellos referidos en el art. 56 N° 2 y 3 del D.S. 661/2024, resultando subsanadas correctamente en el plazo, una vez requeridos.

En caso de que no resulte subsanada correctamente lo requerido, se rechazará la oferta.

50 puntos

 

La Comisión Evaluadora ponderará este criterio según la falta más gravosa del oferente.

(1)                          La Comisión Evaluadora deberá constatar la veracidad de la información entregada por el oferente.

(2)                           Puntaje No cumple/No posee: cuando la empresa no presenta la Declaración Jurada, podrá ser solicitada por la comisión evaluadora por foro inverso y no da respuesta.

(3)  En caso de presentación como UTP, aplica para las empresas que la componen.

e)     Puntaje final

El puntaje final permitirá establecer un ranking de las propuestas presentadas, que determine el orden de prelación para adjudicar, y que pueda ser aplicable en caso de que el adjudicatario no entregue la documentación necesaria dentro del plazo para la elaboración del contrato y/o no suscriba el mismo.
De acuerdo a los criterios de evaluación antes mencionados, la evaluación Total de cada oferta será la siguiente:

 

         Puntaje Total = 0,45 × Pa + 0,05 × Pi + 0,45 × Eo + 0,05 × Pr

 

Dónde:

Pa: Precio o valor de la Oferta

Pi: Programa de integridad

Eo: Experiencia en obras similares

Pr: Cumplimiento de Requisitos Formales.

 

Consideraciones en caso de empate

 

Cuando dos o más ofertas compartan idéntico puntaje máximo final, el Gobierno Regional del Maule deberá proponer la adjudicación sobre la oferta que haya obtenido mayor puntaje en el criterio EXPERIENCIA DE LA EMPRESA. Si el empate persiste se dará prioridad al mejor puntaje en OFERTA ECONÓMICA. Si el empate persiste se considerará la CAPACIDAD ECONÓMICA.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Si durante la evaluación de las ofertas se detectaren errores u omisiones formales, se podrá solicitar a esos proveedores que salven dichos errores u omisiones, siempre y cuando, ello se efectúe en conformidad a lo establecido en el artículo 56 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

La Comisión Evaluadora enviará, vía portal www.mercadopublico.cl la correspondiente solicitud de aclaración, informando los antecedentes omitidos que faltan. Tanto las aclaraciones solicitadas como las respuestas pasarán a formar parte integrante de los antecedentes del contrato, en caso de serle adjudicado.

Se hace presente que sólo serán consideradas aquellas certificaciones o antecedentes que se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar las ofertas o, se refieran a situaciones que no hayan mutado entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.

Los oferentes tendrán el término fatal de 24 horas para entregar los antecedentes omitidos, plazo que se contará desde la publicación de la solicitud de aclaración.

De producirse algunas de las hipótesis precedentemente señaladas se entenderán prorrogados automáticamente los plazos relativos a la evaluación de las propuestas, hasta la publicación de la Resolución que adjudique la licitación. Dicha prórroga no requerirá acto administrativo previo.

Respecto a las discrepancias en los antecedentes de la licitación

 

En caso de existir discrepancias en los antecedentes, será de responsabilidad del contratista hacer las consultas respectivas en los plazos estipulado en las presentes Bases.

El oferente deberá validar, bajo su responsabilidad, las cantidades de obra y precios unitarios que fijarán el monto de su oferta.

En la eventualidad que el proponente presente un error en la cubicación de su presupuesto ofertado, considerando que el proceso de contratación es, a suma alzada, sin reajustes ni intereses, estas diferencias producidas serán con cargo y de responsabilidad del proponente, por lo cual el proponente absorberá tales diferencias, de esta forma, las partidas que presenten estas diferencias deberán ser canceladas una vez ejecutadas en su totalidad.

Informe de evaluación

 

Efectuado el análisis de las propuestas, se elaborará un Informe de ellas, el cual incluirá la sugerencia de adjudicación del Oferente mejor calificado o el rechazo de todas las Ofertas conforme a las Bases, la que servirá de soporte y antecedente para la proposición al Intendente, quien aprobará o rechazará la contratación respectiva.

Durante el estudio y/o la evaluación de las propuestas, la Unidad Técnica podrá solicitar a los organismos e instituciones pertinentes, cualquier documento que clarifique la situación comercial del o los oferentes.

8.2.- De la Adjudicación o rechazo de las propuestas

Adjudicación

La licitación se adjudicará al proponente que haya presentado la oferta más ventajosa, de acuerdo con los criterios de evaluación, con sus respectivas ponderaciones y puntajes asignados para cada uno de los factores, aun cuando no sea la de más bajo costo.

El GORE Maule declarará inadmisibles cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases de licitación, sin perjuicio de la facultad para solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas y en las presentes bases.

Los actos antes indicados se publicarán en el sistema de información de Mercado Publico (www.mercadopublico.cl).

 

Del rechazo de todas o algunas de las propuestas

Cabe señalar que el GORE Maule, rechazará las propuestas presentadas, si no satisface los requerimientos técnicos de la licitación. 

La Entidad licitante podrá, además, declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.

Re-adjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato, no cumple cualquiera de los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del GORE Maule, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Consultas y respuestas sobre la adjudicación

De acuerdo a lo dispuesto en el inciso 5° del artículo 58 del  Reglamento de la Ley N° 19.886, los interesados podrán realizar consultas sobre la evaluación y/o adjudicación, dentro del plazo fatal de dos (2) días hábiles siguientes a la respectiva publicación del acto, consultas que se harán mediante correo electrónico dirigido al e-mail gestiondedocumentos@goremaule.cl indicando el nombre del proponente, dirección de correo electrónico y nombre e ID de la propuesta. Las respuestas serán remitidas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para efectuar las consultas aludidas, mediante correo electrónico dirigido al proveedor que hubiere formulado la consulta.

Vigencia de las ofertas presentadas en la licitación

Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de ciento veinte (120) días corridos, contados desde la fecha de apertura electrónica de las ofertas.

9.- Condiciones contractuales y otras cláusulas.

Notificación y aceptación

Una vez publicada la adjudicación y de conformidad al artículo Nº 117 y siguientes del reglamento de la Ley de Compras Públicas, la presente licitación se formalizará mediante la suscripción del contrato respectivo.

Del Contenido del Contrato

Se entenderá que forman parte del contrato las presentes bases administrativas, sus anexos y especificaciones técnicas, las consultas, aclaraciones y las respuestas a ellas y la propuesta técnica y económica del oferente adjudicado.

El contrato, deberá ser redactado por la Unidad de Jurídica de la División de Presupuesto e Inversión del Gobierno Regional del Maule, constará en instrumento privado que se firmará de forma física o electrónica en 3 ejemplares y contendrá, a lo menos, las siguientes menciones:

  • Denominación de la obra;
  • Breve referencia a la licitación y aceptación de la propuesta;
  • Individualización de la persona natural o jurídica con quien se contrata la ejecución;
  • Constancia de los Poderes de Representación de quien actúa, en el caso de que se trate de personas jurídicas;
  • Expresión de que las Bases Generales y Especiales, Especificaciones o Bases Técnicas, planos, anexos, las aclaraciones y documentos emitidos en ellas y los antecedentes que conforman la propuesta del oferente, forman parte integrante del contrato, para todos los efectos legales;
  • Monto o valor del contrato a suma alzada, dejando constancia que no estará afecto a reajustes de algún tipo;
  • Tipo de pago;
  • Anticipo, monto del mismo, caución y forma de devolución, si lo hubiere;
  • Plazo de ejecución e inicio de cómputo del plazo;
  • Garantías y Retenciones, en su caso;
  • Multas;
  • Indicar documentos anexos solicitados al contratista.
  • La imputación del gasto que irroga el proyecto. Subtitulo 31, Ítem 02.

Suscripción del contrato

El contrato deberá ser suscrito por el adjudicatario dentro de los veinte (20) días hábiles posteriores a la fecha de publicación de la resolución de adjudicación, previa entrega de los siguientes antecedentes:

a.  Para Persona natural, la fotocopia simple de cédula de identidad de persona natural.

b.  Para Persona Jurídica, Certificado de vigencia del poder del representante legal y certificado de vigencia de la Sociedad, ambos con una antigüedad no superior a sesenta (60) días corridos, contados desde la fecha de total tramitación de la adjudicación; o bien, cualquier otro antecedente legal que acredite la vigencia del poder del Representante legal, a la época de presentación de la oferta.

c.  Garantía de Fiel Cumplimiento en ORIGINAL, según lo especificado en las presentes Bases.

d.  Pólizas de Seguro, según el siguiente detalle establecido en Bases:

e.  Original del Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales Vigente presencial, presentado por el oferente que acredite que el proponente NO registra antecedentes laborales de multas ejecutoriadas y no ejecutoriadas y previsionales de deudas por cotizaciones de previsión en los diferentes organismos de previsión; en caso de existir aquellas o éstas, el oferente de que se trate deberá acreditar que se encuentran debidamente solucionadas y/o pagadas, y/o en su defecto,  se encuentren al día en el respectivo convenio de pago que las contemple, lo cual deberá ser acreditado con los respectivos documentos. En caso de que la Inspección del Trabajo se encuentre inhabilitada para otorgar dicho Certificado (por ejemplo, en caso de Huelga), el Oferente deberá informar por escrito del hecho al Inspector Técnico de Obra, en tal caso y considerando que a la Empresa adjudicada le es imposible su presentación, por razones externas a la Empresa, el Oferente deberá presentar una Declaración Jurada Notarial certificando lo solicitado al Inspector Técnico de Obra

En caso de ser UTP, deberá presentar este documento por cada integrante.

  1. Comprobante de Inscripción en Chile Proveedores, en “estado Hábil”.

En caso de ser UTP, deberá presentar este documento por cada integrante.

Sólo en el caso de ser adjudicada una UTP y, si el monto contratado es igual o superior a 1.000 U.T.M, deberá presentar escritura pública, donde se materializó el acuerdo de unión temporal de proveedores, en conformidad a lo dispuesto en la letra d) del artículo 180, del Reglamento de la Ley Nº 19.886.

Finalmente se debe remitir a la División de Presupuesto e Inversión Regional: copia del Contrato firmado por ambas partes y, de todos los documentos señalados precedentemente, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles.

En caso de no presentar uno o más de los documentos detallados anteriormente o que algunos de los antecedentes solicitados no cumpla con lo establecido precedentemente, el Gobierno Regional del Maule considerará que desiste de la Propuesta y, se procederá a hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta. Si así lo estima pertinente el Gobierno Regional del Maule, procederá a readjudicar la licitación a la siguiente propuesta mejor evaluada, según el informe emitido por la Comisión de Evaluación, o rechazar todas las restantes., el adjudicado deberá presentar en la Unidad Jurídica del Gobierno Regional del Maule los documentos mencionados anteriormente.

Delimitación de responsabilidad

El equipo de personas dispuestas por el oferente adjudicado, para ejecutar las labores que se deriven de la ejecución del presente contrato, no tendrá vínculo laboral alguno con el Gobierno Regional del Maule, siendo de exclusiva responsabilidad del adjudicatario el pago de sus remuneraciones, cotizaciones previsionales y cualquier otro beneficio laboral que les pudiere corresponder.

El contratante será el único responsable en caso de daños ocasionados a las personas o la propiedad pública o privada que sean atribuibles a actos u omisiones por parte de sus empleados en cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato.

Monto, Vigencia y duración del contrato

El monto del contrato que se celebre será el indicado en la Resolución Exenta de Adjudicación, de acuerdo a la oferta seleccionada (con impuestos incluidos).

 

Cesión del Contrato, Factoring y subcontratación

Cesión del Contrato: En conformidad con el artículo 14 de la Ley N° 19.886 y el artículo 126 del Reglamento de la Ley N° 19.886, se prohíbe al contratista ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo.

Factoring. Las Entidades deberán cumplir con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por sus proveedores, siempre y cuando se les notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones pendientes.

Subcontratación. El Proveedor podrá concertar con terceros la subcontratación parcial del contrato, sin perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecerá en el Proveedor adjudicado. En este caso, la subcontratación requerirá siempre autorización expresa del Gobierno Regional del Maule.

Los oferentes deberán indicar en la propuesta o luego de la Adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de éste, la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, su importe y el nombre o razón social del subcontratista hábil en el Registro de Proveedores.

    No será admisible la subcontratación en los siguientes casos:

       a) Si se trata de servicios especiales, y se ha contratado en vista de la capacidad o idoneidad del contratista.

    b) Si excede el treinta por ciento del monto total del contrato.

    c) Si afecta al subcontratista una o más causales de inhabilidad en el Registro de Proveedores o no cuenta con los registros o certificaciones que le son exigibles al proveedor principal.

    d) Si el subcontratista se encuentra en alguna de las incompatibilidades para ser contratado por la Entidad pública a que se refiere el artículo 35 de la Ley de Compras.  

    El Proveedor principal deberá notificar por escrito al órgano contratante de cualquier modificación en las prestaciones que deberá desarrollar el subcontratista, o en su identidad, con anterioridad a la materialización de estos cambios. En caso de un cambio en la identidad de un subcontratista, el Proveedor principal deberá acreditar que este cumple con los requisitos señalados en el inciso anterior.

En ningún caso la subcontratación podrá ser utilizada para efectuar una cesión del contrato.

Modificaciones de Contrato

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de los objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas ocurridas durante la ejecución del contrato, y que inciden en su normal desarrollo, siempre que estas no afecten el principio de estricta sujeción de las Bases que aprueban la presente licitación.

En el caso que la modificación implique variación en el monto del contrato, esta no podrá ser superior al 30% del monto originalmente pactado.

En todo caso, las modificaciones al contrato siempre deberán constar por escrito, solicitando al inspector técnico designado y ser aprobado mediante resolución de la autoridad administrativa.

Los aumentos de plazo de ejecución de las obras deberán ser solicitadas por el contratista de manera fundada con una anticipación de a lo menos 10 días hábiles previos a la fecha de término del plazo original contratado, al inspector designado, la cual dará su pertinencia técnica y tramitación ante el Gobierno Regional del Maule si correspondiese.

Deberá mantener vigencia de las garantías, siendo responsabilidad de la empresa 90 días corridos desde la fecha de recepción provisoria. 

En caso de que se disponga la ejecución de Aumentos de Obra u obras Extraordinarias el contratista adjudicatario deberá caucionarlas con una garantía equivalente al 5% del monto de ellas y para su devolución se aplicará el mismo procedimiento indicado anteriormente y deberá mantenerse vigente hasta que sea canjeada equivalente a las modificaciones correspondientes.

No se autorizarán modificaciones de contrato:

(R)     Cuando se introducen condiciones que alteran los principios de igualdad de los oferentes y de estricta sujeción de las bases, en términos que hubiese implicado la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente, o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de contratación;

 (ii) Si la modificación altera el equilibrio financiero del contrato; o

 (iii) Si da como resultado un contrato de naturaleza diferente.

Término anticipado del Contrato

El contrato podrá terminarse anticipadamente y en forma administrativa, mediante resolución fundada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 130° y siguientes del Reglamento de la Ley N° 19.886, por las siguientes causales

Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes, siempre que el proveedor no se encuentre en mora de cumplir sus obligaciones.

  • Muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.
  • Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
  • Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
  • Registrar el proveedor saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores, o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
  • Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante. Se considerar incumplimiento grave de la obligaciones incurrir en al menos una de las siguientes causales:

1. Por pérdida de las certificaciones autorizaciones y/o registros necesarios para que el contratante pueda funcionar en el giro de su actividad o que hayan sido evaluados en su oferta referidos a un criterio de evaluación.

2. Cuando el contratista fuere sometido a proceso por algún delito que merezca pena aflictiva. Tratándose de sociedades, cuando lo fuere alguno de sus socios, miembros del directorio o apoderado.

3. Por quiebra, cesión de bienes o notoria insolvencia. Se presumirá notoria insolvencia del contratista cuando tenga documentos protestados o se encuentre en mora en el pago de obligaciones previsionales o tributarias.

4. Si el contratista no concurriere, dentro de los plazos establecidos en estas bases, a recibirse del terreno.

5. Si por causa imputable al contratista el avance de las obras fuera inferior al 30% establecido en la oferta o programa de trabajo de estas bases, no se iniciaren oportunamente las obras, o se incurriere en paralizaciones superiores a las permitidas en estas bases.

6. Por incumplimiento reiterado de las condiciones técnicas de ejecución del proyecto, entendiéndose por tal la verificación de a lo menos tres incumplimientos a las EETT, planos aprobados, programa de trabajo o instrucciones formales del ITO, debidamente constatados mediante informes técnicos y que no hayan sido subsanados por el contratista dentro del plazo otorgado para ello.

7. Si el contratista no acatare las órdenes e instrucciones que le imparta la ITO, o las autoridades del Gobierno Regional del Maule directamente, conforme a lo dispuesto en estas bases.

8. Incumplimiento del estándar de calidad exigido para las obras, acreditado mediante el rechazo de partidas, resultados desfavorables de ensayos o controles técnicos, o la inobservancia de los procedimientos constructivos establecidos en el Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación aplicable al contrato, siempre que dicho incumplimiento haya sido previamente notificado al contratista y no corregido dentro del plazo fijado por la Inspección Técnica de Obras.

9.  Por la negativa del contratista a la presentación de las cartillas de control exigidas.

10. Si las obras quedaren con defectos graves que no pudieran ser reparados y comprometieran la seguridad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales del proyecto, sin perjuicio que el Gobierno Regional del Maule adopte otras medidas que estimare procedentes.

11. Si el contratista fuere una sociedad y ésta se disolviere o se hubiere manifestado la voluntad de disolverla encontrándose pendiente la ejecución de las obras.

12. Si durante el desarrollo del contrato se comprobare que el contratista ha omitido información o la proporcionada al presentar su oferta no es veraz o que tiene subcontratos no declarados o por un monto superior al indicado en las bases especiales, si corresponde, salvo que se trate de la contratación de especialidades no consideradas en el reglamento del Renac.

13. Por negativa del contratista a suscribir el contrato para la ejecución de obras extraordinarias o de obras complementarias o aumentos de obras, en cuanto, se haya suscrito el respectivo anexo de contrato y el Gobierno Regional del Maule hubiere aprobado los recursos para la ejecución de obras.

14. Si el contratista no diere cumplimiento oportuno al pago de las remuneraciones o imposiciones previsionales correspondientes al personal ocupado en la obra.

15. Si el contratista se negare a renovar las garantías del contrato al expirar su vigencia.

  • En caso de ocurrir cualquier accidente, falla o acontecimiento inesperado en las obras contratadas, como consecuencia del proceso constructivo, y el contratista fuere incapaz o renuente a solucionar de inmediato tales hechos.
  • En caso de no restituirse las sumas pagadas en exceso se tomarán los saldos no pagados del contrato y cualquier garantía vigente del mismo servirán para responder o restituir las sumas que pudieren haberse pagado en exceso.
  • Si a raíz de modificaciones de cualquier naturaleza introducidas en cualquier parte del proyecto adjudicado, sin las indispensables autorizaciones escritas del Gobierno Regional del Maule, el contratista se negare a efectuar a su costa las rectificaciones pertinentes.
  • Aplicación de multas por un monto igual o superior al 10 % del valor total del contrato.
  • Si por razones técnicas requiere un aumento de obras superior al 30%. Se debe realizar un término anticipado de contrato.

Lo establecido precedentemente, es sin perjuicio de las acciones que el GORE Maule pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios.

Cabe señalar, que de verificarse que el incumplimiento de cualquiera de las causales descritas precedentemente sea imputable al contratista, se procederá, además, a hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento a favor del Gobierno Regional del Maule.

Observaciones

Tratándose exclusivamente de las personas jurídicas, no se podrán contratar con organismos del Estado, aquellas que hayan sido condenadas por los delitos previstos en el artículo 27 de la ley N°19.913, en el artículo 8° de la ley N°18.314 y en los artículos 250 y 251 bis del código Penal. Asimismo, el adjudicatario señala no estar condenado con la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado, según lo señalado en los artículos 8° y 10 de la ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.393, regulan la pena consistente en la prohibición de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado. Esto se acreditará mediante la declaración jurada que deben presentar los interesados en participar en la presente licitación, sin perjuicio de las facultades de este organismo para verificar esta información.

Valores Pro-Forma

Los derechos de inspección y demás derechos que se deriven del presente proyecto serán pagados directamente por el Gobierno Regional del Maule. El contratista podrá también efectuar dichos pagos previa autorización del GORE Maule, siéndole reembolsados los valores respectivos por estados de pago, sin variaciones en su monto. Este reembolso, no requerirá de la dictación de una resolución previa, pero debe presentar toda documentación de respaldo correspondiente

Los documentos otorgados por las empresas de servicio público correspondientes a devolución de Aportes de Financiamiento Reembolsables deberán ser extendidos a nombre del Gobierno Regional del Maule o mandante respectivo.

El monto contemplado en la presente licitación para estos conceptos se define en el ítem valores Proforma del “Presupuesto de Obras”, éstos deberán serán estipulados en dicho documento, sin modificación de ninguna especie, sin perjuicio de lo cual, el Gobierno Regional del Maule, pagara las cantidades que efectivamente sean gastadas durante el desarrollo del contrato. Los montos pagados por el contratista serán reembolsados en los estados de pago correspondientes. Para su cobro, el contratista cobrara solo el valor pagado contra comprobante emitido por la unidad donde se hizo el pago.

Se ha de observar el cumplimiento de los siguientes requisitos para efectos del pago de valores proforma:

  • Que el contrato esté vigente;
  • Que el contrato cuente con garantías vigentes; 
  • Que la factura correspondiente sea extendida a favor del Gobierno Regional del Maule y/o Mandante;
  • Que los trabajos correspondientes a los valores proforma estén efectivamente ejecutados, lo que debe ser verificado a través de un Informe Técnico de la AITO

 

10. – De las Multas

Aplicación de las Multas

Si el Contratista no hubiere terminado la obra dentro del plazo establecido, incurrirá en multa por atraso equivalente al 0.4% del valor total (Impuesto incluido) del contrato por cada día en que exceda dicho plazo, por un período de días que no podrá ser superior al 20% del plazo contractual.

Posteriormente a este plazo, se duplicarán las multas por 15 días corridos o en su defecto se solicitará el término del contrato mediante informe del ITO, tomando en consideración el resguardo del Patrimonio Fiscal. El ITO procederá según se resuelva, a solicitar el cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

El atraso de la obra será la diferencia expresada en días corridos que exista entre el término del plazo establecido en el Contrato, más las ampliaciones de plazo concedidas, si las hubiese, y la fecha en que, verificada por el ITO la conclusión de las obras materia del contrato, se de curso a la solicitud de la Recepción Provisoria de las mismas.

Otras multas a aplicar, de las cuales deberá dejarse constancia escrita en el Libro de Obras, son:

  • Incumplimiento por parte del contratista a instrucciones entregadas por la Inspección Técnica: equivalente al 0.2% del valor total (Impuesto incluido) del contrato por cada instrucción no cumplida.
  • No cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones Técnicas del proyecto: equivalente al 0.2% del valor total (Impuesto incluido) del contrato por cada incumplimiento.
  • Modificación de los planos y/o proyecto sin previo Vº Bº de los profesionales que realizan el diseño equivalente al 0.2% del valor total (Impuesto incluido) del contrato por cada incumplimiento.
  • No concurrencia a la Entrega de Terreno el día y hora fijado para ello: equivalente al 0.2% del valor total (Impuesto incluido) del contrato). Considerándose, además, el día fijado y notificado por la inspección técnica como fecha de inicio de la obra.
  • No iniciar las obras en un plazo máximo de 05 días corridos, a contar de la fecha de entrega de terreno: equivalente al 0.4% del valor total (Impuesto incluido) del contrato, por cada día adicional de atraso, hasta un tope de 10 días contabilizados desde la fecha de entrega de terreno. Lo anterior, facultará al Gobierno Regional del Maule para poner término de la obra, previo informe del ITO y de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases.
  • En casos no atribuibles al contratista, que no sea posible dar inicio a la obra, se podrá considerar un plazo proporcional a los días perdidos, previo informe del ITO al jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional, con su respectiva Resolución.
  • Paralizar las Obras por más de 5 días corridos sin causa debidamente justificada: 0,3% (cero coma tres por ciento) del valor total NETO del contrato, por cada día adicional de atraso.
  • La ausencia y/o no renovación del Libro de Obras, incurrirá en una multa equivalente al 0.2% del valor total (Impuesto incluido) del contrato, por cada visita que se realice.
  • Incumplimiento de la exigencia de los antecedentes solicitados para la Entrega de terreno: equivalente al 0.4% del valor total (Impuesto incluido) del contrato entregado.
  • Incumplimiento en la entrega de los Estados de Pago de acuerdo a la Programación Financiera: equivalente al 0.1% del valor total (Impuesto incluido) del contrato. 
  • Incumplimiento en la fecha de emisión de la Factura previo a la visación y aprobación por parte del ITO del Estado de Pago correspondiente: equivalente al 0.1% del valor total (Impuesto incluido) del contrato.  En caso de que la Factura esté cedida a Factoring, esta multa será el doble equivalente al 0.4% del valor total (Impuesto incluido) del contrato.
  • En caso de que, el profesional residente a cargo de la Obra se encuentre inhabilitado por licencia, vacaciones u otra razón, el Contratista deberá informar por escrito, correo electrónico, etc., y a la brevedad posible al Inspector Técnico, los datos del nuevo profesional: nombre, Curriculum y Certificado de Título, además deberá informar el plazo durante el cual ejercerá dichas funciones. En caso de no informar cambio de profesional Residente y/o de no adjuntar alguno de los antecedentes solicitados incurrirá en multa de equivalente al 0.1% del valor total (Impuesto incluido) del contrato, por cada vez que no se encuentre cuando es requerido, previo aviso por escrito, correo electrónico, por el ITO.

Cabe señalar que luego de incurrir 3 veces en un mismo tipo de multa, a partir de la cuarta multa, se aplicará el doble de la multa establecida en el presente punto. Posterior a esto, se finiquitará el Contrato.

Las multas se descontarán del estado de pago, retenciones y/o garantías existentes que corresponda. Si las garantías y/ retenciones existentes no cubren la(s) multa(s), se procederá de acuerdo a lo instruido por el Gobierno Regional del Maule, si corresponde, de lo contrario, se tomarán las acciones legales que procedan.

Procedimiento para la aplicación de multas

a. El procedimiento para la aplicación de multas se rige principalmente por lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), sus ordenanzas y, específicamente para obras públicas, por los manuales de procedimiento y bases de licitación del Ministerio de Obras Públicas (MOP) o del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)

  • Detección del Incumplimiento o Infracción

La detección es realizada por la entidad que inspecciona la obra, que puede ser la Inspección Técnica de Obras (ITO), el Director de Obras Municipales (DOM) o un inspector fiscal del MOP, o SERVIU dependiendo del tipo de intervención. Las causales pueden ser: 

-       Incumplimiento de plazos.

-       Defectos de calidad o no cumplimiento de especificaciones técnicas (ej. Ensayos de compactación, materiales).

-       Ejecución de obras sin los permisos requeridos (rotura de pavimentos, etc.).

-   Incumplimiento de normativas de seguridad u otras disposiciones legales. 

  • Documentación y Registro

-       El inspector fiscal (ITO) debe documentar detalladamente la infracción. Esto incluye:

-       Elaboración de un Acta de Visita a Obra, Informe de Inspección, anotación Libro de obras que describa la falta, la fecha, hora, ubicación y, si es posible, evidencia fotográfica o mediciones.

-       Registro de los antecedentes contractuales o legales que sustentan la infracción (cláusulas del contrato, artículos de la ley u ordenanza infringidos). 

  • Notificación al Contratista o Responsable

Se notifica formalmente al contratista o responsable de la obra sobre la infracción detectada. En esta notificación se suelen otorgar plazos para presentar descargos o corregir la situación, según lo estipulado en las bases del contrato o la normativa aplicable.

  • Cobro y Garantías, retenciones.

La multa se hace efectiva. En el caso de obras contratadas, si el contratista no paga, el Gobierno Regional del Maule puede hacer uso de las garantías de fiel cumplimiento del contrato (boletas de garantía o retenciones) para cubrir el monto de la sanción. 

  • Reconsideración o Apelación

El afectado puede tener derecho a solicitar la reconsideración de la multa ante la misma autoridad que la impuso, o a apelar ante instancias superiores (como al Gobernador Regional)

  • Si se presentan descargos, el GORE Maule tendrá un plazo de diez (10) días hábiles para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. El rechazo total o parcial de los descargos deberá formalizarse a través de resolución fundada, en la cual se detallará el contenido de la sanción a aplicar. La resolución deberá notificarse por carta certificada al contratante.
  • El contratante dispondrá de un plazo de cinco (5) días hábiles para impugnar la resolución que rechaza sus descargos y aplica la multa, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen su petición. El GORE Maule dispondrá de un plazo no superior a treinta (30) días para resolver el recurso, acogiendo total o parcialmente los fundamentos dados por el contratista, o bien la rechazará confirmando la multa aplicada.

 

11.- De Los Pagos

De los Anticipos

No se contemplan anticipos.

Estados de pago

La obra se pagará mediante Estados de Pago mensuales y conforme a la programación financiera, a su ejecución efectiva y susceptible de cuantificar que debe presentar el Contratista.

Los Estados de Pago serán formulados por el ITO de la obra, de acuerdo a los plazos y montos programados conjuntamente con la empresa que ejecutará las Obras, según programación financiera mensual adjunta a las presentes Bases Administrativas ESPECIALES. En ningún caso el monto total a cancelar podrá ser superior al avance físico de las obras.

Los estados de pagos deberán incluir los siguientes antecedentes y documentos:

Carátula del Estado de Pago deberá ser firmada por el contratista, el ITO designado y el Jefe departamento de ejecución de obras del Gobierno Regional del Maule, además se deberá acompañar el detalle del avance de los trabajos, los controles de calidad y el Certificado de la Inspección del Trabajo que acredite que la empresa se encuentra al día en los pagos previsionales y que no tiene reclamos ni denuncias de los trabajadores. Fotografías de los avances y programación de obras acumulado, Si se trata del último Estado de pago, el periodo laboral y previsional revisado en el Certificado de la Inspección deberá abarcar hasta la fecha de término real de la obra, indicado en el Acta de Recepción.

El Gobierno Regional del Maule a través de su AITO podrá verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista, ya sea mediante la entrega de documentos asociados a la contratación de sus trabajadoras y/o al cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadoras, ensayos de laboratorio, etc.

El contratista en el primer estado de pago deberá incluir un ejemplar del acta de entrega de terreno en que se emplazaran las obras y copia de los permisos de edificación emitidos por la municipalidad competente, si corresponde, pago de derechos de inspección los cuales están incluidos dentro de los Valores Pro-Forma, copia de garantía y copia de resolución de contrato y contrato. El último estado de pago deberá incluir copia del Acta de Recepción Provisoria con sus documentos adjuntos y anexos correspondientes.

Conforme señala la Ley N° 21.131, los pagos serán realizados dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la respectiva factura o instrumento tributario de cobro, salvo las excepciones indicadas en el artículo 79 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886. En caso de que la fecha máxima para pago sea un día inhábil, se considerará como plazo fatal el día hábil inmediatamente anterior.

El valor del contrato se cancelará mediante estados de pagos mensuales, por el 100% de avance físico programado, ejecutado y susceptible de cuantificar.

Se deberá considerar retenciones del 5%, en cada Estado de Pago.

Cada estado de Pago será cancelado directamente por el Gobierno Regional del Maule. Para estos efectos, la Inspección Técnica de Obras debe hacer llegar los Estados de Pago del proyecto, mediante Memorándum al Jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional, a más tardar, el día 25 del mes respectivo o el día hábil anterior si éste fuere feriado.

Este Memorándum debe ser firmado por un profesional del Departamento de Ejecución de Obras, Fiscalización y Adquisiciones, debiendo solicitar expresamente el pago.

En caso de que la empresa que se adjudique la Licitación y celebre contrato, registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dos últimos años, lo primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones debiendo la empresa acreditar que el total de dichas obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de 6 meses. El Gobierno Regional del Maule exigirá que la empresa contratada proceda a dichos pagos y presente los comprobantes y planillas respectivas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada dará derecho a dar por terminado anticipadamente el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá participar.

Los Estados de Pago, serán considerados como abonos parciales que efectúa el Gobierno Regional del Maule, durante el curso de los trabajos en conformidad a las Bases y tendrán carácter de un pago provisorio concedido al Contratista a cuenta del precio de la obra encomendada.

El último Estado de Pago (devolución de retenciones), se cancelará una vez que la obra se encuentre con la resolución que Aprueba el Acta de Recepción Provisoria sin observaciones y garantía de buena ejecución ingresada al Gobierno Regional del Maule.

De contemplar el pago de permiso o derechos, este deberá ser contemplado dentro de los gastos generales.

En ningún caso se estimarán estos pagos provisorios como aceptación definitiva por parte del Gobierno Regional del Maule, de la cantidad y calidad de las obras ejecutadas por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono. Con todo, las obras incorporadas al inmueble y los materiales incluidos en los Estados de Pago son, para cualquier efecto, propiedad del Gobierno Regional del Maule.

Las partidas contempladas como globales se cancelarán solo una vez que dichas partidas se encuentren ejecutadas en su 100% (aplica dictámenes de la contraloría).

Presentación de los estados de avance y de los estados de pago

Para solicitar el respectivo Estado de Pago, el Oferente Adjudicado deberá solicitar al ITO de obras del Gobierno Regional del Maule, al que adjuntará la documentación en tres (03) ejemplares, uno de ellos debe contener la información en ORIGINAL, cuando corresponda. La documentación es la siguiente:

En el Primer Estado de Pago:

  • Se deberá incluir una Fotocopia y dos copias del Acta de Entrega de Terreno en el que se emplazarán las obras y, copia del pago de derechos de inspección; en el caso que no correspondiese Permisos municipales, el contratista deberá ingresar un Certificado de la DOM que acredite que no requiere dicho permiso y deberá incluirlo en el primer estado de pago. En el Ultimo Estado de Pago deberá incluir copia del Acta de Recepción Provisoria y de la Resolución que lo aprueba.
  • Fotografía en color del letrero de la Obra instalado en terreno (sólo en el primer Estado de Pago).
  • Pólizas de Seguro vigente del proyecto (solo en el primer estado de pago y cuando existan modificaciones de la misma) y en los estados de pago sucesivos solo se exigirá una copia.
  • Certificado vigente de Mutual de Seguridad o póliza de seguro correspondiente.
  • Resolución de Adjudicación.
  • Contrato de obras y Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato.
  • Resolución que aprueba el contrato de obras.

En general para todos los estados de pago:

  • Carátula de cada estado de pago, la cual debe tener fecha de emisión igual o anterior a la factura, e indicar el avance de la obra de acuerdo al Anexo N° 7: Propuesta económica, además deberá considerar las firmas de: el Inspector Técnico, el contratista y Jefe Departamento de ejecución de obras del Gobierno Regional del Maule.
  • Formulario de Estado de Pago, con firma del ITO y timbre de la Unidad Técnica. Corresponde al presupuesto detallado en costo directo, desagregando como subtotales gastos generales, utilidades e impuestos, indicando para cada ítem o partida el porcentaje de avance, así como la valorización, tanto la acumulada a la fecha como la del estado de pago anterior, donde la diferencia entre ambas corresponde al avance del periodo. En estas carátulas se deberán expresar las multas a efectuar si existieran.
  • Certificado de la Dirección del Trabajo o de la Inspección del Trabajo competente y, en su caso de las Instituciones Previsionales correspondientes que acrediten suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 182-C del Código del Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no registran deudas laborales o previsionales para con sus trabajadores hasta el período correspondiente al mes calendario anterior al que aparece en la fecha de la caratula del estado de pago de que se trata. (No se aceptará documento emitido u obtenido vía internet, salvo que sea emitido por la Dirección del trabajo, a una entidad autorizada por este). En el caso, de que la Inspección del Trabajo se encuentre inhabilitada para otorgar dicho Certificado, por ejemplo, en caso de Huelga, el contratista podrá presentar Declaración jurada de la información solicitada precedentemente. En este último caso, se deberá regularizar posteriormente con el certificado de la Inspección una vez que se termine la huelga o problema que imposibilita al contratista para presentar el documento. En ambos casos, según corresponda, deberá indicar el nombre de la obra. Para cursar el respectivo estado de pago y en caso de ser necesario, el ITO podrá exigir al contratista, 01 original de la planilla de remuneraciones y pago de cotizaciones de los trabajadores de la respectiva obra. Para este caso corresponderá previo V°B° del Gobierno Regional del Maule. En caso de ser UTP, deberá presentar documentación para todos los integrantes que la conforman.
  • Para cursar el respectivo estado de pago y en caso de ser necesario, el ITO, podrá exigir al contratista, Original y dos copias de la planilla de remuneraciones y pago de cotizaciones de los trabajadores de la respectiva obra.
  • Carta Gantt y programación financiera mensual actualizada, de acuerdo al presupuesto detallado de la obra.
  • Set de fotografías en color, con avance efectivo de la obra (debe tener concordancia con los ítems que se están cobrando), de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases.
  • Comprobante de pago de multas, si existieran.
  • Constancia de haberse reemplazado las garantías correspondientes, si corresponde.
  • Orden de Compra correspondiente, si corresponde.
  • Factura con los servicios recepcionados, la que debe estar timbrada y firmada por la ITO. La factura solo podrá ser emitida por el contratista una vez que el estado de pago esté aprobado por la ITO. De no cumplirse con dicha circunstancia se procederá al rechazo de la factura.
  • El ITO tendrá tres días hábiles contados desde la fecha en que reciba la documentación para revisar la totalidad de los antecedentes administrativos. En el caso de encontrar observaciones, el ITO informará al contratista y otorgará un plazo de tres días hábiles para subsanar estas observaciones de lo contrario se procederá a la devolución de los antecedentes mediante Oficio conductor. El Contratista deberá nuevamente ingresar los antecedentes para revisión del ITO.
  • Una vez revisada la documentación y al no tener observaciones, el ITO autorizará la emisión de la Factura.
  • Una vez se den las condiciones para la solicitud de Recepción Provisoria de la Obra, el Contratista ingresara carta al Jefe del departamento de ejecución de obras y fiscalización con copia al ITO, realizando la correspondiente solicitud.

Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo a lo establecido en la Resolución N°30 del año 2015 de la Contraloría General de la República, se podrá solicitar documentación adicional necesaria para justificar los ingresos o inversión de los fondos respectivos.

No se podrá presentar estados de pago por materiales depositados en obra o por elementos prefabricados.

La Unidad Técnica no tendrá responsabilidad alguna por la demora en tramitar un Estado de pago, originado en el contratista, que no hubiesen presentado los documentos correctos y necesarios para ello.

Respecto al Último Estado de Pago o Devolución de Retenciones

Si se trata del último estado de pago (o devolución de retenciones), el periodo revisado deberá abarcar hasta la fecha de término real de la obra y los certificados a que se refiere el número anterior deberán acreditar, además de lo señalado, que el contratista o el subcontratista, en su caso, tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra. Se deben tener en consideración, los siguientes puntos:

  • Si requerido el Contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales conceptos o no obtuviere del Subcontratista, en su caso, el cumplimiento de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en los términos exigidos, la Unidad Técnica informará al Mandante de las sumas que deban retenerse del respectivo Estado de Pago, conforme a lo establecido en el Artículo 44 del D.F.L. Nº 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
  • Declaración jurada ante notario, en donde el contratista señale que no tiene deudas pendientes por concepto de remuneraciones o cotizaciones previsionales respecto de los trabajadores ocupados en la recepción obra.
  • Acta de Recepción Provisoria de las Obras.
  • Resolución que aprueba Acta de Recepción Provisoria de las Obras.
  • Garantía de Correcta Ejecución de las Obras.

Finalizado el plazo contractual no se cancelarán estados de pago hasta la recepción provisoria sin observaciones, aprobada mediante decreto, correspondiendo pagar el último estado de pago y/o devolución de retenciones, si corresponde.

Se exigirá un Certificado de la Inspección del Trabajo que cubra desde el mes siguiente al Certificado en el Estado de Pago anterior, por avance de obra, hasta la fecha de término real de la Obra (fecha en que la Comisión recibe la Obra sin observaciones), indicado en el Acta de Recepción Provisoria aprobada por Resolución. Además, se deberán entregar a la Inspección Técnica, los siguientes documentos:

  • Finiquitos
  • Contratos de todos los trabajadores de la obra
  • Pagos de remuneraciones de todos los meses

Documentación Gráfica

El Contratista deberá entregar junto a cada estado de pago el siguiente material fotográfico:

Fotografías: 05 Unidades en original y dos copias en colores de fotografías, con la situación actual del terreno (en el primer estado de pago) y por avance mensual del proyecto, de 10 x 15 cms., que muestren en forma clara el progreso de la obra (antes, durante y después), en formato papel. Al menos 02 de ellas deberán mostrar la visión general del estado de la obra contratada y, de preferencia tomadas desde el mismo ángulo.

Además, sólo si corresponde, deberá entregar fotografías de demoliciones o retiros de elementos importantes dentro de la obra.

Respecto de la Factura

El monto a cancelar como valor total del contrato y obra, será el valor neto ofertado más el Impuesto al Valor Agregado. Se debe considerar lo siguiente:

  • La Factura debe ser extendida a nombre del Gobierno Regional del Maule, Rut: 72.227.000-2, domicilio 1 Norte N° 711 de Talca, firmada y timbrada por la ITO. Debe indicar claramente el número del Estado de Pago y el nombre del Proyecto.  En atención a lo establecido en la ley N° 19.983 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, en cuanto a proceder a la aceptación o reclamación de la factura emitida a su nombre dentro del plazo de 8 días corridos desde su recepción en el registro que al efecto lleva el Servicio de Impuestos Internos, el contratista deberá emitir factura solo una vez visado y totalmente aprobado por la Inspección Técnica de Obras el estado de pago respectivo.

 

  • En caso de uso de factoring el Oferente Adjudicado tiene la obligación de informar por escrito a la Inspección Técnica con copia al Departamento de Finanzas del Gobierno Regional del Maule, El Inspector Técnico evaluará la autorización, en coordinación con el Departamento de Finanzas, para el cambio de beneficiario, una vez que sea autorizada, el oferente podrá ceder la factura a la entidad financiera.

 

  • De existir multas en alguno de los estados de pagos respectivos, el contratista tiene la obligación de informarlas a través de un documento a la entidad que factoriza, con copia al ITO, señalando que la factura no considera el descuento de la multa, adjuntando además la caratula del estado pago.

 

  • El Contratista deberá presentar un documento al ITO, en donde se señale que la entidad que factoriza tomó conocimiento de la multa.

CAPITULO II: BASES TÉCNICAS

12.- Definiciones

Definiciones

Para la correcta aplicación de las presentes Bases, se entiende por:

Antecedentes del Contrato: Lo constituyen todos los documentos que forman parte de la Licitación.

Aumento o Disminución de obras: La modificación, autorizada por el Mandante de cantidades de obras indicadas por la ITO en los documentos de la licitación.

Bases: Conjunto de normas que regulan una licitación y el posterior contrato de ejecución de la obra, al que deben ceñirse todas las partes interesadas. Comprende las Bases Administrativas y Técnicas, Formularios, las Especificaciones Técnicas, Planos, Aclaraciones, Consultas y Respuestas y/o cualquier otro antecedente que forme parte de la licitación.

Capacidad Económica Disponible: El capital de trabajo que debe comprobar el contratista para participar en una licitación y que se acreditará en la forma expresada en estas Bases.

Contratista: Persona, natural o jurídica que, en razón de haberse adjudicado la propuesta, suscribe con el mandante el contrato de ejecución de la obra, adquiriendo los derechos y contrayendo las obligaciones estipuladas en éste.

Equivalente Técnico Certificado: Material, equipo o sistema, de igual o superior calidad respecto al definido en el proyecto y que cuente con certificación de sus propiedades de equivalencia en el producto reemplazante.

Especificaciones Técnicas: El pliego de características, atributos, exigencias y calidades que deberá cumplir la obra motivo del Contrato, incluyendo normas vigentes aplicables a los distintos modelos y procesos constructivos referidos tantos a calidad de materiales y pruebas de control que deban realizarse en las diferentes etapas de construcción y/o fabricación.

Mandante: Para la presente licitación, se entiende por mandante el Gobierno Regional del Maule.

Obras Nuevas o Extraordinarias: Obras que se incorporan o agregan al proyecto durante su ejecución, para llevar a un mejor término la obra contratada.

Oferta: Conjunto de antecedentes que presenta la Empresa o persona natural para la ejecución de la obra en licitación.

Planos Generales: Los diseños que, indicando ubicación, forma y medida, permiten un juicio completo de la obra por realizar y a una escala conveniente para su interpretación correcta y acertada.

Planos de detalle: Los diseños a escala adecuada para realizar la construcción, las piezas o las partes del proyecto, contenidos en los planos generales.

Plazos: El espacio de tiempo establecido en estas bases o en el Contrato, dentro del cual las partes deben cumplir con las obligaciones contraídas o ejercer los derechos que emanan del contrato de ejecución de obras. Los plazos establecidos en las presentes Bases se entenderán de días corridos, salvo indicación expresa en contrario.

Presupuesto Oficial: El estudio detallado efectuado por el mandante de las cantidades, precios unitarios y precio total previsto para una obra y que representa la opinión oficial sobre su valor.

Programa de Trabajo: La ordenación dentro del plazo del contrato, del desarrollo de las diversas etapas, partidas o ítem de la obra, sea que ella deba ser ejecutada en forma simultánea o sucesiva.

Proyecto: Conjunto de antecedentes que permiten la identificación de la obra a realizar y que incluye bases, todos los antecedentes que se realizaron para la elaboración del proyecto, diseños de ingeniería, arquitectura, especificaciones técnicas y todos los demás documentos de la licitación, que formen parte integrante de la licitación, que el oferente deba conocer para realizar su oferta.

Suma Alzada: Oferta a un precio determinado, sin reajustes, ni intereses en los términos que se establecen en el contrato.

Inspección Técnica de Obra: La instancia que tiene a su cargo la supervisión técnica y administrativa de la obra y, en general, el exacto cumplimiento del Contrato.

Asesoría Inspección Técnica de Obra: Para todos los efectos del contrato, se entenderá a la AITO a él o los profesionales o especialistas, sean personas naturales o jurídicas que tendrán la labor de supervisar la obra. Serán asesores directos de la ITO y estarán supeditados a su control y coordinación.

13.- De La Ejecución de las Obras

Entrega de Terreno

La Contraparte Técnica procederá a entregar el terreno al Contratista una vez que el contrato este totalmente tramitado, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. El plazo de ejecución de la obra se contará a partir del día siguiente de la entrega del terreno.

Para la entrega de terreno el contratista deberá presentar al I.T.O, la Carta Gantt de la obra de acuerdo al Itemizado del presupuesto de la obra, detallando una programación financiera mensual coincidente con los estados de pagos programados a cursar. En caso de existir modificaciones a lo programado y entregado inicialmente al ITO, será de su responsabilidad ir actualizando esta información con la presentación de cada estado de pago. El no cumplimiento de esta exigencia significará la aplicación de una multa, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases.

Como antecedente para realizar la entrega de terreno, es necesario que la empresa presente al ITO, el profesional Residente a cargo de la obra, quien deberá acreditar su calidad de “Profesional competente” (Arquitecto, Ingeniero civil, Constructor civil o Ingeniero constructor, según corresponda) mediante Título o Certificado de título legalizado ante notario, patente profesional al día, cuando corresponda, currículum vitae y contrato notarial por el período de ejecución de la obra de dicho profesional.

Sólo por razones justificadas por el Gobierno Regional, este plazo podrá ser extendido, para lo cual el Inspector Técnico informará por escrito al jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional, con copia al Oferente Adjudicado, en donde se indicará el nuevo plazo para la entrega del terreno.

En la fecha de entrega de terreno se levantará la respectiva Acta de Entrega de Terreno, en que constará, además, la entrega de los otros antecedentes de la obra, la cual será firmada por el Profesional Residente a cargo de la obra y el Inspector Técnico de la Obra.

Letrero de Obra

En el lugar donde se ejecute la obra de la presente licitación, se deberá instalar a lo menos un letrero por acceso para identificar la obra, cuyo contenido, dimensiones y características, son las que entregue la Unidad Técnica y, la ubicación de éste será entregada por la ITO durante la entrega de terreno. Será emplazado en un lugar destacado y visible desde el exterior y debe ser instalado al iniciar los trabajos.

El letrero, como mínimo, contendrá un texto y diseño con las indicaciones proporcionadas por la Contraparte técnica (ITO). La confección de este letrero deberá contar con la aprobación de Contraparte técnica. El letrero deberá estar instalado en un plazo menor a diez (10) días corridos a partir de la entrega de terreno. Si en el momento de la presentación del primer Estado de Pago este Letrero aún no se ha instalado, la contraparte técnica no lo cursará y podrá retenerlo en su poder hasta que cumpla con lo solicitado.

El letrero de obras sólo podrá ser retirado hasta que se verifique la Recepción Definitiva de la Obra.

Horario de trabajo

Se ceñirá a la Legislación Laboral vigente.

La Contraparte Técnica podrá autorizar por razones de servicio otros horarios de trabajos, los cuales no tendrá cargo adicional para el Gobierno Regional del Maule.

Subcontratación

El Contratista, a fin de apoyar la ejecución de alguna de las obligaciones contraídas en virtud del respectivo contrato, podrá celebrar contratos con terceros, sean personas naturales o jurídicas.

El contratista solo podrá subcontratar, previa autorización del Gobierno Regional del Maule, hasta el 40% de las obras, y a su vez el subcontratista no podrá subcontratar.

Dichos contratos con terceros serán de exclusiva responsabilidad del Contratista, sin que ello genere vínculo contractual alguno entre dichas personas y el GORE Maule, sin perjuicio de la aplicación de la Ley 20.123, en lo que sea pertinente.

Los trabajadores de las empresas subcontratistas serán considerados como trabajadores del contratista, para efectos de los deberes, obligaciones o prohibiciones que le impone el presente contrato.

Aprobación de Proyectos

Es responsabilidad del Contratista la obtención de las certificaciones y aprobaciones o autorizaciones necesarias para la ejecución de las obras, o que deriven de éstas, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones, así como el pago de los derechos correspondientes, tanto en el ámbito constructivo, de inspección, como en lo relativo a uniones, empalmes, extensiones, refuerzos o dotación de servicios sanitarios, eléctricos, gas y pavimentación, u otros requeridos para la recepción de la obra. Los montos relacionados a este punto deben considerarse dentro de los Valores Pro-Forma (Numeral 9°)

Aseo

El Contratista deberá tener especial cuidado en el Aseo y presentación de la Obra, durante el desarrollo de ella y después de que se hayan terminado todos los trabajos, debiendo mantener limpia el área de trabajo todos los días, si no lo efectuase será indicado por la Contraparte Técnica y dispondrá un plazo máximo de 24 horas, en caso contrario, se podrá aplicar la multa correspondiente.

Se deberá mantener cada faena libre de escombros, el aseo y retiro de escombros deberá realizarse diariamente. Una vez terminados los trabajos, deberá hacerse un aseo general de la faena, (retiro de excedentes, barrido y lavado) y lo que se solicite en las Especificaciones técnicas.

Modificación del Programa de Trabajo

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, el Mandante podrá modificar el programa de trabajo (Carta Gantt y programación financiera). También podrá modificarse este programa, a solicitud del Contratista, cuando su petición se fundamente en caso fortuito o fuerza mayor certificada por el Mandante, mediante un informe de obra por parte de la AITO, sobre el cual el ITO dará el VB, dicha modificación será informada por libro de obra y/o correo electrónico.

Programación de Obra.

El Contratista, una vez efectuada la Entrega de Terreno, tiene un plazo de tres (3) días hábiles para entregar a la Contraparte Técnica los siguientes antecedentes:

a)   PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA OBRA. (Carta Gantt detallada por Ítems de la Propuesta Actualizada), indicando fecha de inicio y término de acuerdo con el plazo contractual, dejando debajo de cada partida una fila libre, que será utilizada por la Contraparte Técnica para llevar su revisión de avance.

b)   PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN O FLUJO DE CAJA en relación con la Programación Física indicada en punto precedente. El GORE Maule responderá por el pago de acuerdo con los montos que se indican en el flujo de caja y considerando las Obras realmente ejecutadas. Para el efecto anterior en el Programa de Inversión se indicarán los Estados de Pago.

c)    El contratista estará obligado a cumplir durante la ejecución de las obras con los plazos parciales establecidos en el contrato o con los avances de obra estipulados en el programa de trabajo correspondiente, el que será evaluado por la ITO.

d)   El atraso injustificado en la ejecución de las obras superior al treinta por ciento (30%) con respecto al avance consultado en el programa de trabajo, deberá ser informado por al ITO del Gobierno Regional del Maule, quién podrá tramitar término anticipado al contrato.

Aumento o disminución de Obras.

El Gobierno Regional del Maule solo podrá disminuir o aumentar las cantidades de obras de cada partida del presupuesto en casos excepcionales y cuando se presenten algunas de las siguientes situaciones:

  • Material descontinuado o no existente en el mercado, lo que originará su reemplazo por un equivalente técnico por parte de la unidad técnica
  • Errores de proyecto no atribuibles al contratista, que impliquen cambios de partidas o eliminación de partidas contratadas por otras que sean imprescindibles para la materialización del proyecto.

Se podrá disminuir o aumentar el Contrato, por medio de una resolución fundada, hasta un 30% del valor del mismo, sujeto a disponibilidad presupuestaria y siempre que no se altere la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes. En caso de que se realice más de un aumento de obra, o un aumento de obra y una obra extraordinaria, todos en su conjunto no podrán exceder el 30% del monto contratado.

Si por razones técnicas el aumento de contrato superara el 30% del monto total de obras civiles,  se debe iniciar el término anticipado de contrato.

Los Aumentos de Obras, deberán respetar los precios unitarios de aquellos Ítems consultados en la Propuesta.

En el caso de disminuciones, el Contratista no tendrá derecho a una indemnización por este concepto, ni tampoco cuando las disminuciones tengan su origen en la Resolución del Contrato o el término anticipado de éste.

Obras extraordinarias.

Obras extraordinarias, que se refiere a otras partidas que no estaban incluidas en presupuesto original y que por las razones que califique el mandante, deben ser incluidas durante la ejecución del proyecto. Al analizar estas partidas, debe solicitarse a Contratista que elabore un expediente técnico de cada una de ellas, con análisis de precios unitarios, fichas técnicas, planos adicionales y todos los antecedentes necesarios para su análisis.

Toda modificación que se realice, aumentos, disminuciones y/o obras extraordinarias, se expresará en la pertinente modificación del contrato. En casos de aumentos de obras, deberá complementarse la o las garantías acompañadas, en caso de reducción de obras, podrá disminuirse el valor de las garantías.

El GORE Maule, podrá ordenar a través de una resolución, las Obras Extraordinarias hasta un 30% del valor del contrato, sujeto a disponibilidad presupuestaria. En caso de que se realice más de un aumento de obra, o un aumento de obra y una obra extraordinaria, todos en su conjunto no podrán exceder el 30% del monto contratado.

Esto se materializará mediante resolución, en cuyo caso el Contratista tendrá derecho a su pago por las Obras que se incorporen o agreguen al Proyecto a fin de llevar a mejor término la Obra contratada. Dicho pago se efectuará con la Modificación de Contrato y resolución totalmente tramitada.

Las modificaciones propuestas por el contratista deberán ser presentadas por escrito al Gobierno Regional del Maule, quien efectuará el análisis correspondiente para determinar la aprobación o rechazo de la misma, también por escrito.

Toda modificación de obra deberá ser efectuada antes de realizada la recepción provisoria.

Con todo, en circunstancias acreditadas de fuerza mayor o caso fortuito, podrán modificarse los plazos establecidos para la ejecución de esta obra.

Aumento de plazo de las obras

No se considerarán aumentos de plazo para la ejecución de la obra contratada a menos que concurran circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditadas y fundada por Contratista, previo informe del ITO designado, e informe jurídico respectivo. Si durante la ejecución de la obra se produjeran atrasos parciales por fuerza mayor o caso fortuito, el Contratista deberá presentar a la contraparte técnica su justificación por escrito en un plazo que no supere los siete (7) días corridos desde ocurridas las causas de los atrasos.

El procedimiento y la documentación mínima para la tramitación, será:

  • Solicitud del aumento al ITO, ingresada a la oficina de partes del Servicio, con a lo menos 10 días de anticipación a la fecha de término del plazo original contratado.
  • Informe de(los) proyectista(s) si corresponde.
  • Antecedentes que avalen el aumento solicitado (planimetría, Especificaciones Técnicas, certificados, etc.)

La contraparte técnica estudiará el Informe y las razones invocadas por el Contratista para justificar el atraso y propondrá al Jefe de Departamento de ejecución de obras y fiscalización la aceptación o rechazo de la ampliación de plazo. El aumento del plazo deberá ser formalizado mediante la emisión de la Resolución correspondiente y posteriormente se deberá efectuar modificación de contrato con su respectiva Resolución de Aprobación.

Suspensión de faena y/o plazo de ejecución

Se podrá decretar fundadamente la suspensión total o parcial de la faena y/o el plazo de ejecución de la obra, cuando ocurra una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito o hecho ocasionado por un tercero, que así lo exija. En este caso, las garantías deberán permanecer vigentes hasta el término del contrato.

Esta suspensión deberá hacerse por Acto Administrativo y fundado publicada en el Sistema de Información, y no dará derecho al contratista para solicitar al GORE Maule nuevos aumentos de gastos generales o utilidades.

Materiales empleados en la construcción

 

Antes de ser empleados los materiales en las obras, deberá darse aviso al ITO, para que, en vista del análisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptación o rechazo.

No obstante, si durante el período de la construcción o durante el plazo de garantía se comprobare que el material aceptado por la ITO., ha resultado deficiente en el hecho, el Contratista tendrá la obligación de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa la obra en que fue empleado.

Control de calidad de las Obras

El contratista deberá considerar en el monto de su oferta, los gastos que demanden los ensayes que se indican en las Especificaciones Técnicas de las obras del proyecto mencionados de las presentes Bases, aun cuando estos gastos no se encuentren establecidos de manera expresa en los presupuestos o en sus análisis de precios unitarios

La Certificación de la calidad de los materiales y de las obras ejecutadas, será de un laboratorio técnicamente calificado y aprobado por el MINVU. Esta certificación se referirá a todas las partidas y/o materiales de la Obras cuya calidad debe demostrarse por ensayes de laboratorio según Normas Chilenas y lo dispuesto en Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación- Versión 2018, del Ministerio de V y U.

Ensayos adicionales en caso de incertidumbre, de acuerdo a lo indicado en el Manual de Inspección Técnica de Obras, aprobado por D.S. Nº 85, (V. y U.), de 13.04.2007.

Las muestras de materiales o demolición de partidas sobre los cuales la Fiscalización Técnica de la Obra haya verificado que no se ajusta a Especificaciones Técnicas y/o Proyecto deberán ser tomadas por personal del laboratorio respectivo.

El contratista deberá indicar el o los laboratorios a que recurrirá para realizar los ensayes de materiales de la obra en el libro de obras correspondiente, y otorgará al Gobierno Regional del Maule mandato expreso para requerir directamente de dichos laboratorios, copia de los certificados de ensayes, informes y antecedentes que digan relación con los controles de calidad realizados.

El contratista deberá requerir de los laboratorios que contrate para los ensayes de materiales de la obra, que remitan directamente al Gobierno Regional del Maule, por carta certificada, copia de todos y cada uno de los Certificados de ensayes, que le sean entregados.

El Laboratorio Oficial designado para el control de las obras, deberá estar en condiciones de prestar sus servicios, a partir de tres días hábiles contados desde la fecha del Acta de entrega del terreno. La AITO y/o Autocontrol coordinará y programará con ese Laboratorio las visitas a la obra para el muestreo correspondiente.

 En los ensayes de hormigón, la AITO hará cumplir estrictamente lo prescrito en la Norma Nch 170 de 2016 “ Hormigones de Cementos” y la Norma Nch 1998 de 1988, “Evaluación Estadística de la Resistencia Mecánica del Hormigón”. Para las obras de pavimento asfáltico deberán realizarse los ensayes respectivos de acuerdo a DE ACUERDO CON las Especificaciones Técnicas. En ambos casos se consideran los ensayes mínimos solicitados en el Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación MINVU vigente

Para los efectos de lo señalado supletoriamente se tomará en el tercer párrafo del Art. N°84 del D.S. N° 236/2002 (V y U), las Áreas que requieren las Instituciones Oficiales de Control Técnico de Calidad de los Materiales y Elementos Industriales para la Construcción, para desempeñarse como laboratorios de control de calidad de los materiales.

Los laboratorios técnicamente calificados y aprobados para el control Técnico de calidad de los materiales y elementos Industriales para la construcción serán aquellos que se encuentran vigentes en el Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de Construcción del MINVU.

El contratista deberá mantener en obra un libro en triplicado, de visitas para el laboratorio, donde se anotarán las visitas y resultados preliminares de los ensayes.

Normativa

Las obras se licitarán, contratarán y ejecutarán de acuerdo con las normas contenidas en los siguientes documentos:

a.  Bases Administrativas y Técnicas (Normas Generales, Normas Especiales si las hubiere y Especificaciones Técnicas).

b.  Planos digitales.

c.  Aclaraciones y Respuestas elaboradas por el Mandante.

d.  Oferta recibida.

e.  Acta de Evaluación y Adjudicación.

  1. Contrato de Ejecución de Obra celebrado entre el mandante y el adjudicatario.

En todo caso deberá darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la materia, entre otras:

a.  Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y demás Ordenanzas Municipales y Sanitarias.

b.  Código del Trabajo, y sus leyes complementarias, especialmente en lo relativo a subcontratación, y normas de Higiene y Seguridad.

c.  Cualquier reglamento y/o normativa vigente de otro servicio que sea atingente a la obra.

14. – De la Recepción de Las Obras.

Recepción Provisoria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez terminados totalmente los trabajos, el Contratista presentará por escrito al Gobierno Regional del Maule, la solicitud de Recepción Provisoria de la obra. Esta solicitud deberá ser ingresada en Oficina de Partes del Servicio, dirigida al Jefe del Departamento de ejecución de obras y fiscalización, con copia a la Inspección Técnica, en horario de atención de público. De la solicitud y el Acta de Recepción de Obras debe quedar constancia en el Libro de Obras.

El ITO una vez recibida la solicitud, procederá a verificar que la obra está terminada.

Procedimiento, plazos y documentos para la recepción de obras:

Se entenderá como obra terminada, aquella que se encuentre con todas las partidas construidas en su totalidad y cumpla con todas las exigencias del proyecto y de las Bases de esta Licitación. De no cumplirse estas condiciones, el ITO de la obra no otorgará su conformidad para la recepción por parte de la comisión receptora.

El contratista, una vez terminados los trabajos, solicitará por escrito al Gobierno Regional del Maule, a través de la AITO, la recepción de las obras, acompañando los Certificados que correspondan y adjuntando la ficha de pre-recepción auto controlada señalada en el Manual, a fin de dar cumplimiento a las condiciones del contrato.

En un plazo no superior a 2 días hábiles, contados desde la fecha de dicha solicitud, El ITO deberá verificar el término de las obras y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato. El ITO de la obra dentro del mismo plazo, comunicará por oficio o correo electrónico su conformidad a la autoridad que corresponda, precisando la fecha en que el contratista puso término a las obras. Si a juicio de la ITO los trabajos no estuvieren terminados, dentro del mismo plazo, el ITO de la obra elevará su informe negativo a dicha autoridad.

El ITO de Obra, antes de precisar la fecha de término de las obras y comunicar su conformidad a la autoridad que corresponda, deberá verificar lo siguiente:

a)            Que las obras hayan sido ejecutadas de acuerdo a proyectos, especificaciones y demás antecedentes del contrato y que se encuentran totalmente terminadas y habilitadas para su uso.

b)            Que el contratista, haga entrega de los planos de construcción con la aprobación correspondiente, si el proyecto original hubiese sufrido alguna modificación.

c)            La presentación del Acta de Recepción Provisoria.

La Comisión de recepción designada con antelación según resolución del contrato de las Bases Generales Reglamentarias, se constituirá en la obra en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, contados de la fecha de su designación, debiendo asistir por lo menos dos miembros designados y el ITO de la obra. El día y hora fijado para la recepción, deberá ser comunicado al contratista con dos días hábiles de anticipación, a lo menos, para que concurra al acto si lo desea.

Verificado por la comisión receptora el cabal cumplimiento del contrato, esta dará curso a la recepción y levantará un acta que será firmada por al menos dos de sus miembros, por el ITO de la Obra AITO y por el contratista si lo desea. La comisión consignará como fecha de término de las obras la indicada por el ITO de la Obra.

Los certificados y antecedentes exigidos para la recepción de las obras deberán ser entregados por el ITO de la Obra a la Comisión Receptora designada por Gobierno Regional del Maule, al momento de su constitución en las obras. Si no fuere así, la Comisión Receptora suspenderá la Recepción de la obra hasta que los certificados exigidos le sean entregados y levantará un acta que será firmada por los miembros asistentes, por el ITO de la Obra y por el contratista, si lo desea, dejando constancia del hecho. En este caso la fecha de término de las obras será aquella en que se entreguen todos los certificados y antecedentes, aplicándose las multas que correspondan. Se exceptuarán de esta exigencia al momento de constituirse la Comisión receptora, aquel o aquellos certificados que hubiesen sido solicitados con oportunidad por el contratista, pero el Servicio correspondiente no los hubiere emitido antes de la fecha de recepción de las obras. En este último caso, la Comisión receptora procederá a efectuar una recepción con reserva, otorgando un plazo para la entrega del o los certificados pendientes que, para este caso, no podrá ser mayor al 10% del plazo contractual. Si excedido dicho plazo el contratista no entregara la documentación pendiente, se procederá a aplicar las multas por atraso, fijándose como fecha de término de las obras, la fecha de entrega del último certificado pendiente.

Finalizando las obras la ITO de la Obra, deberá finalizar el libro de obras, impidiendo ingresar cualquier cambio al mismo, el contratista, deberá entregar al Gobierno Regional del Maule el Libro de Inspección. En ambos casos se dejará constancia de ello en el acta de recepción de las obras.

Se entiende como la oportuna solicitud de un certificado, la presentación de la nota del contratista, mediante la cual, solicita el certificado en el servicio público o privado correspondiente, la que debidamente fechada y timbrada por el Servicio emisor, es recepcionada por éste, a lo menos con 15 días de anticipación a la fecha de término del plazo contractual de la obra, la que deberá ser entregada a la Comisión Receptora. Este certificado no podrá ser extendido posteriormente por el servicio público o privado con fecha que sobrepase el plazo de 30 días a contar de la fecha de la solicitud debidamente ingresada, posterior a esta fecha se aplicaran las multas señaladas precedentemente.

Si de la inspección a la obra la comisión determina no dar curso a la recepción, se consignará en el Libro de Inspección un detalle de las observaciones técnicas, comunicándolo por oficio al contratista, pudiendo otorgar a éste un plazo que en ningún caso superará el diez por ciento del plazo contractual, para que ejecute a su costa los trabajos y reparaciones correspondientes.

Una vez subsanados los reparos formulados por la comisión, esta deberá proceder a efectuar la recepción de la obra, fijándose como fecha de término de las obras la fecha originalmente indicada por el Director de la obra AITO, a la cual se agregarán los días sobre el plazo contractual, que el contratista empleó en ejecutar las reparaciones y/o cambios, estableciéndose una nueva fecha de término, la que deberá ser certificada por el ITO de la obra. En este caso se aplicará una multa del 0.4%, del total proyecto impuesto incluido, por cada día de atraso en la entrega de las obras.

Cuando las obras presenten defectos que puedan ser fácilmente reparados, la comisión procederá a recibir las obras con reservas estableciendo un plazo para subsanarlas, que no podrá superar el diez por ciento del plazo de la obra. En este caso, no será preciso que la comisión vuelva a reunirse, bastando que el ITO de la Obra certifique el cumplimiento de las observaciones formuladas. Se fijará como fecha de término la indicada por el Director de la Obra AITO. Si el contratista emplea en ejecutar las reparaciones un plazo superior al fijado por la comisión, los días que superen dicho plazo se sumarán a la fecha de término consignada por el Inspector de la Obra, dando origen a las multas correspondientes, de lo cual se dejará constancia en el mismo certificado del cumplimiento de las observaciones.

Una vez recibidas las obras por parte de la comisión, el contratista deberá entregar una boleta bancaria de garantía, extendida a nombre de quien se indique en las bases administrativas especiales, por un valor equivalente al tres por ciento del monto total del contrato, expresada en UF, para caucionar el buen comportamiento de las obras y su buena ejecución, tras lo cual, el Gobierno Regional del Maule procederá a devolver al contratista las boletas de garantía por fiel cumplimiento de contrato

Procedimiento de Término anticipado de contrato

En el caso que durante el transcurso de la obra el Mandante, a través del Inspector Técnico de la obra, estime que el Contratista no puede seguir ejecutando la obra, lo cual deberá ser explicitado mediante el oficio correspondiente, deberá proceder como sigue:

a.  El ITO deberá comunicar oficialmente al Contratista, basado en los acápites de las bases y del contrato, las razones para realizar la liquidación de contrato. Deberá tomar los resguardos para que el Contratista paralice las obras y que no realice retiros de maquinarias ni materiales sin la expresa autorización de la Inspección Técnica.

b.  El Contratista dispondrá de un término de cinco (5) días corridos para presentar sus descargos, por escrito, acompañando todas las pruebas y fundamentos relacionadas con el cumplimiento íntegro y oportuno de las obligaciones establecidas en las bases técnicas y administrativas, así como en el contrato.

c.  Con el mérito de las argumentaciones y pruebas entregadas por el Contratista, el ITO deberá elaborar un informe en el sentido de que el contrato puede continuar o, en caso contrario, de ser necesaria su liquidación. En el primer caso lo notificará al Contratista; en el segundo remitirá los antecedentes al Jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional del GORE.

d.  El GORE Maule emitirá una resolución fundada, ya sea acogiendo o denegando lo solicitado por el ITO y, en el primer caso, de ser procedente, se resolverá el cobro de la garantía por fiel cumplimiento del contrato. Esta resolución deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren. En contra de esta resolución, el Contratista podrá interponer recurso de reposición, dentro de cinco (5) días hábiles, debiendo éste resolverlo en el mismo plazo. De acoger el recurso interpuesto se dictará una resolución en tal sentido, estableciendo que se continúe con la ejecución de la obra de la forma y en los plazos que dicha resolución determine. En caso de ser rechazado el recurso de reposición interpuesto, se procederá de la manera que se señala en las letras siguientes.

e.  El ITO en conjunto con contratista y de las personas que estime conveniente, deberán realizar el AVANCE VALORIZADO DE PARTIDAS, que consiste en determinar el avance real de cada una de las partidas contratadas al momento de la realización de la paralización de la obra por término anticipado. Si el contratista se niega a participar, se realizará el avance valorizado de todas maneras sin la participación del contratista.

  1. Luego de realizado el avance valorizado y en acuerdo o no con contratista, se deberá realizar la LIQUIDACIÓN DE CONTRATO, la que deberá considerar en su análisis los siguientes aspectos

g.  Daños y perjuicios: Se refiere a los gastos adicionales en que debió incurrir el GORE Maule por la paralización de obra, como servicios de vigilancia u otros.

h.  Partidas defectuosas: Se refiere a las partidas que pese a estar ejecutadas, deberán realizarse nuevamente parcial o totalmente, por problemas de ejecución o deterioro climático.

  1. Avance valorizado al momento de la liquidación, mencionado anteriormente.
  2. Antecedentes de valorización de las sanciones contempladas en las Bases Administrativas y Técnicas si corresponden.

k.  Antecedentes de ejecución de boleta de fiel cumplimiento de contrato.

  1. Antecedentes de devolución del anticipo, si lo hubiere.

m.Rendición y detalle de obligaciones contractuales del contratista que fueran canceladas con cargo a los excedentes de la liquidación del contrato, si corresponde.

n.  Antecedentes sobre consumos básicos pendientes, si corresponden.

  • o.  Antecedentes de Estados de Pago cancelados a Contratista

p.  Conclusión con el balance de los factores anteriores, y valoración de lo que debiese pagarse o deducirle al contratista como producto de la liquidación por el término anticipado del contrato.

q.  Al terminar la confección de la liquidación de contrato, se deberá realizar un documento oficial por parte del GORE Maule, sancionando el término del proceso de liquidación por término anticipado de contrato y sus conclusiones.

Obra No Terminada

Si de la revisión de la obra resulta que los trabajos no están terminados o no están ejecutados de acuerdo con los planos y Especificaciones Técnicas, El ITO no dará curso a la Recepción Provisoria, debiendo el contratista volver a solicitar la recepción provisoria cuando haya terminado las obras que corresponden a su contrato. Posterior al plazo contractual el plazo que el Contratista tome para terminar las obras estará sujeto a multas, y no podrá ser superior a 15 días.

En ningún caso el Contratista podrá excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por la Contraparte Técnica.

Una vez que el contratista solicite por escrito nuevamente la recepción, se debe proceder a efectuar la recepción provisoria. Si esta fuese con observaciones, se le dará un plazo que la Comisión Receptora determine para subsanarlas, se harán las recepciones que resulten necesarias, privilegiando las terminaciones del proyecto.

Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del plazo que fije la Comisión Receptora de acuerdo a la cantidad de obras pendientes, estará sujeto a multa por atraso que corresponda, según lo indicado en el artículo de multas. Sobre 15 días corridos de atraso el GORE Maule se reserva el derecho de poner término anticipado al contrato, haciendo efectivas las garantías que estuvieran constituidas y sin perjuicio de las demás acciones legales que fueren procedentes.

Obra Terminada con Observaciones Menores

Cuando los defectos que se observen no afecten la eficiente utilización de la obra y puedan ser remediados fácilmente, la comisión receptora procederá a efectuar la recepción con observaciones menores, y fijará al Contratista un plazo perentorio, exento de multas, no mayor a diez (10) días corridos, para que éste efectúe las reparaciones indicadas y podrá autorizar el uso inmediato de la obra.

Una vez vencido el plazo, la Comisión receptora deberá constituirse nuevamente para constatar la ejecución de las reparaciones y levantar un acta de recepción provisional, fijándose como fecha de término de las obras la fecha inicial correspondiente a la petición de la Recepción.

En el caso que el Contratista no haya dado cumplimiento a las reparaciones indicadas, éstas podrán ser ejecutadas por el GORE con cargo a las garantías constituidas y, en tal caso, se cursarán las multas que hubiesen sido procedentes por el plazo exento de multas a que se refiere el párrafo anterior.

Se procederá de la siguiente forma:

    Se levantará un Acta la que deberá ser suscrita y firmada por todos los integrantes de la Comisión.

    En este documento se establecerán los plazos que otorgue la Comisión para subsanar las Observaciones por parte del Contratista, siendo responsabilidad de éste informar que dichas observaciones fueron subsanadas en su totalidad, mediante carta dirigida al Jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional, dentro del plazo establecido. De no dar cumplimiento se aplicará al Contratista una multa de 0,1% (cero coma un por ciento) del valor total del contrato, por cada día de atraso al plazo otorgado.

    El plazo dado para subsanar las observaciones sólo podrá prorrogarse por una sola vez, siempre y cuando la Comisión así lo establezca. Si el Oferente no cumple con este segundo plazo, se le considerará para el cálculo de la multa, la totalidad de los días contados desde la fecha de constitución de la Comisión por primera vez. La multa a aplicar será de 0,1% (cero coma un por ciento) del valor total del contrato, por cada día de atraso.

Si parte de la obra no se terminare dentro del plazo contratado por causas imputables al Mandante, se podrá autorizar el pago de las partidas recepcionadas, reteniendo los montos correspondientes a la o las partidas pendientes hasta la Recepción Provisoria Efectiva.

Obra Terminada y sin Observaciones

De no existir observaciones, el contratista deberá presentar la totalidad de los antecedentes detallados a continuación, para que el ITO realice el Acta de Recepción Provisoria de la Obra, la que deberá ser aprobada mediante Resolución.

La Inspección Técnica deberá enviar copia o fotocopia del Acta Recepción Provisoria y su respectivo Decreto a la División de Presupuesto e Inversión Regional.

Una vez verificado el cabal cumplimiento de los trabajos contratados, de acuerdo al presupuesto y modificaciones del proyecto, y estando todas las partidas del presupuesto ejecutadas correctamente sin observaciones, se dará curso a la recepción provisoria sin observaciones y se levantará un acta que será suscrita por la Contraparte Técnica. Se consignará como fecha de término de las obras la fecha de esta recepción provisoria.

Acta de Recepción Provisoria

La Empresa constructora deberá entregar al inspector técnico los siguientes antecedentes:

  • Certificado de la inspección Provincial del Trabajo, que acredite que el contratista no registra reclamos, ni deudas Previsionales pendientes, estableciéndose que dicho Certificado es para ser presentado en la Recepción de la obra.
  • Certificados de las empresas suministradoras de electricidad, Gas, agua potable y alcantarillado, en la cual, se acredite que el contratista, no ha causado daños en las instalaciones existentes ni tiene deudas pendientes.
  • Declaración jurada del contratista en la cual, deje constancia que no ha ocasionado daños a las redes públicas de alcantarillado, agua potable, Gas y electricidad y no tiene deudas pendientes por consumo u otra especie.
  • Permiso de Edificación, Certificado de Recepción Municipal o por derechos de ocupación
  • Certificados de Control de calidad de los materiales y de los procesos constructivos, (Entre otros, Certificados de Control de calidad de muestras de hormigones, testigos de hormigón y/o asfalto según corresponda, etc.) emitido por el Laboratorio aceptado por el Gobierno Regional del Maule.
  • Declaración del Instalador eléctrico autorizado sobre las instalaciones de luminarias eléctricas. Esta declaración junto con el plano respectivo deberá ser inscrita en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles o intervención de traslado de postación.
  • Si corresponde, los proyectos aprobados por los servicios que correspondan de las instalaciones de agua potable, alcantarillado e instalaciones eléctricas (incluye corrientes débiles), de iluminación, calefacción, gas, etc. Los proyectos deberán incluir los planos, las especificaciones técnicas, memorias, etc.
  • Declaración Jurada simple del contratista señalando que no mantiene deudas por ningún concepto.
  •  Certificados de recepción de los servicios que correspondan de las instalaciones de agua potable, alcantarillado, instalaciones eléctricas, de iluminación y todos los que intervengan en forma directa en la ejecución de las obras.
  •  CD con set de fotografías digitales con imágenes del sector antes de comenzar la ejecución de las obras y del proyecto ejecutado.
  • Copias de todos los folios con anotaciones del Libro de Inspección, Libro de Obras y Libro de visitas.
  • Planos As-Built, de todos los proyectos de especialidades, y habilitación, si corresponden.

Explotación de las obras

El uso de las obras para los fines a que estaban destinadas se iniciará normalmente, después de la recepción provisional.

En los casos de incumplimiento del plazo contratado, el Mandante podrá ordenar el uso parcial en los sectores terminados de la obra, previa recepción de éstas.

Antes de la Recepción provisoria, serán de cargo del contratista las fallas que experimente, siempre que sean imputables a la mala ejecución de la obra o al empleo de materiales deficientes.

Recepción Final

Dos meses antes del vencimiento de la Garantía de Correcta Ejecución de la Obra, el Contratista solicitará al ITO, por escrito, la Recepción Definitiva de la Obra.

La Comisión de Recepción de las Obras, examinará la obra y en caso de no encontrar reparos levantará un Acta, dejando constancia que reciben definitivamente la obra. Esta Acta deberá ser suscrita y firmada, por todos los integrantes de la Comisión. Dicho documento deberá ser Aprobado mediante Resolución.

Esta recepción final, en ningún caso exime la responsabilidad legal que le compete al contratista, de acuerdo a lo que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.

Si la Comisión de Recepción de las Obras tuviese reparos u observaciones imputables a defectos de la obra o mala calidad de los materiales empleados, deberá dejar constancia de ello en el Acta y el Contratista deberá subsanar los reparos u observaciones, a su costo, dentro del plazo que le fije la comisión a contar de la fecha del Acta. El plazo dado para subsanar las observaciones sólo podrá prorrogarse por una sola vez, siempre y cuando la Comisión así lo establezca, si este segundo plazo sobrepasa la vigencia de la garantía de correcta ejecución, el contratista deberá prorrogar esta garantía en atención al nuevo plazo más 30 días

Todo lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad ante la ley, por vicios ocultos de construcción que resulten y se detecten con posterioridad a la fecha de Recepción Definitiva. 

Verificada la Recepción Definitiva, sin observaciones, por parte del Gobierno Regional del Maule, se procederá a la liquidación de contrato y a la devolución mediante endoso de las Garantías vigentes.

Lo anterior, sin perjuicio de lo que se dispone en los puntos precedentes.

Liquidación de Contrato

Verificada la Recepción Definitiva, sin observaciones, por parte del Gobierno Regional del Maule se procederá a la liquidación de contrato y a la devolución mediante endoso de las Garantías vigentes. Lo anterior, sin perjuicio de lo que se dispone en el Capítulo siguiente.

 

Obligaciones Generales

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la contratación, el contratista tendrá las siguientes obligaciones:

a.  Dirigir, ejecutar, administrar la construcción y ejecución de los trabajos contratados, ciñéndose estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles en forma que permita la total y oportuna ejecución de las obras pactadas.

b.  Cumplir el contrato con estricta sujeción a lo establecido en las presentes bases y en los demás documentos que rigen esta licitación.

c.  Abstenerse de realizar o pretender implementar cualquier cambio en la forma de prestar los servicios que no esté considerado en las bases y no haya sido autorizada por la contraparte técnica.

d.  Emplear el máximo cuidado respecto de los bienes, materiales, equipos e instalaciones que sean de su propiedad. En consecuencia, no tendrá derecho a indemnización o reembolsos de ninguna especie por pérdida, destrucción, deterioro o desgaste que éstos experimenten, incluyendo la fuerza mayor y caso fortuito.

e.  Dar fiel y oportuno cumplimiento a las órdenes e instrucciones que le dé la contraparte técnica. En especial, deberá entregarle, cuando le sean solicitados, copia de los contratos de trabajo vigentes, liquidaciones de sueldo, finiquitos y cualquier otra documentación que le sea solicitada con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales para con los trabajadores.

  1. El Contratista deberá contar con todas las autorizaciones y/o permisos que requieran las obras y/o trabajos a realizar, y mantenerlos vigentes a su costo durante toda la duración de los trabajos, a menos que la normativa exija su vigencia durante un mayor lapso de tiempo, caso en el cual deberá estarse a esta.

g.  Tanto el Contratista como sus trabajadores deberán tener un trato cordial y respetuoso en las dependencias del Edificio donde ejecutarán las labores.

Personal del Contratista

a.  El número de trabajadores que se ocupe en las obras deberá tener relación con la cantidad de obras por ejecutar y el tipo de tecnología que el Contratista oferte.

b.  La mano de obra que se emplee en la ejecución de las obras a que se obliga el Contratista, debe ser íntegramente contratada por él. En consecuencia, el personal que el Contratista ocupa deberá estar subordinado a él en sus relaciones de trabajo y no tendrá vínculo alguno con el Gobierno Regional del Maule.

c.  Las remuneraciones que el Contratista pague a sus trabajadores deberán ser superiores a los mínimos vigentes. Asimismo, deberá encontrarse al día en el pago de las cotizaciones previsionales de su personal.

d.  En cualquier momento la Contraparte Técnica del GORE Maule podrá solicitar al Contratista que informe acerca del estado de pago de las cotizaciones de sus trabajadores, así como el de las empresas subcontratistas. El GORE Maule podrá proceder a retener las cantidades que corresponda pagar al Contratista para pagar directamente las remuneraciones o cotizaciones previsionales adeudadas a su personal, sin necesidad de sentencia judicial o gestión adicional alguna.

e.  Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables a la contratación, especialmente en materia de accidentes del trabajo y prevención de riesgos laborales, remuneraciones, de previsión y seguridad social, u otros que le sean aplicables.

Condiciones de Higiene, Seguridad y Accidentes del Trabajo

a.  Adoptar todas las medidas de seguridad que se requieran para proteger efectivamente la vida y salud de sus trabajadores, así como la de los subcontratistas, según corresponda. En este sentido, deberán observarse especialmente las disposiciones del decreto N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, así como la demás reglamentación que sea pertinente.

b.  El Contratista deberá velar porque sus trabajadores usen permanentemente sus elementos de protección personal.

c.  Asumir la responsabilidad de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato pudiera ocurrir, que sean imputables al contratista o al personal de su dependencia o a terceros. En estos casos, el contratista deberá reponer en el más breve plazo el daño ocasionado.

d.  Efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales, en conformidad con las disposiciones legales sobre la materia, debiendo informar a la I.T.O. de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando corresponda de tales denuncias.

Dirección de la Obra

 

El contratista designará un profesional residente de obra habilitado de acuerdo con la ley y ordenanzas vigentes, responsable de la obra, para dirigir las faenas de acuerdo con el programa. La designación del profesional deberá hacerla por escrito, dejando constancia en el libro de obras, y se entenderá que este último se encuentra ampliamente facultado para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra. Esta designación por escrito deberá incluir teléfono de contacto y dirección de correo electrónico para transmitir y recibir información impartida por el Mandante, y el ITO de la obra.

El profesional a cargo de las obras (Administrador del Contrato) podrá ser Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Constructor Civil, o carrera afín de una duración mínima de 10 semestres. El Administrador del Contrato deberá estar permanentemente en la obra.

Si por motivo justificado el profesional debiera ausentarse por períodos que afecten la obligación señalada anteriormente, deberá designarse un reemplazante autorizado por la ITO, el que estará dotado de las mismas atribuciones de su antecesor.

Profesional Residente a Cargo de la Obra

Para la ejecución del Proyecto deberá existir un profesional residente a cargo de la Obra de acuerdo a lo indicado en el punto anterior, y que esté disponible cuando sea requerido por el Inspector Técnico de Obras.

En caso que, el profesional residente a cargo de la Obra se encuentre inhabilitado por licencia, vacaciones u otra razón, el Contratista deberá informar por escrito, vía correo electrónico y a la brevedad posible al Inspector Técnico, los datos del nuevo profesional: nombre, curriculum y Certificado de Título, además deberá informar el plazo durante el cual ejercerá dichas funciones, pudiendo el no cumplimiento generar la multa correspondiente, según lo indicado en el punto que detalla estas sanciones.

El Profesional residente a cargo de la Obra deberá contar con servicio expedito de comunicación, de manera que pueda ser ubicado y notificado de inmediato, mediante correo electrónico,  teléfono fijo o móvil, por la Inspección Técnica.

Si la Unidad Técnica determina que el profesional residente a cargo de la Obra, no tiene la experiencia necesaria, podrá solicitar al Contratista, el cambio de este  por uno de mayor experiencia.

En la eventualidad que el Contratista modifique su domicilio, será responsabilidad de éste informar por escrito al ITO de su nueva dirección, correo electrónico, celular, entre otros, no siendo responsabilidad del Gobierno Regional el envío de cualquier antecedente de la obra, si esta modificación no fue previamente informada.

Control de Calidad

En relación al control de calidad, cuando la ITO lo considere necesario podrá solicitar para aquellos materiales y/o partidas que así lo requieren, en conformidad con las Especificaciones Técnicas, la realización de informes y controles de calidad, los que serán solicitados directamente por la Inspección y realizados por algún organismo competente (CESMEC – IDIEM – DICTUC).

El número y tipos de ensayos de calidad será el estipulado por las especificaciones técnicas o, en su defecto, por los que soliciten los organismos receptores de obras correspondientes.  Los gastos que se originen por estos conceptos serán de cargo del Contratista.

Libro de Obras.

Conforme a lo establecido en el titulo 1, capítulo 2, artículo 1.2.7 y título 2, capítulo 3, artículo 1.3.2. Número 10 de la OGUC, se deberá llevar un libro foliado con hojas en triplicado, que deberá estar permanentemente en la obra, durante la ejecución, bajo custodia y responsabilidad del Contratista y deberán estar siempre a disposición de la Contraparte Técnica.

El original será retirado por la Contraparte Técnica y la primera copia por el Contratista o el Profesional competente a cargo de la obra, previa firma de ambas partes.

En el Libro de Obras se anotarán los siguientes datos:

a. Denominación de la Obra.

b. Individualización del Contratista y de su Representante Legal, si lo hubiera y del Profesional a cargo de obra.

c. Fecha de la Entrega de Terreno en que se efectuará la Obra y duración programada.

d. Los hechos más importantes que se produzcan durante el curso de la Ejecución de la Obra, en especial el cumplimiento por parte del Contratista de las Especificaciones Técnicas y las obligaciones contraídas de acuerdo con las Bases Administrativas respectivas.

En el Libro de Obras se deberá dejar constancia:

a. De los avances de obras.

b. De las órdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

c. De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos.

d. De las observaciones, al efectuarse la recepción provisoria de ellas.

e. De las multas que se cursaren.

f.  Cualquier otra comunicación de orden técnico que deba realizarse entre el contratista y la Unidad Técnica y/o ITO.

g. Correo(s) electrónico(s) relativos a la Inspección Técnica, deberán anexarse en el Folio correspondiente del Libro de Obras y, constituirán un documento oficial.

Toda comunicación que se establezca en el libro de obra, por el Contratista y/o la Inspección u otros Servicios relacionados con la obra, se considerará comunicación oficial, debiendo ser firmadas por quien la efectúa.

Las Observaciones anotadas en el Libro de Obras deben ser cumplidas dentro del plazo establecido por la Contraparte Técnica y por el solo hecho de anotarlas, el contratista se dará por notificado con la fecha de dicha anotación, sin requerir su firma o anuencia para el acto administrativo.

En lo demás, con relación al Libro de Obras, se regirá por las normas sobre la materia contenidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones vigente.

 

15.- De la Inspección Técnica     

Inspección Técnica de la Obra

Todos los trámites y solicitudes a partir de la entrega de terreno y durante la ejecución de la obra se hace responsable ITO, respetando las indicaciones establecidas en todos los antecedentes involucrados en la licitación, convenio u anexo de normas técnicas, según corresponda. Esto comprende la tramitación de aumentos o disminuciones de obra o plazo, obras extraordinarias, entre otros. En los casos que esto involucre opiniones técnicas, la ITO podrá solicitar informes a los formuladores del proyecto o a los proyectistas del diseño.

La supervisión técnica directa de la ejecución de la obra y demás actividades consideradas en el contrato, estarán a cargo de un profesional del Departamento de Ejecución de obras fiscalizan y adquisición del Gobierno Regional del Maule designado por Resolución, quien podrá solicitar el apoyo del autor del proyecto y/o de un consultor externo. En este último caso, sólo será posible, previa autorización del ente que financia la obra o la disponibilidad presupuestaria del Gobierno Regional.

En caso eventual de licencia y/o vacaciones de la ITO designado, será el Jefe departamento de ejecución de obras fiscalización y adquisiciones quien designe un profesional que lo subrogue, lo cual deberá ser por Resolución e informado al Profesional Encargado de la Obra Adjudicada. Dicho profesional contará con las mismas atribuciones que el titular.

Es la contraparte frente al Contratista, de la Unidad Técnica. Frente a cualquier problema que surja durante la ejecución del proyecto, el Inspector Técnico informará a su superior jerárquico y al Mandante, cualquier situación pudiendo solicitar apoyo a los profesionales que conforman el proyecto.

Deberá informar al Jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional sobre cualquier sanción pecuniaria, deducción o reembolso que afecte al contratista debidamente calculado, ya sean originados en multas por atrasos en la ejecución del proyecto o por incumplimiento de contrato, según corresponda.

Adicionalmente, el Oferente Adjudicado deberá disponer, en terreno, una carpeta con todos los antecedentes técnicos y administrativos del proyecto.

Administración y Fiscalización del Contrato.

El Contrato será administrado y fiscalizado por el Inspector Técnico de Obra del Servicio. Serán funciones de este, entre otras, las siguientes:

a.  Fiscalizar el estricto cumplimiento del servicio contratado y proponer la aplicación de multas.

b.  Revisar y aprobar el estado de pago, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones laborales y provisionales del adjudicatario, considerando las multas a que hubiere lugar.

c.  Autorizar la devolución de la garantía por “Fiel Cumplimiento de Contrato”, o solicitar hacerla efectiva si es que procediere.

d.  Certificar la recepción, a entera satisfacción del Servicio de los servicios contratados.

e.  Certificar o proponer a través de un informe técnico que lo fundamente, modificaciones contractuales, si fuere procedente.

  1. Revisar el contenido íntegro de la o las facturas, considerando lo señalado en la Ley 19.983 Artículo 3°, que indica “… se tendrá por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclamara en contra de su contenido mediante alguno de los siguientes procedimientos: 1. Devolviendo la factura y la guía o guías de despacho, en su caso, al momento de la entrega, ó 2. Reclamando en contra de su contenido dentro de los ocho (8) días corridos siguientes a su recepción”

g.  Remitir la factura del proveedor contratado, al área de Finanzas, previa aprobación del correspondiente estado de pago, en un plazo no mayor a cinco (5) días de dicha aprobación.

b.  En general, desarrollar todas las acciones referidas al control y gestión que faciliten la ejecución del servicio.

Inspector Técnico de Obra (ITO)

Para todos los efectos de las presentes Bases se entenderá por Inspector Técnico el profesional funcionario a quien el Gobierno Regional del Maule le haya encomendado velar directamente por la correcta ejecución de una obra y, en general, por el cumplimiento del Contrato. Durante el período de ejecución de la obra, habrá a lo menos un Inspector Técnico. La designación del funcionario se notificará al Contratista a través del Libro de Obra, y se mantendrá mientras no exista constancia por el mismo medio de su modificación o revocación.

Atribuciones de los Inspectores Técnicos de Obra

El Contratista deberá someterse exclusivamente a las órdenes de la ITO, las que se impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del Contrato, las cuales deberán cumplirse dentro del plazo que la ITO estipule.  El incumplimiento de cada orden será sancionada con una multa definida en Bases Administrativas.

La ITO podrá exigir el término de las labores de cualquier sub – contratista o trabajador del Contratista, por insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente comprobado a juicio de la ITO., quedando siempre responsable el Contratista por los fraudes, vicios de construcción o abusos que haya podido cometer la persona separada.

Si la ITO detecta un avance inferior al 50% planificado y aprobado, podrá exigir el incremento de personal y/o fijar normas para regular el ritmo de las faenas y dar cumplimiento al programa Gantt aprobado que rige la obra.

El Contratista tendrá la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales que no sean aceptados por el ITO, por razones de carácter técnico siempre y cuando este no modifique las especificaciones técnicas.

El ITO podrá ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, de los materiales que sean rechazados por mala calidad, cuando exista el peligro de que dichos materiales sean empleados en la obra sin su consentimiento.

Informes del Inspector Técnico

El Inspector Técnico formalizará documentalmente sus actuaciones en informes periódicos de supervisión, que presentará por escrito en forma mensual, dirigidos a su superior jerárquico, en los que dará cuenta de los avances en la ejecución de la obra, avance financiero, de las supervisiones que haya efectuado, de los inconvenientes o irregularidades que haya detectado, de eventuales atrasos, de las medidas que estime conveniente adoptar, de sus observaciones, de las órdenes e instrucciones que, en conformidad a las presentes Bases hubiere impartido al contratista y, en general de todas aquellas materias y circunstancias de interés para la buena ejecución de la obra considerada en el respectivo contrato suscrito entre el contratista y el Gobierno Regional del Maule. Lo anterior, sin perjuicio de los demás informes que, de acuerdo a las presentes Bases, deberá emitir oportunamente y otros que le sean requeridos por sus superiores jerárquicos.

Funciones y Atribuciones de la Asesoría de Inspección Técnica de Obra (A.I.T.O.)

Para todos los efectos, se entenderá por AITO a los profesionales o especialistas que tendrán la labor de asesorar al ITO en las actividades de control de la calidad de la construcción de las obras y en general para el cumplimiento del contrato de construcción.

La actividad central de la AITO será la supervisión del cumplimiento del contrato por parte del contratista y especialmente lo indicado en los planos, las Especificaciones Técnicas y demás documentos que sean parte integrante del desarrollo del proyecto.

Previo visto bueno del ITO podrán rechazar el empleo de materiales que no cumplan con lo especificado y ordenar su retiro de la obra, detener la ejecución de la obra y/o suspender aspectos parciales de esta en la medida que lo estime incompatible o inadecuado con la correcta ejecución de los trabajos, solicitar el cambio de cualquiera de los trabajadores de la obra.

Por último, atenderá todas las solicitudes específicas indicadas por el ITO con motivo de cumplimiento de sus funciones.

 

16.- Disposiciones Finales

Responsabilidad del Contratista

El Contratista será responsable de todo accidente o daño que durante la vigencia del Contrato le pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

 El Contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume daños y perjuicios que; producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra o la de terceros, o a las instalaciones del Servicio Público, existentes dentro de los locales en donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo de incendio.

De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad, alimentación, alojamiento si corresponde, entre otros.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución de los trabajos, obligándose a rehacer sin costo para el Gobierno Regional, cualquier falla que a juicio de la Unidad Técnica, pudiera apreciar.

Ante la eventualidad de cualquier omisión o cambio de materialidad sin el VºBº de los profesionales de la obra de una o varias partidas, será responsabilidad del contratista ejecutarla durante el periodo de garantía de correcta ejecución hasta la Recepción Definitiva de la Obra.

Interpretación de los antecedentes del Contrato

Cualquier diferencia en la interpretación de la reglamentación o antecedentes indicados en las presentes Bases, será resuelta sin ulterior recurso por el Gobierno Regional del Maule, sin perjuicio de las atribuciones correspondientes a los tribunales de justicia.

En relación a discrepancias entre el oferente Adjudicado y la Unidad Técnica respecto de los contratos se resolverán las controversias conforme al tenor que conste en los siguientes documentos en orden preferente y excluyente uno con otros:

  • Contrato
  • Resolución de Adjudicación
  • Aclaraciones y Respuestas a las Consultas
  • Especificaciones Técnicas
  • Planos 
  • Bases Administrativas Especiales
  • Bases Administrativas Generales
  • Propuesta de los Oferentes

Respecto, de posibles diferencias o discrepancias en los antecedentes técnicos, propios de cada proyecto a ejecutar, el orden de prelación será el siguiente:

  • Arquitectura (En todo lo que respecta a diseño, siendo complementarios los planos y EE.TT)
  • Estructura (Siendo solo en lo que respecta a los “cálculos y dosificaciones” que prevalece estructura sobre Arquitectura)
  • Proyectos de especialidades. En caso de que éstos sean de carácter informativo, los contratistas deberán cumplir a lo menos con los requerimientos indicados por Arquitectura y las especialidades)

Permisos y Gastos

Los permisos, gastos e impuestos que corresponda cancelar para la ejecución, contratación, liquidación y demás trámites necesarios para concretar la ejecución de la obra, de los contratos o convenios que de ello se originen, será de exclusivo cargo del contratista.

Suspensión del Llamado en el Sistema Público

El Gobierno Regional del Maule podrá cambiar de estado una licitación a “suspendida”, y este sólo procederá cuando una resolución del Tribunal de Contratación Pública así lo disponga, indicando a través del respectivo oficio, el periodo en que el procedimiento estará suspendido.

El estado “suspendida”, es un status que permite congelar el proceso licitatorio por una cantidad determinada de días y posteriormente seguirá con el curso normal de una licitación. Este estado es una medida cautelar y puede asignarse desde la aprobación de las bases hasta la adjudicación.

Domicilio

En el contrato se consignará que cualquier diferencia que pueda surgir entre las partes, con motivo de la interpretación, ejecución o incumplimiento del presente contrato, será resuelta por los tribunales de justicia con competencia en la comuna de Talca

 

Disposiciones varias

 

Todas las marcas señaladas en planos y EETT para los elementos que forman parte del proyecto en cuestión son sólo a modo de sugerencia, se podrán utilizar elementos de características similares o superiores en calidad. Se informa además que las EETT de Construcción son coincidentes con el Anexo Nº 5 “Itemizado de Partidas para el Presupuesto de Obras”.

Se hace presente a los Sres. Contratistas que esta licitación está afecta al pago del I.V.A. según lo Expresado por el Servicio de Impuestos Internos (S.I.I.).

Se pagará como precio del contrato, la cantidad indicada en Bases de la Licitación y/u hoja de oferta entendiéndose siempre incluido en dicho precio el I.V.A. cuando corresponda.

En relación a los pagos de sueldos y de imposiciones previsionales del personal empleado en la obra, el adjudicatario deberá tener presente las disposiciones contenidas en el Oficio Circular Nº 1554 de 1985 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y de Vivienda y Urbanismo, el cual se entenderá que forma de los antecedentes de la propuesta.                                          

En relación a los pagos de sueldos y de imposiciones previsionales del personal empleado en la obra, el adjudicatario deberá tener presente las disposiciones contenidas en el Oficio Circular Nº 1554 de 1985 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y de Vivienda y Urbanismo, el cual se entenderá que forma de los antecedentes de la propuesta.

Se deberá considerar el emparejamiento y compactación de veredones, junto con la limpieza general durante y finalizada la ejecución de las obras.

En el caso que los proyectos contemple obras de tuición de la Dirección de Vialidad (Accesos, cruce, empalmes, etc.), el oferente deberá considerar en el precio de su oferta la ejecución de dichas obras y la gestión involucrada para su desarrollo, debiendo para ello cumplir con lo estipulado en el Art. N° 36 del D.F.L. M.O.P. Nº 850 del año 1997 y la Resolución D.V. Nº 232 de fecha 17 de junio de 2002, en lo relacionado con la aprobación de proyectos, garantías, Inspección Fiscal, Señalización, gestión de Aguas Lluvias, control de calidad, plazos de ejecución, recepción de las obras y todo lo que la Dirección de Vialidad le compete exigir. De la misma forma (cuando corresponda) el oferente adjudicatario, deberá gestionar la extensión de la vigencia de la Resolución de la Dirección de Vialidad, que aprueba los proyectos y autoriza su ejecución.

En la eventualidad que exista pavimento de adoquines en los tramos a pavimentar considerados en los proyectos, estos deberán ser trasladados y entregados por el adjudicatario de esta Licitación a la entidad que corresponda, la cual será informada por Gobierno Regional  del Maule, en la oportunidad correspondiente. El valor por el traslado de los adoquines deberá ser asumido por los oferentes en el precio de su oferta.

Para los efectos de los ensayos de materiales y otros elementos se informa que, en este Gobierno Regional del Maule, podrán consultar los señores licitantes, la Resolución Nº 22 de diciembre de 1989 donde se indican las instituciones oficiales en las cuales se puede solicitar los diferentes tipos de controles en las especialidades que se señalan.

Por el solo hecho de suscribir el contrato, se da por entendido que el contratista autoriza al Gobierno Regional del Maule, a requerir directamente de los laboratorios de ensayes de materiales autorizados, copias de las certificaciones extendidas por estos a solicitud de la empresa o de este Gobierno Regional del Maule, con cargo al contratista.

El Gobierno Regional del Maule, podrá contratar directamente con los laboratorios, ensayes específicos, los que serán de cargo del adjudicatario hasta el monto y condiciones establecidas en las Bases administrativas generales.

El adjudicatario de la propuesta, frente a cualquier duda de diseño que se le presente durante la ejecución de la obra, podrá requerir aclaraciones a los consultores autores del proyecto a través del ITO respectivo.

El contratista adjudicatario de la obra deberá obligatoriamente disponer de todas las medidas de seguridad en la obra, de manera de evitar derrumbes, riesgos, accidentes; para ello deberá tomar todos los resguardos necesarios, implementando medidas de seguridad en la construcción del proyecto, como asimismo en las demoliciones que pueda efectuar.

De la misma manera el adjudicatario será responsable de conocer y aplicar todas las disposiciones legales sobre medidas de seguridad vigentes. Será de absoluta responsabilidad del contratista adjudicatario todos los daños y/o accidentes ocasionados o que se originen con motivo de la construcción de la obra, sin ulterior responsabilidad para el ITO ni para el Gobierno Regional del Maule.

Previo al inicio de las obras el contratista deberá obligatoriamente:

  • Realizar el replanteo general de la obra, el cual deberá ser visado y recibido por la fiscalización técnica de Obra, de acuerdo a la metodología establecida en el Manual de Inspección, dejando constancia de ello, en el libro de Inspección.
  • Contar con el permiso de construcción respectivo, totalmente tramitado por la Dirección de Obras de la Municipalidad respectiva y derechos de inspección ante servicio de vivienda.
  • Contar con suministro de energía y servicios propio (electricidad, gas, teléfonos, otros) para abastecer equipos, máquinas y/o herramientas propias, por lo cual el contratista deberá contar con servicios provisorios (empalmes).
  • Contar con suministro de agua potable y servicio de alcantarillado propio para suplir necesidades del recurso humano de la obra, además de abastecer equipos, máquinas y/o herramientas propias, por lo cual el contratista deberá contar con servicios provisorios (conexiones, y empalmes o baños químicos).
  • Una vez cumplidos estos requerimientos, el ITO de Obra autorizará al contratista dar inicio a los trabajos, mediante anotación en el Libro de Inspección. De ninguna manera el contratista podrá obviar estas disposiciones.
  • Deberá mantener las vías de los by-pass necesarios para ejecutar las obras, de manera de asegurar el tránsito expedito de los usuarios de las vías colindantes.

La empresa contratista deberá adoptar todas las medidas de precaución para preservar de cualquier daño a la propiedad ajena, incluyendo pavimentos u otras obras públicas o privadas existentes, edificaciones, cercos, caminos, senderos, árboles, que se encuentren ubicados en o cerca del sitio de las obras y no se demolerá o retirará ningún bien sin la aprobación previa del fiscalizador, lo cual no eximirá al contratista de su responsabilidad por eventuales daños a terceros. En los lugares donde existan bienes próximos a las obras deberán protegerse de forma tal que dichos bienes se conserven a salvo de cualquier daño y estables. La empresa contratista deberá asumir la responsabilidad de subsanar cualquier daño que el I.T.O atribuya a la realización de las obras.

La responsabilidad, según esta cláusula, incluirá: la reparación de cualquier daño que haya sido causado por asentamiento o vibración; ejecución de las obras contratadas en obras de canalización y servicios existentes, con tal que estás sean adyacentes a las calles en que se ejecuten los trabajos o por aniegos y derrames provocados por las obras que ejecutan.

Los escombros provenientes de la obra deberán retirarse diariamente de la vía pública.

Sera responsabilidad del adjudicatario la actualización o tramitación de todas las factibilidades, certificados y/o resoluciones, permisos y recepciones y efectuar los pagos correspondientes, que involucren a una entidad privada ajena a este servicio y que sean necesarias para la ejecución del proyecto.

En las entradas de vehículos, se deberán hacer los rebajes de soleras y aquellos que sean necesarios sobre las aceras existentes, para que los accesos vehiculares queden totalmente habilitados para su normal uso, igual solución, se deberá aplicar en los rebajes de discapacitados. Los rebajes que se deban efectuar en las veredas pavimentadas sobre las aceras, deberán conservar una pendiente transversal entre un 2 a 3 %, que permita el normal flujo peatonal y un 12 % máximo de pendiente en el sentido longitudinal. En las rampas peatonales no se aceptará una pendiente mayor que exceda el 12 %, Esta última debe regirse por lo especificado en el Código de Normas MINVU vigente.

Durante la ejecución de las obras, el contratista deberá mantener las vías de acceso y transito limpias de todo material proveniente de la obra.

En el caso que existan modificaciones de contrato, referidas a aumentos de obras, disminuciones de obras, obras extraordinarias y aumentos de plazo, será obligación del Contratista, extender o modificar garantías, firmar anexo de contrato la cual debe ser aprobado por la Resolución que sanciona el acto administrativo, en el plazo que allí se señale.

El ITO de Obras o su reemplazante o quien se designe para tal efecto, deberá exigir al Contratista, la obligatoriedad de protocolizar el anexo de contrato la que sanciona la liquidación administrativa y contable del contrato, en el plazo que allí se señale.

El adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el D. S. Nº 75 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de 1987, que en su Art. N° 2° establece lo siguiente:

“Los vehículos que transporten desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean sólidos o líquidos, que puedan escurrirse y caer al suelo, estarán construidos de forma que ello no ocurra por causa alguna.

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como escombros, cemento, yeso, etc. Deberá efectuarse siempre cubriendo total y eficazmente los materiales con lonas o plásticos de dimensiones adecuadas, u otro sistema que impida su dispersión al aire”.

Asimismo, a objeto de evitar, en lo posible, la formación de polvo, se deberán humedecer los sectores en que se produzcan movimientos de tierra en la obra.

Si el servicio mandante verifica que el adjudicatario ha efectuado cesión de créditos de modo previo a la emisión de la respectiva factura, y que después de la emisión de ésta última ha cedido nuevamente el mismo crédito a través del procedimiento contemplado por la ley 19.883, el mandante dispondrá el termino anticipado del contrato y cobro de las garantías asociadas, sin perjuicio de ejercer las demás acciones legales y judiciales (civiles, penales) que sean procedentes en las especies.

Para dichos proyectos se debe contemplar el reciclaje de materiales de demolición y extracción correspondiente a la pavimentación existente, de ser técnica y económicamente factible. El propósito es reducir el traslado de estos materiales a botaderos autorizados, la adquisición de nuevos materiales, logrando ahorros por este concepto, disminuyendo posibles externalidades negativas de tipo ambiental. (Según lo estipulado en el of. 370 de 3/08/2022) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

INSTALACION DE FAENAS:

El Contratista, en su oferta, deberá considerar la instalación de faenas necesaria para la ejecución de las obras, y será el único responsable por el suministro, transporte, instalación, conservación y suficiencia de las instalaciones de faenas requeridas para el normal desarrollo de las obras.

Las instalaciones podrán ser del tipo contenedor, oficina, vivienda u otra, debiendo estar ubicada en los alrededores de la obra. En caso que se ubiquen dentro del área de trabajo, se deberá escoger un lugar en que la presencia de ésta no genere retrasos o exclusión de la ejecución de las obras contempladas. Deberán contar con suministro eléctrico, agua potable y alcantarillado.

Esta Instalación de Faenas deberá considerar: Oficinas, bodegas debidamente cerradas, SS.HH para obreros y empleados, cobertizos para maestros enfierradores, carpinteros y otros requerimientos necesarios para un correcto funcionamiento de la Obra, dando cumplimiento a lo establecido en D.S. N°594 del 2000 del Ministerio de Salud.

Se exigirá durante todo el desarrollo de la obra, disponer de una oficina exclusiva para el ITO Gobierno Regional del Maule en conjunto con la AITO, debidamente climatizada de dimensiones mínimas de 14 m2, habilitada con escritorio con silla, mesa de trabajo, iluminación, y al menos un punto de energía.

Las instalaciones de la AITO deberán contar con un computador de última generación, con el siguiente software instalado o superior: Windows 11, Office 2013, MS Project 2019 y AutoCAD-2023, además de impresora y conexión a internet. Todos estos equipos deben estar en óptimas condiciones de funcionamiento y a total disposición de la AlTO hasta el término del contrato de obras. Deberá disponer de baño, ya sea de uso exclusivo o compartido con el profesional residente de la Obra. 

El Contratista se deberá preocupar por crear canchas de almacenaje para materiales, las cuales serán las adecuadas para cada tipo. Especial cuidado se tendrá para evitar la contaminación de agregados inertes.

Se tendrá especial cuidado al disponer las diversas construcciones provisionales, de considerar el espacio necesario para la maniobra expedita para la circulación interna de la obra.

Las instalaciones de faena se cancelarán al contratista en forma mensual, de acuerdo al plazo ofertado por el contratista para la ejecución de la obra.

Si el proyecto considera Instalación de faena en el Itemizado, deberá considerar en este Ítem, la totalidad de las exigencias del proyecto, cumpliendo siempre con la normativa vigente y con lo exigido para uso exclusivo del ITO Gobierno Regional del Maule. En caso contrario, si el Itemizado no considera el Ítem Instalación de Faenas, este costo deberá considerarse en Gastos Generales.

 


ANEXOS

ANEXO N° 1

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE PERSONA NATURAL O JURIDICA

MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE RÍO CLARO” CÓDIGO BIP N° 40035255-0.-

a)    DATOS DEL OFERENTE

Razón Social o nombre completo persona natural

Rut Oferente

Nombre del Representante(s) Legal(es)

Rut del Representante(s) Legal(es)

Dirección (calle, N°, Casilla)

Comuna

Teléfono (fijo y/o móvil)

E-mail

B)  DATOS DEL CONTACTO DEL OFERENTE

Nombre Contacto

Cargo

Dirección

Comuna

Teléfono (fijo y/o móvil)

e-mail

Firma Representante Legal o Persona Natural

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA ACEPTACION DE BASES

MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE RÍO CLARO” CÓDIGO BIP N° 40035255-0

Nombre / razón social empresa oferente

RUT

La empresa, oferente en el presente proceso concursal de adquisición, declara bajo juramento:

1)      Conocer y aceptar el pliego de condiciones (BAG, BAE, EE.TT., planos, y todos los documentos autorizados por el acto administrativo que llama a propuesta pública) elaboradas para el presente proceso concursal mencionado precedentemente.

2)      Conocer los documentos anexos, legislación aplicable y en general todos los documentos que forman parte de esta licitación.

3)      Haber estudiado todos los antecedentes técnicos y verificado la concordancia entre sí de los planos, especificaciones técnicas y el presupuesto, incluyendo aquellos proyectos u obras que podrían incidir con el desarrollo de la obra.

4)      Haber concurrido a la visita a terreno, y conocer su relieve, topografía, calidad y todas las demás características superficiales, geológicas, climáticas u otras que puedan incidir directamente en la ejecución de las obras.

5)      Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la zona.

6)      Autorizar a la entidad licitante para requerir de los organismos oficiales, compañías de seguros, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona, firma o compañía, la información que solicite que diga relación con la presente licitación.

7)      Estar conforme con las condiciones generales de la licitación.

8)      Que se obliga a mantener vigente su oferta durante el periodo determinado por el pliego de condiciones, contados desde la fecha de la apertura de la propuesta.


FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

En                                      a                                              de      de 20                  

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE INABILITADO Y/O CON PROHIBICION DE SUSCRIBIR CONTRATO CON EL ESTADO

MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE RÍO CLARO” CÓDIGO BIP N° 40035255-0.-

El firmante, en su calidad de Adjudicatario o de representante legal del Adjudicatario, _(nombre persona natural o razón social de la empresa)__                               __, RUT _______________, de la presente  licitación, declara bajo juramento que:

                                           El Adjudicatario no es funcionario directivo del Gobierno Regional del Maule.

                                           El Adjudicatario no está unido a alguno de los funcionarios directivos del Gobierno Regional del Maule, por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

                                           Su representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos del Gobierno Regional del Maule, o las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, formen parte, ni es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas personas sean accionistas, ni es una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, y

                                           No es gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades mencionadas en el párrafo anterior.

                                          

Asimismo, declara conocer que los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, son los siguientes: cónyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

a)    Tratándose exclusivamente de las personas jurídicas, no se podrán contratar con organismos del Estado, aquellas que hayan sido condenadas por los delitos previstos en el artículo 27 de la ley N°19.913, en el artículo 8° de la ley N°18.314 y en los artículos 250 y 251 bis del código Penal. Asimismo, el adjudicatario señala no estar condenado con la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado, según lo señalado en los artículos 8° y 10 de la ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.393, regulan la pena consistente en la prohibición de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado

Nombre Persona Natural o del Representante Legal:

Rut  Persona Natural o del Representante Legal

Firma Persona Natural o del Representante Debidamente Autorizado:

Fecha

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES

MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE RÍO CLARO” CÓDIGO BIP N° 40035255-0

  1. DATOS DE LA UTP

Razón Social o nombre

Nombre del Representante o apoderado común

Rut del Representante o apoderado común

Dirección (calle, N°, Casilla)

Comuna

Teléfono (fijo y/o móvil)

Correo electrónico

B)  IDENTIFICACIÓN INTEGRANTES DE LA UTP

Nombre o Razón Social integrante

Rut integrante UTP

Representante Legal (si corresponde)

Domicilio oferente

Correo electrónico

Deberá completar por cada integrante.

C)  CONTACTO DE LA UTP

Nombre Contacto

Dirección

Comuna

Teléfono (fijo y/o móvil)

Correo electrónico

Firma Representante o apoderado común

ANEXO N° 5

DECLARACIÓN JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD

“MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE RÍO CLARO” CÓDIGO BIP N° 40035255-0

 

 

Yo ________________________ , Cedula Nacional de Identidad Nº ___________________________ , en mi calidad de Representante Legal de ___________________________________________, declaro que la empresa que represento cuenta con un programa de integridad, el cual fue ha dado a conocer al personal de la empresa de las siguientes formas:

1)____________________________________________ 2)____________________________________________ 3)____________________________________________

 

 

Lo anterior, de acuerdo a lo establecido por la instrucción Nº E370752/2023 de Contraloría General de la República y lo establecido en las presentes bases respecto del Pacto de Integridad, prácticas reñidas con la probidad y conductas de lavado y blanqueo de activos. El documento asociado al programa de integridad lo adjunto como anexo al presente proceso licitatorio.

 

Con fecha ___________ de ________________ de 202_

Firma Representante Legal

 

Este documento será considerado como exigible para efectos de la Evaluación del Oferente en lo relativo al “Cumplimiento de Requisitos Formales”

ANEXO N°6

OFERTA ECONOMICA

MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE RÍO CLARO” CÓDIGO BIP N° 40035255-0

VALOR TOTAL DEL SERVICIO, EN PESOS (SIN IMPUESTO)

NOTA:

Este valor debe ser IGUAL al Valor de la Oferta a través del Portal www.mercadopublico.cl

$

Nombre Persona Natural o del Representante Legal:

Rut  Persona Natural o del Representante Legal

Firma Persona Natural o del Representante Debidamente Autorizado:

Fecha

ANEXO N° 7

ITEMIZADO PARA PRESUPUESTO DETALLADO

MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE RÍO CLARO” CÓDIGO BIP N° 40035255-0

El firmante, en su calidad de oferente o de representante legal del oferente, (nombre o razón social)_____________________, RUT ________________, de la presente licitación, declara bajo juramento:

Declaro que las cubicaciones y precios unitarios del Presupuesto Detallado de la presente licitación pública corresponden a un acucioso estudio efectuado a los antecedentes que conforman la presente oferta, según siguiente detalle:

PRESUPUESTO DETALLADO

MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE RÍO CLARO” CÓDIGO BIP N° 40035255-0

ÍTEM

PARTIDA

UNIDAD

CANT.

 P. UNITARIO

 SUB-TOTAL

A.-

OBRAS CIVILES

0

GASTOS ADICIONALES

0.1

CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE MATERIALES

INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

0.1.1

CERTIFICADOS DE PINTURAS

INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

0.2

LIMPIEZA Y CUIDADO DE LA OBRA

INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

0.3

LETRERO DE OBRA

INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

0.4

PERMISO EDIFICACIÓN

INCLUIDO EN VALOR PROFORMA

1

OBRAS PREVIAS

1.1

INSTALACIONES PROVISORIAS / FAENA

 

 

 

 

1.1.1

EMPALME PROVISORIO A RED ELECTRICA

INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

1.1.2

CONEXIÓN PROVISORIA A RED AGUA POTABLE

INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

1.1.3

RED DE SEÑALIZACION Y PROTECCIONES

INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

1.2

CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

 

 

 

 

1.2.1

CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES

INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

1.2.2

CONSTRUCCIÓN OFICINA PROFESIONAL ITO Y PROF. RESIDENTE

INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

1.2.3

CONSTRUCCIÓN SSHH

INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

1.2.4

CIERROS PROVISORIOS

INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

1.2.5

VIGILANCIA

INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

2

CIERRE PERIMETRAL ESTADIO

2.1

CIERRE PERIMETRAL ORIENTE ESTADIO

 

 

 

 

2.1.1

Extracción Cierre Oriente Existente

ml

172.46

 

 $                                          -

2.1.2

Emplantillado G-5 / 0,10m

m3

1.75

 

 $                                          -

2.1.3

Excavaciones / 0.4x0,4x0,70m

m3

12.20

 

 $                                          -

2.1.4

Fundación Hormigón G - 20 / 0,4x0,4x0,60m

m3

10.46

 

 $                                          -

2.1.5

Suministro e Instalación Malla Acmafor 3D / 2.08x2.50m

ml

265.00

 

 $                                          -

2.1.6

Suministro e Instalación Poste Galvanizado / 0.06x0.06x2.6m

uni

109.00

 

 $                                          -

2.1.7

Suministro e Instalación Fijación Doble Galv con perforacion para Remache 5mm

uni

545.00

 

 $                                          -

2.1.8

Suministro e Instalación Remache Acero Inoxidable / 4,8x21x16mm

uni

545.00

 

 $                                          -

2.1.9

Suministro e Instalación Espárragos Fierro Estriado 10mm de 25cm

uni

436.00

 

 $                                          -

2.1.10

Suministro e Instalación Tapa Poste Gris Embutida PVC / 0.06x0.06m

uni

109.00

 

 $                                          -

2.1.11

Confección e Instalación Portón Metálico 2 hojas (2.00x2.11 c/u)

uni

1.00

 

 $                                          -

2.2

CIERRE PERIMETRAL NORTE ESTADIO

 

 

 

 

2.2.1

Emplantillado G-5 / 0,10m

m3

1.75

 

 $                                          -

2.2.2

Excavaciones / 0.4x0,4x0,70m

m3

5.15

 

 $                                          -

2.2.3

Fundación Hormigón G - 20 / 0,4x0,4x0,60m

m3

4.42

 

 $                                          -

2.2.4

Suministro e Instalación Malla Acmafor 3D / 2.08x2.50m

ml

115.00

 

 $                                          -

2.2.5

Suministro e Instalación Poste Galvanizado / 0.06x0.06x2.6m

uni

46.00

 

 $                                          -

2.2.6

Suministro e Instalación Fijación Doble Galv con perforacion para Remache 5mm

uni

230.00

 

 $                                          -

2.2.7

Suministro e Instalación Remache Acero Inoxidable / 4,8x21x16mm

uni

230.00

 

 $                                          -

2.2.8

Suministro e Instalación Espárragos Fierro Estriado 10mm de 25cm

uni

184.00

 

 $                                          -

2.2.9

Suministro e Instalación Tapa Poste Gris Embutida PVC / 0.06x0.06m

uni

46.00

 

 $                                          -

 

 

 

 

 

 $                                          -

3

CANCHA DE PASTO SINTÉTICO

 

 

 

 

3.1

MOVIMIENTOS DE TIERRA

 

 

 

 

3.1.1

Extracción Carpeta Césped Sintético Existente

m2

8214.00

 

 $                                          -

3.1.2

Excavacion contracancha

m3

95.12

 

 $                                          -

3.1.3

Replanteo niveles, relleno y Mejoramiento de Base Compactada

m2

8214.00

 

 $                                          -

3.1.4

Rectificación fina base cancha 1 cm

m2

8214.00

 

 $                                          -

3.2

INSTALACIÓN PASTO SINTÉTICO

 

 

 

 

3.2.1

Provisión e instalación de Base Elástica TROCELLEN de 10mm

m2

8214.00

 

 $                                          -

3.2.2

Provisión e instalación de pasto sintético 50mm FIFA + cauchos y arenas

m2

8214.00

 

 $                                          -

3.2.3

Suministro y colocación Solerilla Hormigón Tipo C

ml

370.00

 

 $                                          -

3.3

CONTRACANCHA DE PAVIMENTO DE CAUCHO

 

 

 

 

3.3.1

Compactacion Terreno Natural

m2

951.12

 

 $                                          -

3.3.2

Base estabilizada e=5 cm

m3

47.56

 

 $                                          -

3.3.3

Hormigón Radier G-17 e=5 cm

m3

47.56

 

 $                                          -

3.3.4

Suministro y colocación Solerilla Hormigón Tipo C

ml

390.00

 

 $                                          -

3.3.5

Piso Caucho In situ EPDM 2 cm

m2

951.12

 

 $                                          -

3.4

ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN DE BALONES

 

 

 

 

3.4.1

Excavaciones fundaciones

m3

16.92

 

 $                                          -

3.4.2

Emplantillado G-5

m3

0.85

 

 $                                          -

3.4.3

Fundaciones hormigón G-20

m3

17.77

 

 $                                          -

3.4.4

Enfierradura de anclaje Fe 10 mm

kg

29.00

 

 $                                          -

3.4.5

Perfil cuadrado (75x75x3mm)

kg

1267.20

 

 $                                          -

3.4.6

Perfil cuadrado (75x75x2mm)

kg

1710.45

 

 $                                          -

3.4.7

Malla bizcocho termoplastificada 5012 50x50mm

m2

410.73

 

 $                                          -

3.4.8

Fierro liso 8 mm (fijación malla)

kg

308.61

 

 $                                          -

3.4.9

Pintura anticorrosiva estructura

m2

191.26

 

 $                                          -

3.4.10

Pintura sintética estructura

m2

191.26

 

 $                                          -

 

 

 

 

 

 $                                          -

4

 LUMINARIAS CANCHA DE FUTBOL

 

 

 

 

4.1

Extracción focos existentes

uni

20.00

 

 $                                          -

4.2

Desplazamiento de Postes de Iluminación Estadio - Poniente / fundaciones

uni

2.00

 

 $                                          -

4.3

INCORPORACION ESCALERAS Y PLATAFORMA POSTES LUMINARIAS

 

 

 

 

4.3.1

Instalación de Escalera con protección Dorsal Metálica + soldadura

uni

4.00

 

 $                                          -

4.3.2

Pletina Metálica Acero 38x5mm

kg

1093.68

 

 $                                          -

4.3.3

Perfil Angulo Metálico Acero 60x60x5mm

kg

635.04

 

 $                                          -

4.3.4

Barra Lisa Metálica Acero 5/8" a 30cm escalera

kg

126.40

 

 $                                          -

4.3.5

Pletina Metálica Acero 75x8mm

kg

158.24

 

 $                                          -

4.3.6

Pletina Metálica Acero 75x6mm

kg

770.92

 

 $                                          -

4.3.7

Perno y Tuerca 3/4" x 1 1/2"

uni

168.00

 

 $                                          -

4.3.8

Perfil Acero Rectangular 80x40x3

kg

396.00

 

 $                                          -

4.3.9

Pletina Metálica  75x6mm

kg

84.72

 

 $                                          -

4.3.10

Placa Acero Refuerzos Plataforma 10mm

kg

38.40

 

 $                                          -

4.3.11

Perno Hexagonal 5/8" x 1 1/2"

uni

8.00

 

 $                                          -

4.3.12

Perfil Acero Cuadrado 40x40x3

kg

166.30

 

 $                                          -

4.3.13

Pomeles 5/8"

uni

8.00

 

 $                                          -

4.3.14

Malla Acero Desplegado 88x36x12x5 (3x1m)

uni

3.00

 

 $                                          -

4.3.15

Malla Acma 1G (1,85x3,00)

uni

6.00

 

 $                                          -

4.4

LUMINARIAS LED ESTADIO

 

 

 

 

4.4.1

Provisión e instalación de Focos LED 1000W - IP66 - IK09

uni

18.00

 

 $                                          -

4.4.2

Provisión e instalación de Focos LED 600W - IP66 - IK09

uni

18.00

 

 $                                          -

 

 

 

 

 

 $                                          -

5

 MARCADOR ESTADIO MUNICIPAL

 

 

 

 

5.1

Extracción Tablero Actual (placa de latón)

uni

1.00

 

 $                                          -

5.2

Pinturas Estructura Metálica Marcador

m2

13.26

 

 $                                          -

 

 

 

 $                                       -

6

 CIERRE PERIMETRAL CANCHA SINTÉTICA NORTE SUR

 

 

 

 

6.1

Extracción de módulos Acmafor existente / 2.08x2.50m

uni

30.00

 

 $                                          -

6.2

Suministro e Instalación Malla Acmafor 3D / 2.08x2.50m

uni

30.00

 

 $                                          -

6.3

Suministro e Instalación Fijación Doble Galv con perforacion para Remache 5mm

uni

300.00

 

 $                                          -

6.4

Suministro e Instalación Remache Acero Inoxidable / 4,8x21x16mm

uni

300.00

 

 $                                          -

 

 

 

 

 

 $                                          -

7

 GRADERÍAS

 

 

 

 

7.1

Extracción Tablones en mal estado

ml

4432.20

 

 $                                          -

7.2

Provisión de Tablón de Madera Impreganda Cepillada  2"x6" / 2"x8" /1"X6"

ml

4432.20

 

 $                                          -

7.3

Fijaciones Perno Coche 3"x6mm

uni

8000.00

 

 $                                          -

7.4

Pintura Protectora Exteriores Maderas Graderías

m2

2360.00

 

 $                                          -

7.5

Pintura Esmalte Sintético Estructura Metálica Graderias  + anticorrosivo

m2

1140.00

 

 $                                          -

 

 

 

 

 

 $                                          -

8

CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS CUBIERTAS GRADERIAS

 

 

 

 

8.1

Limpieza Terreno Escarpe y Trazados

m2

296.70

 

 $                                          -

8.2

Excavaciones / 1.00 x 0.60 x 2.10m

m3

68.00

 

 $                                          -

8.3

Moldajes Madera y Sujecciones

m2

130.68

 

 $                                          -

8.4

Hormigón G10 Emplantillado

m3

3.24

 

 $                                          -

8.5

Hormigón G25 Fundaciones

m3

64.80

 

 $                                          -

8.6

Hormigón G30 Sobrecimiento pilar Base

m3

52.92

 

 $                                          -

8.7

Enfierradura Estructura Base Fe 22mm

kg

7724.00

 

 $                                          -

8.8

Malla reticular Fe 16 y Fe 8 a 20cm base fundacion

kg

1026.00

 

 $                                          -

8.9

Enfierradura Estructura Base Fe 8mm estribos

kg

810.54

 

 $                                          -

8.10

Perno J / 1" X 0.70M con tuerca y golilla

uni

216.00

 

 $                                          -

8.11

Placa Acero Tipo pletina base 10mm  40x30cm

kg

518.40

 

 $                                          -

8.12

Pilar Perfil Acero 150x50x4mm  ASTM 53 Gr B / Graderias 1  -3-4

kg

6218.00

 

 $                                          -

8.13

Pilar Perfil Acero 200x100x4mm / ASTM 53 Gr B / Graderias 2

kg

2543.00

 

 $                                          -

8.14

Perfil Canal Acero 150x50x4mm ASTM 53 A36 / cercha Graderias 1-3-4

kg

4606.00

 

 $                                          -

8.15

Perfil Canal Acero 200x75x4mm ASTM 53 A36 / cercha Graderia 2

kg

1528.00

 

 $                                          -

8.16

Perfil Ángulo 65x65x5mm / A420 270 ES rectas y diagonales cerchas / Graderias 1  a 4

kg

1294.00

 

 $                                          -

8.17

Perfil Costanera 100x50x4mm / ASTM 53 A36 / Graderias 1 a 4

kg

9561.60

 

 $                                          -

8.18

Cubierta Plancha PV4 /  0.4 mm color negro

m2

1118.10

 

 $                                          -

8.19

Tornillo Hexagonal Autoperforante 10x1" 1/2" cajas 1000 unid

uni

14.00

 

 $                                          -

8.20

Tensor barra 18mm

kg

365.30

 

 $                                          -

8.21

Anticorrosivo 2 manos

m2

2470.00

 

 $                                          -

8.22

Esmalte Sintético 2 manos

m2

2470.00

 

 $                                          -

8.23

Retiro Excedentes

m3

59.40

 

 $                                          -

 

 

 

 

 

 $                                          -

9

CASETA DE TRANSMISIÓN

 

 

 

 

9.1

ESTRUCTURA PORTANTE

 

 

 

 

9.1.1

Demolición, desarme, retiro de Caseta Existente.

gl

1.00

 

 $                                          -

9.1.2

Limpieza Terreno Escarpe y Trazados

m2

20.00

 

 $                                          -

9.1.3

Excavaciones / 0.40 x 0.40 x 0.60m

m3

0.77

 

 $                                          -

9.1.4

Moldajes Madera y Sujecciones

m2

13.00

 

 $                                          -

9.1.5

Hormigón G10 Emplantillado

m3

0.06

 

 $                                          -

9.1.6

Hormigón G25 Fundaciones

m3

0.77

 

 $                                          -

9.1.7

Hormigón G30 Sobrecimiento pilar Base

m3

1.28

 

 $                                          -

9.1.8

Enfierradura Estructura Base Fe 16mm

kg

170.64

 

 $                                          -

9.1.9

Enfierradura estructura base Fe 16mm base cimentación

kg

200.00

 

 $                                          -

9.1.10

Enfierradura Estructura Base Fe 8mm estribos

kg

31.28

 

 $                                          -

9.1.11

Perno J 1/2" X 0.225M con tuerca y golilla

uni

32.00

 

 $                                          -

9.1.12

Placa Acero Tipo pletina base 10mm  30x30cm

kg

1.44

 

 $                                          -

9.1.13

Unión Metálica Pletina Base Pilar

kg

103.00

 

 $                                          -

9.1.14

Pernos Coche 1/2" x 7" con tuerca y golilla

uni

32.00

 

 $                                          -

9.1.15

Pilar Pino Impregado 2"x8"

m

72.24

 

 $                                          -

9.2

ENTREPISO

 

 

 

 

9.2.1

Envigado Piso Pino Impregnado 2x8"

m

77.00

 

 $                                          -

9.2.2

Cadeneta Envigado Piso Impregnado 2"x6"

m

48.00

 

 $                                          -

9.2.3

Plancha Terciado Estructural 18mm / 1.22x2.44

m2

14.16

 

 $                                          -

9.2.4

Cadeneteado Piso Pino Bruto 2x2"

m

14.16

 

 $                                          -

9.2.5

Aislación Entrepiso Poliestireno Expandido 50mm

m2

14.16

 

 $                                          -

9.2.6

Tabla de Piso Pino Machihembrado 1" x 4" 

m2

14.16

 

 $                                          -

9.3

MUROS

 

 

 

 

9.3.1

Estructura Muros Oriente Poniente Pino Bruto 2"x3"

m2

31.84

 

 $                                          -

9.3.2

Estructura Muros Norte Sur Pino Bruto 2"x4"

m2

13.00

 

 $                                          -

9.3.3

Tabla Cielo Machiembrada 1/2" x 4" /  Rev Interior

m2

44.84

 

 $                                          -

9.3.4

Plancha OSB 9.5

m2

44.84

 

 $                                          -

9.3.5

Fieltro 15 libras

m2

44.84

 

 $                                          -

9.3.6

Aislanglass 50 mm fibra de vidrio

m2

44.84

 

 $                                          -

9.3.7

Planchas PV4 Instapanel 0.4mm Rev Exterior

m2

45.00

 

 $                                          -

9.3.8

Tornillo Hexagonal Autoperforante 10x1" 1/2" cajas 1000 unid

uni

1.00

 

 $                                          -

9.3.9

Hojalateria Zinc Alum Prepintada 0.5mm Forro Vanos

ml

17.20

 

 $                                          -

9.4

CIELOS

 

 

 

 

9.4.1

Envigado Estructura cielo 2"x6"

m2

14.16

 

 $                                          -

9.4.2

Cielo Tabla Pino Machihembrado 1/2" x 4"

m2

14.16

 

 $                                          -

9.4.3

Poliestireno Expandido 100mm

m2

14.16

 

 $                                          -

9.4.4

Plancha Terciado Estructural 15mm / 1.22x2.44 Rev Interior

m2

14.16

 

 $                                          -

9.4.5

Membrana Asfáltica Rollo 10m plus Negro

m2

14.76

 

 $                                          -

9.5

TECHUMBRE

 

 

 

 

9.5.1

Estructura Techumbre Envigado Impregnado 2"x6"

m2

33.98

 

 $                                          -

9.5.2

Costaneras Techumbre 2"x4"

m2

33.98

 

 $                                          -

9.5.3

Planchas PV4 0.4mm Rev Techumbre

m2

33.98

 

 $                                          -

9.6

PUERTAS Y VENTANAS

 

 

 

 

9.6.1

Puerta 80x200 tipo Pino Oregón + bisagras

uni

1.00

 

 $                                          -

9.6.2

Cerradura Scanavini 960I Acceso

uni

1.00

 

 $                                          -

9.6.3

Marco Madera en Pino Finger 30x70  x  5.4 metros SM

uni

1.00

 

 $                                          -

9.6.4

Ventana Aluminio Color Negro Vidrio simple  5.6m x 0.9m

uni

1.00

 

 $                                          -

9.6.5

Ventana Aluminio Color Negro Vidrio simple  1.4m x 0.35m

uni

1.00

 

 $                                          -

9.6.6

Ventana Aluminio Color Negro Vidrio simple  1.0m x 0.35m

uni

2.00

 

 $                                          -

 

 

 

 

 

 $                                          -

10

 CAMARINES

 

 

 

 

10.1

OBRAS PREVIAS, CERÁMICOS Y REVESTIMIENTOS

 

 

 

 

10.1.1

Retiro cerámica existente de muro

m2

41.00

 

 $                                          -

10.1.2

Demolición de Muros de Albañilería

m2

13.92

 

 $                                          -

10.1.3

Demolición de Elementos de Hormigón 30x60

m2

10.80

 

 $                                          -

10.1.4

Provisión e instalación de porcelanato muro

m2

81.00

 

 $                                          -

10.1.5

Retiro cerámica existente de piso

m2

82.40

 

 $                                          -

10.1.6

Provisión e instalación porcelanato piso 60x60

m2

97.40

 

 $                                          -

10.1.7

Tabla canto redondeado De Escaño 1x4"

ml

82.00

 

 $                                          -

10.1.8

Retiro de Escombros Demoliciones

m3

2.50

 

 $                                          -

10.2

PINTURAS

 

 

 

 

10.2.1

Pintura Esmalte Sintético Estructura Metálica Camarines  + anticorrosivo

m2

65.00

 

 $                                          -

10.2.2

Pintura Esmalte al Agua Interior y Exterior

m2

224.00

 

 $                                          -

10.2.3

Diseño y Ejecución Murales Interiores / Exteriores + Tipografías Camarines

gl

1.00

 

 $                                          -

10.2.4

Pulido y Pintura Barniz Cielo Existente

m2

141.00

 

 $                                          -

10.3

LUMINARIAS LED NORMALES

 

 

 

 

10.3.1

Iluminación Interior Reemplazo Equipos Existentes / Equipo estanco LED 2x18W

uni

18.00

 

 $                                          -

10.4

GRIFERÍAS

 

 

 

 

10.4.1

Monomando Ducha

uni

5.00

 

 $                                          -

10.4.2

Adaptación para instalación de monomando ducha

gl

1.00

 

 $                                          -

10.4.3

Regadera Ducha

uni

5.00

 

 $                                          -

10.4.4

Llave de paso

uni

2.00

 

 $                                          -

10.5

ARTEFACTOS SANITARIOS

 

 

 

 

10.5.1

WC Discapacitados con fluxómetro

uni

1.0

 

 $                                          -

10.5.2

Lavamanos discapacitados con grifería

uni

2.00

 

 $                                          -

10.5.3

Barras Baño Discapacitados Fija y Abatible

uni

2.00

 

 $                                          -

10.5.4

Urinarios con Fluxómetro

uni

4.00

 

 $                                          -

10.5.5

Espejos baños públicos y discapacitados

uni

2.00

 

 $                                          -

10.5.6

Lavamanos con grifería + extensión red gasfitería

uni

4.00

 

 $                                          -

10.5.7

Ducha Monomando Altura normativa

uni

2.00

 

 $                                          -

10.5.8

Asiento Plegable para ducha Acero Inoxidable

uni

2.00

 

 $                                          -

10.5.9

Barra fija angular 90° ducha 86x61x8

uni

2.00

 

 $                                          -

10.5.10

Demoliciones, sellados, ajustes de cañerias y tuberias modificaciones

gl

1.00

 

 $                                          -

 

 

 

 

 

 

10.6

TABIQUES, PUERTAS Y PARAMENTOS

 

 

 

 

10.6.1

Estructura de Tabique Metalcon

m2

20.00

 

 $                                          -

10.6.2

Aislanglass 50mm

m2

20.00

 

 $                                          -

10.6.3

Revestimiento OSB 11.1mm

m2

40.00

 

 $                                          -

10.6.4

Revestimiento Fibrocemento 4mm

m2

40.00

 

 $                                          -

10.6.5

Puerta corredera 200x95

uni

2.00

 

 $                                          -

 

 

 

 

 

 

10.7

MODIFICACIÓN BANCAS CAMARINES

 

 

 

 

10.7.1

Enfierraduras Fe 10mm estructura losetas bancas

kg

66.60

 

 $                                          -

10.7.2

Hormigón  G20 loseta banca + estuco

m3

1.00

 

 $                                          -

10.7.3

Moldajes

m2

5.00

 

 $                                          -

10.7.4

Tabla canto redondeado de escaño 1x4"

ml

40.00

 

 $                                          -

 

 

 

 

 

 $                                          -

11

PAVIMENTOS Y ACCESIBILIDAD

 

 

 

 

11.1

MOVIMIENTOS DE TIERRA

 

 

 

 

11.1.1

Extracción de Obras Existentes

gl

1.00

 

 $                                          -

11.1.2

Escarpe y nivelación de Terreno

m2

1132.10

 

 $                                          -

11.1.3

Trazado

m2

1132.10

 

 $                                          -

11.2

CIRCULACIONES

 

 

 

 

11.2.1

Estabilizado Compactado

m3

99.62

 

 $                                          -

11.2.2

Vereda Radieres G20

m2

740.99

 

 $                                          -

11.2.3

Mortero de Pega 3cm

m2

212.77

 

 $                                          -

11.2.4

Baldosas Microvibradas 40x40

m2

212.77

 

 $                                          -

11.2.5

Solerilla de Canto Redondo Tipo C

ml

1129.00

 

 $                                          -

11.3

ESTACIONAMIENTO ACCESIBLE

 

 

 

 

11.3.1

Base estabilizada e=0,07 m

m3

2.80

 

 $                                          -

11.3.2

Malla Acma C-92

m2

39.96

 

 $                                          -

11.3.3

Hormigón G-20 e=0,08 m

m3

3.20

 

 $                                          -

11.3.4

Pintura acrílica alto tráfico

m2

39.96

 

 $                                          -

 

 

 

 

 

 $                                          -

12

CONSTRUCCIÓN SERVICIOS HIGIÉNICOS PÚBLICOS ESTADIO

 

 

 

 

12.1

OBRA GRUESA

 

 

 

 

12.1.1

Excavaciones 0,80x0,40

m3

16.73

 

 $                                          -

12.1.2

Emplantillado G5

m3

1.50

 

 $                                          -

12.1.3

Fundaciones G17

m3

6.10

 

 $                                          -

12.1.4

Sobrecimiento G20

m3

1.10

 

 $                                          -

12.1.5

Moldajes

m2

5.70

 

 $                                          -

12.1.6

Cama de ripio

m2

30.80

 

 $                                          -

12.1.7

Radier G17

m2

30.80

 

 $                                          -

12.1.8

Hormigón de vigas y cadenas

m3

1.10

 

 $                                          -

12.1.9

Hormigón de  pilares

m3

0.80

 

 $                                          -

12.1.10

Enfierradura

Kg

484.00

 

 $                                          -

12.1.11

Albañilería ladrillo Fiscal

m2

47.90

 

 $                                          -

12.2

ESTRUCTURA DE TECHUMBRE

 

 

 

 

12.2.1

Vigas Perfil 200x100x3

ml

32.10

 

 $                                          -

12.2.2

Costaneras Perfil  150x100x3

ml

69.70

 

 $                                          -

12.2.3

Viga perimetral Perfil 250x75x3

ml

31.00

 

 $                                          -

12.2.4

Celosías perimetral de fierros Perfil Angular 50x50

ml

28.50

 

 $                                          -

12.2.5

Pilares soporte cubierta

ml

8.20

 

$ 0

12.3

CUBIERTA

 

 

 

 

12.3.1

Planchas OSB 15 mm + costaneras

m2

53.65

 

 $                                          -

12.3.2

Membrana hidrófuga y papel fieltro

m2

53.70

 

 $                                          -

12.3.3

Cubierta plancha fierro galvanizado 0,4mm V5

m2

53.70

 

 $                                          -

12.3.4

Forros fierro galvanizado 0,5mm

ml

31.00

 

 $                                          -

12.3.5

Canal y bajadas de aguas lluvias en fierro galvanizado

ml

6.30

 

$ 0

12.4

TERMINACIONES

 

 

 

 

12.4.1

Estuco

m2

95.80

 

 $                                          -

12.4.2

Pavimento cerámico 33 x 33 cm

m2

30.80

 

 $                                          -

12.4.3

Guardapolvos cerámico

ml

22.80

 

 $                                          -

12.4.4

Cerámica de muro 33x33 cm

m2

5.50

 

 $                                          -

12.4.5

Puerta de fierro

un

3.00

 

$ 0

12.5

PUERTAS Y DIVISIONES DE WC

 

 

 

 

12.5.1

Perfil de aluminio 40 /40/ 2

ml

65.35

 

 $                                          -

12.5.2

Masisa enchapada Melamina 10mm.

m2

18.30

 

 $                                          -

12.6

TABIQUERÍA DE SHAFT

 

 

 

 

12.6.1

Tabiquería de acero galvanizado

m2

1.50

 

 $                                          -

12.6.2

Revestimiento de tabiques

m2

1.50

 

 $                                          -

12.7

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

 

 

 

 

12.7.1

WC  con estanque

uni

5.00

 

 $                                          -

12.7.2

WC Discapacitados con fluxómetro

uni

1.00

 

 $                                          -

12.7.3

Lavamanos discapacitados con grifería

uni

1.00

 

 $                                          -

12.7.4

Barras Baño Discapacitados Fija y Abatible

uni

1.00

 

 $                                          -

12.7.5

Urinarios con Fluxómetro

uni

2.00

 

 $                                         -

12.7.6

Vanitorio in situ

uni

2.00

 

 $                                          -

12.7.7

Espejos baños públicos y discapacitados

uni

3.00

 

 $                                          -

12.7.8

Portarrollos para baño de discapacitados

uni

1.00

 

 $                                          -

12.7.9

Jaboneras

uni

3.00

 

 $                                          -

12.7.10

Grifería Vanitorios

uni

4.00

 

 $                                          -

12.7.11

Portarrollos grande para baños públicos

uni

2.00

 

 $                                          -

12.7.12

Mudador Plegable

uni

2.00

 

 $                                          -

12.8

PINTURAS

 

 

 

 

12.8.1

Pintura oleo semibrillo para puertas de fierro

m2

54.80

 

 $                                          -

12.8.2

Pintura interior y exterior Esmalte al Agua

m2

80.70

 

 $                                          -

12.8.3

Anticorrosivo  y Esmalte Sintético

m2

60.00

 

 $                                          -

 

 

 

 

 

 $                                          -

13

SALA PRIMEROS AUXILIOS

 

 

 

 

13.1

EXTRACCIÓN DE REVESTIMIENTOS EXISTENTES

 

 

 

 

13.1.1

Retiro de revestimientos muros y cielo

m2

166.5

 

 $                                          -

13.1.2

Retiro piso cerámico

m2

37.40

 

 $                                          -

13.1.3

Retiro de cubierta

m2

37.40

 

 $                                          -

13.2

AISLACIÓN

 

 

 

 

13.2.1

Aislanglass 50 mm fibra de vidrio

m2

57.90

 

 $                                          -

13.2.2

Lana mineral 50 mm

m2

37.40

 

 $                                          -

13.3

REVESTIMIENTOS

 

 

 

 

13.3.1

Cerámica piso 60x60 cm gris

m2

37.40

 

 $                                          -

13.3.2

Yeso-Cartón Estándar 15 mm

m2

129.10

 

 $                                          -

13.3.3

Yeso-Cartón RF 12,5 mm

m2

37.40

 

 $                                          -

13.3.4

Empaste

m2

95.30

 

 $                                          -

13.3.5

Pintura latex blanco 2 manos

m2

95.30

 

 $                                          -

13.3.6

Siding PVC blanco

m2

71.20

 

 $                                          -

13.3.7

Cubierta fibrocemento onda estándar 3,5 mm

m4

37.40

 

 $                                          -

13.4

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

 

 

 

 

13.4.1

Lavamanos con pedestal

uni

1.0

 

 $                                          -

13.4.2

Grifería Lavamanos

uni

1.0

 

 $                                          -

 

 

 

 

 

 $                                          -

14

AGUAS LLUVIAS

 

 

 

 

14.1

Excavaciones

m3

234.76

 

 $                                          -

14.2

Arena

m3

21.75

 

 $                                          -

14.3

Tubo PVC Sanitario C1 110 mm

ml

137.50

 

 $                                          -

14.4

Tubo Flexa-Dren 110 mm

ml

105.00

 

 $                                          -

14.5

Grava

m3

82.50

 

 $                                          -

14.6

Membrana Geotextil 150gr/m2

m2

312.90

 

 $                                          -

14.7

Relleno final con material de excavación compactado

m3

130.93

 

 $                                          -

14.8

Cámara de inspección D=60 cm

uni

19.00

 

 $                                          -

14.9

Canal de aguas lluvias

ml

158.10

 

 $                                          -

14.10

Bajada de aguas lluvias

ml

89.74

 

 $                                          -

14.11

Canaleta de acero para piso

ml

9.00

 

 $                                          -

14.12

Pozos absorbentes

 

 

 

 

14.12.1

Excavaciones

m3

175.39

 

 $                                          -

14.12.2

Membrana Geotextil 150 gr/m2

m2

192.75

 

 $                                          -

14.12.3

Bolón tamaño entre 15 y 25 cm

m3

135.97

 

 $                                          -

14.12.4

Capa de arena gruesa 10 cm

m3

3.70

 

 $                                          -

14.12.5

Relleno final con material de excavación compactado

m3

35.72

 

 $                                          -

 

 

 

 

 

 $                                          -

15

REFUERZO ESTRUCTURA MARCADOR

 

 

 

 

15.1

Excavaciones

m3

0.40

 

 $                                          -

15.2

Emplantillado

m3

0.03

 

 $                                          -

15.3

Hormigón G-20

m3

0.38

 

 $                                          -

15.4

Perfil acero 150x100x3 mm

kg

101.88

 

 $                                          -

15.5

Perfil acero 30x20x2 mm

kg

20.40

 

 $                                          -

15.6

Anticorrosivo 2 manos

m2

6.00

 

 $                                          -

15.7

Esmalte Sintético 2 manos

m2

6.00

 

 $                                          -

 

 

 

 

 

 $                                          -

16

INSTALACIONES DOMICILIARIAS

 

 

 

 

16.1

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

gl

1.00

 

 $                                          -

16.2

INSTALACIONES DE AGUA POTABLE

gl

1.00

 

 $                                          -

16.3

INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO

gl

1.00

 

 $                                          -

16.4

INSTALACIÓN DE GAS

gl

1.00

 

 $                                          -

 

 

 

 

 

 $                                          -

17

ASEO DE OBRA

 

 

 

 

17.1

Aseo general y entrega

gl

1.00

 

 $                                          -

 

 

 

 

 

 $                                          -

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO DIRECTO

 

 $                                          -

 

 

GASTOS GENERALES

14%

 $                                          -

 

 

UTILIDADES

10%

 $                                          -

 

 

COSTO NETO

 

 $                                          -

 

 

IVA

19%

 $                                          -

 

 

COSTO TOTAL

 

 

 $                                          -

 

 

VALOR PROFORMA

 

 $                           9,771,197

 

 

A.- TOTAL  OBRAS CIVILES

 $                           9,771,197

1)        Los gastos generales y utilidades se calcularán sobre el Costo Directo y serán definidos

               por cada oferente.

2)                                                                           Las partidas cotizadas en valores globales solo serán pagadas una vez que se encuentren totalmente terminadas (Llenar con los datos del oferente o representante legal del oferente)

Nota: El oferente no podrá incorporar partidas al itemizado entregado. Es de responsabilidad del oferente definir las cubicaciones y los precios unitarios para la ejecución de las obras que se contratan, según proyecto.



FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

En                                      a                                  de      de 20                              

ANEXO N° 8

CARTA GANTT-PROGRAMACION FISICA

“MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE RÍO CLARO” CÓDIGO BIP N° 40035255-0.-

PARTIDA

FECHA DE INICIO

DURACIÓN ACTIVIDAD

FECHA DE

TERMINO

PERIODOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

….

….

n-1

n

 

CAPITULO 1

 

Partida 1

 

Partida 2

 

Partida 3

 

…….

 

CAPITULO 2

 

Partida 4

 

Partida 5

 

…….

 

CAPITULO j

 

Partida 6

 

Partida 7

 

…….

 

Partida k-1

 

Partida k

 

Plazo de ejecución en días corridos: Días (Nota: El periodo tiene una duración de 28 días, exceptuando el último periodo que puede ser una fracción y de esta manera es concordante con el plazo de ejecución de Obras

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

En                                      a                                  de      de 20                              

ANEXO N° 9

PROGRAMACION FINANCIERA PARCIAL Y ACUMULADA

“MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE RÍO CLARO” CÓDIGO BIP N° 40035255-0.-

.

Nombre / razón social empresa oferente

RUT

Mes

VALOR ESTADO DE

PAGO

% MENSUAL

% VALOR ESTADO DE PAGO ACUMULADO

1

2

3

4

5

….

Nota: Este documento corresponde a programar en el tiempo los estados de pagos en conformidad a los avances de obra esperados.

Procedimientos: El oferente deberá llenar solo las columnas denominadas “% MENSUAL” y “% VALOR ESTADO DE PAGO ACUMULADO”, dejando en blanco la columna “VALOR ESTADO DE PAGO”


FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

En                                      a                                  de      de 20                              

ANEXO N° 10

NÓMINA DE PERSONAL PERMANENTE Y/O TRANSITORIO

MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE RÍO CLARO” CÓDIGO BIP N° 40035255-0.-

El firmante, en su calidad de oferente o de representante legal del oferente, (nombre o razón social)_____________________, RUT ________________, de la presente licitación, declara bajo juramento:

                                           Nómina del personal

Nombre

Tipo

Profesión u oficio

Cargo dentro del proyecto

Observaciones

P

: Permanente: N°

T

: Transitorio: N°

D

: Trabajadores con capacidades diferentes: N°

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

En                                      a                                  de      de 20                              

ANEXO N° 11

LISTADO DE PROYECTOS EJECUTADOS EN LOS ULTIMOS 15 AÑOS

MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE RÍO CLARO” CÓDIGO BIP N° 40035255-0.-

El firmante, en su calidad de oferente o de representante legal del oferente, (nombre o razón social)_____________________, RUT ________________, de la presente licitación, declara bajo juramento:

  • Que los proyectos mencionados a continuación fueron ejecutados por la empresa oferente durante los últimos 15 años, proyectos de los cuales serán adjuntados los certificados de experiencia emitidos por el mandante

LOCALIDAD

PROYECTO

METROS CUADRADOS EJECUTADOS

FECHA INICIO

FECHA TERMINO

MANDANTE

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

En                                      a                                  de      de 20                              


ANEXO N° 12

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS PARTIDAS MAS RELEVANTES

MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE RÍO CLARO” CÓDIGO BIP N° 40035255-0.-

Nombre / razón social empresa oferente

RUT

                               MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE RÍO CLARO” CÓDIGO BIP N° 40035255-0

FORMATO TIPO ANALISIS PRECIO UNITARIO                    

 

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

 

 

CONTRATO:

 

 

ÍTEM         :

 

 

 

 

PARTIDA  :

 

 

 

 

 

 

PARTIDAS

UNIDAD   :

 

CANTIDAD :

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD

CANTIDAD

P. UNIT.

TOTAL

 

 

 

 

$ 0

 

 

 

SUB TOTAL 1     $

$ 0

 

 

 

 

 

 

UNIDAD

CANTIDAD

P. UNIT.

TOTAL

 

 

 

 

$ 0

 

 

 

 

$ 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB TOTAL 2     $

$ 0

 

 

 

 

 

 

UNIDAD

CANTIDAD

P. UNIT.

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 0

 

 

 

SUB TOTAL 3     $

$ 0

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL COSTO DIRECTO     $

$ 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA : _______________________________

 

 

PRECIO UNITARIO     $

$ 0

Nota: El oferente adjudicado, deberá presentar el análisis de precios unitarios de todas las partidas.


FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

En                                      a                                  de      de 20                              

ANEXO N°13

DEGLOSE DE GASTOS GENERALES

“MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE RÍO CLARO” CÓDIGO BIP N° 40035255-0.-

ITEM

DESGLOSE

UNI

TIEMPO

CANT.

P.U.

TOTAL

 

 

 

 

$

$

 

GASTOS GENERALES

 

 

 

 

 

1

GARANTIAS Y SEGUROS

 

 

 

2

MANO DE OBRA SUPERVICIÓN Y ADMINISTRACIÓN

 

 

 

3

MANO DE OBRA DE APOYO

 

 

 

4

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

 

 

 

 

 

 

5

ARRIENDO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

MATERIALES DE OFICINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

COMUNICACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

8

OTROS

 

 

                              

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GASTOS GENERALES

 

 

 

 

0,000

 % GG


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

“MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN DE ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE RÍO CLARO”

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto                   :

Mejoramiento y Normalización Estadio Municipal de la comuna de Río Claro

Código BIP              :

40035255

Ubicación                 :

Av. Casimiro Sepúlveda s/n

INTRODUCCION

Las presentes especificaciones técnicas acontecen al Mejoramiento y Normalización de Estadio Municipal de la Comuna de Río Claro, considerando actividades de reposición de componentes cuya vida útil impide su explotación en el tiempo, además de las mejoras de aspectos cuyo deterioro también impide la correcta utilización de la infraestructura que corresponde a las instalaciones dependientes del Estadio Municipal.

Dentro de las principales actividades se identifica la reposición de la carpeta de la infraestructura que corresponde a la cancha sintética de fútbol del Estadio, adicionando renovación de equipos por obsolescencia de las luminarias y cierre perimetral de las ubicaciones posteriores a cada arco de juego de fútbol.

Adicionalmente, se agrega a la actividad, la mejora de la infraestructura accesoria a la cancha sintética, que corresponde a las graderías de espectadores, cambio de sus estructuras de madera, renovación del marcador de fútbol y cierre perimetral externo del terreno. Por un lado, se mejoran las graderías, la madera, reponiendo tablones que se encuentra en estado de desgaste, fracturados o consumidos por acción del tiempo, que impliquen un riesgo para la ejecución de actividades en presencia de público, considerando el mejoramiento de la fachada de esta y las componentes metálicas, para su cuidado y preservación en el tiempo. Luego, el marcador considera recambio de la estructura metálica de soporte actual y adicionamiento de un marcador digital, en reposición del antiguo marcador manual de corto alcance de visualización que se encuentra obsoleto y no presenta condiciones de uso que permitan corresponder a un encuentro de fútbol.

Considera trabajo de suelos, pavimentos normativos para las circulaciones y accesos del recinto, de manera de formalizar y normalizar las condiciones de habitabilidad y circulaciones de las personas en el recinto deportivo, considerando por supuesto la Accesibilidad Universal.

Acondicionamiento y renovación de camarines del Estadio Municipal, considerando cerámicos, griferías, gasfiterías, pinturas etc.

Finalmente, dentro de la infraestructura accesoria a la cancha, mencionando el cierre perimetral externo de los límites del terreno que utiliza el Estadio Municipal, se considera el mejoramiento del cierre perimetral oriente, que, a la fecha, su formato y materialidad son obsoletos en mercado por lo que se considera adecuar la infraestructura a uso de Malla Acmafor 3D y postes   galvanizados.

Luego, se extiende cierre perimetral de la misma materialidad del proyectado actual para la reposición del cierre oriente, para aislar la piscina municipal y aplicar seguridad a la ejecución de actividades de piscina y fútbol en encuentro de alta convocatoria, posibilitando ejecución de actividades paralelas y previendo posibles accidentes por libre acceso y tránsito entre actividades.

Finalmente, se aplica mejoramiento general de fachada, con pulido, pintura y reposición de artefactos de camarines y otras componentes del Estadio Municipal.

ALCANCE

El proyecto en cuestión es el mejoramiento y normalización de la infraestructura y espacios cuya vida útil o deterioro impiden el correcto funcionamiento del recinto.

Se considera la renovación de la cancha sintética de fútbol clase II del Estadio Municipal, añadiendo atención a sus componentes complementarias de servicio, que son el tablero marcado, las luminarias de la cancha, las graderías, espacios de circulaciones y los camarines de este recinto.

Además, se considera mejoramiento de fachada de las otras componentes de las instalaciones del Estadio Municipal, que considera pintura y refacción de superficies de acuerdo con lo descrito en las presentes especificaciones técnicas.

INSPECCIÓN Y CONTROL

El control de la obra a cargo de los profesionales que señale el Mandante (ITO), y todas las instrucciones por ellos impartidas, deberán ser cumplidas estrictamente.

Toda alteración de la obra con respecto a lo especificado originalmente ya sea, aumento, disminución y/o obras extraordinarias, deberá ser aprobado por el Gobierno Regional previa conformidad de la Unidad Técnica.

Todas las instrucciones se darán por escrito y se dejará constancia en el libro de inspección de la obra que deberá mantener el contratista siempre en el recinto de los trabajos.

INSPECCIONES Y PRUEBAS

Todos los materiales de construcción están sujetos a inspecciones y aprobaciones que la ITO solicite antes de ser incorporados a la obra. La ITO podrá solicitar análisis y ensayos de materiales a los organismos de control establecidos con cargo al contratista.


DISTANCIA DE LA FAENA

Los problemas que resulten de la lejanía o condiciones de accesibilidad de la obra serán exclusivamente de responsabilidad del contratista.

LEYES ORDENANZAS

El contratista cumplirá con todas las leyes, ordenanzas y reglamentos fiscales y municipales, será responsabilidad de los gastos que corresponda realizar por concepto de impuesto, permisos, etc.

DAÑOS A LA PROPIEDAD

El contratista, deberá reparar cualquier daño a terceros generados a la propiedad pública o privada que puedan resultar afectadas por sus operaciones.

VISITA AL TERRENO

Se da por establecido que el contratista tiene la obligación de visitar el terreno en que se ejecuten las obras para informarse de la ubicación y de la magnitud de los trabajos a ejecutar.

DERECHOS LABORALES

Será de única responsabilidad del contratista el estricto cumplimiento de los requisitos legales para dar cumplimiento a todos los beneficios y derechos laborales establecidos por la ley o convenios de carácter colectivo.

GASTOS Y GARANTÍAS

Los gastos que originen la obtención de la boleta de garantía del contrato, pólizas y por cualquier otro concepto será de cuenta del contratista.

PERMISOS MUNICIPALES

La tramitación del permiso, recepción y el pago de derechos municipales será a cargo del contratista.


A. OBRAS CIVILES

0.  GASTOS ADICIONALES

0.1    Certificado de ensayos de materiales

Los hormigones involucrados en proyecto deberán ser ensayados mediante muestras correspondientes y bajo normativa, para incorporar a documentación de avance de obras, las certificaciones correspondientes de estos materiales. Los resultados de los ensayos deberán ser presentados a la ITO.

0.1.1   Certificados de pinturas

Las pinturas que se apliquen en proyecto deberán considerar y presentar certificaciones, que involucren calidad y garantía de durabilidad de estas pinturas aplicadas. Deberán ser de marcas bajo certificación. Estas se deberán presentar a la ITO.

0.2    Limpieza y cuidado de la obra

Se deberá mantener ordenado y limpio durante todo el proceso de obras, principalmente por razones de seguridad, circulaciones y tránsito, todos los escombros deberán ser retirados periódicamente a botadero autorizado, cuidando de que en las dependencias de la obra no existan elementos que generen un riesgo a todas las personas que participan de ella.

0.3    Letrero de Obras

Se considera para la indicación y presentación de las actividades de intervención en la infraestructura que involucra las presentes especificaciones técnicas, la colocación de letrero de obras acorde al consistente con las bases y exigencias del instrumento de financiamiento para mejoramiento y normalización de infraestructura pública, que son las Especificaciones técnicas del letrero de obras adjunto.

  1. Tamaño del Letrero: 4,00 metros de ancho por 2,00 metros de alto.

2.                  Colores a utilizar en cuatricromía (CMYK) de acuerdo a los siguientes valores:

2.1.            Azul C100 M55 Y0 K0

2.2.            Rojo C0 M90 Y75 K0

2.3.            Verde C80 M30 Y94 K0

2.4.            Mostaza C18 M40 Y80 K0

2.5.            Naranjo C0 M72 Y78 K0

2.6.            Blanco C0 M0 Y0 K0

2.7.            Café C56 M54 Y70 K5


2.8.            Gris C0 M0 Y0 K20

2.9.            Gris Oscuro C100 M55 Y0 K0

2.10.        Negro C0 M0 Y0 K90

3.                  Tipo y tamaño de letras:

3.1.            Del Título GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE: GobCL Bold 14 cms. de alto, color blanco.

3.2.            De Título Obra: GobCL Bold 6 cms. de alto, color negro.

3.3.            De los Títulos Financia, Inversión, Fecha de Inicio, Fecha de Término, Plazo Ejecución, U. Técnica y Contratista: GobCL Bold/Regular 5 cms. de alto, color negro.

3.4.            De Título www.goremaule.cl: GobCL Bold 6 cms. de alto, color negro.

4.                  Contenido de letras:

4.1.            Del Título Obra: Se debe indicar el nombre del proyecto de igual manera que lo señalado en la Ficha IDI.

4.2.            Del Título Financia: Se debe indicar Gobierno Regional del Maule.

4.3.            Del Título Inversión: Se debe indicar el monto total del proyecto expresado en millones de pesos.

4.4.            Del Título Fecha de Inicio: Se debe indicar la fecha de inicio de la construcción de igual manera que lo señalado en la Ficha IDI.

4.5.            Del Título Fecha de término: Se debe indicar la fecha de término de la construcción de igual manera que lo señalado en la Ficha IDI.

4.6.            Del Título Plazo de ejecución: Se debe indicar el plazo de ejecución de la construcción de igual manera que lo señalado en la Ficha IDI.

4.7.            Del Título U. Técnica: Se debe indicar el nombre del Municipio respectivo.

4.8.            Del Título Contratista: Se debe indicar el nombre del Contratista que se adjudicó el proyecto.

4.9.            Del Título www.goremaule.cl: Se debe indicar la página web del Gobierno Regional del Maule.

  1. Tamaño escudo GOBIERNO DE CHILE: 40 cms. de alto.
  2. Tamaño escudo GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE: 40 cms. de alto.
  3. Tamaño franjas que contienen el titulo Gobierno Regional del Maule: 18 cms. de alto, color azul.
  4. Resolución de la imagen: La resolución de la imagen debe ser de 150 DPI pudiendo ser un render del proyecto o una fotografía del emplazamiento de la construcción. La imagen será de 2,66 metros de ancho por 2,00 metros de alto. (2/3 del letrero de obras).
  5. Letrero de Obras: El letrero debe ser construido en planchas de latón de 0,4 mm. de espesor, pintado sobre una base de aparejo antioxidante.
  6. Letrero de obras en sectores: Para aquellas iniciativas que involucre más de un sector, se requerirá la instalación de un letrero en cada uno de éstos, pudiendo disminuir su tamaño a un 50% de las dimensiones oficiales.
  7. Letrero de obra: 4,00 metros por 3,00 metros

0.4 Permiso de edificación

Corresponde a los gastos originados solamente por los derechos municipales, por concepto de permisos de construcción, los cuales no constituyen impuestos y corresponden a la labor de revisión, inspección y recepción de la obra que el contratista deberá gestionar y asumir.

1.        OBRAS PREVIAS

1.1    INSTALACIONES PROVISORIAS / FAENA

Se consideran todos los costos asociados al asentamiento de la obra, considerando construcciones de oficina para la obra, servicio higiénico para la mano de obra y otros que se requiera para el apostamiento de la presencia del contratista en la faena. Éstas se detallarán en el Item nro 1.2.

1.1.1  EMPALME PROVISORIO A RED ELÉCTRICA

Se consideran todas las actividades asociadas a conexiones provisorias eléctricas, para generar enchufes provisorios para herramientas, equipos, iluminación provisoria y todo lo necesario energizar para el óptimo transcurso de la obra.

1.1.2  CONEXIÓN PROVISORIA A RED AGUA POTABLE

Se consideran redes provisorias bajo autorización y conexión desde lugares habilitados para conexión de Agua Potable para las actividades que sean necesarias para la ejecución de la obra, agua de mezclado de hormigones, para limpieza, consumo etc.

1.1.3  RED DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES

Se considera como parte de los componentes de seguridad de la obra, una red clara de señalizaciones, estableciendo zonas seguras de circulaciones, zonas de acopio de escombros y materiales, indicadores y avisos de utilización de EPP (equipos de protección personal), para acceder y transitar dentro de las dependencias de la obra.

1.2         CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.2.1  CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES

Se debe considerar la construcción o habilitación de un recinto en óptimas condiciones para almacenamiento de herramientas y materiales, con las precauciones necesarias para almacenamiento de forma segura, con el fin de evitar robos o extravíos de materiales y herramientas.

1.2.2  CONSTRUCCIÓN OFICINA PROFESIONAL ITO Y PROF. RESIDENTE.

Se considera, para un óptimo proceso de administración e inspección de obra, la construcción o adecuación de recintos para la realización de labores administrativas y de inspección técnica de las obras; a modo de oficina, para albergar documentación técnica de la obra, planimetrías, especificaciones técnicas, libro de obras, registros etc. Oficina del Profesional Residente e Inspección de Obra.

1.2.3  CONSTRUCCIÓN SSHH.

Se requerirán servicios sanitarios aptos y en buenas condiciones higiénicas para administración de obra, inspección y trabajadores, dentro de la zona de obras, para uso exclusivo de personas relacionada con el control y ejecución de las obras.

1.2.4  CIERROS PROVISORIOS

Para protección y resguardo de las áreas de intervención de las obras, se considerará, cierros provisorios, mediante elementos opacos que aseguren resistencia y seguridad al sector de las obras, protegiendo los perímetros dejando un acceso a éstas. Estos cierres deberán garantizar seguridad tanto a los trabajadores que estén dentro de las obras como a los transeúntes inmediatos a ella. Se debe dar énfasis a la seguridad de la obra, quedando establecido un cierre provisorio opaco, evitando mallas o otro elemento frágil, cierre tipo placas o similar, correctamente reforzado con una altura adecuada para evitar hurtos o acciones que atenten con la seguridad de la obra y sus materiales.

1.2.5  VIGILANCIA

El contratista deberá disponer de guardia de seguridad para el cuidado de las dependencias de las obras, materiales, equipos y herramientas, el cual deberá permanecer en un lugar apto para ello al cuidado de las obras, durante todo el período de ejecución.

2        CIERRE PERIMETRAL ESTADIO

2.1     CIERRE PERIMETRAL ORIENTE ESTADIO

Se consideran las actividades asociadas al cierre perimetral del sector oriente de las dependencias del estadio, donde se reemplaza la instalación actual desgastada y obsoleta por disponibilidad de mercado. Contempla el recambio general de cierre perimetral oriente deslinde con terrenos Medialuna de Cumpeo.

2.1.1 EXTRACCIÓN CIERRE ORIENTE EXISTENTE

Se extrae la malla de cierro dispuesta actual en el sector oriente de las dependencias del Estadio, considerando extracción de las fundaciones de sujeción de este cierro, el cual se encuentra en malas condiciones.

Todo escombro o residuo generado por la extracción de componentes de cierre del Estadio que han cumplido su vida útil, deben ser dispuestas en un botadero autorizado por la inspección técnica correspondiente de acuerdo como estime el contratista de obra y legalmente habilitado para disposición de estos residuos.

Los metales útiles extraídos pueden ser dispuestos para reciclaje.

El terreno post-extracción de estos elementos, deberá quedar escarpado y en condiciones de trazar e instalar en nuevo cierre perimetral proyectado, con la nivelación y limpieza adecuada, para la realización del trazado a lo largo del deslinde indicado según proyecto.

2.1.2     EMPLANTILLADO G-5 / 0,10 m

Se considera un emplantillado de espesor 0,10 m como base de fundación para la instalación de los postes del cierro perimetral del Estadio, de 170Kg/cem/m3 y Resistencia de 50Kg/cm2. Esta operación se realizará tan pronto como se haya realizado la excavación, con el objeto de facilitar el ulterior aseo de la misma en el momento inmediatamente anterior al hormigonado.

Se aplicará esta mezcla de emplantillado de forma manual, en sobre la base sello de excavación hasta alcanzar los 10cm de llenado en la excavación correspondiente al pilar, antes de la colocación del elemento soportante.

Se considera la realización del emplantillado con compuesto de hormigón de dosificación G-5. Este deberá fabricarse, en su mezcla, por medio de betonera.

Todos los sellos de fundación deberán ser obtenidos a mano sin presentar alteraciones e irregularidades. Al emplantillado se le dará una terminación superficial horizontal platachada. Todos los sellos deberán ser recibidos por la ITO quien dispondrá medidas de mejoramiento de suelo, en el caso que el suelo natural no alcance resistencia necesaria.

2.1.3     EXCAVACIONES/ 0,4 x 0,4 x 0,70 m

Se realiza excavación para la postura de los postes del cierro, considerando la concordancia de los planos y el detalle de fundaciones de la planimetría del proyecto.

No se acepta cobros adicionales por ninguna circunstancia si es que no se encuentra autorizada por la inspección técnica asignada.

Previo a la excavación en cuestión, se debe rebajar toda existencia de capas vegetales en el sector de excavación, considerando también, la realización del trazado y replanteo correspondiente para el cerco perimetral.

Se consulta cierre para el sector oriente del Estadio y delimitación entre la piscina municipal y cancha de fútbol del Estadio, de acuerdo con las indicaciones de los planos adjuntos del proyecto. Las excavaciones deben cumplir con las dimensiones según indicaciones del proyecto en su profundidad, anchos y niveles. Las paredes de las excavaciones deberán ser verticales. En caso de encontrar alguna napa freática al ejecutar las excavaciones, se ejecutarán sistemas que aseguren un agotamiento permanente previo a la colocación del hormigón. El material proveniente de las excavaciones, podrá ser utilizado para rellenos bajo pavimentos, siempre que está libre de residuos o materias orgánicas. Todas las excavaciones deberán ser recibidas por el Inspector de Obras Municipales.

2.1.4  FUNDACIÓN HORMIGÓN G-20/ 0,4 x 0,4 x 0,6m

Se utiliza hormigón G-20 para la confección de las fundaciones, que rellena la excavación contra terreno sin requerir moldaje para esta actividad de obra, considerando dimensiones de 0,4 x 0,4 x 0,6 m. De esta mezcla realizada se extraerán las muestras para los ensayos requeridos. Este hormigón se podrá a realizar manualmente mediante Betonera, cumpliendo cabalmente con la dosificación indicada. Los áridos a utilizar deberán estar libres de todo elemento orgánico o extraño que afecte la composición del hormigón. Las dimensiones finales de las fundaciones se ejecutarán de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos.

2.1.5     SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ACMAFOR 3D / 2,08 x 2,50 m

Se instala en el cierro malla Acmafor 3D Galvanizado, que corresponde a paneles de malla rígidos de 2,08 x 2,5 m, fabricados con malla electrosoldada, provista de nervaduras de refuerzo en forma transversal, compuesta de alambre galvanizado de 5 mm de diámetro y aberturas dispuestas de 85 x 50 mm en la nervadura y 200 x 50 mm en el resto de la estructura. Se fijarán de forma correspondiente según indicaciones del fabricante, fijados a los elementos verticales (pilares).

2.1.6     SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE GALVANIZADO/ 60 x 60 mm x 2,6 m

Se consultan postes de perfil de acero galvanizado de sección cuadrada de 60 x 60 x 1,5 mm, de altura de 2,6 m, galvanizado por inmersión.

Estos postes deben ser instalados, donde en la punta alta de este se debe colocar una tapa del color del poste en materialidad PVC.

Se establece distancia aproximada entre los postes empotrados en fundación a profundidad de 0,52 m, a una distancia entre ellos de 2,53 m a eje para calce perfecto de la Malla Electrosoldada Acmafor 3D entre pilares. La instalación deberá ser realizada según trazado, planimetría y paralelismo exacto según los deslindes indicados.

2.1.7     SUMINISTRO E INSTALACIÓN FIJACIÓN DOBLE GALV CON PERFORACIÓN PARA REMACHE 5mm

El elemento de fijación, mediante el cual se adhiere la malla Acmafor 3D al poste, corresponde a una fijación metálica galvanizada de acuerdo con el color de la malla y postes.

Se considera 5 fijaciones por cada poste. Estas son dobles, por lo que cada fijación adhiere dos módulos de malla rígida. Éstas serán instaladas según indicaciones del fabricante, en el eje central del poste, mediante remaches indicados a continuación.

2.1.8     SUMINISTROS E INSTALACIÓN REMACHE ACERO INOXIDABLE/ 4,8 x

21 x 16 mm

Se considera la fijación al poste, de la malla Acmafor 3D de Remache Pop de 4,8 x 21 x 16 mm para la fijación poste-malla, considerando un remache por cada fijación en cada poste. El remache deberá quedar perfectamente introducido en el remache y poste, para así evitar fijaciones mal instalada y por consiguiente el riesgo de soltura de las mallas de cierre.


2.1.9  SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPÁRRAGOS FIERRO ESTRIADO

10mm de 25 cm

Para efectos de empotramiento en la fundación de hormigón, en la base de todos los pilares, se incorporarán 4 espárragos de barra estriada de acero en 10mm, se cambia por Acmafor 3D, se adhiere 4 espárragos por fundación.

El motivo de utilización de los espárragos es confeccionar patas de gallo a los postes de perfil galvanizado de 60 x 60 x 1,5 mm.

2.1.10  SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA POSTE GRIS EMBUTIDA PVC /

0.06X0.06m

Se consulta tapa de PVC para poste de 60 x 60 mm color gris, para homologar el color de los postes en uso para el cierro perimetral, de acuerdo con las presentes especificaciones técnicas y planimetrías del proyecto. Esta tapa debe quedar perfectamente colocada en la abertura superior del poste, para evitar ingreso y filtraciones de aguas lluvias.

2.1.11   CONFECCIÓN E INSTALACIÓN PORTÓN METÁLICO 2 HOJAS (2.00x2.11 c/u)

Se considera la postura de una puerta de la misma materialidad del cierro perimetral, donde se considera altura de 2 m y ancho por hoja de 2,11 m de acuerdo con los planos del proyecto.

Se construye con perfil rectangular galvanizado 50 x 50 x 3 mm, para el marco y cubierta en malla Acmafor 3D adecuada a las dimensiones de cada hoja de puerta.

Se sujetan las puertas mediante tres bisagras de acero inoxidable tipo pomel de ¾ x 4” con rodillo por cada una y con un cerrojo carcelero horizontal, incluyendo un cerrojo vertical tipo Picaporte para Portón Locinox VSA con eje de aluminio o similar para la puerta auxiliar. El portón deberá quedar instalado y operativo para su uso de forma inmediata.

2.2   CIERRE PERIMETRAL NORTE ESTADIO

2.2.1  EMPLANTILLADO G-5 / 0,10 m

Se considera un emplantillado de espesor 0,10 m como base de fundación para la instalación de los postes del cierro perimetral norte del Estadio, de 170Kg/cem/m3 y Resistencia de 50Kg/cm2. Esta operación se realizará tan pronto como se haya realizado la excavación, con el objeto de facilitar el ulterior aseo de la misma en el momento inmediatamente anterior al hormigonado.


Se aplicará esta mezcla de emplantillado de forma manual, en sobre la base sello de excavación hasta alcanzar los 10cm de llenado en la excavación correspondiente al pilar, antes de la colocación del elemento soportante.

Se considera la realización del emplantillado con compuesto de hormigón de dosificación G-5. Este deberá fabricarse, en su mezcla, por medio de betonera.

Todos los sellos de fundación deberán ser obtenidos a mano sin presentar alteraciones e irregularidades. Al emplantillado se le dará una terminación superficial horizontal platachada. Todos los sellos deberán ser recibidos por la ITO quien dispondrá medidas de mejoramiento de suelo, en el caso que el suelo natural no alcance resistencia necesaria.

2.2.2  EXCAVACIONES/ 0,4 x 0,4 x 0,70 m

Se realiza excavación para la postura de los postes del cierro, considerando la concordancia de los planos y el detalle de fundaciones de la planimetría del proyecto.

No se acepta cobros adicionales por ninguna circunstancia si es que no se encuentra autorizada por la inspección técnica asignada.

Previo a la excavación en cuestión, se debe rebajar toda existencia de capas vegetales en el sector de excavación, considerando también, la realización del trazado y replanteo correspondiente para el cerco perimetral.

Se consulta cierre para el sector oriente del Estadio y delimitación entre la piscina municipal y cancha de fútbol del Estadio, de acuerdo con las indicaciones de los planos adjuntos del proyecto. Las excavaciones deben cumplir con las dimensiones según indicaciones del proyecto en su profundidad, anchos y niveles. Las paredes de las excavaciones deberán ser verticales. En caso de encontrar alguna napa freática al ejecutar las excavaciones, se ejecutarán sistemas que aseguren un agotamiento permanente previo a la colocación del hormigón. El material proveniente de las excavaciones, podrá ser utilizado para rellenos bajo pavimentos, siempre que está libre de residuos o materias orgánicas. Todas las excavaciones deberán ser recibidas por el Inspector de Obras Municipales.

2.2.3     FUNDACIÓN HORMIGÓN G-20/ 0,4 x 0,4 x 0,6 m

Se utiliza hormigón G-20 para la confección de las fundaciones, que rellena la excavación contra terreno sin requerir moldaje para esta actividad de obra, considerando dimensiones de 0,4 x 0,4 x 0,6 m. De esta mezcla realizada se extraerán las muestras para los ensayos requeridos. Este hormigón se podrá a realizar manualmente mediante Betonera, cumpliendo cabalmente con la dosificación indicada. Los áridos a utilizar deberán estar libres de todo elemento orgánico o


extraño que afecte la composición del hormigón. Las dimensiones finales de las fundaciones se ejecutarán de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos.

2.2.4     SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ACMAFOR 3D / 2,08 x 2,50 m

Se instala en el cierro malla Acmafor 3D Galvanizado, que corresponde a paneles de malla rígidos de 2,08 x 2,5 m, fabricados con malla electrosoldada, provista de nervaduras de refuerzo en forma transversal, compuesta de alambre galvanizado de 5 mm de diámetro y aberturas dispuestas de 85 x 50 mm en la nervadura y 200 x 50 mm en el resto de la estructura. Se fijarán de forma correspondiente según indicaciones del fabricante, fijados a los elementos verticales (pilares).

2.2.5        SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE GALVANIZADO/ 0.06x0.06x2.6 m

Se consultan postes de perfil de acero galvanizado de sección cuadrada de 60 x 60 x 1,5 mm, de altura de 2,6 m, galvanizado por inmersión.

Estos postes deben ser instalados, donde en la punta alta de este se debe colocar una tapa del color del poste en materialidad PVC.

Se establece distancia aproximada entre los postes empotrados en fundación a profundidad de 0,52 m, a una distancia entre ellos de 2,53 m a eje para calce perfecto de la Malla Electrosoldada Acmafor 3D entre pilares. La instalación deberá ser realizada según trazado, planimetría y paralelismo exacto según los deslindes indicados.

2.2.6        SUMINISTRO                E    INSTALACIÓN       FIJACIÓN      DOBLE    GALV  CON PERFORACIÓN PARA REMACHE 5mm

El elemento de fijación, mediante el cual se adhiere la malla Acmafor 3D al poste, corresponde a una fijación metálica galvanizada de acuerdo con el color de la malla y postes.

Se considera 5 fijaciones por cada poste. Estas son dobles, por lo que cada fijación adhiere dos módulos de malla rígida. Éstas serán instaladas según indicaciones del fabricante, en el eje central del poste, mediante remaches indicados a continuación.

2.2.7        SUMINISTROS E INSTALACIÓN REMACHE ACERO INOXIDABLE/ 4,8 x

21 x 16 mm

Se considera la fijación al poste, de la malla Acmafor 3D de Remache Pop de 4,8 x 21 x 16 mm para la fijación poste-malla, considerando un remache por cada fijación en cada poste. El remache deberá quedar perfectamente introducido en el remache y poste, para así evitar fijaciones mal instalada y por consiguiente el riesgo de soltura de las mallas de cierre.


2.2.8     SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPÁRRAGOS FIERRO ESTRIADO

10mm de 25 cm

Para efectos de empotramiento en la fundación de hormigón, en la base de todos los pilares, se incorporarán 4 espárragos de barra estriada de acero en 10mm, se cambia por Acmafor 3D, se adhiere 4 espárragos por fundación.

El motivo de utilización de los espárragos es confeccionar patas de gallo a los postes de perfil galvanizado de 60 x 60 x 1,5 mm.

2.2.9     SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA POSTE GRIS EMBUTIDA PVC /

0.06X0.06m

Se consulta tapa de PVC para poste de 60 x 60 mm color gris, para homologar el color de los postes en uso para el cierro perimetral, de acuerdo con las presentes especificaciones técnicas y planimetrías del proyecto. Esta tapa debe quedar perfectamente colocada en la abertura superior del poste, para evitar ingreso y filtraciones de aguas lluvias.

3.    CANCHA DE PASTO SINTÉTICA

Se considera el mejoramiento de la cancha sintética, el reemplazo de la carpeta de esta por cumplimiento de la vida útil e inutilidad de una práctica deportiva segura en la superficie. Considerando el chequeo de niveles, reposición de estos mediante rellenos y utilización de motoniveladora. Se realizará el cambio completo de la carpeta de pasto sintético, manteniendo el sistema de drenaje instalado en proyecto original.

3.1   MOVIMIENTOS DE TIERRA

Se considera rectificación y mejora del relleno existente previo a la postura de nueva carpeta para la cancha sintética. Comprende todos los elementos necesarios para la buena ejecución del movimiento de tierras, maquinarias, combustibles, herramientas, transporte, mano de obra, etc. Previo a iniciar los trabajos de excavaciones y movimiento de tierras se deberá pedir la aprobación de la ITO de la obra de los trazados. Estos movimientos de tierra comprenden en primera instancia la revisión de las condiciones del sustrato base tras el retiro de la carpeta de pasto sintético existente y revisar las condiciones actuales para proceder.

Se debe revisar exhaustivamente las condiciones del terreno bajo la carpeta existente, revisar si hay presencia de turba, y otros elementos orgánicos en el terreno; revisar si hay material de relleno expuesto no controlado o material de desecho, presencia de suelos expansivos o existencia de agua.


3.1.1  EXTRACCIÓN CARPETA CÉSPED SINTÉTICO EXISTENTE.

Se realiza extracción de carpeta actual junto con el caucho utilizado, donde se dispone los residuos generados de acuerdo con decisiones de la administración de la organización u otros convenios para disposición de estos materiales, que no poseen admisibilidad de disposición en botaderos autorizados.

Se considera la extracción del total de la carpeta, considerando una superficie de compuesto de pasto sintético y caucho de 8.214 m2, cuya reposición también corresponde al total. El retiro se procederá a realizarlo ordenadamente desde un punto elegido, enrollando consecutivamente las piezas de carpetas ordenadamente, siendo apiladas y destinadas según Inspección Técnica determine. El retiro deberá ser realizado de forma continua y ordenada, de cada una de las franjas de la carpeta existente y todas las demarcaciones de igual manera deberán ser retiradas en conjunto con el resto del material. Finalmente este material retirado, deberá ser trasladado a un botadero o lugar donde tenga las autorizaciones correspondientes.

3.1.2  EXCAVACIÓN CONTRACANCHA

Se deberá considerar excavaciones para la realización de la contracancha de piso de caucho in situ. Se deberá regir por detalles en planimetrías de arquitectura.

3.1.3  REPLANTEO          NIVELES,      RELLENO      Y     MEJORAMIENTO         DE  BASE COMPACTADA

Como primera actividad, se procederá a revisar el terreno, realización de limpieza, despejando la superficie de basuras, restos de carpeta existente, escombros, malezas u otros excedentes que existan. Un punto importante es la aplicación de un matamalezas, para impedir que crezcan hierbas que posteriormente puedan dañar la nueva carpeta sintética.

Se debe re – trazar todo el perímetro de la superficie a intervenir, ya que esto demarca la zona de trabajo posterior. Por la naturaleza de la etapa se debe contar con un Topógrafo y sus respectivos equipos de precisión, profesional que deberá ejecutar el replanteo y revisión de las condiciones actuales del terreno de la cancha.

Se inspecciona condiciones de la base estabilizada, la cual se debe replantear y acondicionar en cuanto a chequeo de niveles, condiciones de la arena y posibles rellenos necesarios en zonas que lo requieran, se aplica compuesto de relleno en base de sílice, lavada y preparada para cancha de pasto sintético, con el fin de generar estabilización y adaptación de la superficie de colocación de la nueva carpeta de pasto sintético.

La superficie de soporte deberá cumplir con los parámetros que el estudio especifique, que están en concordancia con los criterios técnicos básicos que especifican los fabricantes de la carpeta de


césped sintético, de acuerdo a los parámetros de pluviometría, humedad, temperatura y tipo de suelo existente en la localidad. Para alcanzar los niveles correctos de la subrasante, se debe realizar renivelación, humectación, compactación mecánica, perfilados para cumplir con lo especificado.

Se aplica relleno para mantener la superficie y nivel de acuerdo con el proyecto original sin afectar profundidad, inclinación y estabilizado proyectado de la cancha. Esto es no realizar relleno para levante, sino que abastecer el faltante para estabilizar al nivel de diseño de la cancha. Posterior al relleno, se debe volver a realizar chaqueo de niveles con pendiente desde el eje longitudinal de la cancha hacia los extremos con una pendiente del 1% a cada lado.

El relleno estructural se nivelará y compactará al 95% de la densidad máxima compactada seca (DMCS) del Proctor Modificado. Su CBR es como mínimo 20%, se mide al 95% de DMCS, al 0.2” de penetración y en estado de saturación (MOP 1997). La sub – base deberá ser compactada en ambas direcciones para lograr el nivel de compactación especificado.

En conclusión, la superficie de terreno deberá quedar perfectamente nivelada, terreno homogéneamente compactado, en cado de ver la necesidad de rellenar con material externo, éstos deben cumplir con las siguientes condiciones.

-          Inorgánicos

-          Libres de Materia Vegetal

-          Libres de Escombros

-          Libres de Basuras

-          Libres de Material Congelado

-          Sin presencia de terrones

-          Sin presencia de trozos degradables

El sistema de drenaje espina de pescado existente, no se modificará, mantendrá sus condiciones i disposición actual, solo se trabajará el terreno en sus condiciones de nivelación y compactación.

3.1.4  RECTIFICACIÓN FINA BASE CANCHA 1 CM

Se realiza rectificación verificando inercia del relleno de sílice y verificando que no haya posibilidad de proliferación de vegetación en la superficie de instalación de la nueva carpeta de la cancha sintética. La superficie deberá estar perfectamente nivelada de acuerdo a los sustratos anteriores anteriormente trabajados.

3.2      INSTALACIÓN PASTO SINTÉTICO

Existen varias alternativas, de pasto sintético, que poseen leves diferencias según condiciones y fabricante, pero en general el procedimiento de funcionamiento es muy similar en todas las marcas.


Cada vez que se autorice la instalación de un césped sintético, se debe chequear que este producto conste con ciertas exigencias de calidad, que lo hacen apto para el desarrollo del futbol.

Debe contar con las siguientes certificaciones:

-          Certificado ISO 9001

-          Certificación FIFA

-          Aprobación LABOSPORTS, principal laboratorio del mundo, que certifica la calidad del césped.

Se consulta la provisión de pasto sintético FIFA de 50 mm, acorde al cumplimiento de especificaciones técnicas del proveedor del servicio y provisión del producto.

3.2.1   PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BASE ELÁSTICA TROCELLEN DE 10mm

Se considera la instalación y provisión de Base Elástica tipo TROCELLEN de 10mm o similar, de propiedades biomecánicas, que permiten el evitar lesiones de impacto en el desarrollo del juego, generando amortiguación, drenaje superficial, flexibilidad, rebote de balón, deformación vertical; el cual será instalado según indicaciones del fabricante en toda la superficie correspondiente al proyecto siendo esta de 8.214 m2 , definir densidad a utilizar (desde 30 a 90kg/m3).

3.2.2  PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO 50MM FIFA + CAUCHOS Y ARENAS

Se considera la instalación y provisión de pasto sintético de 50 mm FIFA para el total de superficie contemplada en planos, siendo esta de 8.214 m2.

Procedimiento acorde a las especificaciones y recomendaciones del proveedor del producto y servicio de instalación, considerados en el costo según presupuesto del proyecto.

Las fibras deben ser de última generación, fibrilado de color verde oscuro, de 50mm de altura, el espesor de la fibra deberá ser igual o superior a 100 micrones, con una separación o Galga entre líneas de cocido de 5/8 de pulgada, 1,5cm aprox; la cantidad de puntadas por m2 deberá ser de 7000 o superior. El sistema solicitado corresponderá a Césped Artificial denominado de “Tercera Generación”, relleno con Caucho Granular SBR de 0,5 a 2,5mm y arena de Sílice de 0,3 a 0,8mm, apto para práctica de fútbol.

El sistema de césped a utilizar deberá ser suministrado por un fabricante de licencia FIFA vigente.

Deben especificarse las características de los componentes del relleno, caucho y arena, su granulometría y cantidad/peso por m2 y sistema de colocación.


Se debe iniciar este trabajo una vez que se halla chequeado que la base permeable cumple con las exigencias en el proyecto, libre de cualquier deformación que pueda dañar la superficie.

Al momento de trasladar los rollos in situ, se deben ubicar de tal forma desenrollar longitudinalmente por el ancho de la cancha ya trazada, con respecto a su modulación por rollos y líneas reglamentarias de cancha de futbol FIFA; en la extensión del césped se debe estirar y alinear perfectamente la unidad de rollo de césped, cortando los márgenes sin fibras del césped artificial.

Los rollos deben ser colocados de tal manera que se atraviese el lado más corto de la cancha, lo que exige que las uniones del césped existan sólo en una dirección. Se debe comenzar a tender la carpeta desde un extremo, cuidándose que quede perfectamente tendida mediante maquinaria especial o simplemente a mano, acción que necesita varias personas para un óptimo tendido.

Los rollos generalmente tienen un ancho de 4 a 5m, lo que exige juntas para cubrir la totalidad del campo de juego, éstas se realizan a medida que se va avanzando el trabajo. Se debe coser con doble costura, usándose un hilo especial recomendado por el fabricante. Es importante una buena calidad de unión de tal manera que éstas sean casi imperceptibles por el deportista, no impidiendo el buen rodado del balón, así como el desplazamiento del deportista. (Moeckel et al. 2008).

También las uniones entre paños serán unidas a través de banda de unión y pegamento especial para estos efectos (pegamento a base de PVC), procedimiento según indicaciones del proveedor.

En cuanto a los bordes de la cancha, se instalará un nuevo borde solerilla de hormigón preformado, que sobresalga aproximadamente 1,5cm del nivel de la base, para delimitar la cancha y contener el relleno de las fibras. A su vez, el sistema propuesto para fijar fácilmente a la solerilla mencionada con tornillos pasados por las uniones de la solerillas, antes de emboquillarlas (Moeckel et al 2008).

Las líneas de demarcación de la cancha, en el caso de la línea central y perímetro, vienen integradas tejidas a la carpeta en fibras blancas en un ancho reglamentario de 10cm. Toda la marcación reglamentaria adicional, se instala esquilando la fibra, manteniendo sin cortar o debilitar la carpeta, para luego insertar carpeta de fibra blanca en ancho de 10cm adherida con un adhesivo.

Las líneas demarcatorias deberán ser tejidas o insertadas en la carpeta mediante el mismo sistema de encolado, verificando uniones, calidad de pegado y trazado correcto de estas líneas. Consultar a proveedor técnica y procedimiento de pegado.

Posteriormente aplicar la arena de sílice correspondientes y granos de caucho, según las recomendaciones del fabricante, serán aplicados estos elementos de manera uniforme en toda la extensión de la nueva carpeta.


No se aceptarán irregularidades visuales, defectos por mala instalación, o deficiencias de fábrica (roturas, falta de fibras, cambio de tono etc).

En cuanto a rellenos; una vez tendida y marcada la totalidad de la carpeta sintética se debe proceder a rellenar con arena y caucho lo que dará la terminación. El relleno incorpora una fórmula única patentada internacionalmente en tres capas, que combina caucho granular SBR negro de sílice lavada y seca, libre de polvo (Moeckel et al 2008).

Se instala en 3 capas, mediante la siguiente fórmula:

1.- Arena:

5,0 kg/m2

5mm

2.- Mezcla arena/caucho:

Arena:

22,0 kg/m2

Caucho:

8,0 kg/m2

30mm

3.- Caucho:

2,0 kg/m2

2mm

37,0 kg/m2

37 mm (+/- 10% variación)

Este exclusivo sistema que mezcla el caucho granular y arena, resulta en una superficie con un óptimo índice de restitución de energía, mayor estabilidad y cualidades deportivas casi idénticas a una superficie de pasto natural.

Estas cualidades se mantienen en cualquier condición climática y en el tiempo. El proceso de relleno se realiza con maquinaria especial, de precisión, para garantizar uniformidad, resultando en una superficie óptima. Con una máquina esparcidora (tolva con banda y cepillo) accionada y controlada hidráulicamente, se aplican alternativamente las capas de arena y caucho. Para hacer bajar, mezclar y emparejar el relleno, se intercala la aplicación de un cepillo rotatorio mecanizado de polipropileno, para terminar con un cepillado de arrastre.

Características del caucho.

Los gránulos de caucho ecológico, se colocan como capa superior del relleno, proporcionando a las superficies de césped sintético, confort, elasticidad y unas características deportivas similares a la de la hierba natural, en cuanto a absorción de impactos, devolución y disipación de energía comprometida con un desarrollo ambiental responsable y sostenible.

El caucho se desbarata en pequeños gránulos que se pueden mover fácilmente el uno al otro, previniendo el estancamiento de agua en estas superficies artificiales sintéticas, promoviendo un buen drenaje cuando los gránulos se amontonan juntos debido al tráfico normal o al uso excesivo.


Se trata de un material doblemente ecológico por ser un producto reciclado y reciclable, es decir, que puede ser reutilizado posteriormente para otras aplicaciones.

El mantenimiento es simple y esporádico. Consiste esencialmente en el aseo de elementos foráneos, cepillado de las fibras para levantarlas y emparejar el relleno que eventualmente se haya desplazado y de ser necesario, la de compactación mediante un arado especial que suelta el terreno. Se recomienda realizar el aseo según necesidad, el cepillado de forma mensual y de decompactación cada 2 meses.

Los equipos de mantenimiento sugeridos en esta propuesta son:

-          Mini tractor, bencinero.

-          RT Groomer, “arado decompactador”.

-          Cepillo de arrastre, fibras de prolipropileno, triangular 1,5m por lado.

-          Cepillo “barre hojas” Agrifab, para aseo.

La arena de sílice.

Hay dos maneras de dar estabilidad al césped artificial, una aumentar el peso mediante el incremento del peso específico del césped (mayor cantidad de fibra por m2) algo factible paro poco rentable, o añadir lastre mediante sustratos controlados, arenas silicias, cauchos reciclados, arenas encapsuladas, arenas tintadas, etc.

Una arena de canto redondo, limpia de polvo y de calidad, nos asegura una larga vida del producto, por el contrario, una arena de granulometría no controlada, con aristas o contaminada, producirá un apelmazamiento del césped, moquetización del mismo y desfribrilación de la fibra.


3.2.3  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SOLERILLA HORMIGÓN TIPO C

Se consulta la colocación de solerillas de canto redondeado en el borde de la cancha de futbol reacondicionada con nueva carpeta. Éstas serán de 100cm de largo por 20 cm de alto y 6cm de ancho.


Para la colocación se debe verificar que:

Se humedezca ligeramente la excavación y coloque sobre ella una capa de hormigón de 170kg de cemento por m3 y de 7 cm de espesor mínimo.

La superficie de esta capa tenga el nivel y la pendiente adecuados, a fin de que la solerilla que se va a colocar sobre ella se ajuste a lo indicado en los planos.

Las solerillas que se coloquen en el hormigón, manteniendo una separación máxima entre ellas de 5mm.

Las juntas entre elementos se rellenen con mortero de cemento y arena fina en proporción 1:4 en peso.

El respaldo de la solerilla se rellene con el mismo hormigón especificado para la base, al menos

¾ de su altura si se respalda por un solo lado o hasta la mitad de su altura si se rellena por ambos lados.

El homigón y el mortero de junta se mantengan húmedos durante 5 dias mínimo, cubriéndolos con algún material que mantenga la humedad mediante riego frecuente. Una vez que el hormigón de base y de respaldo y el mortero de juntas se hayan endurecido lo suficiente, se puede proceder a completar el relleno posterior hasta el borde superior de la solerilla, de acuerdo al perfil indicado en proyecto. Para este efecto, salvo que se establezcan otras condiciones, puede utilizarse el mismo material obtenido de las excavaciones, siempre que esté libre de materia orgánica o bolones.

El árido grueso será del tipo gravilla, es decir, de tamaño máximo ¾”.

3.3  CONTRACANCHA DE PAVIMENTO DE CAUCHO

3.3.1 COMPACTACIÓN TERRENO NATURAL

Antes de colocar ningún material base y después de haber dado término al movimiento de tierras, el sello de excavación deberá ser perfilado y compactado de acuerdo a las cotas y pendientes indicadas en planos.

Toda la superficie del sello de excavación deberá compactarse con el objetivo de proporcionar una superficie de apoyo homogénea. La compactación se realizará hasta obtener como mínimo un 95% de la D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor Modificado (NCh. 1534/2.Of.2008).

El sello de excavación terminado deberá tener un C.B.R. igual o superior a 20%. El contratista deberá solicitar la recepción de la partida a la I.T.O. antes de seguir con la colocación de la base. Para esto, deberá cumplir con las dimensiones, pendientes y cotas indicadas en los planos de proyecto y presentar los certificados emitidos por un laboratorio idóneo, que contenga los resultados de los controles de compactación y calidad de los materiales.

3.3.2 BASE ESTABILIZADA e= 5 cm

Se consulta una capa de base estabilizada CBR ≥ 60% de 5 cm de espesor, compuesta por una mezcla de compensada de piedras de tamaño máximo entre 1” y 2” y tierra, que se adquiere en plantas seleccionadoras de áridos.


El estabilizado debe compactarse en capas no superiores a 15 cm de espesor y compactarse mecánicamente a través de rodillos vibratorios o placas compactadoras, agregando agua a la superficie sin llegar al grado de saturación de ésta. El grado de compactación mínimo que debe alcanzar es del 95% de la D.M.C.S.

3.3.3 HORMIGÓN RADIER G-17 e=5 cm

Los radieres se fabricarán según planos de arquitectura en Hormigón G-17. Se contempla una pendiente mínima de 0.1% para evacuar aguas lluvias.

Se deberán contemplar los siguientes materiales para la fabricación de hormigones:

-  CEMENTO: Polpaico o producto de similar o superior características.

-  GRAVA: Gravilla rodada de tamaño máximo ¾”.

-  ARENA GRUESA: Se recomienda arena gruesa de río.

El hormigón se depositará sobre la base, evitando la segregación y se esparcirá uniformemente. La compactación se efectuará mediante cercha vibradora de superficie, complementada con vibradores de inmersión, a ambos lados de la losa a una distancia de 0,30 mts. del borde del moldaje.

3.3.4  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SOLERILLA HORMIGÓN TIPO C

Se consulta suministro e instalación de elementos en todas las zonas señalizadas en planimetrías (contracancha), las cuales se materializan mediante Solerillas tipo C, las cuales servirán para dar contención a dicha construcción.

Su instalación consiste en una excavación de 25 cms., en terreno con una profundidad necesaria para que el extremo superior de la solerilla resalte sobre el maicillo en 3 cms. Será pegada con hormigón pobre G5, con sus juntas emboquilladas se rellenan con mortero de cemento y arena fina.

3.3.5  PISO CAUCHO IN SITU EPDM 2 CM

Se considera superficie apta para absorción de impactos y prevención de golpes por caídas. Debe Permitir el acceso de personas en situación de discapacidad a las instalaciones. Este piso debe ser higiénico, poroso, permeable, amortiguante y antideslizante.

Especificaciones de Materiales:

La superficie de las palmetas es de EPDM con granos de 1 a 3 mm, pigmentada. Las palmetas miden 50x50x2,5 cm.

La parte inferior es de caucho negro SBR de 20 mm de espesor. Cada palmeta pesa 5,5 Kg.

Especificaciones de Montaje:


En su parte interna, cada palmeta cuenta con canaletas para un mejor drenaje y facilitar su instalación.

Se pegarán con Adhesivo: Pegamento especial para gomas EPDM, inofensivo a la salud. Su Instalación debe realizarse sobre superficie sólida, plana y uniforme.

3.4     ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN DE BALONES

Se considera la confección de una estructura de perfiles de acero y malla bizcocho para la contención de la pelota de fútbol. Se deberá regir por los planos adjuntos.

3.4.1     EXCAVACIONES FUNDACIONES

Se consultan excavaciones para las fundaciones de los pilares de la estructura de contención. Se deben realizar de acuerdo a como lo indican los planos y los detalles constructivos en lo que respectan las dimensiones.

Las caras deberán estar perfectamente verticales y lo mismo con la horizontalidad del fondo, cumplir a cabalidad las condiciones de las dimensiones según planimetrías.

No se permitirán rellenos en caso de errores de cotas o niveles, ni se aceptarán cobros extras por ninguna de las circunstancias anteriores si no están justificadas y aprobadas por el ITO y/o Arquitecto.

3.4.2     EMPLANTILLADO G-5

Los emplantillados del cierre perimetral se ejecutarán en hormigón grado G-5 r28=50 kg/cm2, con dosificación aproximada de 170 kg/cem/m3, según norma chilena (NCH 170 of. 2016), los que deberán quedar perfectamente nivelados. Su terminación superficial será platachada y deberá ser de 5 cm de espesor.

Se considera obligatoria en todas sus partes la aplicación de las normas INN 172 of. 52 "Mezcla, colocación en obra y curado del hormigón" y "Hormigones de cemento"

3.4.3     FUNDACIONES HORMIGÓN G-20

 

Se consultan cimientos tipo dados de 0,6 m de ancho x 0,6 m de alto y 1,0 m de alto sobre el emplantillado. Éstos serán de hormigón G-20 con una dosis mínima de 340 kg de cemento por m3 de hormigón, correctamente vibrado mediante sonda de inmersión.

Se deberá conservar las líneas de cierre totalmente rectas y alineadas. Se incluye en esta partida todo elemento adicional que se necesite para la correcta instalación del cierre.

3.4.4     ENFIERRADURA DE ANCLAJE FE 10 MM

A modo de dar mayor rigidez a cada paño y cada pilar de la estructura de contención, se confeccionarán espárragos de 10 mm que irán soldados a los pilares y quedarán anclados en las fundaciones de hormigón.


3.4.5  PERFIL CUADRADO (75x75x3mm)

Se consulta la instalación de perfiles cuadrados de 75x75x3 mm para los pilares de la estructura metálica de contención de balones. Las uniones de los perfiles serán con soldadura con hilo continuo, sin imperfecciones ni salpicaduras que aseguren la correcta sujeción entre elementos.

3.4.6  PERFIL CUADRADO (75x75x2mm)

Se consulta la instalación de perfiles cuadrados de 75x75x2 mm para los refuerzos (patas de gallo) y elementos horizontales en la estructura metálica de contención de balones. Las uniones de los perfiles serán con soldadura con hilo continuo, sin imperfecciones ni salpicaduras que aseguren la correcta sujeción entre elementos.

3.4.7  MALLA BIZCOCHO TERMOPLASTIFICADA 5012 50x50mm

Se consulta malla bizcocho plastificada ubicada en la estructura de contención de balones, esta tendrá una abertura cuadriculada de 50 mm, será de alambre de acero recubierto en plástico color verde de 2.7 mm. El tejido será en hebras continuas.

3.4.8  FIERRO LISO 8 mm (fijación malla)

Se consulta la colocación de barras de acero lisas de 8 mm por las cuales se pasará la malla para posteriormente soldarla a la estructura.


                                                                                                        Fijación malla con barra de acero

3.4.9  PINTURA ANTICORROSIVA ESTRUCTURA

Antes de la aplicación del material de terminación, se consulta la aplicación de a lo menos 2 manos de anticorrosivo en todos los elementos de la estructura metálica. Esta aplicación deberá contar con el visto bueno del I.T.O.

3.4.10 PINTURA SINTÉTICA ESTRUCTURA

Como material de terminación, se consulta la aplicación de a lo menos 2 manos de esmalte sintético, color negro. Esta aplicación deberá contar con el visto bueno del I.T.O.


4.             LUMINARIAS CANCHA DE FUTBOL

La materia de este ítem contempla el recambio de luminaria y traslado de postes de iluminación del Estadio Municipal de la comuna de Río Claro. Las instalaciones de Alumbrado se ejecutarán de acuerdo a normas NCh 2.84 y de Normas Vigentes de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Además, en forma complementaria podrán usarse otras normas para casos no previstos en las normas SEC.

Las especificaciones son parte integrante del proyecto que se indica en el plano eléctrico como sí mismo complementan las notas, trazado y detalles que se muestran en planos, además de las indicaciones que efectúe la Inspección Técnica de Obras, por consultas o solicitud escrita del contratista acerca de alguna modificación que resulte del terreno o de implementos materiales de la misma.

Se tendrá en cuenta especialmente las siguientes normas:

-          NCh Elec 4/2003 – Instalaciones de Consumo EMB – T

-          NCh Elec 2/84 – Elaboración y Presentación de Proyectos

-          Normas I.E.C.

-          N seg 17 EP 15 Pruebas y ensayos para equipos.

-          Normas de la compañía eléctrica respectiva.

Aspectos Generales

Todos los materiales a utilizar deberán ser de primera calidad, nuevos, garantizados, de acuerdo a bases generales y serán inspeccionados antes de instalarse y después de su instalación por la Inspección Técnica de Obras. (ITO)

Cualquier error u omisión en planos y/o especificaciones, será resuelto por la ITO previa solicitud por escrito del Contratista.

No se aceptarán las realizaciones de faenas que no estén de acuerdo con el arte del buen construir, por Ej. Alambrar con herramientas motorizadas, etc.

Todas las faenas que se ejecuten en la obra, serán realizadas con las herramientas diseñadas para tal función, por Ej. Perforaciones para tuberías en tableros y bandejas con knock – out, hilos en tuberías con terrajas, etc.

Todos los materiales galvanizados antes de instalarse, serán protegidos de las condiciones atmosféricas y mecánicas, para los cuales no están diseñados.

No se aceptarán cambios de materiales sin la aprobación de la ITO.


Cualquier consulta o verificación relacionada con definición de edificación (niveles, cotas, trazados, etc). Deberá ser hecha a la I.T.O.

Cualquier modificación deberá quedar registrada en los planos de construcción.

Se considera recambio de luminaria de los postes de iluminación de la cancha sintética del Estadio Municipal.

4.1         EXTRACCIÓN FOCOS EXISTENTES

Se extraen los módulos y equipos de iluminación existentes en los postes de iluminación y se disponen de acuerdo con los requerimientos especiales del tratamiento de metales y vidrios como basura, en botadero autorizado por la inspección técnica en cuestión, a cargo de la supervisión de la obra y contratado por el contratista ejecutor de las actividades.

El proceso de extracción de las luminarias existentes, deberá ser tomando todas las directrices de seguridad, mediante alza hombre o el medio necesario paras proceder al retiro de los equipos eléctricos, tomando todas las precauciones necesarias, equipos de protección personal, coordinación de máquinas, equipos y herramientas necesarias.

Los equipos existentes, proyectores de Tipo Haluro Metálico, se retiran todos y se deben dejar las conexiones aptas y listas para los nuevos equipos a instalar.

4.2         DESPLAZAMIENTO                 DE    POSTES    DE    ILUMINACIÓN        ESTADIO  – PONIENTE / FUNDACIONES

Se consulta desplazamiento de los 2 postes de iluminación, del lado poniente de la cancha de Fútbol, los cuales deben ser desmontados desde sus estructuras bases, desplazados al sector poniente tras la línea de gradas, con el fin de establecer los espacios necesarios para las circulaciones de Accesibilidad Universal vinculadas a las graderías 1,2 y 3. Previamente el traslado Las fundaciones se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en los planos de estructuras del proyecto. Se utilizará un hormigón de resistencia mínima G25, es decir, con una resistencia mínima de 250Kg/cm2 a la compresión a los 28 días aceptándose un descenso del cono de Abrahms no mayor a los 8cms. Todo hormigón utilizado deberá realizarse mediante revoltura mecánica. El tamaño máximo del agregado pétreo será de 2” ½”, exentos de materiales orgánicos, arcillas o cualquier otro tipo de impurezas.

El agua a utilizar en la elaboración del hormigón deberá ser potable. En caso de utilizarse aditivos, deberán ser de marca comercial conocida y ser aprobado por la inspección técnica de obra. La medición de los de los materiales usados en su elaboración será realizada por peso.


La colocación del hormigón en su posición definitiva se realizará antes de transcurridos 30 minutos desde que el agua entre en contacto con el cemento. El hormigón que acuse principio de fraguado o haya sido contaminado con sustancias extrañas, no será colocado en obra.

La máxima pérdida de asentamiento entre el mezclado y la colocación será de 3cm. No se podrá agregar agua para mejorar la trabajabilidad, en dicho caso se deberá utilizar un aditivo plastificante retardador de fraguado, considerando la resistencia cúbica expresada en los planos y en éstas EETT. Cuando las temperaturas mínimas diarias desde el vaciado del hormigón hayan sido superiores a 5°C, se deberá esperar un mínimo de 4 días antes de autorizar el descimbre.

La compactación del hormigón se efectuará exclusivamente por vibración, de preferencia mediante vibradores de inmersión.

Para el curado del hormigón, además de la mantención bajo el agua, podrán usarse membranas de curado. Se incluyen entre las membranas de curado aquellas formadas por una lámina de material (polietileno) y a las producidas por la aplicación de compuestos de curado líquido sobre la superficie de hormigón. El uso de membranas en vez de agua, no controla la temperatura del hormigón, por lo que en condiciones de tiempo caluroso puede requerirse sombrear la superficie.

A).- Armaduras.

El acero para los anclajes será de las siguientes calidades:

A63 – 42H con resaltes, las armaduras deberán cumplir con las prescripciones de las Normas NCh 204 y 211

La longitud mínima de los anclajes y empalmes serán de 50 veces el diámetro, salvo indicación contraria en los planos. Se debe cuidar que los fierros tengan las formas prescritas y ocupen las ubicaciones indicadas en los planos.

B).- Recubrimientos:

De acuerdo con proyecto de estructura.

El acero de refuerzo deberá entregarse limpio, libre de herrumbe u otros materiales que perjudique su adherencia al hormigón. Las barras de acero se entregarán rectas, libres de torceduras, dobleces e irregularidades extrañas.

El almacenamiento del acero de refuerzo se hará sobre la superficie del terreno, apoyándolo sobre largueros y soportes para impedir el contacto directo sobre la tierra y será protegido de todo daño o deterioro superficial que pueda perjudicar sus cualidades y contaminación salina.


Las barras de acero deberán se almacenadas ordenadamente por diámetros y calidades, evitando que las barras queden en contacto directo con el suelo, no podrán emplearse aceros de diferentes tipos en un mismo elemento estructural.

Todas las barras deberán ser cortadas y dobladas en frío. Ninguna barra podrá ser doblada 2 veces en el mismo sitio, ni enderezada después de doblada. El doblado de barras deberá hacerse sobre un nervio longitudinal y se llevará a cabo alrededor de clavijas de un diámetro no inferior a lo exigido por la Norma NCh 430.

El refuerzo deberá ser fijado dentro del moldaje de tal manera que no se mueva durante el hormigonado, las barras deberán ser amarradas a intérvalos frecuentes, en las intersecciones de barras y empalmes. No se permitirá puntos de soldadura en reemplazo de las amarras.

C).- Moldajes.

Serán de madera tecnificados, metálicos o de otro material lo suficientemente rígido, resistente y estancos, capaces de soportar las cargas derivadas del peso propio, sobrecargas y presión del hormigón fresco, sin deformaciones ni desplazamientos. Los moldes deberán ser aprobados por la ITO. El aditivo antiadherente utilizados en los moldajes no deberán dejar manchas ni residuos en los elementos de hormigón. Además, en todos los hormigones a la vista se deberá tener precaución de dejar superficies prácticamente libres de porosidad.

Los moldajes serán lo suficientemente estancos como para impedir pérdidas de lechada durante el proceso de colocación y compactación del hormigón. La superficie interior de los moldajes será de una calidad tal que permita obtener la terminación especificada en el proyecto. Los moldajes serán reemplazados cuando el uso los haya deformado, no siendo posible cumplir las tolerancias especificadas. La ITO estará facultada para solicitar la renovación de placas o el reemplazo completo.

D).- Canastillo

Serán de Acero Galvanizado en caliente según norma ASTM A – 123, estará constituida por al menos 8 pernos de 1” de diámetro y de al menos 0.75m de largo.

4.3   INCORPORACIÓN ESCALERAS Y PLATAFORMA POSTES LUMINARIAS

En cuanto a accesibilidad de postes de iluminación, se contempla incorporación de estructura metálica, específicamente una escalera con respaldo continuo, mediante estructuración de pletinaje metálico y fijaciones al poste existente para generar una estructura unificada para lograr un ascenso seguro a el área de iluminación para su operatividad, reparaciones, cambios y mantención.


Esta escalera de ascenso a los postes, se contempla desde la altura de los 2m, como altura de seguridad, hasta la plataforma de iluminación. Se fundamenta en el acceso seguro a la altura de luminarias y finalmente el acceso a plataforma superior, parta tránsito, mantención, cambio de equipos de forma segura.


4.3.1            INSTALACIÓN DE ESCALERA CON PROTECCIÓN DORSAL METÁLICA

+ SOLDADURA.

Se considera como parte de la estructura de postes de iluminación, escaleras con respaldo de seguridad, confeccionadas todas sus partes y elementos en acero, mediante Pletina Metálica Acero 38x5mm, correspondiendo al arco / curva de respaldo; Perfil Ángulo Metálico Acero 60x60x5mm, correspondiendo a estructura vertical de escaleras; Barra lisa Metálica Acero 5/8”, correspondiendo a estructura peldaños de escaleras; Pletina Metálica Acero 75x8” para fijaciones de escalera a estructura principal, Pletina Metálica Acero 75x6mm para conformación de abrazadera a estructura de poste de iluminación; Perno y Tuerca ¾” x 1 ½”. Cada uno de estos elementos irán conformados según detalle de planimetrías adjuntas; se debe considerar fabricación de escalera y elementos complementarios mediante Soldadura según normativa para soldadura estructural Acero al Carbono INDURA 6011 de 3/32”, por lo cual se debe proceder a considerar los elementos de seguridad en los procesos de Soldadura según lo menciona la NCh 2928 of. 2005; NCh 1562 of. 1979; NCh 1563 of. 1979; NCh 2914 of. 2005; NCh 1805 of. 2004.

El tipo de soldadura, extensiones y nomenclaturas, estarán indicados en los planos de estructuras de la confección de las escaleras con respaldo en cada una de las piezas correspondientes.

Los elementos podrán ser fabricados por tramos controlados (2 a 6m) para el posterior montaje de cada uno de ellos, mediante camión pluma y alza hombre para trabajos en altura.

4.3.2        PLETINA METÁLICA ACERO 38X5mm.

Se utilizará la Pletina Metálica Acero 38x5mm la cual será utilizada para los Verticales Guarda Espalda y Cinturón Horizontal Guarda Espalda de la protección general de la escalera, éstos irán


fijados e instalados según las medidas y tipología de soldadura representadas en planimetría. Los cinturones horizontales serán instalados a 60,5cm de distancia vertical y los Verticales serán instalados interiormente del cinturón (5 unidades) las cuales serán distribuidas equitativamente en este elemento, generando el cierre de esta semi circunferencia. Serán ubicados y distanciados estos elementos según planimetría.

4.3.3            PERFIL ÁNGULO METÁLICO ACERO 60X60X5mm.

Se utilizará Perfil Ángulo Metálico Acero 60x60x5mm para las líneas verticales de la escalera de ascenso, las cuales irán dispuestas según planimetría, a una distancia de 45cm entre ambas, las cuales contendrán en sus caras interiores, las barras de acero soldadas de 5/8” que conformarán los escalines. Se trabajará con las mismas características de soldadura anteriormente mencionadas. A éstos elementos irán fijados los cinturones horizontales en sus extremos de la semi circunferencia mediante soldadura, correspondientes a las pletinas 38x5mm que conforman el respaldo.

4.3.4            BARRA LISA METÁLICA ACERO 5X8” A 30cm ESCALERA.

Este elemento, Barra Lisa Metálica Acero 5x8” (16mm), se utilizará para la conformación de los escalines de la escalera proyectada a lo largo de toda la altura de la escalera, se dispondrán dentro de las caras interiores de los perfiles angulares de 60x60x5mm a una distancia vertical de 30cm, en su eje en ambos sentidos, estos en sus extremos deberán ir perfectamente soldados y desbastados para evitar residuos que pudiesen provocar cortes en el ascenso. En la colocación debe comprobarse la horizontalidad a nivel del elemento escalín.

4.3.5            PLETINA METÁLICA ACERO 75X8mm.

Se consulta Pletina Metálica Acero 75x8mm, para fijación de Verticales Perfil Angular 60x60x5mm los cuales conforman las líneas verticales de la escalera, fijados a los anillos de sujeción a poste metálico. Esta fijación se realizará con la misma soldadura anteriormente mencionada, la pieza se unirá en ambos extremos, perfil angular y anillo de sujeción. Se deberá plegar de tal forma que los ángulos indicados en planimetría complementen perfectamente con las uniones de contacto anteriormente mencionadas. En general, esta pletina conformará, la estructura global de arco respaldo de escalera de ascenso a la plataforma.

4.3.6            PLETINA METÁLICA ACERO 75X6mm.

Se consulta Pletina Metálica Acero 75x6mm, para fijación tipo Anillo en Poste de Iluminación de dimensión radial variable según punto de fijación a lo alto del poste de iluminación, el cual estará unido a este mediante 2 semicircunferencias apernadas en sus bordes mediante Pernos Galvanizados ¾” x 2” a modo de abrazadera. Se incorporarán estas abrazaderas distanciadas según indicaciones de planimetría, con respecto a su colocación y diámetros variables de abrazadera. Las


curvaturas de estas piezas deben realizarse con tal precisión correspondiente al punto de abrace, y diámetro de ese punto, con el poste de iluminación.

4.3.7            PERNO Y TUERCA ¾” X 1 1/2”.

En cada una de las abrazaderas anteriormente mencionadas se utilizarán 2 pernos con tuerca galvanizadas de dimensiones, ¾ x 1 ½” perfectamente insertadas en perforación correspondiente para ello según planimetrías, punto exacto de perforación y diámetro para la inserción de estas fijaciones. Estos elementos harán de sujeción de las abrazaderas, las cuales irán fijadas en cada uno de los anillos conformados para sujeción general de la estructura de escalera con respaldo. Además se utilizarán estos mismos pernos para la conexión de estructura escalera con estructura de abrazaderas vinculadas al poste de iluminación.

4.3.8  PERFIL ACERO RECTANGULAR 80X40X3MM

La plataforma de Mantención y Operación de los postes de iluminación en su estructura base de plataforma, el perfil de acero rectangular 80x40x3 será componente en la estructuración del piso de la plataforma, constituyendo a modo de vigas según planimetrías, dando espacio a escotilla de acceso a plataforma. Serán dispuestas de forma canto vertical, soldadura 6011 Indura a similar, conformando el rectángulo base, diagonalizado inferiormente según detalle de planimetría desde el centro a esquinas extremas contrarias, a través de este mismo perfil. Deberá quedar perfectamente soldado, nivelado, desbastado, aplicación de 2 manos de anticorrosivo y pintura esmalte color gris. Posteriormente, sobre esta conformación de plataforma será incorporada malla de acero expandido a especificar en punto 5.15 de estas especificaciones técnicas.

4.3.9        PLETINA METÁLICA 75X6MM

Este elemento compondrá la abrazadera base de la plataforma de la misma forma que las abrazaderas inferiores del sistema de fijación de la estructura de escaleras, en torno a perfil de poste de iluminación, fijado mediante perno Hexagonal 5/8” x 1 ½”. Sistema de protección mediante Anticorrosivo y Pintura Gris. Soldadura 6011 Indura o similar.

4.3.10    PLACA ACERO REFUERZOS PLATAFORMA 10MM

Se consulta Lámina Acero de 10mm para generar sistema de refuerzo según planimetría, la cual estará soldada a atiezadores de Lámina Acero 10mm, soldados a su vez a poste de Iluminación. Se conformará en el punto centro de apoyo de la plataforma en conjunto con los atiezadores y poste. Todos los aceros serán protegidos con Anticorrosivo y Pintura Gris.


4.3.11        PERNO HEXAGONAL 5/8” X 1 ½”

Se consultan pernos Hexagonales 5/8” X 1 ½”, para fijación de anillos abrazaderas en poste de iluminación, de forma realizar sujección y apriete abrazaderas bajo la plataforma.

4.3.12        PERFIL ACERO CUADRADO 40X40X3

Se consulta perfil Cuadrado 40x40x3, en primera instancia para la conformación de estructura marco de escotilla acceso a plataforma, elementos verticales de cierre perimetral de barandas, en tamaños y distancias según planimetrías, línea superior de barandas de seguridad de plataforma de operación, además de los elementos horizontales de todas estas barandas según planimetría, para sus ubicaciones y distanciamientos en la estructuración de barandas. De igual forma deberán soldar mediante soldadura 6011 INDURA, quedando todas sus partes perfectamente soldadas. Éstas deberán ser protegidas a través de Pintura anticorrosiva y esmalte sintético.

4.3.13        POMELES 5/8”

Se consulta en cada escotilla de acceso a plataforma, a modo de generar la articulación para la apertura “hacia arriba”, se consideran 2 pomeles de 5/8”, serán dispuestos en estructuras de plataforma y compuerta de escotilla según planimetrías.

4.3.14        MALLA ACERO DESPLEGADO 88X36X12X5 (3x1m)

Para generar superficie transitable sobre estructura de plataforma de operación, se considera superficie de malla de Acero Desplegado 88x36x12x5mm la cual irá fijada mediante soldadura sobre la plataforma y escotilla, de forma que toda la superficie de ésta sea transitable de forma segura, de modo que las operaciones y mantenciones se realicen de forma óptima. Se debe cumplir con la especificación de medida de la malla a instalar, considerando una buena colocación sobre plataforma y dimensiones especificadas.

4.3.15        MALLA ACMA 1G (1.85X3.00)

Se considera Malla Electrosoldada ACMA 1G para cierre y protección en las 4 barandas de la plataforma de operación, según se muestra en planimetría. Serán fijadas a estructura de barandas mediante soldadura, en todas sus caras, dispuestas según planimetría; a modo de protección perimetral de seguridad para el operador.


4.4   LUMINARIAS LED ESTADIO

Se considera la provisión e instalación de proyectores de área LED específicos para su uso en estadios y recintos deportivos. Las luminarias deberán cumplir con las normas de seguridad y normas eléctricas vigentes actualmente en Chile, particularmente el Art. N° 7 del DS N°1/2022 de Ministerio del Medio Ambiente (Modificación del DS N° 43/2012 MMA).

Las luminarias a instalar deberán contar al menos con los siguientes certificados (para cada potencia), dichos documentos deberán entregarse al momento de realizar la oferta.

a)      Informe Técnico de Impacto (IK) según norma IEC 62262, que respalde la característica mecánica indicada, emitido por un laboratorio que, a la fecha del cierre de oferta, se encuentre acreditado por organismos pertenecientes a la “International Accreditation Forum” (IAF) y/o “International Laboratory Accreditation Cooperation” (ILAC).

b)      Ensayo de Parámetros Eléctricos, Pérdidas, Armónicos y Medición Factor de Potencia, que respalde las características eléctricas correspondientes, emitido por un laboratorio que, a la fecha del cierre de oferta, se encuentre acreditado por la SEC.

c)      Informe Fotométrico que respalde todas las características lumínicas de las luminarias según el estándar de medición LM-79-2008 o IEC 62722-2-1, emitido por un laboratorio que, a la fecha del cierre de recepción de oferta, se encuentre acreditado por organismos pertenecientes a la IAF y/o ILAC.

d)      Informe del test IES LM-80, que valide la mantención del flujo lumínico de los CHIP LED declarados en el producto, emitido por un laboratorio que, a la fecha del cierre de oferta, se encuentre acreditado por organismos pertenecientes a la IAF y/o ILAC.

e)      Certificado de aprobación de Cumplimiento de Protección de la Contaminación Lumínica de acuerdo al Protocolo de Contaminación Lumínica PCL N° 2 para luminarias y proyectores de área LED de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), emitido por un laboratorio


que, a la fecha de cierre de la oferta, se encuentre autorizado por la SEC. Este certificado habilita la instalación según se indica en el D.S. N°1/2022 del MMA (actualización del DSN°43/2012 MMA).

4.4.1        PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE FOCOS LED 1000W – IP66 – IK09

Los equipos de iluminación en general tendrán que cumplir con las especificaciones técnicas aquí contenidas. El contratista deberá presentar a ITO, antes de su instalación, el equipo considerado a instalar según las condiciones de las presentes especificaciones técnicas.

Posterior a las instalaciones se deberán probar todos los equipos por poste, evaluando el funcionamiento de cada uno de ellos respecto al área y potencia de iluminación a la superficie de la cancha. Al terminar la instalación se realizará la prueba general de iluminación de los 4 postes en conjunto para verificar la veracidad del estudio lumínico realizado por el proveedor.

  • POTENCIA ≥ 1000W
  • Tipo de lampara: LED
  • Índice de Reproducción Cromática ≥ 85
  • IP ≥ 66
  • Protección ante sobretensiones de hasta 10kV (Ej. Varistores Fase-Neutro, Fase-Tierra, Neutro-Tierra más fusible rápido de vidrio corto 5A)
  • Rendimiento ≥150 lm/W
  • Vida Útil ≥ 50.000 horas
  • Certificación SEC
  • Temperatura de Color: 3000°K -5000°K
  • Driver Phillips, Vossloh, Osram o de calidad superior.
  • Voltaje de entrada 100-280VAC
  • Factor de Potencia ≥ 0.95
  • THDi ≤ 20%
  • Compartimiento electrónico y Óptico separados.
  • Cuerpo de aluminio inyectado a presión
  • Óptica protegida (IK ≥ 09)
  • Garantía Técnica ≥ 60 Meses

4.4.2   PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE FOCOS LED 600W - IP66 - IK09

Los equipos de iluminación en general tendrán que cumplir con las especificaciones técnicas aquí contenidas. El contratista deberá presentar a ITO, antes de su instalación, el equipo considerado a instalar según las condiciones de las presentes especificaciones técnicas.

Posterior a las instalaciones se deberán probar todos los equipos por poste, evaluando el funcionamiento de cada uno de ellos respecto al área y potencia de iluminación a la superficie de la cancha. Al terminar la instalación se realizará la prueba general de iluminación de los 4 postes en conjunto para verificar la veracidad del estudio lumínico realizado por el proveedor.

  • POTENCIA ≥ 600W
  • Tipo de lampara: LED
  • Índice de Reproducción Cromática ≥ 85
  • IP ≥ 66
  • Protección ante sobretensiones de hasta 10kV (Ej. Varistores Fase-Neutro, Fase-Tierra, Neutro-Tierra más fusible rápido de vidrio corto 5A)
  • Rendimiento ≥150 lm/W
  • Vida Útil ≥ 50.000 horas
  • Certificación SEC
  • Temperatura de Color: 3000°K -5000°K
  • Driver Phillips, Vossloh, Osram o de calidad superior.
  • Voltaje de entrada 100-280VAC
  • Factor de Potencia ≥ 0.95
  • THDi ≤ 20%
  • Compartimiento electrónico y Óptico separados.
  • Cuerpo de aluminio inyectado a presión
  • Óptica protegida (IK ≥ 09)
  • Garantía Técnica ≥ 60 Meses

5.             MARCADOR ESTADIO MUNICIPAL

Se considera cambio para adecuación y uso del marcador de la cancha sintética para adaptar su uso durante jornadas prolongadas y apto para su uso en periodos de escases de luz ambiental. Se consultará en este cambio un tablero de características modernas, de marcaje digital a distancia, de mejor calidad visual, mayor claridad, mejor lectura de la información y estadísticas del partido para fácil lectura de la información, por parte de los espectadores, durante el transcurso del partido.

Se contempla nuevo marcador bajo las especificaciones de los puntos siguientes.

5.1            EXTRACCIÓN TABLERO ACTUAL (PLACA DE LATÓN)

Se considera la extracción del tablero actual, latón de soporte, con todos sus elementos asociados al tablero existente, dejando todas las partes, haciendo uso de la estructura metálica soportante existente. Esta estructura deberá quedar en las condiciones necesarias para la correcta instalación del marcador según las indicaciones del fabricante. El marcador existente retirado deberá quedar a disposición del personal Municipal o en su defecto, del Estadio Municipal.

5.2            PINTURAS ESTRUCTURA METÁLICA MARCADOR

Se realiza pintura de la superficie metálica con esmalte anticorrosivo 3 en 1, aplicando 3 manos a la superficie considerada para el cuidado de metales de la estructura soportante de tablero marcador. El anticorrosivo a aplicar debe ser de alta calidad, visado previamente por la Inspección Técnica correspondiente. Posteriormente se deberá aplicar 2 manos de Esmalte Sintético color


negro. Aplicar idealmente mediante compresor. Si la estructura existente requiere de perfilería extra, para poder fijar correctamente el nuevo marcador, se debe considerar ésta, bajo las mismas condiciones de protección con Anticorrosivo y Pintura Esmalte.

6.             CIERRE PERIMETRAL CANCHA SINTÉTICA / NORTE SUR

Se considera el mejoramiento del cierre perimetral de la cancha sintética de Fútbol del Estadio Municipal, sectores de cierres norte y sur, cuya materialidad de diseño y real es en Acmafor 3D con postes galvanizados de 60 x 60 x 1,5 mm empotrados en fundación a 60 cm bajo suelo y altura de 2.10 m por poste y malla rígida electrosoldada de 2,08 x 2,5 m.

Se contempla el cambio de 30 módulos de malla, cambiando las fijaciones y los módulos deteriorados por uso e impacto por efecto del desgaste y exposición en el deporte. También se considera el reemplazo de los módulos extraídos por deterioros varios o mal uso de las instalaciones.

Se realizarán cambios de las mallas dañadas, deformadas, completas, a través de nuevas mallas, remaches, fijaciones. Teniendo finalmente cierres norte y sur en condiciones para continuar en óptimas condiciones a través del tiempo; con la rigidez y firmeza correspondiente.

6.1            EXTRACCIÓN DE MÓDULOS ACMAFOR EXISTENTE/ 2,08 x 2,5 m

Se considera la extracción de 30 módulos de malla en el cierre perimetral de la cancha sintética, específicamente en los sectores norte y sur, se retiran todas las unidades de Malla deformadas de las caras cierres, producto de los impactos de balón.

Los módulos de malla extraídos se consideran como residuo en uso para otras apreciaciones de la administración, o bien, de considerarse, desechar en botadero autorizado por la inspección técnica, previamente escogido por el contratista, siendo esta labor propia de este en la disposición final del desecho de obra.

Se considera, además, la extracción de las fijaciones actuales y remaches existentes, también para reemplazo por nuevas componentes, considerándose las antiguas con el mismo destino presente de la malla extraída.

6.2            SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ACMAFOR 3D/ 2,08 x 2,5 m

Se dispone, de acuerdo con diseño original de proyecto, cierro preexistente, cada módulo fijado a los postes galvanizado en el cierro actual.


Se instala en el cierro malla Acmafor 3D Galvanizado, que corresponde a paneles de malla rígidos de 2,08 x 2,5 m, fabricados con malla electrosoldada, provista de nervaduras de refuerzo en forma transversal, compuesta de alambre galvanizado de 5 mm de diámetro y aberturas dispuestas de 85 x 50 mm en la nervadura y 200 x 50 mm en el resto de la estructura.

Se instalará y fijará a los pilares galvanizados mediante los remaches a indicar en estas Especificaciones Técnicas, para la colocación en los paños indicados para reemplazo de cierres perimetrales.


6.3            SUMINISTRO              E     INSTALACIÓN       FIJACIÓN      DOBLE     GALV   CON PERFORACIÓN PARA REMACHE 5mm.

Se suministra nuevas fijaciones, manteniendo la instalación de 5 puntos de fijación de la malla a los postes, con fijación doble y en vez de perno, uso de Remache de acero inoxidable.

El elemento de fijación, mediante el cual se adhiere la malla Acmafor 3D al poste, corresponde a una fijación metálica galvanizada de acuerdo con el color de la malla y postes.

Se considera 5 fijaciones por cada poste. Estas son dobles, por lo que cada fijación adhiere dos módulos de malla rígida. Estos deberán ser color Galvanizado o color Gris.


6.4            SUMINISTRO E INSTALACIÓN REMACHE ACERO INOXIDABLE/ 4,8 x 12

x 16 mm

Se provee de remache para la fijación de la malla rígida electrosoldada al poste del cierro de la cancha sintética existente.

Se considera provisión de un remache por cada fijación, que considera 5 de estas en cada poste donde se realiza el reemplazo de los módulos.

Se considera la fijación al poste, de la malla Acmafor 3D de Remache Pop de 4,8 x 21 x 16 mm para la fijación poste-malla, considerando un remache por cada fijación en cada poste. El remache deberá quedar perfectamente introducido en el remache y poste, para así evitar fijaciones mal instalada y por consiguiente el riesgo de soltura de las mallas de cierre.

Éstos deberán quedar perfectamente fijados al pilar, para evitar los futuros desprendimientos de remaches y a su vez de las mallas instaladas.


7.            GRADERÍAS

Se considera para el mejoramiento y abarcar en cobertura de reparaciones de todas las graderías, que en cantidad unitaria estructural son 6 grupos de graderías, escaleras con sus respectivos respaldos. De estas, tres se encuentran en el lado poniente de la cancha, una en el lado norte y dos en el lado sur. Estas poseen distintas medidas cada una, pero la composición de la materialidad es


la misma, tablones de madera pino cepillada impregnada de 2 x 6” para la bancada y tablón de 2 x 8” para el último nivel y barandas de madera cepillada de 1 x 6”. Luego, la estructura es totalmente metálica con perfiles tubulares en su estructura principal y para los respaldos del último nivel, se utiliza perfil angular. Las fijaciones deberán ser reemplazadas por condiciones naturales por el paso del tiempo, correspondiendo a fijaciones Perno Coche 3”x6mm que se utilizarán en todas las piezas que se cambien.

En definitiva, se deben reemplazar el 100% de las maderas, componentes de asientos, respaldos, barandas y escaleras; mediante piezas nuevas de maderas, y dejar en óptimas condiciones las graderías para su posterior utilización, pudiendo garantizar durabilidad.


7.1            EXTRACCIÓN TABLONES EN MAL ESTADO

Se considera la extracción total en metros lineales de 4432,2 m de tablón dañado, entre escalera de gradería y banca, considerando tablones de 1”X6”, 2”x6” y 2”x8”.

El contratista debe velar por la correcta extracción sin invadir los tablones que no son intervenidos por extracción. De esta manera se extrae cada tablón desapernando las fijaciones, que son dos por cada extremo de tablón, que se encuentra fijado a un soporte de perfil angular de 50 x 50 mm.

La madera extraída y su posterior destino deberá ser evaluada por la Inspección Técnica, si se designa destino como botadero, este debe ser autorizado. En su defecto su destino podrá se sur reutilización en otras faenas si las condiciones del material así lo permiten.


7.2         PROVISIÓN DE TABLÓN DE MADERA 2”X6” / 2”X8” / 1”X6”

Se considera el reemplazo de tablones por el mismo formato de diseño, poniendo énfasis en la reposición en todo tramo que se aprecie fractura, flexión y/o cualquier otro desgaste de material que afecte al uso y genere riesgo de los hinchas que utilicen la gradería.

Se considera Tablón Cepillado e impregnado 1”X6”, 2”x6” y 2”x8” para todas las reparaciones; y reemplazo de éstas, en sectores referidos a asientos, escaleras, barandas y respaldos, fijados a la estructura de madera, con las fijaciones mencionadas en estas Especificaciones Técnicas. No se aceptarán maderas dañadas, con deformidades notorias, nudos que afecten su estructuralidad, trizaduras u otra anomalía en la pieza de madera. Instalación de tipología de tablones según planimetría.

Para los reemplazos, a las nuevas piezas se le realizarán los cortes y ajustes necesarios para su instalación, las perforaciones deberán ser limpias, precisas, cortes rectos y limpios; sujetos a cada situación específica de fijación en las graderías.


7.3            FIJACIONES PERNO COCHE 3”X6MM

Se consultan, para las fijaciones de las Maderas reemplazadas, Perno Coche 3”x6mm, los cuales permitirán la fijación, de las piezas de madera a la estructura metálica existente. Su


cantidad y disposición será según lo indicado en planimetría. Estos pernos coche deberán incluir tuerca y golillas correspondientes.


7.4            PINTURA PROTECTORA EXTERIORES MADERAS GRADERÍAS

Se aplica pintura incolora Stain Passol o similar, dos manos como mínimo, a toda la superficie de madera en todas las graderías, manteniendo el color actual, aplicando las manos de pintura tanto a tablones no repuestos como los repuestos, tablones de los respaldos de las gradas, escaleras y tablones de las barandas.

Se debe aplicar, previo a la pintura, lijado para extracción de pintura anterior y suavizamiento de la superficie de todas las maderas de las gradas, con el fin de obtener homogeneidad en la aplicación del y mantención de la estética del Estadio Municipal en fino detalle. Las Maderas deberán quedar perfectamente pintadas y protegidas por este producto, el cual, protegerá a las maderas de las inclemencias climáticas, lluvias, sol y vientos. El 100% de las maderas deberán ser pintadas.

7.5            PINTURA ESMALTE SINTÉTICO GRADERÍAS + ANTICORROSIVO

Se aplica esmalte anticorrosivo 2 manos de capa de pintura a toda la superficie de componentes metálicas asociadas a las graderías de la cancha sintética.

Previo a la aplicación del anticorrosivo, se debe aplicar pulido con lija al agua, para extraer otros recubrimientos previos y corrosiones actuales del metal, con el fin de lograr homogeneidad en la aplicación de las pinturas, resguardando la estética del Estadio Municipal.

Se consulta esmalte sintético color según tono existente o en su defecto el designado por la Inspección Técnica, mínimo 2 manos de aplicación, en todas las estructuras metálicas. No se aceptarán chorreos o aplicaciones defectuosas de la pintura, por ende, se recomienda aplicar pintura, mediante compresor, para así aplicar de forma, pareja y uniforme.


8.             CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS CUBIERTAS GRADERÍAS

8.1            LIMPIEZA TERRENO ESCARPE Y TRAZADOS

Previo a la ejecución de las excavaciones, se rebajará toda la capa vegetal hasta una profundidad de al menos 15 cm.

Una vez ejecutado el emplazamiento del proyecto en conformidad a los planos de arquitectura, se levantará un cerco de madera continuo, nivelado (niveleta), con piezas de madera de Pino Impregnado de 1”x4” sobre estacas de Pino Impregnado de 3”x3” mínimo y separadas 1.20m entre ellas como máximo, a lo menos un metro más afuera del perímetro del espacio destinado a la cancha de emplazamiento de los pilares soportes de cubierta, cuyo borde superior deberá estar perfectamente nivelado a 1,00m por sobre el terreno natural.

Se ejecutará la nivelación del terreno, el Contratista no podrá dar comienzo al trazado sin rectificación previa y V°B° del arquitecto proyectista de la obra, estos trabajos y su correcta ejecución, deberán quedar constatados en el libro de obras con el V°B° de la ITO, la no ejecución oportuna de esta nivelación impedirá a la inspección técnica cursar el estado de pago correspondiente.

El cerquillo será mantenido a todo lo largo del proceso de construcción, para hacer las verificaciones pertinentes y se hará retiro con la autorización de la ITO.

Las cotas de nivel, que se indican en los planos de arquitectura son las definitivas, cualquier discrepancia será resuelta por el Arquitecto de la obra. Los atrasos por indeterminación de las cotas, debido a la falta de entrega oportuna de la nivelación del terreno, serán de responsabilidad del Contratista.

8.2              EXCAVACIONES/ 1.00 X 0.60 X 2.10M

Las excavaciones se ejecutarán en concordancia con los planos de fundaciones respectivos.

No se permitirán rellenos en caso de errores de cotas o niveles, ni se aceptarán cobros extras por ninguna de las circunstancias anteriores si no están aprobadas por el ITO y/o Arquitecto.

Se ha especificado una profundidad mínima de excavación igual a superior de 1.10m, lo cual puede variar según la estratigrafía del suelo a fundar.

Previo a la ejecución de las excavaciones se rebajará toda la capa vegetal hasta una profundidad de 15cm.

Las excavaciones serán ejecutadas a pala o maquinaria. El fondo de las excavaciones deberá quedar perfectamente horizontal y formar ángulos rectos con todas sus caras laterales.


8.3              MOLDAJES MADERA Y SUJECCIONES

Se consultan para las estructuras de pilar base de hormigón, moldaje Placa Terciado Moldaje pino 15mm (122x244cm), dimensionado según dimensiones del pilar base, indicado en los planos de Arquitectura.

Sus refuerzos serán mediante listón pino bruto 2”x3” a modo de refuerzo de placas, lo suficientemente fuertes para soportar el peso del hormigón, sin sufrir deformaciones. Amarres a modo tensor mediante alambre doble negro nro 14, en sus puntos medios y esquinas, para asegurar apriete y estanqueidad; en las 4 caras del pilar base; se asegurará el sistema de moldajes mediante puntales de madera de 2”x3” para evitar volcamientos por el peso y empuje del hormigón. Se prestará cuidadosamente atención a las alineaciones, plomos y niveles.

Previo a la instalación del moldaje, se aplicará mediante rodillo, Desmoldante SikaForm Madera, en las caras internas del moldaje de Placa Terciado Moldaje Pino 15mm, mezclando con agua, forma una emulsión de fácil aplicación sobre los encofrados de madera, evitando totalmente la adherencia del hormigón o lechada al moldaje.

El descimbrado, se aplicará para esta faena como mínimo las disposiciones de la Tabla I de ICN,

30.77 art. 20.

Cuando se pretenda volver a utilizar el moldaje se deberá limpiar previamente e impregnar con desmoldante.

Debe ser suficientemente rígido, resistente y estanco, capaz de soportar las cargas derivadas del peso propio, sobrecargas y presión del hormigón fresco, sin deformaciones ni desplazamientos superiores a las tolerancias indicadas.

8.4              HORMIGÓN G-10 EMPLANTILLADO

Los emplantillados del cimiento base de estructura techumbre, se ejecutarán en Hormigón grado G-10 con una resistencia de 100kg/cm2, con una dosificación aproximada de 230kg/cm/m3, según Norma Chilena (NCh 170 of. 2016), los que deberán quedar perfectamente nivelados, su terminación superficial será platachada y deberá tener 10cm de espesor.

Se considera obligatoria en todas sus partes la aplicación de las normas INN 172 of. 52 “Mezcla, colocación en obra y curado del hormigón” y “Hormigones de cemento”.

8.5              HORMIGÓN G-25 FUNDACIONES

Para cada uno de los elementos base de las estructuras de Techumbre Graderías, se consultan cimientos Tipo Dado de Fundación de 0.6m de ancho, 0.6m de largo y 1.00m de alto; sobre el


emplantillado. Éstos serán de Hormigón Grado G-25 con una dosis mínima, de 440 Kg/cem/m3, correctamente vibrado mediante sonda de inmersión.

Las dimensiones del dado de fundación deberán ser según las indicaciones de los planos de Arquitectura y definido por el cálculo de Ingeniería.

8.6              HORMIGÓN G-30 SOBRECIMIENTO PILAR BASE

El sobrecimiento / estructura pilar base, se ejecutará conforme a lo estipulado en el cálculo estructural, definiendo sus dimensiones de acuerdo a lo ahí expuesto. Se considera confeccionado con impermeabilizante hidrófugo “Sika 1” o similar. En proporción según recomendaciones del fabricante, de equivalente a 850 gr o 809 cm3 pro saco de cemento.

La altura del Sobrecimiento deberá ajustarse a los planos de Estructuras. El hormigón deberá vibrarse con vibrador de inmersión.

Se utilizará un hormigón tipo G-30, 480kg/cem/m3, según planos de estructuras. Consideraciones obligatorias a incluir según corresponda:

-          Resistencia Mínima Hormigón Armado R28 > 300Kg / cm2.

-          La preparación del hormigón considerará revoltura mecánica de la mezcla.

-          Compactación con vibrador mecánico.

-          NT de 2,00m sobre terreno adyacente (NTN) en el punto más desfavorable.

-          Se consideran las especificaciones según normativas para vaciado de hormigón, curado y juntas constructivas y de dilatación.

-          Después de 24 horas de colocado, el hormigonado se procederá a rocear por los siguientes 7 días a lo menos 5 veces diariamente. El método de roseo debe ser abundante llegando al punto de saturación.

Las enfierraduras quedarán definidas por cálculo estructural el cual se realizará en base a las normas oficiales de diseño vigentes en el país.

8.7              ENFIERRADURA ESTRUCTURA BASE FE 22MM

Se considera enfierradura para estructura base pilar cónico de las estructuras de cubierta; todo el acero deberá cumplir con la NCh 204 Of. 77, barras laminadas en caliente para hormigón armado. Las enfierraduras de la estructura base se ejecutarán según las secciones indicadas, considerando las barras verticales (16 unidades) de 22mm, deben estar libres de materias extrañas, en caso de presentar óxido, éstas deberán ser escobilladas.

Las verticales deberán ser amarradas en conjunto con los estribos con alambre negro #18.


Estas verticales deberán contar con un anclaje inferior, el cual consistirán en dobleces con grifa perpendicular a la barra no inferior a 7,5cm.


8.8  MALLA RETICULAR FE 16 Y FE 8 A 20 CM BASE FUNDACIÓN

Se considera enfierradura para estructura base pilar cónico de las estructuras de cubierta; todo el acero deberá cumplir con la NCh 204 Of. 77, barras laminadas en caliente para hormigón armado. Las enfierraduras de la estructura base se ejecutarán según las secciones indicadas, se deberá construir malla reticular en in situ considerando las barras de 16mm y 8 mm, segun planimetrías de ingenieria. Deben estar libres de materias extrañas, en caso de presentar óxido, éstas deberán ser escobilladas.

Todos los amarres deberán ser amarradas en conjunto con los estribos con alambre negro #14.


8.9              ENFIERRADURA ESTRUCTURA BASE FE 8MM ESTRIBOS

Se considera enfierradura para estructura base pilar cónico de las estructuras de cubierta; todo el acero deberá cumplir con la NCh 204 Of. 77, barras laminadas en caliente para hormigón armado. Las enfierraduras de la estructura base se ejecutarán según las secciones indicadas, considerando las barras para los estribos de 8mm, deben estar libres de materias extrañas, en caso de presentar óxido, éstas deberán ser escobilladas.


Los 20 estribos rodearán según normativa las barras verticales de 16mm a cada 20cm desde su base grifada hasta el punto más alto. Las amarras serán realizadas mediante alambre negro #18.


8.10                  PERNO J / 1” X 0.70M CON TUERCA Y GOLILLA

Para efectos de anclaje de estructura metálica del complejo estructural a la base de hormigón, se utilizará Perno J / 1” x 0.70m con tuerca y golilla, 4 unidades por pilar / base estructural, estos deberán quedar embebidos en el hormigón al menos 65cm, con curva hacia el interior del área hormigonada del pilar.

Estos elementos se amarrarán mediante alambre negro #18 en las enfierraduras de esquina.

Sobre la línea de hormigonado la sección de hilo de los Pernos J, deberá quedar a la vista para posterior apernado de placa base + grouting, soldada a pilar estructura de cubierta; mediante tuercas y golilla.



8.11          PLACA ACERO TIPO PLETINA BASE 10MM 40X30CM

Sobre estructura base de Hormigón Armado, se soldará a base pilar, esta placa deberá estar perforada, según indicaciones de plano de Arquitectura y Estructura, para anclaje posterior a pernos J.

Se consulta en este caso placa metálica de 40x30cm de 10mm de espesor, soldado mediante soldadura INDURA 3/32 6011, correctamente aplicada, cordón continuo y consistente en todas las aristas de unión de los perfiles pilar a placa.

Tendrá 4 perforaciones se 1” ¼” en cada esquina según planimetría; para coincidencia en el anclaje, bajo ésta se incorporará aditivo Grouting para rellenar


8.12          PILAR PERFILES ACERO 150X50X4MM ASTM 53 Gr B/ Graderias 1-3-4

Se consulta Perfil Acero 150x50x4mm, para función Pilar Estructural, compuesto por 2 perfiles verticales paralelos distanciados en 150mm entre ellos. Deberán quedar perfectamente aplomados, con una sección intermedia de Perfil Rectangular 150x50x4mm.

Desde placa de 10mm apernada se proyectan verticalmente en paralelo según planos de estructuras; en su base cada perfil, en conjunto con placa, se incorporarán atiesadores para estabilidad y control desde su base, soldadura de características anteriormente mencionadas.

Las uniones en general de los perfiles serán con soldadura con hilo continuo, sin imperfecciones ni salpicaduras que aseguren la correcta sujeción entre elementos.


8.13          PILAR PERFILES ACERO 200X100X4MM ASTM 53 Gr B/ Graderias 2

Se consulta Perfil Acero 200x100x4mm, para función Pilar Estructural, compuesto por 2 perfiles verticales paralelos distanciados en 150mm entre ellos. Deberán quedar perfectamente aplomados, con una sección intermedia de Perfil Rectangular 200x100x4mm.

Desde placa de 10mm apernada se proyectan verticalmente en paralelo según planos de estructuras; en su base cada perfil, en conjunto con placa, se incorporarán atiesadores para estabilidad y control desde su base, soldadura de características anteriormente mencionadas.

Las uniones en general de los perfiles serán con soldadura con hilo continuo, sin imperfecciones ni salpicaduras que aseguren la correcta sujeción entre elementos.

8.14          PERFIL CANAL ACERO 150X50X4MM ASTM 53 Gr B / CERCHA GRADERIAS 1 – 3 -4

Se consulta para estructura perimetral de estructuras de cercha de las Cubiertas Graderías, Perfil Canal Acero 150x50x4mm, esta pieza Canal conformará el perímetro de éstas, direccionadas sus caras abiertas hacia el interior de su estructura, para permitir la instalación de las piezas ángulo, que conforman la estructura interna de ésta. Se expresará lo anteriormente mencionado a través de los Planos de Estructura.

Al igual que todos los elementos metálicos, éstos deberán protegerse mediante aplicación de Anticorrosivo y Pintura.

Las uniones en general de los perfiles serán con soldadura con hilo continuo, sin imperfecciones ni salpicaduras que aseguren la correcta sujeción entre elementos.


8.15          PERFIL CANAL ACERO 200X75X4MM ASTM 53 Gr B / CERCHA GRADERIAS 2

Se consulta para estructura perimetral de estructuras de cercha de las Cubiertas Graderías, Perfil Canal Acero 200x75x4mm, esta pieza Canal conformará el perímetro de éstas, direccionadas sus caras abiertas hacia el interior de su estructura, para permitir la instalación de las piezas ángulo, que conforman la estructura interna de ésta. Se expresará lo anteriormente mencionado a través de los Planos de Estructura.

Al igual que todos los elementos metálicos, éstos deberán protegerse mediante aplicación de Anticorrosivo y Pintura.

Las uniones en general de los perfiles serán con soldadura con hilo continuo, sin imperfecciones ni salpicaduras que aseguren la correcta sujeción entre elementos.

8.16          PERFIL ÁNGULO 65X65X5/ A420 270 ES RECTAS Y DIAGONALES CERCHAS / GRADERÍAS 1 A 4

Se consulta para estructuras internas de Cerchas Cubierta Graderías, Perfil Ángulo 65x65x5mm, las cuales se dispondrán al interior de las estructuras canal dispuestas verticalmente y diagonalizadas, soldadas a las caras interiores de las estructuras canal. Esta colocación, sentido, dimensiones, distanciamientos, ángulos de inclinación, están indicados en los Planos de Estructuras. Estas piezas de acero se colocarán dobles en forma paralela según Planos de Estructuras.

Al igual que todos los elementos metálicos, éstos deberán protegerse mediante aplicación de Anticorrosivo y Pintura.

Las uniones en general de los perfiles serán con soldadura con hilo continuo, sin imperfecciones ni salpicaduras que aseguren la correcta sujeción entre elementos.


8.17          PERFIL COSTANERA 100X50X4MM/ ASTM 53 A36/ GRADERÍAS 1 A 4

Se consulta como parte de las estructuras de soporte y sujeción de planchas de cubiertas de Graderías, Perfil Acero Constanera 100x50x4mm, las cuales irán instaladas, soldadas, sobre las cerchas de Cubiertas a 80cm a eje, a lo largo y ancho se las aguas de las cubiertas, para la fijación de las planchas. Para verificar distanciamientos y colocación de las costaneras sobre estructuras, se expresarán en Planos de Estructuras. Al igual que todos los elementos metálicos, éstos deberán protegerse mediante aplicación de Anticorrosivo y Pintura.

Las uniones en general de los perfiles serán con soldadura con hilo continuo, sin imperfecciones ni salpicaduras que aseguren la correcta sujeción entre elementos.


8.18      CUBIERTA PLANCHA PV4 / 0.4MM COLOR NEGRO

Para el desarrollo de Cubiertas y Revestimientos de Estructuras Graderías, se considera Plancha Panel Estructural Instapanel PV4 de 0,4mm de espesor, constituido por cuatro trapecios rigidizantes que garantizan y condiciones de resistencia.

Incluye todos los elementos de fijación y sellos necesarios para la correcta seguridad e impermeabilización de las cubiertas.

El transporte, manejo, y la colocación de los elementos serán de acuerdo a instrucciones del fabricante y a las indicaciones especiales de cada caso. El orden de la colocación debe hacerse en el sentido opuesto a los vientos dominantes.

La presentación de la cubierta tendrá que ser especialmente cuidadosa en sus alineaciones, remates y uniones.


El color será elegido por la ITO, sobre catálogo que el contratista deberá presentar, pre pintado en horno conformado en frío, esquema de pintura en PVDF tipo Quadroline, similar o superior. Su instalación será de acuerdo a planos de Arquitectura procurando mantener la continuidad entre muro y cubierta.

No se aceptarán planchas abolladas o que no ajusten perfectamente unas con otras, planchas parchadas o el tapado de perforaciones con sello de cualquier naturaleza.

Deben consultarse todos los elementos de sellados que sean necesarios para una perfecta impermeabilización. La presentación de la cubierta tendrá que ser especialmente cuidadosa en sus alineaciones, remates y uniones. Se recomienda sello tipo poliuretano. Debe incluir todos los accesorios y fijaciones con vínculo estructural a las costaneras y sin perforaciones en el plano de escurrimiento de aguas.


8.19       TORNILLO HEXAGONAL AUTOPERFORANTE 10X1” ½” CAJAS 1000 UNID

Se consulta para fijaciones de Plancha Instapanel PV4 sobre costaneras. Deben contar con Golilla de Neopreno para evitar filtraciones en las perforaciones en los puntos de fijación, por aguas lluvias.

Estas fijaciones deberán colocarse según indicaciones del fabricante, dispuestas a lo largo de las costaneras, no deberán quedar tornillos mal instalados, ni rodados, ni perforaciones fallidas. Las fijaciones deberán quedar perfectamente atornilladas a la costanera fijando la plancha PV4.


8.20          TENSOR BARRA 18MM

Se consulta para las cubiertas correspondientes a la Gradería nro 2, se consulta tensores de barra de acero lisa de 18mm, en la sección superior de la cercha, según los planos de estructuras. Se considera barra acero tipo SAE1020 de 18mm con hilo en sus extremos para regular mediante tuerca, según detalle especificado en Planos de Estructura, estos deberán asegurar tensión de estabilidad de la cercha con respecto a estructura vertical de pilares principales.

Anclajes según detalles indicados en planos, en puntos de Perfil Pilares 150x50x5 a cercha en extremos posteriores y frontales.

Al igual que todos los elementos metálicos, éstos deberán protegerse mediante aplicación de Anticorrosivo y Pintura.

Las uniones en general de los perfiles serán con soldadura con hilo continuo, sin imperfecciones ni salpicaduras que aseguren la correcta sujeción entre elementos.


8.21          ANTICORROSIVO 2 MANOS

Se consulta Pïntura Anticorrosiva para todos los elementos metálicos expuestos al exterior, 2 manos como mínimo, aplicado idealmente mediante compresor, para garantizar calidad y recubrimiento en la aplicación de la pintura protectora. No deberá quedar ninguna cara, junta o sección sin protección de Anticorrosivo. No se podrá aplicar manos de terminación sin que el inspector técnico entregue V°B° para su ejecución.


8.22          ESMALTE SINTÉTICO 2 MANOS

Se considera Pintura Esmalte Sintético para todas las estructuras metálicas, se considera la aplicación de 2 manos de esmalte sintético, color a definir por la ITO, en todas las caras y bordes de la perfilería metálica, en caso de obtener un mejor acabado, se aplicará una tercera mano previa recepción de la ITO.

8.23          RETIRO DE EXCEDENTES

Todo el material excedente de la intervención de la Construcción de las Cubiertas Metálicas de las graderías, elementos tales como despuntes, cubiertas, retazos de materiales, enganches etc, deberán ser retirados de la obra por el contratista a un botadero autorizado.

El profesional a cargo entregará el libro de obra debidamente foliado para ser incorporado en el proceso Municipal de Recepción Final de la Obra.

Las áreas de trabajo involucradas en la actividad constructiva, deberá quedar limpias, y libres de cualquier tipo de escombro.

  1. CASETA DE TRANSMISIÓN

9.1         ESTRUCTURA PORTANTE

9.1.1        DEMOLICIÓN, DESARME, RETIRO DE CASETA EXISTENTE

Esta partida contempla la Demolición, desarme y retiro de todos los elementos que componen la actual Caseta de Transmisiones, la cual, que, por razones de uso, degradación por el tiempo, se procederá a demoler y a construir las nuevas dependencias y recintos para las transmisiones de los encuentros futbolísticos en el Estadio Municipal.

Los desarmes y demoliciones de la caseta, se deberán realizar tomando todas la precauciones y medidas de seguridad que compete a este caso, acopiando en lugares adecuados el escombro, no obstruyendo circulaciones, trabajadores con EEPP adecuadas para tal labor, tomando en consideración precauciones para trabajos en altura.

9.1.2        LIMPIEZA TERRENO ESCARPE Y TRAZADOS

Previo a la ejecución de las excavaciones, se realizará escarpe, además, se rebajará toda la capa vegetal hasta una profundidad de al menos 15 cm.

Una vez ejecutado el emplazamiento de la nueva Caseta de Transmisiones, en conformidad a los planos de arquitectura, se levantará un cerco de madera continuo, nivelado (niveleta), con piezas


de madera de Pino Impregnado de 1”x4” sobre estacas de Pino Impregnado de 3”x3” mínimo y separadas 1.20m entre ellas como máximo, a lo menos un metro más afuera del perímetro del espacio destinado a la cancha de emplazamiento de los pilares soportes de la Nueva Caseta de Transmisiones, cuyo borde superior deberá estar perfectamente nivelado a 1,00m por sobre el terreno natural.

Se ejecutará la nivelación del terreno, el Contratista no podrá dar comienzo al trazado sin rectificación previa y V°B° del arquitecto proyectista de la obra y la ITO, estos trabajos y su correcta ejecución, deberán quedar constatados en el libro de obras con el V°B° de la ITO, la no ejecución oportuna de esta nivelación impedirá a la inspección técnica cursar el estado de pago correspondiente.

El cerquillo será mantenido a todo lo largo del proceso de construcción, para hacer las verificaciones pertinentes y se hará retiro con la autorización de la ITO.

Las cotas de nivel, que se indican en los planos de arquitectura son las definitivas, cualquier discrepancia será resuelta por el Arquitecto de la obra. Los atrasos por indeterminación de las cotas, debido a la falta de entrega oportuna de la nivelación del terreno, serán de responsabilidad del Contratista.

El trazado se realizará de forma fiel a los planos de estructuras / fundaciones de Nueva Caseta de Transmisiones, estableciendo los puntos exactos según planimetrías, de las excavaciones a realizar. Éstas deberán realizarse con Cal.

9.1.3        EXCAVACIONES / 0.40X0.40X0.60MM

Tendrán las dimensiones necesarias para contener las fundaciones de la Caseta de Transmisiones, consultadas en los planos de cálculo del Ingeniero Calculista, incluyendo emplantillado y mejoramiento de terreno según el caso.

La extracción deberá alcanzar el nivel de sello de fundación, penetrando como mínimo 0.20m en el terreno apto para fundar. El fondo quedará horizontal, los costados de la excavación serán verticales. En caso de encontrar napa freática al ejecutar las excavaciones, se utilizarán sistemas que aseguren un agotamiento permanente previo a la colocación del hormigón.

Las excavaciones se ejecutarán en concordancia con los planos de fundaciones respectivos.

No se permitirán rellenos en caso de errores de cotas o niveles, ni se aceptarán cobros extras por ninguna de las circunstancias anteriores si no están aprobadas por el ITO y/o Arquitecto.

Se ha especificado una profundidad mínima de excavación igual a superior de 0.60m, lo cual puede variar según la estratigrafía del suelo a fundar.


Previo a la ejecución de las excavaciones se rebajará toda la capa vegetal hasta una profundidad de 15cm.

Las excavaciones serán ejecutadas a pala o maquinaria. El fondo de las excavaciones deberá quedar perfectamente horizontal y formar ángulos rectos con todas sus caras laterales.

Todas las excavaciones deberán ser recibidas por el inspector técnico de obras municipales y deberán quedar perfectamente horizontal y formar ángulos rectos con todas sus caras laterales.

9.1.4        MOLDAJES MADERA Y SUJECCIONES

Se consultan para las estructuras de pilar base de hormigón de soporte de Caseta de Transmisión, moldaje Placa Terciado Moldaje pino 15mm (122x244cm), dimensionado según dimensiones del pilar base, indicado en los planos de Arquitectura.

Sus refuerzos serán mediante listón pino bruto 2”x3” a modo de refuerzo de placas, lo suficientemente fuertes para soportar el peso del hormigón, sin sufrir deformaciones. Amarres a modo tensor mediante alambre doble negro nro 14, en sus puntos medios y esquinas, para asegurar apriete y estanqueidad; en las 4 caras del pilar base; se asegurará el sistema de moldajes mediante puntales de madera de 2”x3” para evitar volcamientos por el peso y empuje del hormigón. Se prestará cuidadosamente atención a las alineaciones, plomos y niveles.

Previo a la instalación del moldaje, se aplicará mediante rodillo, Desmoldante SikaForm Madera, en las caras internas del moldaje de Placa Terciado Moldaje Pino 15mm, mezclando con agua, forma una emulsión de fácil aplicación sobre los encofrados de madera, evitando totalmente la adherencia del hormigón o lechada al moldaje.

El descimbrado, se aplicará para esta faena como mínimo las disposiciones de la Tabla I de ICN,

30.77 art. 20.

Cuando se pretenda volver a utilizar el moldaje se deberá limpiar previamente e impregnar con desmoldante.

Debe ser suficientemente rígido, resistente y estanco, capaz de soportar las cargas derivadas del peso propio, sobrecargas y presión del hormigón fresco, sin deformaciones ni desplazamientos superiores a las tolerancias indicadas.

9.1.5        HORMIGÓN G10 EMPLANTILLADO

Los emplantillados del cimiento base de estructura de Nueva Caseta de Transmisiones, se ejecutarán en Hormigón grado G-10 con una resistencia de 100kg/cm2, con una dosificación aproximada de 230kg/cm/m3, según Norma Chilena (NCh 170 of. 2016), los que deberán quedar perfectamente nivelados, su terminación superficial será platachada y deberá tener 5cm de espesor.


Se considera obligatoria en todas sus partes la aplicación de las normas INN 172 of. 52 “Mezcla, colocación en obra y curado del hormigón” y “Hormigones de cemento”.

9.1.6        HORMIGÓN G25 FUNDACIONES

Para cada uno de los elementos base de las estructuras de Nueva Caseta de Transmisiones, se consultan cimientos Tipo Dado de Fundación de 0.4m de ancho, 0.4m de largo y 0.55m de alto; sobre el emplantillado. Éstos serán de Hormigón Grado G-25 con una dosis mínima, de 440 Kg/cem/m3, correctamente vibrado mediante sonda de inmersión.

Las dimensiones del dado de fundación deberán ser según las indicaciones de los planos de Arquitectura y definido por el cálculo de Ingeniería.

9.1.7            HORMIGÓN G30 SOBRECIMIENTO PILAR BASE

El sobrecimiento / estructura pilar base, se ejecutará conforme a lo estipulado en el cálculo estructural, definiendo sus dimensiones de acuerdo a lo ahí expuesto. Se considera confeccionado con impermeabilizante hidrófugo “Sika 1” o similar. En proporción según recomendaciones del fabricante, de equivalente a 850 gr o 809 cm3 pro saco de cemento.

La altura del Sobrecimiento deberá ajustarse a los planos de Estructuras. El hormigón deberá vibrarse con vibrador de inmersión.

Se utilizará un hormigón tipo G-30, 480kg/cem/m3, según planos de estructuras. Consideraciones obligatorias a incluir según corresponda:

-          Resistencia Mínima Hormigón Armado R28 > 300Kg / cm2.

-          La preparación del hormigón considerará revoltura mecánica de la mezcla.

-          Compactación con vibrador mecánico.

-          NT de 2,00m sobre terreno adyacente (NTN) en el punto más desfavorable.

-          Se consideran las especificaciones según normativas para vaciado de hormigón, curado y juntas constructivas y de dilatación.

-          Después de 24 horas de colocado, el hormigonado se procederá a rocear por los siguientes 7 días a lo menos 5 veces diariamente. El método de roseo debe ser abundante llegando al punto de saturación.

Las enfierraduras quedarán definidas por cálculo estructural el cual se realizará en base a las normas oficiales de diseño vigentes en el país.


9.1.8        ENFIERRADURA ESTRUCTURA BASE FE 16MM

Se considera enfierradura para estructura base pilar cónico de la Nueva Caseta de Transmisiones; todo el acero deberá cumplir con la NCh 204 Of. 77, barras laminadas en caliente para hormigón armado. Las enfierraduras de la estructura base se ejecutarán según las secciones indicadas, considerando las barras verticales (16 unidades) de 16mm, deben estar libres de materias extrañas, en caso de presentar óxido, éstas deberán ser escobilladas.

Las verticales deberán ser amarradas en conjunto con los estribos con alambre negro #18.

Estas verticales deberán contar con un anclaje inferior, el cual consistirán en dobleces con grifa perpendicular a la barra no inferior a 7,5cm.

9.1.9        ENFIERRADURA ESTRUCTURA BASE FE 16 MM BASE CIMENTACIÓN

Se considera en base de Cimientos la colocación de enfierradura de 16mm a 9cms en punto base de hormigón de cimentación sobre el emplantillado, de forma paralela y equidistante una barra de otra, generando una grilla unilineal embebida en el hormigón de cimientos.

Todo el acero deberá cumplir con la NCh 204 Of. 77, barras laminadas en caliente para hormigón armado. Las enfierraduras de la estructura base se ejecutarán según las secciones indicadas en planos de Estructuras. Estas enfierraduras deben estar libres de materias extrañas, en caso de presentar óxido, éstas deberán ser escobilladas.

9.1.10     ENFIERRADURA ESTRUCTURA BASE FE 8MM ESTRIBOS

Se considera enfierradura para estructura base pilar cónico de las estructuras de cubierta; todo el acero deberá cumplir con la NCh 204 Of. 77, barras laminadas en caliente para hormigón armado. Las enfierraduras de la estructura base se ejecutarán según las secciones indicadas, considerando las barras para los estribos de 8mm, deben estar libres de materias extrañas, en caso de presentar óxido, éstas deberán ser escobilladas.

Los 20 estribos rodearán según normativa las barras verticales de 16mm a cada 20cm desde su base grifada hasta el punto más alto. Las amarras serán realizadas mediante alambre negro #18.

9.1.11     PERNO J / 1/2” X 0.225M CON TUERCA Y GOLILLA

Para efectos de anclaje de estructura metálica del complejo estructural de la Nueva Caseta de Transmisiones a la base de hormigón, se utilizará Perno J / 1” x 0.225m con tuerca y golilla, 4 unidades por pilar / base estructural, estos deberán quedar embebidos en el hormigón al menos 20cm, con curva hacia el interior del área hormigonada del pilar.

Estos elementos se amarrarán mediante alambre negro #18 en las enfierraduras de esquina.


Sobre la línea de hormigonado la sección de hilo de los Pernos J, deberá quedar a la vista para posterior apernado de placa base + grouting, soldada a pilar estructura de cubierta; mediante tuercas y golilla.

9.1.12     PLACA ACERO TIPO PLETINA BASE 10MM 30X30CM

Sobre estructura base de Hormigón Armado, se soldará a base pilar, esta placa deberá estar perforada, según indicaciones de plano de Arquitectura y Estructura, para anclaje posterior a pernos J.

Se consulta en este caso placa metálica de 30x30cm de 10mm de espesor, soldado mediante soldadura INDURA 3/32 6011, correctamente aplicada, cordón continuo y consistente en todas las aristas de unión de los perfiles pilar a placa.

Tendrá 4 perforaciones se 5/8” en cada esquina según planimetría; para coincidencia en el anclaje, bajo ésta se incorporará aditivo Grouting para rellenar.

9.1.13     UNIÓN METÁLICA PLETINA BASE PILAR

Se consulta sistema soporte metálico para unión pilar y base de hormigón estructural, según planos de ingeniería, cajón tipo U, mediante pletina de acero de 8mm, expresado a través de lámina de detalles. Se compondrá de una base de Perfil Metálico Cuadrado 100x100x3, de 10cm de alto soldado en su extremo inferior a la pletina primaria Base de 10mm 30x30 en el punto centro, posteriormente conformando el soporte tipo U, mediante una placa inferior de 15x20cm de 8mm de espesor y 2 laterales de 20x20cm de 8mm de espesor. Soporte soldado mediante soldadura INDURA 3/32 6011, correctamente aplicada, cordón continuo y consistente en todas las aristas de unión de los perfiles y placas.

9.1.14     PERNOS COCHE ½” X 7” CON TUERCA Y GOLILLA

Se consultan, para las fijaciones de las piezas de madera conformantes de Pilares Estructurales con unión Metálica Pletina Base pilar, 4 Perno Coche 1/2”x 7”, los cuales permitirán la fijación de forma horizontal, según se indica en los planos de detalles, conteniendo las piezas de madera de pilares en el sistema de apoyo metálico. Su cantidad y disposición será según lo indicado en planimetría. Estos pernos coche deberán incluir tuerca y golillas correspondientes.


9.1.15     PILAR PINO IMPREGNADO 2”X8”

Se consulta para estructura Pilares para Nueva Caseta de Transmisiones del Estadio Municipal, Piezas de Madera Pino Impregnado 2”x8” de forma compuesta según Planos de Arquitectura y Estructura, instalados sobre Unión Metálica Tipo Pletina, de forma vertical, incorporando a su estructuralidad entrepiso, muros y techumbre de Caseta de Transmisiones.

La estructura vertical se conformará como Pilar Doble Compuesto, mediante tacos intermedios, a lo largo del elemento estructural vertical. Estos deberán quedar perfectamente instalados y aplomados, según planos de Estructuras.


9.2   ENTREPISO

9.2.1        ENVIGADO PINO IMPREGNADO 2”X8”

Se considera para estructura primaria de piso de Nueva Caseta de Transmisiones, en la cual se utilizará Viga Madera Pino Impregnada 2x8” dispuesta según planos de estructuras lo que conforma la estructura principal de entre piso. Estas se dispondrán fijadas a cada pilar de forma horizontal y nivelada, para realizar la fijación de los elementos secundarios de la estructura de entre piso. El detalle de unión, será mediante perno coche.


9.2.2        CADENETA PINO IMPREGNADO 2”X6”

En estructura a conformar de entrepiso de Nueva Caseta de Transmisiones, se consulta la instalación de Cadenetas mediante Pino Impregnado 2”x6”, entre elementos primarios estructurantes de 2x8”, de modo conformar cuadrícula estructurante, según Planos de estructuras, la cual será la base de instalación de los revestimientos estructurales y no estructurales de piso.


9.2.3  PLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL 18mm / 1.22X2.44m

Para revestimiento estructural de piso sobre envigados, se consulta Plancha Terciado Estructural 18mm, se instalará sobre envigado de piso compuesto por piezas de pino 2”x6” (cadenetas) y 2”x8” (vigas primerias). Estas placas deberán ir atornilladas mediante Tornillo CRS 6x1”5/8” Punta Fina. Se instalarán al menos 50 tornillos por plancha, fijando planchas tanto en sus líneas respecto a vigas primarias y cadenetas. Este material no deberá tener imperfecciones, daños que afecten su estructura.

Deberá poseer un 8% de humedad como mínimo, para evitar deformidades ni daños derivados de ello. Esta plancha contiene Adhesivo Fenoformaldehído que garantiza alta durabilidad y resistencia a la humedad.

En instalación de este piso, los tableros se deben instalar con la veta perpendicular a la estructura primaria y quedar apoyados en todo el perímetro. Dejar una separación de 3mm entre los tableros como junta de dilatación. Para su almacenamiento, se deben guardar bajo techo de manera horizontal y apoyados sobre 3 listones de madera.



9.2.4        CADENETEADO PINO BRUTO 2”X2”

Se establece realizar cadeneteado / suplido de piso mediante Pino Bruto 2x2”, instalada sobre Placa Terciada, a modo de cuadrícula a 40cms a eje, fijados mediante clavos de 3”; procurar que punto de clavado coincida con línea de envigado para evitar puntas de clavos expuestas bajo la placa.

Se instalarán de forma que cubran todos los bordes de la superficie de piso para soporte óptimo de la siguiente capa de revestimiento.


9.2.5        AISLACIÓN ENTREPISO POLIESTIRENO EXPANDIDO 50MM

Se consulta como aislación de entrepiso, planchas de Poliestireno Expandido de 50mm, dispuesta encajada entre la cuadrícula del suplido de piso 2”x2” a modo de tabiquería horizontal, dejando cubierto a través de esta plancha cada sección de superficie.

Estas planchas deberán ser cortadas con cuchillo cartonero de forma precisa, según el área a cubrir entre suplidos.


9.2.6        TABLA DE PISO MACHIEMBRADA 1” X 4”

Se consulta como revestimiento final de entrepiso de Nueva Caseta de Transmisiones, Tabla de Piso Pino Machihembrado 1” x 4” dispuesta a lo ancho del recinto de transmisiones, debe ser instalada de forma aleatoria en cuanto a sus juntas, mediante clavos de 2” de forma diagonal y oculta a la superficie, encajando perfectamente una pieza machihembrada con la otra. La madera debe venir con un máximo de 12% de humedad.


Las piezas no deberán tener nudos, fallas evidentes que afecten sus estructuralidad como tal. No deben existir separaciones entre las piezas de madera encajadas, conformando así una superficie uniforme y monolítica.


9.3      MUROS

9.3.1  ESTRUCTURA MUROS ORIENTE PONIENTE PINO BRUTO 2”X3”

Se consulta para estructura de muros, caras Oriente y Poniente, estructura tabique Pino Bruto 2”x3”, dispuesto mediante Solera Inferior Pino Bruto 2”x3” fijada a piso mediante clavos de 4”, sobre éstas se dispondrán Pie Derechos de la misma escuadría, aplomados a una distancia no mayor de 40cm entre éstos elementos. Cadenetas de estructura de tabiquería, entre pie derechos, de forma horizontal, se colocarán a 40cm de distancia vertical, según se indica en planos de estructura. Sobre estructura se incorporará Solera superior de la misma escuadría, las maderas no podrán superar el 12% de humedad.

Las fijaciones se utilizará la técnica de clavo lancero para mayor seguridad y firmeza; clavo recto en el intercalo de cadenetas, 2 clavos por lado de cadeneta para evitar giros en su eje.

La estructura deberá quedar en perfectas condiciones y extrema firmeza en toda su composición.

9.3.2        ESTRUCTURA NORTE SUR PINO BRUTO 2”X4”

Se consulta para estructura de muros, caras Oriente y Poniente, estructura tabique Pino Bruto 2”x4”, dispuesto mediante Solera Inferior Pino Bruto 2”x4” fijada a piso mediante clavos de 4”, sobre éstas se dispondrán Pie Derechos de la misma escuadría, aplomados a una distancia no mayor de 40cm entre éstos elementos. Cadenetas de estructura de tabiquería, entre pie derechos, de forma horizontal, se colocarán a 40cm de distancia vertical, según se indica en planos de estructura. Sobre estructura se incorporará Solera superior de la misma escuadría, las maderas no podrán superar el 12% de humedad.


Las fijaciones se utilizará la técnica de clavo lancero para mayor seguridad y firmeza; clavo recto en el intercalo de cadenetas, 2 clavos por lado de cadeneta para evitar giros en su eje.

La estructura deberá quedar en perfectas condiciones y extrema firmeza en toda su composición.


9.3.3        TABLA CIELO MACHIHEMBRADA ½” X 4” / REV INTERIOR

Para muros y su revestimiento interior se considera la instalación de Tabla Cielo Machihembrada

½” x 4”, en todas las superficies de muros a revestir, éstas serán fijadas de forma horizontal en las estructuras de tabiques 2”X3” Y 2”X4” respectivamente mediante clavo corriente de 1” ¼”, fijado diagonalmente de forma que no sea visible en su colocación.

Estas maderas no deberán poseer defectos estéticos ni estructurales, deben estar en buenas condiciones, se rechazará todo tipo de nudos que afecten cada pieza de madera.

Estas maderas deberán quedar perfectamente horizontales, perfectamente encajadas en sus machihembrados.


9.3.4        PLANCHA OSB 9.5MM

Como base de revestimientos exteriores de muros, se consulta Plancha OSB 9.5mm, como se indica en los planos de Arquitectura, se afianzarán a las estructuras de tabique mediante Tornillos CRS punta fina de 1” ¼”, tornillos distribuidos proporcionalmente en 25 tornillos por m2. Las


planchas deberán quedar correctamente instaladas, cortes precisos en vanos, con la cara correcta al exterior (impermeabilizada).

Los tableros OSB deben ser almacenados en zonas limpias y secas, separados del piso, si es posible bajo techo en una superficie plana y al menos con 5 ejes de apoyo.

Si se almacena al aire libre, se recomienda cubrir los tableros de OSB con plásticos, cuidando de mantener los laterales separados de los costados de los paneles para permitir la circulación del air. Es importante tomar las precauciones necesarias para evitar que los tableros se dañen en las esquinas o en los cantos durante su traslado.


9.3.5        FIELTRO 15 LBS

Como barrera de humedad en muros se considera Lámina Fieltro de 15lbs de primera calidad, puesto con traslapos de al menos de 10cm, sujetas a la estructura de tabique mediante corchetes de cobre. Cubriendo la totalidad de las superficies exteriores de muro. Estas láminas deberán ser instaladas de forma horizontal desde abajo hacia arriba generando los traslapos; de forma generar un óptimo escurrimiento de la condensación de la humedad hacia abajo.

9.3.6        AISLANGLASS 50MM R/122 FIBRA DE VIDRIO

Se consulta apara aislación de muros, Fibra de Vidrio Aislanglass 50mm R122, instalados en todos los espacios de la tabiquería perimetral exterior cubriendo su totalidad. Se debe cumplir con la OGUC Art. 4.1.10, Acondicionamiento Térmico NCH 2251 of 94, y 853 of 91 con R122 (factor de resistencia térmica) para zona 4.

El aislante a utilizar deberá cubrir toda la superficie de tabique y línea con el cadeneteado de este, asegurando la continuidad de la aislación en toda la superficie, evitando así que no se produzcan puentes térmicos. No se aceptarán aislantes a granel o sueltos.


9.3.7        PLANCHAS PV4 INSTAPANEL 0,4MM REV. EXTERIOR

Para el desarrollo de Revestimientos de muros de Nueva Caseta de Transmisiones graderías, se considera Plancha Panel Estructural Instapanel PV4 de 0,4mm de espesor, constituido por cuatro trapecios rigidizantes que garantizan y condiciones de resistencia.

Incluye todos los elementos de fijación y sellos necesarios para la correcta seguridad e impermeabilización de las cubiertas.

El transporte, manejo, y la colocación de los elementos serán de acuerdo a instrucciones del fabricante y a las indicaciones especiales de cada caso. El orden de la colocación debe hacerse en el sentido opuesto a los vientos dominantes.

La presentación del muro, tendrá que ser especialmente cuidadosa en sus alineaciones, remates y uniones.

El color será elegido por la ITO, sobre catálogo que el contratista deberá presentar, pre pintado en horno conformado en frío, esquema de pintura en PVDF tipo Quadroline, similar o superior. Su instalación será de acuerdo a planos de Arquitectura procurando mantener la continuidad entre muro y cubierta.

No se aceptarán planchas abolladas o que no ajusten perfectamente unas con otras, planchas parchadas o el tapado de perforaciones con sello de cualquier naturaleza.

Deben consultarse todos los elementos de sellados que sean necesarios para una perfecta impermeabilización. La presentación de la cubierta tendrá que ser especialmente cuidadosa en sus alineaciones, remates y uniones. Se recomienda sello tipo poliuretano. Debe incluir todos los accesorios y fijaciones con vínculo estructural al muro y sin perforaciones en el plano de escurrimiento de aguas. Se colocará en la línea superior, encuentros de esquinas y en todas las líneas de vanos para evitar filtraciones de aguas lluvias.


9.3.8        TORNILLO HEXAGONAL AUTOPERFORANTE 10X1” ½”

Se consulta para fijaciones de Plancha Instapanel PV4 sobre muros perimetrales Nueva Caseta de Transmisiones. Deben contar con Golilla de Neopreno para evitar filtraciones en las perforaciones en los puntos de fijación, por aguas lluvias.

Estas fijaciones deberán colocarse según indicaciones del fabricante, dispuestas a lo largo de la plancha, de forma lineal y ordenada, no deberán quedar tornillos mal instalados, ni rodados, ni perforaciones fallidas. Las fijaciones deberán quedar perfectamente atornilladas fijando la plancha PV4.

9.3.9        HOJALATERÍA ZINC ALUM PREPINTADA 0.5MM FORRO VANOS

Se considera para forros de bordes de vanos con Hojalatería color negro, se llevará a cabo con Zinc Alum de espesor de 0,5mm. Se debe incluir óptimo anclaje a elementos contiguos mediante tornillos con golillas de acero soldado galvanizado y sello impermeable.

9.4            CIELOS

9.4.1        ENVIGADO ESTRUCTURA CIELO 2”X6”

Para estructura de plano superior de estructura de Nueva Caseta de Transmisiones, se realizará un envigado de Viga Pino Bruto 2”x6” con cadeneteado en Listón Pino 2”x3”, con un distanciamiento de Vigas primarias a eje de 40cm y cadenetas a 40cm. De manera de formar un parrillaje cuadriculado, de madera para conformar la estructura techo cielo. Y sus respectivos revestimientos.

9.4.2        CIELO TABLA PINO MACHIHEMBRADO ½” X 4”

Para cielos, revestimiento interior se considera la instalación de Tabla Cielo Machihembrada ½” x 4”, en todas las superficies de cielo a revestir, éstas serán fijadas de forma perpendicular al largo de la caseta; mediante clavo corriente de 1” ¼”, fijado diagonalmente de forma que no sea visible en su colocación.

Estas maderas no deberán poseer defectos estéticos ni estructurales, deben estar en buenas condiciones, se rechazará todo tipo de nudos que afecten cada pieza de madera.

Estas maderas deberán quedar perfectamente instaladas, perfectamente encajadas en sus machihembrados.


9.4.3        POLIESTIRENO EXPANDIDO 100MM

Se consulta como aislación de entrepiso, planchas de Poliestireno Expandido de 50mm, dispuesta encajada entre la cuadrícula del suplido de cielo 2”x6” a modo de tabiquería horizontal, dejando cubierto a través de esta plancha cada sección de superficie.

Estas planchas deberán ser cortadas con cuchillo cartonero de forma precisa, según el área a cubrir entre suplidos, teniendo como base la Tabla Machihembrada instalada.

9.4.4        PLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL 15mm / 1.22X2.44m

Para revestimiento estructural de sobre – cielo, sobre envigado, se consulta Plancha Terciado Estructural 15mm, se instalará sobre envigado de cielo compuesto por piezas de pino 2”x3” (cadenetas) y 2”x6” (vigas primerias). Estas placas deberán ir atornilladas mediante Tornillo CRS 6x1”5/8” Punta Fina. Se instalarán al menos 50 tornillos por plancha, fijando planchas tanto en sus líneas respecto a vigas primarias. Este material no deberá tener imperfecciones, daños que afecten su estructura.

Deberá poseer un 8% de humedad como mínimo, para evitar deformidades ni daños derivados de ello. Esta plancha contiene Adhesivo Fenoformaldehído que garantiza alta durabilidad y resistencia a la humedad.

En instalación de este sobre - cielo, los tableros se deben instalar con la veta perpendicular a la estructura primaria y quedar apoyados en todo el perímetro. Dejar una separación de 3mm entre los tableros como junta de dilatación.

Para su almacenamiento, se deben guardar bajo techo de manera horizontal y apoyados sobre 3 listones de madera.

9.4.5        MEMBRANA ASFÁLTICA ROLLO 10M PLUS NEGRO

Se consulta la instalación, sobre Terciado Estructural en sobre – cielo, de Membrana Asfáltica, que es un cobertor para impermeabilizar todo tipo de superficies expuestas que no son de tránsito constante y con gran capacidad para proteger y aislar de las condiciones atmosféricas, tales como lluvia, viento, frío o calor.

La Membrana Asfáltica está confeccionada con un refuerzo central de polietileno de alta densidad y una cara superior de aluminio, ofreciendo un alto espectro de impermeabilización para ser uti8lizada en superficies como losas, techos de zinc (galvanizado) o fibrocemento; de azoteas, canaletas, silos, piscinas, tanques, canales de riego, paredes, medianeras y cimientos.

Verificar que la superficie de instalación se encuentre limpia y seca de fragmentos y piezas sueltas que se puedan perjudicar la adhesión y/o dañar la membrana, chequeando puntos agudos o


irregularidades, fisuras y grietas u otras discontinuidades que resten apoyo al producto. Si existe alguno de estos defectos se debe reparar adecuadamente.

Para permitir la adherencia de la membrana con el sustrato, se debe imprimar la superficie con pintura o emulsión asfáltica.

Procedimiento:

Calentar la superficie de la membrana con soplete a gas, fundiendo totalmente el polietileno de la cobertura antiadherente y superficialmente el asfalto (sin quemarlo). Adherir el sustrato haciendo una leve presión sobre la membrana en forma uniforme.

Comenzar colocación desde el punto más bajo de la pendiente y ascender hasta cubrir toda la superficie. En encuentros entre rollos sucesivos, traslapar un mínimo de 8cm. En encuentros entre rollos adyacentes, traslapar entre 15cm y 20cm.


9.5      TECHUMBRE

9.5.1        ESTRUCTURA TECHUMBRE ENVIGADO IMPREGNADO 2”X6”

En estructura de Techumbre, se conformará en envigado principal compuesto por Vigas Pino Impregnado de 2”x6” fijados a pilares principales según planos de Estructuras. Generando plano estructural para soporte de costaneras y planchas de cubierta inclinada para escurrimiento de aguas lluvias.

Estas maderas no deberán poseer defectos estéticos ni estructurales, deben estar en buenas condiciones, se rechazará todo tipo de nudos que afecten cada pieza de madera.

9.5.2        COSTANERAS TECHUMBRE PINO IMPREGNADO 2”X4”

Se consultan costaneras de Pino Impregnado 2” x 4” sobre las vigas Primarias de 2”x6”, a una distancia de 40cm a eje, fijadas mediante clavos lanceros para mejor sujeción a vigas primarias.


Estas serán instaladas y dispuestas de canto. Deben representar fielmente lo indicado en planos de Estructuras y Techumbre.


9.5.3        PLANCHAS PV4 / 0.4MM REV TECHUMBRE

Para el desarrollo de Cubiertas y Revestimientos de Nueva Caseta de Transmisiones, se considera Plancha Panel Estructural Instapanel PV4 de 0,4mm de espesor, constituido por cuatro trapecios rigidizantes que garantizan y condiciones de resistencia.

Incluye todos los elementos de fijación y sellos necesarios para la correcta seguridad e impermeabilización de las cubiertas.

El transporte, manejo, y la colocación de los elementos serán de acuerdo a instrucciones del fabricante y a las indicaciones especiales de cada caso. El orden de la colocación debe hacerse en el sentido opuesto a los vientos dominantes.

La presentación de la cubierta tendrá que ser especialmente cuidadosa en sus alineaciones, remates y uniones.

El color será elegido por la ITO, sobre catálogo que el contratista deberá presentar, pre pintado en horno conformado en frío, esquema de pintura en PVDF tipo Quadroline, similar o superior. Su instalación será de acuerdo a planos de Arquitectura procurando mantener la continuidad entre muro y cubierta.

No se aceptarán planchas abolladas o que no ajusten perfectamente unas con otras, planchas parchadas o el tapado de perforaciones con sello de cualquier naturaleza.

Deben consultarse todos los elementos de sellados que sean necesarios para una perfecta impermeabilización. La presentación de la cubierta tendrá que ser especialmente cuidadosa en sus alineaciones, remates y uniones. Se recomienda sello tipo poliuretano. Debe incluir todos los accesorios y fijaciones con vínculo estructural a las costaneras y sin perforaciones en el plano de escurrimiento de aguas.

9.6      PUERTAS Y VENTANAS

9.6.1     PUERTA 80X200 TIPO PINO OREGÓN + BISAGRAS

Se incluye puerta de acceso a caseta señala según planimetría, Puerta 80x200 tipo Pino Oregón, la cual contemplará 3 bisagras de bronce de 3x3 pulgadas L285 Bronce Lioi, instalada en posición y giro de apertura / cierre según planimetría de arquitectura. La puerta deberá quedar perfectamente instalada, sin inclinaciones, roces de piso, ni irregularidades en su funcionamiento.

No se aceptarán ningún tipo de fallas ni defectos de fabricación de la puerta, fisuras, manchas y otro tipo de anomalía del elemento.


9.6.2        CERRADURA SCANAVINI 960L ACCESO

Se consulta instalación de Cerradura Scanavini 960L Acceso pera puerta de Nueva Caseta de Transmisiones, cualquier modificación del tipo de cerradura, deberá ser técnicamente superior a las señaladas en este punto con V°B° de la Unidad Técnica. Deberá ser instalada según instrucciones del fabricante, quedando operativa perfectamente con sus copias de llaves correspondientes, las cuales deberán ser entregadas finalmente a la Inspección de Obras.

Esta cerradura tendrá las siguientes características:

-          Cerradura con manillas 960L

-          Manilla ambos lados

-          Acero inoxidable

-          Seguro Interior / Cilindro Exterior

-          Picaporte Reversible

-          Cerrojo de 2 pitones

-          Una vuelta de llave

-          3 llaves multipunto

-          Cumplimiento Norma NCH 345 of 2001


9.6.3        MARCO MADERA PINO FINGER 30X70 X 5,4M SM

Se considera para puerta de Acceso a Nueva Caseta de Transmisiones, Marco de Madera Pino Finger 30x70 x 5,4m. Las cuales se deberán instalar en el sentido que permita la apertura de la puerta hacia el interior; estas se fijarán mediante Tornillo para Madera de 9x2” Fixser, en al menos

12 unidades. Estos marcos deberán perfectamente instalados y aplomados para el correcto funcionamiento de la apertura y cierre de la puerta.


9.6.4        ENTANA ALUMINIO COLOR NEGRO VIDRIO SIMPLE 5.6M X 0.9M

Se consideran ventanas confeccionadas en aluminio color negro L25, las ventanas estarán compuestas por las siguientes partes:

Se considera todos los elementos de la misma línea. Al momento de instalar las hojas, éstas deberán ser cuadradas para asegurar un cierre hermético. De encontrarse desaplomes, pandeo u otra deformación en vanos de muros deberán ser resueltos de cargo del Contratista, ejecutando rellenos


cuando sea necesario o desbaste de éstos, a fin de conseguir cuadratura para el desarrollo de cada hoja. Las piezas de la ventana deberán llevar felpa 7x6 para evitar filtraciones: zócalo cabezal, traslapo, jamba (ésta corresponde al marco). Las ventanas serán afianzadas a los dinteles mediante tornillos galvanizados. Estos se deberán sellar para evitar filtraciones de corrientes de aire o lluvia. Se deberán instalar sellos de Poliuretano con Protección UV. Se consulta que todas las tipologías de ventanas sean instaladas en el eje del vano.

Como quincallería de ventanas estará compuesta por:

-          Uñeta embutida regulable ms 3000 o de similares características


-          Cierre Caracol Ambidiestro Metálico


9.6.5        VENTANA ALUMINIO COLOR NEGRO VIDRIO SIMPLE 1.4M X 0.35M

Se consideran ventanas confeccionadas en aluminio color negro L25, las ventanas estarán compuestas por las siguientes partes:


Se considera todos los elementos de la misma línea. Al momento de instalar las hojas, éstas deberán ser cuadradas para asegurar un cierre hermético. De encontrarse desaplomes, pandeo u otra deformación en vanos de muros deberán ser resueltos de cargo del Contratista, ejecutando rellenos cuando sea necesario o desbaste de éstos, a fin de conseguir cuadratura para el desarrollo de cada hoja. Las piezas de la ventana deberán llevar felpa 7x6 para evitar filtraciones: zócalo cabezal, traslapo, jamba (ésta corresponde al marco). Las ventanas serán afianzadas a los dinteles mediante tornillos galvanizados. Estos se deberán sellar para evitar filtraciones de corrientes de aire o lluvia. Se deberán instalar sellos de Poliuretano con Protección UV. Se consulta que todas las tipologías de ventanas sean instaladas en el eje del vano.

9.6.6        VENTANA ALUMINIO COLOR NEGRO VIDRIO SIMPLE 1.0M X 0.35M

Se consideran ventanas confeccionadas en aluminio color negro L25, las ventanas estarán compuestas por las siguientes partes:

Se considera todos los elementos de la misma línea. Al momento de instalar las hojas, éstas deberán ser cuadradas para asegurar un cierre hermético. De encontrarse desaplomes, pandeo u otra deformación en vanos de muros deberán ser resueltos de cargo del Contratista, ejecutando rellenos cuando sea necesario o desbaste de éstos, a fin de conseguir cuadratura para el desarrollo de cada hoja. Las piezas de la ventana deberán llevar felpa 7x6 para evitar filtraciones: zócalo cabezal, traslapo, jamba (ésta corresponde al marco). Las ventanas serán afianzadas a los dinteles mediante tornillos galvanizados. Estos se deberán sellar para evitar filtraciones de corrientes de aire o lluvia. Se deberán instalar sellos de Poliuretano con Protección UV. Se consulta que todas las tipologías de ventanas sean instaladas en el eje del vano.

  1. CAMARINES

10.1         OBRAS PREVIAS, CERÁMICOS Y REVESTIMIENTOS

10.1.1     RETIRO CERÁMICA EXISTENTE EN MUROS

Se realiza remoción de la cerámica de los muros de zonas indicadas de camarines, zonas de wc, urinarios, lavaderos y recintos de duchas, mediante métodos manuales o mecánicos de bajo impacto, sin perjudicar a instalaciones o estructura base de la construcción.

Cualquier exceso de extracción que involucre hormigón o compromiso de grifería o instalaciones eléctricas afectadas en la remoción son de total responsabilidad del contratista de la obra, quien debe hacer cargo con recursos externos al financiamiento del proyecto indicado en el presupuesto oficial.


El resultado de escombros recabados por la faena se debe apostar en botadero autorizado, previamente seleccionado y contratado por el contratista, a la vez que aprobado por la inspección técnica del proyecto.

10.1.2     DEMOLICIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA

Se consultan obras de demolición de muros existentes se recintos de camarines, indicados en planimetría, para efectos de modificación y cabida a baños accesibles, desplazamiento y cambio de artefactos sanitarios y elementos indicados en los próximos puntos. Se demolerán mediante martillo demoledor y combo, tomando todas las precauciones necesarias para no producir daños colaterales a otras estructuras no consideradas en estas demoliciones.

10.1.3     DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN 30X60

Se consideran obras de demolición de elementos de hormigón armado, referidos a vanitorios existentes y bancas de hormigón, a los cuales se les involucra modificación de recintos y elementos de hormigón nuevos. Se demolerán mediante martillo demoledor y combo, tomando todas las precauciones necesarias para no producir daños colaterales a otras estructuras no consideradas en estas demoliciones. Las enfierraduras de los elementos de hormigón armado serán cortadas mediante disco de corte y con las precauciones correspondientes.

10.1.4     PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PORCELANATO MURO 30X60

Se aplica instalación de porcelanato muro 30 x 60 cm color super blanco a los muros, correspondientes a áreas sanitarias, zonas de wc, duchas, urinarios. Se considera el corte de pastelones para adecuar la fijación al diseño de la superficie y bordes de muro.

Se debe tener en cuenta en la aplicación adhesivo tipo D-A en polvo, aplicación en espesor para la correcta adherencia entre 3 a 5 mm y un espaciado entre pastelón de 3 a 5 mm, llenado con fragüe ad oc al tono y color del porcelanato.

Adicionalmente se debe contemplar para la correcta adherencia, picado de la superficie antes de la aplicación del adhesivo. Las Palmetas deberán quedar perfectamente niveladas y fijadas al muro, sin irregularidades, desniveles, cambios de línea en esquinas, roturas, cambios de tono o cualquier otra situación que afecte la estética del recinto revestido.

No se aceptarán palmetas dañadas, rotas, fisuradas, con cambios de tono y mal instaladas. Siendo así, la partida será rechazada.


10.1.5  RETIRO CERÁMICA EXISTENTE DE PISO

Se realiza remoción de la cerámica del piso de toda la superficie de suelo de los camarines, incluyendo revestimiento de bancas, mediante métodos manuales o mecánicos de bajo impacto, sin perjudicar a instalaciones o estructura base de la construcción.

Cualquier exceso de extracción que involucre hormigón o compromiso de grifería o instalaciones eléctricas afectadas en la remoción son de total responsabilidad del contratista de la obra, quien debe hacer cargo con recursos externos al financiamiento del proyecto indicado en el presupuesto oficial.

El resultado de escombros recabados por la faena se debe apostar en botadero autorizado, previamente seleccionado y contratado por el contratista, a la vez que aprobado por la inspección técnica del proyecto.

10.1.6     PROVISIÓN E INSTALACIÓN PORCELANANTO PISO 60X60

Se aplica instalación de porcelanato piso muro 60 x 60 cm New Limestone Gray o similar, a la superficie del piso. Se considera el corte de pastelones para adecuar la fijación al diseño de la superficie y bordes del piso a muralla y subdivisiones.

Se debe tener en cuenta en la aplicación adhesivo tipo D-A en polvo, aplicación en espesor para la correcta adherencia entre 3 a 5 mm y un espaciado entre pastelón de 3 a 5 mm, llenado con fragüe ad oc al tono y color del porcelanato. Ésta instalación de material incluye la colocación de Guardapolvos en zonas de muro pintado, de una altura de 10cm.

Adicionalmente se debe contemplar para la correcta adherencia, picado de la superficie antes de la aplicación del adhesivo. Las Palmetas deberán quedar perfectamente niveladas y fijadas al muro, sin irregularidades, desniveles, cambios de línea en esquinas, roturas, cambios de tono o cualquier otra situación que afecte la estética del recinto revestido. Este porcelanato, se extenderá por toda la superficie de piso, en todos sus recintos, incluyendo su extensión en sus lavaderos, a modo de contraste dentro de todo el entorno del recinto.


10.1.7     TABLA CANTO REDONDEADO DE ESCAÑO 1X4”

Se consulta, como revestimiento superior de bancas de camarines hombres y mujeres, se considera piezas de Tabla de Escaño con Canto Redondeado Superior 1”x4”, posicionados de forma transversal, con separación de 1” entre ellas. Bajo la instalación de éstas se instalará un reticulado de pino bruto de 1”x4” a 40cm entre ellas, fijadas mediante tornillo tarugo de 2”; y a estas piezas, consecutivamente mediante tornillo CRS punta fina madera 6x1” 1/2”. Estas serán instaladas y correctamente alineadas según planimetrías de Arquitectura, con las separaciones indicadas.


10.1.8     RETIRO DE ESCOMBROS DEMOLICIONES

Se considera retiro de escombros y limpieza en las zonas de trabajo de demoliciones, extrayendo todo escombro del lugar, siendo éstos trasladados a botadero autorizado. Las superficies deberán quedar sin ningún tipo de residuo, quedando el sitio de trabajo perfectamente limpio.


10.2       PINTURAS

10.2.1     PINTURA                  ESMALTE     SINTÉTICO     ESTRUCTURA   METÁLICA CAMARINES + ANTICORROSIVO

Se aplicará Anticorrosivo y Pintura Esmalte Sintético a todas las estructuras metálicas que componen estos camarines, considerándose Vigas, Pilares, Costaneras, Celosías. Éstos productos serán aplicados con compresor para una pareja aplicación y color uniforme.

Idealmente proceder sin afectar la pintura de la fachada y elementos en los cuales no se debe aplicar esta pintura. Proteger elementos que no corresponden pintar en la etapa de mejoramiento de las estructuras metálicas.

Es de responsabilidad del contratista o encargado de la obra verificar que sólo se identifique presencia de la pintura en los lugares que se requiere y no en otras superficies.

Posteriormente a la aplicación de la pintura Anticorrosiva, se aplicará 2 manos como mínimo de Pintura Esmalte Sintético, de color a definir por la ITO, en todos los elementos metálicos que están a la vista de los recintos a intervenir.

10.2.2     PINTURA ESMALTE AL AGUA INTERIOR Y EXTERIOR

Se consulta la aplicación de 2 manos de pintura esmalte al agua marca cerecita o similar. Antes de aplicar la pintura, se deberán preparar las superficies, para eliminar restos de pintura, emparejamiento o residuos que afecten la estética final de la superficie. Las pinturas se aplicarán con Brocha o Rodillo, no se aceptarán aparejos desiguales, pinturas sopladas o chorreadas, el rendimiento de las pinturas serán de acuerdo a las instrucciones del fabricante, no pudiendo hacer rendir más de lo indicado en el envase. Esta partida deber considerar la limpieza interior al momento de la entrega.

La pintura esmalte se aplicarán en las superficies de muro interno y externo de los camarines, esmalte al agua, acorde al color actual que tiene la instalación en la situación actual, mejorando y renovando la fachada de las instalaciones de los camarines del Estadio Municipal. Aplicación mínima 2 manos.

La pintura se aplica luego de que los encargados de ejecutar la actividad hayan cepillado la superficie y limpiado esta, con el fin de lograr mayor adherencia y calidad en las manos de pintura por aplicar.

Los residuos generados por la limpieza se deben disponer en un botadero o basurero autorizado para este tipo de elementos de desecho, considerando la elección previa de este, por parte del contratista y autorizado por la inspección técnica de la obra.


10.2.3     DISEÑO Y EJECUCIÓN MURALES INTERIORES / EXTERIORES + TIPOGRAFÍAS TÍTULOS

Como parte del mejoramiento y acondicionamiento de camarines del Estadio Municipal, se realizarán motivos de Muralismo en muros interiores y exteriores, relacionados con el Universo Condorito y el Futbol, mediante imágenes alusivas a condorito y el mundo del futbol, en Muro Exterior Norte, en donde se debe re – interpretar las imágenes y tipografía con la leyenda: ESTADIO MUNICIPAL ALCALDE CLAUDIO GUAJARDO OYARCE. Se realizarán diseños

al interior de los camarines, evocando a los personajes de la historieta y su relación lúdica con el futbol en cada uno de los muros del recinto camarines.

El muro estará previamente reparado y pintado según punto anterior. La actividad muralista se realizará con Esmalte al Agua en todos los colores necesarios según diseño y criterio del Muralista. El muro debe estar en perfectas condiciones para aplicar previamente un Impermeabilizante, para evitar absorción de la pintura, y finalmente sobre la obra terminada se deberá aplicar Sellante Acrílico para protección final.


                                                                  Imagen Fachada Norte con Imagen a reinterpretación muralista


             

                                                                                                                       Imágenes Referenciales

10.2.4     PULIDO Y PINTURA BARNIZ CIELO EXISTENTE

Se consulta, en cuanto a mantención de superficies de cielos existentes de Camarines del Estadio Municipal, conformados por terciado ranurado. Se procederá a realizar limpieza y pulido para retirar toda la capa superficial de barniz existente.

Pulidas las superficies, se aplicará a toda esta, 2 manos de barniz marino, hasta generar una aplicación mediante brocha en toda la superficie de camarines. Los cielos deberán quedar perfectamente cubiertos por el barniz.

10.3          LUMINARIAS LED NORMALES

Todos los equipos o artefactos que se suministren o se reinstalen deberán estar certificados y aprobados por SEC, como así mismas las instalaciones eléctricas deben ser inscritas en SEC. Se establece que la persona que realice los trabajos debe ser un instalador autorizado y por tanto cumplir con las disposiciones legales que establece las normativas y reglamentos dispuestos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

10.3.1     ILUMINACIÓN INTERIOR REEMPLAZO EQUIPOS EXISTENTES/ EQUIPO ESTANCO LED 2X18W

Se deberán reemplazar todos los equipos de iluminación a Equipo Estanco Led 2x18w ip65 120cm con 2 tubos led. Contemplando zona de WC, urinario, vestuario y duchas.

Se consulta Equipo Interlight de cuerpo moldeado a inyección en policarbonato estabilizado opaco. Empaquetadura de silicona natural que asegura la hermeticidad del equipo. Seguro de la placa de montaje mediante una marra de plástico que conecta el cuerpo con la placa, para facilitar el mantenimiento e instalación de la unidad eléctrica. Clips de cierre en policarbonato o acero inoxidable.


Reflector: placa de acero blanca con pintura electroestática para la optimización del flujo luminoso.

Difusor: Policarbonato moldeado a inyección, prismado. Resistente al impacto, cabezales frosted para una mejor apariencia. Para facilitar la mantención, el difusor queda colgado.

Se cambiarán las 16 unidades lumínicas de los Camarines.


10.4   GRIFERÍAS

Los residuos generados por el reemplazo de las piezas de grifería deben desecharse correctamente en un depósito habilitado y especializado para tales fines, en un lugar seleccionado por el contratista o ejecutor de las actividades de obra, previamente autorizado por la Inspección Técnica.

10.4.1     MONOMANDO DUCHA

Se extrae los pulsadores de ducha antiguos y regaderas actuales por cumplimiento de vida útil y deterioro que genera pérdida en el funcionamiento, afectando el suministro y deteriorando, por extensión, la infraestructura y percepción de servicio por el usuario.

Los residuos generados por el reemplazo de las piezas de grifería deben desecharse correctamente en un depósito habilitado y especializado para tales fines, en un lugar seleccionado por el contratista o ejecutor de las actividades de obra, previamente autorizado por la Inspección Técnica.

Se consulta un Monomando empotrado ducha Milán o similar, el cual cuenta con doble flujo (agua caliente y fría), con manilla de regulación de flujos y caudal. Esta será empotrada a muro en el lugar de terminales instaladas existentes, asegurando las uniones hiladas con teflón para evitar posibles filtraciones, realizar partida posteriormente a la colocación cerámica de muro.


10.4.2     ADAPTACIÓN PARA INSTALACIÓN DE MONOMANDO DUCHA

Se requiere adecuación del sistema para la instalación con cambio desde un pulsador hacia un monomando, considerando que el pulsador es de flujo único y el monomando de doble flujo y capacidad de adaptación de este.

Se considera para la adecuación un tapón de bronce para el flujo de agua fría para el monomando de 15 mm de diámetro y ajuste de conexión hacia el suministro de agua caliente, debido a que la entrada de flujo del pulsador es vertical y la del monomando es horizontal.

Se considera, de acuerdo con lo presupuestado, de manera global, la adquisición de terminal adaptador, codos de 90 grados de 15 mm de bronce y tubería de cobre, contemplando utilizar material sólo para la adecuación y sin intervención adicional de la red de suministro de agua para la ducha.

Se agrega teflón para aislación y adhesivo para el sello entre las conexiones de cobre y el monomando.

Adicionalmente, se considera el material, hormigón blando para el recubrimiento de la intervención, previamente picado para la adaptación del mando de ducha.

10.4.3     REGADERA DUCHA

Se reemplaza la regadera actual de todas las duchas por una regadera Difusor de ducha con brazo metálico o similar de ½” cromado. Esta regadera muro tendrá todos los accesorios necesarios para su instalación y operación. Serán instaladas a la misma altura de las regaderas de duchas existentes.


10.4.4     LLAVE DE PASO

Se consulta reemplazo e instalación de llave de paso de Agua Potable para vanitorios, considerando Llave de Paso ½” con manilla cromada NIBSA modelo Puyehue o similar. La anterior deberá ser retirada con precaución considerando las redes existentes las cuales no serán modificadas, se incorporará la nueva llave, mediante Soldadura la estaño, limpieza de cañerías de cobre y pasta para soldar.


10.5  ARTEFACTOS SANITARIOS

10.5.1     WC PARA DISCAPACITADOS CON FLUXÓMETRO

El WC debe ser más alto de lo convencional para satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad, como el que se describe a continuación o equivalente técnico. Se consulta WC Briggs modelo Carlton ADA para fluxómetro, debe incluir Fluxómetro, aro elongado y anillo cerrado. La cantidad y ubicación serán indicadas en planos de detalles de baños de camarines. Debe instalarse con Fitting y Kit de instalación correspondiente bajo las instrucciones del fabricante. Cada camarín remodelado en este caso, contará con este tipo de artefacto.


10.5.2     LAVAMANOS DISCAPACITADOS CON GRIFERÍA

Se consulta para esta partida, Lavamanos Receptáculo de losa Blanca Vitrificada de 50x49, extraplano autosoportante al muro, marca Wasser Modelo Lizt Código JB2007602 o equivalente técnico.

Grifo monomando cuello de cisne con caño giratorio de bronce cromado y cartucho cerámico referencia WASSER. Manecilla Gerontológica modelo de Referencia WASSER de 19,5cm.

La cantidad y ubicación serán indicadas en planos de detalles de baños de camarines, específicamente en baños accesibles.

El contratista deberá seguir todas las recomendaciones del fabricante, a fin de garantizar la adecuada instalación del artefacto y perfecto funcionamiento de éstos.



10.5.3     BARRAS BAÑO DISCAPACITADOS FIJA Y ABATIBLE

Se consultan barras de seguridad en las dependencias sanitarias, se considera barra de seguridad Fija de Acero Inoxidable 1 1/4” angular de 90 x 70 x 70, galvanizado y poliéster a prueba de calor, que tenga una capacidad de carga de 150kg. Esta barra se ubicará en muro adyacente al artefacto de WC, la cual debe estar perfectamente empotrada a muro, para ello deberá reforzar los puntos de apoyo, para evitar descolgamiento de la barra al momento de aplicar esfuerzos puntuales en éstas.

También se considera barra de seguridad abatible 1” ¼” de acero inoxidable 48x8.5cm como mínimo. Ésta tendrá que ser en terminación en cromo, proveedor ATIKA, (similar o superior calidad) y se dispondrá según planos de Arquitectura. Éstos elementos serán instalados específicamente en recinto de baños accesibles de los camarines.


10.5.4     URINARIOS CON FLUXÓMETRO

Se consulta para los nuevos recintos sanitarios, la instalación de 2 Urinarios WASSER (o equivalente técnico) con fluxómetro de alimentación superior, mural de porcelana vitrificada blanca, de alimentación superior y descarga horizontal. Tamaño 60x36 cm, debe incluir sifón, fijaciones correspondientes, fluxor para urinarios.

La cantidad y ubicación serán indicadas en planos de detalles de baños de proyecto de remodelación y adaptación accesible de los camarines del Estadio.

El contratista deberá seguir todas las recomendaciones del fabricante, a fin de garantizar la adecuada instalación del artefacto y perfecto funcionamiento de éstos.



10.5.5     ESPEJOS BAÑOS PÚBLICOS Y DISCAPACITADOS

Para baños públicos se consultan espejos con bordes pulidos pegados al muro de acuerdo a las dimensiones señaladas en plano de detalles de baños, protegidos con recubrimientos especiales para ambientes húmedos. Espesor 3mm.

Para baños de discapacitados se consulta espejo con inclinación de 10° con respecto a la vertical, diseño según planos de detalles de baños.

10.5.6            LAVAMANOS CON GRIFERÍA + EXTENSIÓN RED GASFITERÍA

Se considera para baños remodelados de camarines del Estadio Municipal, la instalación de Lavamanos con Pedestal Fanaloza o Similar, color blanco, con grifería con pulsador / temporizador, STRETTO o similar, instalados según indicaciones de planimetría en cuanto a su posición y ubicaciones. Sus instalaciones serán según las indicaciones del fabricante.

Previo a la instalación de éstos lavamanos se realizarán obras de extensión de las redes de agua potable, para alimentación de agua fría y caliente a través de piso y tabique, mediante cañerías y piezas especificadas en planimetría.


10.5.7     DUCHA MONOMANDO ALTURA NORMATIVA

Se incorpora en ducha adaptada para Accesibilidad, Ducha Monomando tipo Teléfono (situado a 1.20m), según se muestra en planimetría, modificando la red de alimentación de aguas mediante intervención de gasfitería y reposición correspondiente de cerámicos de muro. Este artefacto deberá quedar operativo para agua fría y caliente.

Deberá instalarse según indicaciones del fabricante.


10.5.8     ASIENTO PLEGABLE PARA DUCHA ACERO INOXIDABLE

Se consulta, para ducha Accesible, para su utilización, Asiento Plegable para ducha BRIGGS o similar, la cual va fija a muro y articulada, según indicaciones del fabricante, el cual debe ser instalado, según estas mismas deberá se fijada a muro, siendo abatible a muro y posicionado según detalles de planimetrías.

Especificaciones proveedor:

-          Asiento con ranuras para drenaje de agua.

-          Plegable al muro.

-          Peso 5,8 kg

-          Carga máxima 150kg

-          Fabricado en acero inoxidable tubular AISI 304 satinado.

-          Asiento de placas fenólicas termo endurecidas.

-          Cumple con los requerimientos ADA (Américan Disabilities Act – USA) y DS 50 (Chile).

-          Fabricado con materiales resistentes a la humedad y al peso.

-          Fácil de limpiar e higienizar.

-          Montaje al muro con tras puntos de fijación.


10.5.9     BARRA FIJA ANGULAR 90° DUCHA

Se consulta para seguridad de ducha, la instalación a muro lateral Barra Fija Angular de Acero Inoxidable AISI 304 con medidas 86x61x8, postura izquierda.

galvanizado y poliéster a prueba de calor, que tenga una capacidad de carga de 150kg. Esta barra se ubicará en muro adyacente al artefacto de Ducha Monomando, la cual debe estar perfectamente empotrada a muro, para ello deberá reforzar los puntos de apoyo, para evitar descolgamiento de la barra al momento de aplicar esfuerzos puntuales en éstas.


10.5.10   DEMOLICIONES, SELLADOS, AJUSTES DE CAÑERIAS Y TUBERIAS MODIFICACIONES

Se consideran todas las actividades de demoliciones, instalaciones de tuberías, adición de cañerías, fittings, cambios de posición de artefactos según planimetría, que sean necesarios para el ajuste y cumplimiento de baño accesible para los Camarines del Estadio Municipal, debiendo realizarse todas las actividades bajo normativas de Agua potable y Sanitarias,


sellos de demoliciones y sus correspondientes reparaciones para funcionamiento óptimo y terminaciones correctamente ejecutadas.

10.6   TABIQUES, PUERTAS Y PARAMENTOS

10.6.1     ESTRUCTURA DE TABIQUE METALCON

Las tabiquerías serán ejecutadas con perfiles de Acero Galvanizado estructurales tipo METALCON de Cintac, perfilería 92CA085 y 90CA085 y/o en las designaciones de espesores y escuadrías indicadas en el proyecto. La instalación de todo elemento, léase anclajes, trazados, muros, vanos de puertas y ventanas, diagonales, será conforme al manual del fabricante y las indicaciones de los planos de estructura.

La construcción se llevará a cabo mediante la instalación de Soleras Inferiores (Perfiles U), fijadas horizontalmente a la losa, y pies Derechos (Perfiles C), colocados en forma vertical, espaciados según planos de despiece, no más de 40cm. Sobre los pies Derechos se instalarán soleras superiores, las cuales, en conjunto con piezas y uniones especiales, pernos y sistemas de anclaje, conforman las estructuras. Las estructuras pueden ser armadas en el piso, levantadas, aplomadas y puestas en su posición final, o armadas in situ.

La instalación de todo elemento, complementario de la estructura, como anclajes, pies derechos, soleras, diagonales, piezas especiales, vanos de puertas y ventanas, será conforme al manual del fabricante y al proyecto de cálculo. Se recomienda como mínimo el uso de pernos de acero de 12mm de diámetro, 250mm de largo, de gancho de 50mm. Y suple de refuerzo del mismo perfil de los pies derecho que actúa de golilla atiesadora. Dichos anclajes deben ir a un espacio nunca mayor a 30cm.



10.6.2     AISLANGLASS 50mm

Para muro proyectado, se consulta para términos de aislación, Lana de Vidrio de 50mm AISLANGLASS, en todos los espacios de la tabiquería perimetral de los nuevos baños accesibles, cubriendo en su totalidad. Se debe cumplir con la OGUC artículo 4.1.10, Acondicionamiento Térmico NCh 2251 Of 94 y 853 Of 91 con R122 (factor de resistencia térmica) para zona 4. Según ficha del listado oficial de soluciones constructivas para acondicionamiento térmico R100 / V2.15

El aislante a utilizar, deberá cubrir toda la superficie del tabique y línea con el cadeneteado de éste, asegurando la continuidad de la aislación en toda la superficie, evitando asi que se produzcan puentes térmicos. No se aceptarán aislantes a granel o sueltos.

10.6.3     REVESTIMIENTO OSB 11.1MM

Como base de revestimientos exteriores e interiores de muros, se consulta Plancha OSB 11.1mm, como se indica en los planos de Arquitectura, se afianzarán a las estructuras de tabique mediante Tornillos CRS punta fina de 1” ¼”, tornillos distribuidos proporcionalmente en 25 tornillos por m2. Las planchas deberán quedar correctamente instaladas, cortes precisos en vanos, con la cara correcta al exterior (impermeabilizada).

Los tableros OSB deben ser almacenados en zonas limpias y secas, separados del piso, si es posible bajo techo en una superficie plana y al menos con 5 ejes de apoyo.

Si se almacena al aire libre, se recomienda cubrir los tableros de OSB con plásticos, cuidando de mantener los laterales separados de los costados de los paneles para permitir la circulación del air. Es importante tomar las precauciones necesarias para evitar que los tableros se dañen en las esquinas o en los cantos durante su traslado.

10.6.4     REVESTIMIENTO FIBROCEMENTO 4MM

Se consulta revestimiento exterior e interior de tabiquería en Plancha de Fibrocemento Liso de 6mm fijadas mediante tornillo para fibrocemento de 6x1 autoavellanante. Se debe dejar junta de dilatación de 1,5mm como mínimo. Se considera sello entre encuentros tipo Sicakryl. Estan plancha irán fijas sobre Planchas OSB 11.1mm.



10.6.5     PUERTA CORREDERA 200X95

Se consulta como puerta de acceso de Baños Accesibles, Puerta Corredera de 200x95, con sistema de riel superior e inferior, tipo ECLISSE o calidad superior, debe traer todos los implementos necesarios para su funcionamiento, como Rieles, rodamiento, perfiles, pletinas, tornillos, pernos, tuercas, guías inferiores, ángulos de fijación y todo elemento que sea necesario para su correcta instalación según indicaciones del fabricante.


10.7   MODIFICACIÓN BANCAS CAMARINES

10.7.1  ENFIERRADURAS FE 10MM ESTRUCTURA LOSETAS BANCAS

Se consulta enfierraduras Fe 10mm para realización de estructura de hormigón armado de las losetas y bancas nuevas de camarines según planos de Arquitectura, la colocación de enfierradura de 10mm a 10cms en tramo medio del hormigón del centro loseta de hormigón de las bancas, de forma paralela y equidistante una barra de otra, generando una grilla unilineal embebida en el hormigón de cimientos.

Todo el acero deberá cumplir con la NCh 204 Of. 77, barras laminadas en caliente para hormigón armado. Las enfierraduras de la estructura base se ejecutarán según las secciones indicadas en planos de Estructuras. Estas enfierraduras deben estar libres de materias extrañas, en caso de presentar óxido, éstas deberán ser escobilladas.


10.7.2     HORMIGÓN G20 LOSETA BANCA + ESTUCO

Se considera Hormigón G20 confeccionado con impermeabilizante hidrófugo “Sika 1” o similar. En proporción según recomendaciones del fabricante, de equivalente a 850 gr o 809 cm3 pro saco de cemento.

La altura de la Losa de Banqueta tendrá una altura de 10cm. El hormigón deberá vibrarse con vibrador de inmersión.

Se utilizará un hormigón tipo G-20, 380kg/cem/m3, según planos de estructuras. Consideraciones obligatorias a incluir según corresponda:

-          Resistencia Mínima Hormigón Armado R28 > 300Kg / cm2.

-          La preparación del hormigón considerará revoltura mecánica de la mezcla.

-          Compactación con vibrador mecánico.

-          NT de 2,00m sobre terreno adyacente (NTN) en el punto más desfavorable.

-          Se consideran las especificaciones según normativas para vaciado de hormigón, curado y juntas constructivas y de dilatación.

-          Después de 24 horas de colocado, el hormigonado se procederá a rocear por los siguientes 7 días a lo menos 5 veces diariamente. El método de roseo debe ser abundante llegando al punto de saturación.

Las enfierraduras quedarán definidas por cálculo estructural el cual se realizará en base a las normas oficiales de diseño vigentes en el país.

10.7.3     MOLDAJES

Los moldajes a instalar para banquetas de Camarines, se considerará Placa de Terciado Estructural de 12mm de espesor con estructura de madera bruto 2x3”, debe ser lo suficientemente resistentes para soportar el peso del hormigón, sin sufrir deformaciones. Se prestará cuidadosamente atención a las alineaciones, plomos y niveles.


El descimbrado, de aplicará para esta faena como mínimo las disposiciones de la Tabla I de ICN.

30.77 art 20.

Cuando se pretenda volver a utilizar el moldaje se deberá limpiar previamente e impregnar previamente con desmoldante.

Debe ser suficientemente rígido, resistente y estanco, capaz de soportar las cargas derivadas del preso propio, sobrecargas y presión del hormigón fresco, sin deformaciones ni desplazamientos superiores a las tolerancias indicadas. Los moldajes serán reforzados mediante alambre nro 18 dobles.

10.7.4     TABLA CANTO REDONDEADO DE ESCAÑO 1X4”

Se consulta, como revestimiento superior de bancas de camarines hombres y mujeres, se considera piezas de Tabla de Escaño con Canto Redondeado Superior 1”x4”, posicionados de forma transversal, con separación de 1” entre ellas. Bajo la instalación de éstas se instalará un reticulado de pino bruto de 1”x4” a 40cm entre ellas, fijadas mediante tornillo tarugo de 2”; y a estas piezas, consecutivamente mediante tornillo CRS punta fina madera 6x1” 1/2”. Estas serán instaladas y correctamente alineadas según planimetrías de Arquitectura, con las separaciones indicadas.


  1. PAVIMENTOS Y ACCESIBILIDAD

11.1         MOVIMIENTOS DE TIERRA

11.1.1     EXTRACCIÓN DE OBRAS EXISTENTES

Antes de iniciar todo tipo de obras e intervenciones en cuanto a pavimentos y accesibilidad, se considera un despeje y limpieza del terreno a operar, de todas las basuras y escombros que allí existan, para que este quede en óptimas condiciones para la ejecución de la partida.


11.1.2     ESCARPE Y NIVELACIÓN DE TERRENO

Se considera el escarpe hasta eliminar el suelo orgánico, rellenando luego con suelo inorgánico hasta el nivel deseado. Una vez efectuado lo anterior, se realizará la compactación mecánica con rodillo o placa vibradora.

11.1.3     TRAZADO

Una vez ejecutado el emplazamiento de las veredas de circulaciones, en conformidad con plano del proyecto, se levantarán niveletas continuas a lo menos 1m afuera del perímetro de la construcción, cuyo borde superior estará perfectamente nivelado a 1m sobre el terreno natural, medido desde el punto más alto descubierto en el terreno.

El cerquillo se hará con tabla de 1x4” sobre estacas de álamo o pino 2x2” mínimo y separado a 1,20m máximo. Sobre las niveletas se marcarán las líneas guía de veredas.

Se trazará con cal, indicando ejes, líneas de bordes, anchos de fundaciones y todo lo relacionado con las directrices según diseño. En las niveletas deberá registrarse con pintura roja y en tamaño que permita una clara lectura, los nombres de los ejes estructurales correspondientes y de aquellos elementos necesarios para el trazado.

No podrán ejecutarse partidas posteriores si el trazado no es debidamente aprobado por el ITO y el Arquitecto, debiendo registrar su conformidad en el libro de obras.

11.2       CIRCULACIONES

11.2.1     ESTABILIZADO COMPACTADO

En las áreas donde se proyectan veredas / pavimento, sobre el terreno ya sometido, preparado y compactado, se colocará un estabilizado compactado, se colocará un estabilizado compactado compuesto de grava y/o chancado y arena de 10cm de espesor, con tamaño máximo de árido de 1”

½”. Esta capa de material deberá estar libre de materiales orgánicos, desechos y escombros, ser compactada al 95% del Proctor Modificado, esta compactación deberá realizarse mediante un sistema mecánico, ya sea, rodillo vibratorio o placa compactadora de suficiente capacidad.



11.2.2     VEREDAS RADIERES G20

Sobre la colocación del estabilizado, se consulta la ejecución de un radier de hormigón del tipo G20, de 10cm de espesor. La terminación de este radier deberá ser rugosa y peinada, con el fin de lograr una superficie segura antideslizante.

Las juntas de dilatación en trayectos de veredas de ancho 1.50m, se realizarán cortes en paños de 1.60m dejando paños cuadrados, de forma que cada 4 pastelones se realice el corte; los cuales se deberán realizar de la forma más perfecta posibles, de tal forma de no dejar imperfecciones en la superficie. Se recomienda la ejecución de éstas juntas mediante un aserrado mecánico. Este aserrado deberá realizarse al mismo tiempo de la maduración del hormigón.

Para las superficies de Radier visto mayores, específicamente en área de acceso, área de Nueva Caseta de Transmisiones, Zona de Discapacitados y área entre Graderías 2 y 3. En estos casos se realizará corte de hormigón en maduración, a una distancia de 3m entre cortes, conformando cuadrícula regular.

Para el sellado de las juntas, se deberán usar productos que aseguren el buen funcionamiento y durabilidad de la estructura. Se consulta la utilización de Sikaflex 1A Plus, Cintas de PVC Sika, u otros productos de similar o superior calidad y propiedades.

11.2.3     MORTERO DE PEGA 3cm

Para la instalación de las baldosas de hormigón ubicadas en las zonas de circulaciones pavimentadas, se utilizará mortero de pega de una dosificación de 1:3 en volumen y en épocas de calor utilizar cal para retrasar el fraguado (3 partes de cemento por 1 de cal), la relación agua / cemento deberá ser la adecuada para obtener una consistencia plástica. El espesor de la carga de mortero será de 30mm.

El mortero de pega se debe preparar a medida que avance el trabajo de pegado de las baldosas y utilizar inmediatamente después de su amasado.

11.2.4     BALDOSAS MICROVIBRADAS 40X40

En las circulaciones conformadas por radieres, en franjas por líneas indicativas direccionales (rectas) se utilizará Baldosa Sevilla Recta Accesibilidad Universal Amarillo Arroz 40x40; la instalación de baldosas se debe efectuar inmediatamente después de extendido el mortero, antes que empiece a fraguar.


Se debe evitar la presencia de humedad superficial (agua libre) en la cara de adherencia. En caso de baldosas en condición seca extrema, se recomienda rociar con agua 24hrs antes de su colocación.

Se debe colocar las baldosas sobre el mortero apoyándolas sobre la arista inferior de uno de sus lados, dejándolas caer suavemente, golpeándola fuertemente con un mazo de madera en su parte central para conseguir una perfecta unión entre el dorso de la baldosa y el mortero en la mayor parte de la superficie, respetando las juntas de separación.

No se debe permitir ningún uso del pavimento en las primeras 48hrs y la aplicación de cargas pesadas durante un tiempo mínimo de 7 días.

En el término y acceso a las circulaciones pavimentadas se consulta baldosa tipo Minvu Tactil 0 40x40 color Negro.


Para zonas correspondientes a área de acceso, área camarines, área de Nueva Caseta de Transmisiones, área término de Galerías 4 y 5. Se instalará dentro del plano de radier visto, Baldosas Mallorca Rojo Vallenar Arroz 40x40, en posiciones aleatorias según se indica en planimetría. Se instalará de la misma forma indicada anteriormente.


11.2.5     SOLERILLA DE CANTO REDONDEADO TIPO C

Se considerarán solerillas de canto redondeado, y de largo 1m, para todos los tramos de borde de los pavimentos, par afijar estos elementos de hormigón, se colocarán una de otra a tope, y se presionará con los rellenos de excavación de sus nichos. Se deberá asegurar las solerillas se entierren al menos un tercio de su altura, mediante hormigón de base a lo largo de toda la instalación de las solerillas, se asentarán mediante en cama de hormigón G17. La disposición de las solerillas será de acuerdo a los planos.

Para la colocación se debe verificar que:

Se humedezca ligeramente la excavación y coloque sobre ella una capa de hormigón de 170kg de cemento por m3 y de 7 cm de espesor mínimo.

La superficie de esta capa tenga el nivel y la pendiente adecuados, a fin de que la solerilla que se va a colocar sobre ella se ajuste a lo indicado en los planos.

Las solerillas que se coloquen en el hormigón, manteniendo una separación máxima entre ellas de 5mm.

Las juntas entre elementos se rellenen con mortero de cemento y arena fina en proporción 1:4 en peso.

El respaldo de la solerilla se rellene con el mismo hormigón especificado para la base, al menos ¾ de su altura si se respalda por un solo lado o hasta la mitad de su altura si se rellena por ambos lados.

El homigón y el mortero de junta se mantengan húmedos durante 5 días mínimo, cubriéndolos con algún material que mantenga la humedad mediante riego frecuente. Una vez que el hormigón de base y de respaldo y el mortero de juntas se hayan endurecido lo suficiente, se puede proceder a completar el relleno posterior hasta el borde superior de la solerilla, de acuerdo al perfil indicado en proyecto. Para este efecto, salvo que se establezcan otras condiciones, puede utilizarse el mismo material obtenido de las excavaciones, siempre que esté libre de materia orgánica o bolones.

El árido grueso será del tipo gravilla, es decir, de tamaño máximo ¾”.


11.3       ESTACIONAMIENTO ACCESIBLE

11.3.1     BASE ESTABILIZADA e=0,07 m

Se considera base estabilizada de espesor 7 cm la cual deberá compactarse mecánicamente a través de rodillos vibratorios o placas compactadoras, agregando agua a la superficie sin llegar al grado de saturación de ésta. La compactación deberá efectuarse mecánicamente, de tal modo que el material que compone la base alcance un CBR = 60%.

11.3.2 MALLA ACMA C-92

Se considera Malla ACMA C-92, con cuatro barras de borde para las secciones cuadradas y dos para las secciones rectangulares. Se ubican en cada borde longitudinal para evitar duplicar la sección de acero al hacer el traslape. Se debe considerar traslapo de al menos 15 cm entre secciones de malla.

11.3.3 HORMIGÓN G-20 e=0,08m

Consulta la fabricación y colocación del hormigón G-20 en toda la superficie seleccionada en planos y en un espesor de 8 cm. Se deben evitar fisuramientos en los paños ya sean por falta de pérdida de humedad por efectos de la exposición al sol o vientos. Se solicita utilizar una membrana de curado tipo Sika antisol, nylon o similar. Se debe considerar el 1% de pendiente con el fin de evitar la acumulación de aguas en su superficie (ver Plano).


11.3.4 PINTURA ACRÍLICA ALTO TRÁFICO

Se considera en estacionamiento vehicular accesible la aplicación de pintura acrílica de alto tráfico, se debe realizar la aplicación de 2 capas de pintura Fast Track o similar. Estas se ejecutan según especificaciones del fabricante.

  1. CONSTRUCCIÓN SERVICIOS HIGIÉNICOS PÚBLICOS ESTADIO

12.1          OBRA GRUESA

12.1.1     EXCAVACIONES 0,80X0,40

Las excavaciones deberán ser efectuadas manual y corresponderán a una profundidad de 80cm y 40cm de ancho, se contempla una fundación corrida, según se indica en el punto siguiente.

La extracción deberá alcanzar el nivel de sello de fundación, penetrando como mínimo 0.20m en el terreno apto para fundar. El fondo quedará horizontal, los costados de la excavación serán verticales. En caso de encontrar napa freática al ejecutar las excavaciones, se utilizarán sistemas que aseguren un agotamiento permanente previo a la colocación del hormigón.

Las excavaciones se ejecutarán en concordancia con los planos de fundaciones respectivos.

No se permitirán rellenos en caso de errores de cotas o niveles, ni se aceptarán cobros extras por ninguna de las circunstancias anteriores si no están aprobadas por el ITO y/o Arquitecto.

Se ha especificado una profundidad mínima de excavación igual a superior de 0.80m, lo cual puede variar según la estratigrafía del suelo a fundar.

Previo a la ejecución de las excavaciones se rebajará toda la capa vegetal hasta una profundidad de 15cm.

Las excavaciones serán ejecutadas a pala o maquinaria. El fondo de las excavaciones deberá quedar perfectamente horizontal y formar ángulos rectos con todas sus caras laterales.

Todas las excavaciones deberán ser recibidas por el inspector técnico de obras municipales.

La excavación deberá quedar perfectamente horizontal y formar ángulos rectos con todas sus caras laterales.

12.1.2     EMPLANTILLADO G5

En todas las fundaciones armadas se consulta un Emplantillado de Hormigón pobre G5 (Resistencia a los 28 días de 50kg x cm2), éste será de 5cm de espesor, en donde la estructura de enfierradura no puede quedar en contacto con el terreno natural.


Según Norma Chilena (NCh 170 of. 2016), los que deberán quedar perfectamente nivelados, su terminación superficial será platachada y deberá tener 5cm de espesor.

Se considera obligatoria en todas sus partes la aplicación de las normas INN 172 of. 52 “Mezcla, colocación en obra y curado del hormigón” y “Hormigones de cemento”.

12.1.3     FUNDACIONES G17

Las fundaciones serán corridas, de un ancho de 40cm y una profundidad de 80cm éstas se construirán con un Hormigón G17 (resistencia a los 28 días de 200kg x cm2).

Las dimensiones de las fundaciones deberán ser según las indicaciones de los planos de Arquitectura y definido por el cálculo de Ingeniería. Incorporarán Bolón desplazador al 20% para toda la fundación corrida.

12.1.4     SOBRECIMIENTO G20

Se consultan sobrecimientos de Hormigón Armado, serán de Hormigón G20 (Resistencia a los 28 días de 250kg x cm2), con aditivos que los haga hidrorrepelentes, se considera Sika 1 como aditivo a aplicar, según las instrucciones del fabricante.

La altura definitiva del sobrecimiento será de 25cm, serán armados con enfierradura 4 Fe a 10 y estribos Fe a 6 cada 20cm.


12.1.5     MOLDAJES

El contratista podrá utilizar el sistema de moldajes que estime conveniente, debiendo éste en todo caso estar aprobado por el ITO. De este modo, podrá utilizarse moldajes confeccionados en base a paneles de partículas de madera aglomerada, placa madera o similar.

Las dimensiones y formas de los moldajes deben ser exactas para que traspasen al hormigón las dimensiones proyectadas. Las superficies de los moldajes deben estar limpia y tener textura uniforme.


Los moldajes deberán tener suficiente rigidez y resistencia para soportar las cargas y la presión, durante el vaciado o vibrado del hormigón fresco, no debe deformarse ni sufrir aberturas por falta de amarras o de soportes. Deberán ser estancos para impedir la pérdida de lechada, lo que daría origen a nidos o defectos superficiales en el elemento.

Por regla general, se realizará el descimbre a los 7 días (moldajes de forma) y a los 21 días (los moldajes de fondo), pudiendo variarse estos plazos mediante el uso de aditivos aprobados por el ITO.

En los moldajes se dejarán insertos los elementos de anclaje o de las instalaciones que deban quedar incorporados a las obras de fábrica. Para las simples pasadas de tuberías a través de perforaciones en elementos de hormigón, se dejarán los huecos necesarios los cuales podrán ejecutarse utilizando tuberías de cemento comprimido, fibrocemento o policloruro de vinilo o poliestireno expandido u otros que, al ser retirados mediante presión o extracción, dejarán las pasadas. Se evitará al máximo posteriores picaduras que, de ser indispensables, requerirán del visto bueno del ITO.


12.1.6     CAMA DE RIPIO

Previo a la confección del radier se colocará en una capa de 10cm de espesor de ripio homogéneo de un tamaño máximo no superior a 1” ½” el que será humedecido y compactado sobre una capa de 10cm proveniente de la excavación, libre de escombros y material orgánico, igualmente humedecido y compactado.

12.1.7     RADIER G17

Se consulta radier de espesor de 10cm con hormigón G17 (Resistencia a los 28 días de 200kg x cm2) y con una terminación adecuada para recibir pavimento cerámico, se usará con aislante hidrófugo en proporción 1:20 y aditivo Sika 1. Se deberá realizar el proceso de curado correspondiente, protegiendo de las altas temperaturas, procurando hidratar mediante roseo diariamente y proteger de la rápida evaporación que pudiesen generar agrietamientos en el radier.


12.1.8     HORMIGÓN DE VIGAS Y CADENAS

Se consulta hormigón para cadena y vigas, tipo G25 (resistencia de 250kg x cm2) Tendrán las dimensiones indicadas en los planos y detalles. Se debe considerar método de vibración mecánica para asegurar la homogeneidad en la distribución de la mezcla. Se permitirán juntas de trabajo sólo sobre muros de albañilería y no en lugares que puedan afectar la estructura de la obra como vanos y vigas.

12.1.9     HORMIGÓN DE PILARES

Se consulta hormigón para pilares, tipo G25 (resistencia de 250kg x cm2). Tendrán las dimensiones indicadas en los planos y detalles. Se debe considerar método de vibración, mecánica para asegurar la homogeneidad en la distribución de la mezcla. Se permitirán juntas de trabajo sólo sobre muros de albañilería y no en lugares que puedan afectar la estructura de la obra como vanos y vigas.

12.1.10   ENFIERRADURA

Para Hormigón G20 (resistencia a los 28 días de 200kg x cm2), se utilizarán enfierraduras 4 fe a 10 y estribos Fe de 6mm cada 20cm.

ENFIERRADURA PILARES

Para Hormigón G25 (resistencia a los 28 días de 250kg x cm2) enfierraduras 4 fe de 10 y estribos fe de 6mm cada 20cm.

ENFIERRADURA DE VIGAS Y CADENAS

Para Hormigón G25 (resistencia a los 28 días de 250kg x cm2) enfierraduras 4 fe de 10 y estribos fe de 6mm cada 20cm.

-          NCh 204. Of 77        Acero – Barras laminadas en caliente para hormigón armado.

-          NCh 211. Of 70        Barras con resalte en obras de hormigón armado.

-          NCh 218. Of 77        Acero – Mallas de alta resistencia para hormigón

-          NCh 219. Of 77        Condiciones de uso en ho

-          rmigón armado.

-          Cemento: Deberá ser de marca y procedencia conocida y usarse no después de 30 días de su acopio en bodega. Los sacos se almacenarán en un lugar seco y bien ventilado, aislado del suelo y en no mas de 10 hiladas de altura. La ITO rechazará el cemento que no cumpla con las normas pertinentes.

-          Áridos de origen granítico, limpios, sin materiales orgánicos, arcillas, limos y otras impurezas, debiendo ser lavados en caso necesario.


-          El amasado y vibrado del hormigón serán ejecutados por medios mecánicos aprobados por la ITO.

12.1.11   ALBAÑILERÍA LADRILLO FISCAL

Se considera albañilería de ladrillo fiscal estándar, su ubicación será según planos, éstos serán de dimensiones 14x29x7,1 y se dispondrán de soga. Deberá considerarse el número de hiladas diarias para no afectar su nivelación y pérdida de mortero de pega. Los ladrillos se humedecerán previamente a su colocación y la albañilería se mantendrá regada y húmeda durante 5 días a lo menos después de ejecutadas. Se consulta la colocación de escalerillas de barras electrosoldadas tipo ACMA o similar de diámetro 4,2mm cada 4 hiladas. La proporción cemento y arena será 1:3 con llagas y tendeles de 1,5cm, las cuales deberán ser perfectamente rellenas. El endientado será cada una hilada, de al menos 5cm, al llegar al pilar.

Los antepechos de las ventanas llevarán alfeizar de hormigón armado de 10cm, con chorizos en fe de 10mm.


12.2          ESTRUCTURA DE TECHUMBRE

La estructura de Techumbre proyectada será construida sólo con elementos metálicos según especificaciones y memoria.

                            


12.2.1     VIGAS PERFIL 200X100X3

Se colocarán vigas tubulares 200x100x3 las que estarán ubicadas según Planos de Estructuras y Memoria. Conformarán el envigado primario de soporte de las estructuras de techumbre en los ejes perimetrales de la construcción según planos especificados. Tendrán el desnivel necesario para generar la pendiente.

12.2.2     COSTANERAS PERFIL 150X100X3

Estos elementos serán metálicos de perfiles 150x100x3 las que estarán ubicadas según Planos de Estructuras y Memoria. Estos elementos estructurales, conformarán en envigado Secundario y la su vez el Envigado base para la cubierta de los recintos sanitarios. Se instalarán a 1m de distancia a eje, dejando un alero de 1m en ambos extremos. Estos elementos conformarán además el plano para la pendiente definitiva de la cubierta.

Al igual que todos los elementos metálicos, éstos deberán protegerse mediante aplicación de Anticorrosivo y Pintura.

Las uniones en general de los perfiles serán con soldadura con hilo continuo, sin imperfecciones ni salpicaduras que aseguren la correcta sujeción entre elementos.

12.2.3     VIGA PERIMETRAL PERFIL 250X75X3

Se consulta como terminación a modo de Tapacán en los bordes de aleros, Perfil tipo C 250x75x3, con la orientación indicada en Planos de Estructura, fijados mediante soldadura a los Perfiles 150x100x3 en sus extremos conformando el borde de cubierta.

Al igual que todos los elementos metálicos, éstos deberán protegerse mediante aplicación de Anticorrosivo y Pintura.

Las uniones en general de los perfiles serán con soldadura con hilo continuo, sin imperfecciones ni salpicaduras que aseguren la correcta sujeción entre elementos.

12.2.4     CELOSÍAS PERIMETRALES PERFIL ANGULAR 50X50

Se consulta con perfiles de ángulo 50x50, los cuales generarán una celosía continua a todo el perímetro, según planos de Arquitectura. Éstas deberán tener una separación intermedia de 3,6 cm para dejar pasar aire y luz; con la apertura angular hacia el interior del recinto. Se debe realizar los encuentros de las celosías en las esquinas mediante corte y unión de 45 grados, de modo que la pieza quede completamente contínua.

Al igual que todos los elementos metálicos, éstos deberán protegerse mediante aplicación de Anticorrosivo y Pintura.


Las uniones en general de los perfiles serán con soldadura con hilo continuo, sin imperfecciones ni salpicaduras que aseguren la correcta sujeción entre elementos.

12.2.5     PILARES SOPORTE CUBIERTA

Sobre pilares y cadenas de hormigón de las estructuras de los paramentos, se instalarán pilares Metálicos cuadrados de Perfil Cuadrado 150x150x3, éstos irán en todos los puntos sobre estos pilares, en todos los puntos según plano donde no se tenga pilar de hormigón armado se deberá instalar pilar metálico hasta alcanzar dicha altura.

Al igual que todos los elementos metálicos, éstos deberán protegerse mediante aplicación de Anticorrosivo y Pintura.

Las uniones en general de los perfiles serán con soldadura con hilo continuo, sin imperfecciones ni salpicaduras que aseguren la correcta sujeción entre elementos.

12.3   CUBIERTA

12.3.1     PLANCHAS OSB 15MM + COSTANERAS

Se consulta la instalación, sobre las estructuras metálicas correspondientes a la techumbre, Planchas OSB 15mm para recibir cubierta, así como se indica en planos, se afianzarán a estructuras metálicas, mediante tornillos 1” ¼” autoperforante y la colocación de costaneras de Acero Galvanizado según Planos de Estructuras (perfil Omega).

12.3.2     MEMBRANA HIDRÓFUGA Y PAPEL FIELTRO

Bajo la cubierta se colocará membrana del tipo Tyvek o equivalente técnico, en sentido longitudinal y con traslapes mínimos de 15cm. Sobre las planchas de OSB se colocará una capa de Papel Fieltro n° 10.

Estos papeles y membranas serán fijados mediante corchetes de cobre en cada uno de sus puntos de bordes y traslapos.



12.3.3     CUBIERTA PLANCHA ACERO GALVANIZADO V5 0.4MM

Se consulta revestimiento de cubierta, planchas de ZINCALUM 5V de 0,4mm de espesor. Se fijarán a las costaneras con clavos para techo con golilla galvanizada cóncavas y una golilla de neopreno.

Los traslapos serán de 0,20m como mínimo en el sentido longitudinal y el cruce transversal de 1

½ onda.

Deberá incluir todos los elementos de fijación y sellos necesarios para la correcta seguridad e impermeabilización de las cubiertas.

El manejo y colocación será se acuerdo a las instrucciones de fabricante y las indicaciones especiales de cada caso. El orden de colocación de las planchas debe hacerse en el sentido opuesto a los vientos dominantes.

La presentación de la cubierta tendrá que ser especialmente cuidadosa en sus alineaciones, remates y uniones.

No se aceptarán planchas abolladas que no se ajusten unas con otras, planchas parchadas, o el tapado de perforaciones con sello de cualquier naturaleza. Debe incluir todos los accesorios y fijaciones con vínculo estructural a las costaneras y sin perforaciones en el plano de escurrimiento de aguas.

12.3.4     FORROS FIERRO GALVANIZADO 0,5MM

Se ejecutarán forros de atraque en plancha de fierro galvanizado de 0.5mm para el total para el remate de cubierta. Se consulta la hojalatería necesaria para dar adecuada solución a las pasadas de conductos por la cubierta.

12.3.5     CANAL Y BAJADAS DE AGUA EN FIERRO GALVANIZADO

Se consulta colocación de canaletas en todas las edificaciones proyectadas. Éstas se ejecutarán en Fe Galvanizado o similar liso nro 26. Deberán cumplir su función de manera cabal, cuidando siempre la pendiente de escurrimientos, los traslapos correspondientes etc. Las fijaciones deben ser con ganchos de pletina cada 1 metro. Se entregarán con sello acrílico, todos los traslapos y se pintarán con esmalte sintético en color a definir en obra. Las pendientes deberán ser las adecuadas para evitar pozas min 1% en dirección a la bajada del agua. Se utilizarán ganchos de sujeción, para asegurar el correcto soporte del peso del agua. Todos los materiales necesarios para una correcta ejecución deben ser considerados en esta partida.

Se consultarán bajadas de aguas lluvias en acero galvanizado de 4x55x150mm. Con abrazaderas metálicas instaladas a una distancia de 1m como máximo. Todas las instalaciones se ejecutarán de


acuerdo a las instrucciones del fabricante y normas de fijación, en uniones de tubos y planchas se tomarán todas las precauciones para obtener una correcta impermeabilización y evacuación de aguas lluvias.

12.4          TERMINACIONES

12.4.1     ESTUCOS

En todos los muros de Albañilería en que no se considere otro revestimiento o para base de otros, se contemplará estuco, de proporción cemento y arena 1:3, con un espesor de 2.5cm, cuya terminación será a grano perdido. Si la superficie a estucar es muy lisa se debe punterear o utilizar un promotor de adherencia, antes de aplicar el producto. No se aceptará estuco soplado o con fisuras en la superficie.

Los estucos deberán quedar lisos, aplomados y adheridos, comprobándose a regla vertical y horizontal.

12.4.2     PAVIMENTO CERÁMICO 33X33

En todos los baños y donde se indique en los planos de detalle de baños, se consultan cerámicas blancas mate de 33x33 cm.

El adhesivo rígido, cubrirá toda la superficie de la palmeta, se tendrá en cuenta el impermeabilizante para elegir el adhesivo adecuado (Ref. Corfix, Bekron o Elastol 119). Incluir puente de adherencia cuando va sobre membrana impermeable.

El fraguado se hará con aditivo, para formar un fragüe más durable y rígido que permita la unión perfecta entre palmetas.

12.4.3     GUARDAPOLVOS CERÁMICO

Se contempla que retorne la cerámica de piso indicada, 15cm de altura en todo el perímetro. Cerámica del mismo diseño y tipología de la instalada en piso.

12.4.4     CERÁMICA DE MURO 33X33

Se consultan cerámicas Blancas Mate 33x33cm, con canto rectificado, donde los planos de detalles de baños que indiquen. En los encuentros de paños con cerámicas, todos los ángulos salientes y cantos vivos, llevarán como terminación un perfil plástico de color blanco en toda la altura (DVP).

Adhesivos:

El adhesivo rígido, cubrirá toda la superficie de la palmeta, se empleará en pisos y muros. Se tendrá en cuenta el impermeabilizante para elegir al adhesivo adecuado. Incluir puente de adherencia cuando va sobre membrana impermeable.

El fraguado se hará con aditivo, para formar un fragüe más durable y rígido que permita la unión perfecta entre palmetas.

12.4.5     PUERTA DE FIERRO

Puertas de fierro batientes en acceso baños públicos (P1)

Serán puertas conformadas por marcos (Ref: perfil 4-2 Cintac) y bastidores (50x50x3mm) en Perfilería de Acero (Ref: Cintac), con 3 pomeles por hoja, según planos de detalles de baños y puertas.

Serán revestidas en lámina de acero 4mm con dobleces rigidizantes colocadas con ángulo de acero 25x25 y junquillos de acero de 10x10 y llevarán cerraduras sobreponer mecánicas. Por cada puerta irá tope de goma con golillas galvanizadas, atornilladas al piso o usando tacos Fischer S-10 en caso necesario.

Puertas de fierro corredera en acceso baño discapacitados (P2)

En baños de discapacitados la puerta estará conformada por marcos y bastidores en perfilería de acero (Ref: CINTAC), con riel superior y guía inferior, según planos de detalles de baños y puertas.

Serán revestidas en lámina de acero 4mm con dobleces rigidizantes colocadas con ángulo de acero 25x25 y junquillos de acero de 10x10 y llevarán cerraduras sobreponer mecánicas. Por cada puerta irá tope de goma con golillas galvanizadas, atornilladas al piso o usando tacos Fischer S-10 en caso necesario.

12.5       PUERTAS Y DIVISIONES DE WC

12.5.1     PERFIL DE ALUMINIO 40/40/2

En puertas y divisiones de WC se instalarán perfiles de aluminio de 40x40x2mm color blanco. Las puertas tendrán dos bisagras de aluminio, tirador exterior y picaporte interior.

12.5.2     MASISA ENCHAPADA MELAMINA 10MM

Los paños llenos serán de Masisa de 10mm de espesor enchapada en melamina blanca con junquillos de aluminio de 10x10mm por ambos lados. Estos serán instalados dentro de las


perfilerías para los cierres de divisiones de éstos. Todos los planos llenos deberán ser cubiertos según planimetrías.

12.6   TABIQUERÍA DE SHAFT

12.6.1     TABIQUERÍA DE ACERO GALVANIZADO

Para estructura de Shaft se consulta perfilería de acero galvanizado estructurales (38x38x0.5) y canal económico (39x20x0.5) de Metalcon o equivalente técnico. La instalación y colocación deberá ser según las indicaciones del fabricante.

12.6.2     REVESTIMIENTO DE TABIQUES

Se consulta para revestimiento de tabiques de Shaft proyectado, irán revestido con placa de Fibrocemento de 10mm tipo duraboard de Volcán o equivalente técnico.

12.7       ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

12.7.1     WC CON ESTANQUE

Se considera la provisión e instalación de Inodoros Línea Verona de Fanaloza o equivalente técnico color blanco, con estanque, asiento con tapa con topes incorporados al asiento, fittings y kit de instalación. Se instalará llave de paso angular con extensión flexible. Deberá consultar todo el Fitting de bronce, el que deberá estar elaborado con materias primas no tóxicas. Las partes componentes deberán ser resistentes a deformaciones y corrosión. La válvula de admisión silenciosa deberá ser resistente a las altas presiones, tener una buena potencia de cierre, corte y un diseño antisifón de manera de no contaminar la red de agua potable.



12.7.2     WC PARA DISCAPACITADOS CON FLUXÓMETRO

El WC debe ser más alto de lo convencional para satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad, como el que se describe a continuación o equivalente técnico. Se consulta WC Briggs modelo Carlton ADA para fluxómetro, debe incluir Fluxómetro, aro elongado y anillo cerrado. La cantidad y ubicación serán indicadas en planos de detalles de baños. Debe instalarse con Fitting y Kit de instalación correspondiente bajo las instrucciones del fabricante.


12.7.3     LAVAMANOS DISCAPACITADOS CON GRIFERÍA

Se consulta para esta partida, Lavamanos Receptáculo de losa Blanca Vitrificada de 50x49, extraplano autosoportante al muro, marca Wasser Modelo Lizt Código JB2007602 o equivalente técnico.

Grifo monomando cuello de cisne con caño giratorio de bronce cromado y cartucho cerámico referencia WASSER. Manecilla Gerontológica modelo de Referencia WASSER de 19,5cm.

La cantidad y ubicación serán indicadas en planos de detalles de baños.

El contratista deberá seguir todas las recomendaciones del fabricante, a fin de garantizar la adecuada instalación del artefacto y perfecto funcionamiento de éstos.


         

12.7.4     BARRAS BAÑOS DISCAPACITADOS FIJAS Y ABATIBLES

Se consultan barras de seguridad en las dependencias sanitarias, se considera barra de seguridad Fija de Acero Inoxidable 1 1/4” angular de 90 x 70 x 70, galvanizado y poliéster a prueba de calor, que tenga una capacidad de carga de 150kg. Esta barra se ubicará en muro adyacente al artefacto de WC, la cual debe estar perfectamente empotrada a muro, para ello deberá reforzar los puntos de apoyo, para evitar descolgamiento de la barra al momento de aplicar esfuerzos puntuales en éstas.

También se considera barra de seguridad abatible 1” ¼” de acero inoxidable 48x8.5cm como mínimo. Ésta tendrá que ser en terminación en cromo, proveedor ATIKA, (similar o superior calidad) y se dispondrá según planos de Arquitectura.


12.7.5     URINARIOS CON FLUXÓMETRO

Se consulta para los nuevos recintos sanitarios, la instalación de 2 Urinarios WASSER (o equivalente técnico) con fluxómetro de alimentación superior, mural de porcelana vitrificada blanca, de alimentación superior y descarga horizontal. Tamaño 60x36 cm, debe incluir sifón, fijaciones correspondientes, fluxor para urinarios.

La cantidad y ubicación serán indicadas en planos de detalles de baños.


El contratista deberá seguir todas las recomendaciones del fabricante, a fin de garantizar la adecuada instalación del artefacto y perfecto funcionamiento de éstos.


12.7.6     VANITORIO INSITU

Se consulta vanitorio de hormigón in situ según medidas generales indicadas en plano de detalles de baño y detalles constructivos. Será ejecutado por contratista atendiendo todas las condiciones planimétricas, con los puntos de desagüe, tamaños e inclinaciones correctamente indicados.

12.7.7     ESPEJOS BAÑOS PÚBLICOS Y DISCAPACITADOS

Para baños públicos se consultan espejos con bordes pulidos pegados al muro de acuerdo a las dimensiones señaladas en plano de detalles de baños, protegidos con recubrimientos especiales para ambientes húmedos. Espesor 3mm.

Para baños de discapacitados se consulta espejo con inclinación de 10° con respecto a la vertical, diseño según planos de detalles de baños.

12.7.8     PORTARROLLOS PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS

Portarrollos de papel higiénico doble antivandálico con montaje de superficie Bradley (AC – 5402 o equivalente técnico) La cantidad y ubicación serán indicados en planos de detalles de baños. Se fija a la pared a través de tornillo de montaje (proporcionada por el instalador) en los orificios que se proporcionan. Para aplicaciones sin barreras, la parte superior de la unidad debe quedar a 30” sobre el piso acabado.

El dispensador de papel higiénico para dos rollos montado en superficie debe ser de acero inoxidable de gran resistencia con acabado satinado y debe sujetar dos rollos de papel higiénico de centro estándar.

Dimensiones generales: 141mm de ancho x 264mm de alto x 135mm de profundidad (5-9/16” x 10-3/8” x 5-5/16”).


12.7.9     JABONERAS

Se consulta un dispensador Jabón Antivandálico de pared horizontal en acero inoxidable capacidad de 1.2lt marca WASSER o equivalente técnico. La cantidad y ubicación serán indicadas en planos de detalles de baños. Deberán ser instaladas según las instrucciones del fabricante, según posiciones indicadas en planimetrías de Arquitectura.


12.7.10   GRIFERÍA VANITORIOS

Para vanitorios, se consulta grifería temporizada con pulsador para la instalación a muro tipo River R701 o equivalente técnico y fittings de pvc color gris.

La cantidad y ubicación serán indicadas en planos de detalles de baños. Serán 4 unidades las cuales se instalarán en puntos equidistantes a lo largo del vanitorio proyectado.


12.7.11   PORTARROLLOS GRANDE PARA BAÑOS PÚBLICOS

Se consultan Portarrollos Jumbo capacidad de 250m de sobreponer de acero inoxidable marca WASSER o equivalente técnico. Este elemento será instalado según las indicaciones del fabricante. La cantidad y ubicación serán indicadas según plano de baños.


12.7.12   MUDADOR PLEGABLE

Se consulta la instalación de mudadores plegables horizontales para bebe, tipo Avalco o similar calidad, el cual estará en baños de hombres y mujeres e irá fijo mediante pernos de expansión o similar, según las indicaciones del fabricante.


12.8          PINTURAS

12.8.1     PINTURA OLEO SEMIBRILLO PARA PUERTAS FIERRO

Se consulta pintura Oleo Semibrillo color blanco absoluto para puertas de acero de accesos. Se deben aplicar a lo menos 2 manos mediante compresor para mejor Terminación. No se aceptarán aparejos desiguales, pinturas sopladas ni chorreadas. El rendimiento de la pintura será de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, no pudiendo hacerse rendir más de lo indicado en el envase. Esta partida debe incluir limpieza al momento de la entrega.


12.8.2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR ESMALTE AL AGUA

Se consulta para todas las superficies exteriores e interiores se consulta Esmalte al Agua color blanco Absoluto. Con la aplicación de 2 manos. No se aceptarán aparejos desiguales, pinturas sopladas ni chorreadas. El rendimiento de la pintura será de acuerdo a las recomendaciones del


fabricante, no pudiendo hacerse rendir más de lo indicado en el envase. Esta partida debe incluir limpieza al momento de la entrega.

Todos los muros se empastarán con pasta vinílica para muros, aplicada a dos manos mínimo para asegurar una superficie perfectamente lisa y apta para recibir pintura en general.

Todo trabajo defectuoso será rehecho a cargo del contratista las veces que sea necesario.

Se exigirá el lijado prolijo de todas las superficies, las veces que sean necesarias hasta obtener un perfecto acabado.

No se consentirá en dar primera mano de aparejo, sin antes todas las molduras, o canterías no estén perfectamente niveladas y lijadas. El corte será limpio y perfecto, especialmente en encuentro con marcos, pilastras, guardapolvos, junquillos etc.

12.8.3     ANTICORROSIVO Y ESMALTE SINTÉTICO

Se consulta la aplicación de dos manos de anticorrosivo en todos los elementos metálicos, previo respaldo y lijado, se eliminará todo rastro de óxido para luego aplicar pintura Esmalte Sintético correspondiente. La aplicación del Anticorrosivo y Pintura Esmalte Sintético serán aplicados mediante compresor paras una correcta aplicación.

Idealmente proceder sin afectar la pintura de la fachada y elementos en los cuales no se debe aplicar esta pintura. Proteger elementos que no corresponden pintar en la etapa de mejoramiento de las estructuras metálicas.

Es de responsabilidad del contratista o encargado de la obra verificar que sólo se identifique presencia de la pintura en los lugares que se requiere y no en otras superficies.

  1. SALA PRIMEROS AUXILIOS

13.1       EXTRACCIÓN DE REVESTIMIENTOS EXISTENTES

13.1.1     RETIRO DE REVESTIMIENTOS MURO Y CIELO

Se considera el retiro de todo el revestimiento de muros exterior e interior, como también de cielo.

13.1.2     RETIRO DE PISO CERÁMICO

Se considera el retiro total del piso cerámico existente para posteriormente instalar el nuevo piso.

13.1.3     RETIRO DE CUBIERTA

Se considera el retiro total de la cubierta existente de la edificación. Se procurará mantener la estructura existente de la cubierta para dar paso a la instalación de la nueva cubierta.


13.2  AISLACIÓN

13.2.1 AISLAGLASS 50 MM FIBRA DE VIDRIO

Se consulta la instalación de fibra de vidrio AISLAGLASS de 50 mm en tabiques existentes. Se deberá considerar correcta colocación evitando puentes térmicos.

13.2.2 LANA MINERAL 50 MM

Se consulta la instalación de lana de vidrio de 50 mm en cielos. Se deberá considerar correcta colocación evitando puentes térmicos.

13.3  REVESTIMIENTOS

13.3.1 CERÁMICA PISO 60X60 CM GRIS

Para el piso se considera cerámica 60x60 cm color gris. Se pegarán con pasta adhesiva Beckron, Topex o similar.

13.3.2 YESO CARTÓN ESTÁNDAR 15 MM

Como revestimiento de muros interiores y exteriores se consideran planchas de yeso cartón Volcanita estándar de 15 mm. Las planchas serán atornilladas a la estructura existente.

13.3.3 YESO CARTÓN RF 12,5 MM

Se consulta la instalación de Plancha de yeso cartón RF de 12,5 mm de espesor, la cual irá fijada a la estructura de cielo.

13.3.4 EMPASTE

Se consulta empaste, debiéndose cuidar los plomos y las terminaciones de encuentros de piso-muro y muro- muro.

13.3.5 PINTURA LATEX BLANCO 2 MANOS

Se consulta aplicación de 2 manos de pintura latex blanco en todos los muros interiores y cielo. Todos los tratamientos de pinturas y preparación de la superficie a pintar se ejecutarán de acuerdo a las instrucciones del fabricante. No se aceptarán trabajos imperfectos, las superficies deberán quedar con terminaciones lisas, parejas, uniformes, sin manchas, chorreaduras ni variaciones de tonalidades. Se supone que la labor de la pintura considera las manos necesarias para dar una buena terminación. El color y la calidad deberán ser autorizados por la I.T.O.

13.3.6 SIDING PVC BLANCO

Se consulta la instalación de revestimiento exterior de Siding PVC color blanco, las cuales irán sobre las planchas de yeso cartón , las fijaciones se realizarán con grapas o clavos por todo el contorno del pliego, los traslapos serán de al menos 10 cm. Se procurará que queden perfectamente fijados sin filtración de agua.

Se considera para la instalación del Siding perfiles esquineros exteriores (50mm), interiores, de inicio, terminal, perfil J y corta gotera de vanos de puertas y ventanas.

Antes de montar el Siding, se instalarán los perfiles esquineros interiores y exteriores a tope con la línea del muro. A continuación, se instalarán los perfiles de inicio, terminal y los perfiles de terminación de vanos (Perfil J).

Una vez instalados los perfiles se comenzará a montar las placas de Siding desde abajo hacia arriba.

Se preocupará de dejar los tornillos en el centro de la ranura, dejando 3 mm entre la cabeza del tornillo y el panel. Entre el panel y los esquineros se considerará 5 mm para que el panel se deslice libremente.

13.3.7 CUBIERTA FIBROCEMENTO ONDA ESTÁNDAR 3,5 MM

Se contempla fibrocemento de onda estándar, de 3,5mm de espesor sobre la estructura de cubierta existente. Las planchas se afianzarán mediante tornillos los que tendrán golilla zincada con aislante de fieltro. Se deberá tener especial cuidado en los traslapos, tanto laterales como frontales, debiendo contemplar los mínimos de 20 cm establecidos por norma y conforme a las recomendaciones de los fabricantes. Se sugiere seguir las especificaciones técnicas del fabricante para la correcta instalación del producto.

13.4  ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

13.4.1 LAVAMANOS CON PEDESTAL

Se considera para enfermería del Estadio Municipal, la instalación de Lavamanos con Pedestal Fanaloza o Similar, color blanco, instalados según indicaciones de planimetría en cuanto a su posición y ubicaciones. Sus instalaciones serán según las indicaciones del fabricante.

Previo a la instalación de éstos lavamanos se realizarán obras de conexión de las redes de agua potable, para alimentación de agua fría, mediante cañerías y piezas especificadas en planimetría.

13.4.2 GRIFERÍA LAVAMANOS

Se considera instalación grifería con pulsador / temporizador, STRETTO o similar, instalados según indicaciones de planimetría en cuanto a su posición y ubicaciones. Sus instalaciones serán según las indicaciones del fabricante.

Previo a la instalación de éstos lavamanos se realizarán obras de extensión de las redes de agua potable, para alimentación de agua fría y caliente a través de piso y tabique, mediante cañerías y piezas especificadas en planimetría.


14                 AGUAS LLUVIAS

14.1  EXCAVACIONES

Se ejecutarán de acuerdo a los planos de detalle y se realizarán los movimientos de tierra hasta alcanzar la profundidad del proyecto (50 cm como mínimo).

Para estos efectos deben considerarse además todas las indicaciones y recomendaciones estipuladas en los ítems correspondientes.

En caso de ser necesario se resolverá con consulta a ingeniería las indicaciones de las faenas de taludes, de terraplenes o de entibaciones que fuesen necesarias para afianzar el terreno.

Las excavaciones deberán quedar con sus fondos perfectamente horizontales.

14.2  ARENA

Se considera una capa de arena fina limpia de cualquier tipo de residuo orgánico, la cual será dispuesta de cama de 10 cm de arena como mínimo y se realizará de acuerdo a planos de detalle.

14.3      TUBO PVC SANITARIO C1 110 MM

Según proyecto de aguas lluvias, se consulta tubo PVC Sanitario C1 110 mm para la conexión entre cámaras de inspecciones según detalle en planimetrías.

14.4      TUBO FLEXA - DREN 110 MM

Se contempla la instalación de tubo flexa- dren 110 mm, la cual se hará siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante y según detalles en planimetrías.

14.5      GRAVA

Según proyecto de aguas lluvias, se consulta capa de grava mínimo de 70 cm de espesor. Detalle según planimetrías.

14.6      MEMBRANA GEOTEXTIL 150 GR/M2

Se instalará un capa de membrana geotextil 150 gr/m2, el cual se colocará rodeando la capa de grava. Los paños se deben traslapar por lo menos en 40 cm.

14.7      RELLENO FINAL CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN COMPACTADO

Se considera el relleno final el cual se realizará con los materiales provenientes de las mismas excavaciones. Al momento de excavar deberá separarse los suelos que se consideren aptos para rellenos de aquellos inadecuados o difíciles de compactar. Este relleno se debe colocar en capas mínimas de 30 cm y compactado. La compactación se deberá realizar de acuerdo a la humedad óptima.

14.8  CÁMARA DE INSPECCIÓN D=60 CM

Se consideran cámaras de inspección de hormigón, redonda y diámetro de 60 cm. Disposiciones según planimetrías.

14.9      CANAL DE AGUAS LLUVIAS

Se contempla en esta sección, todas las obras necesarias para materializar una canaleta de aguas lluvias para las graderías. Serán de planchas lisas de zinc alum prepintadas, de 0,5 mm de espesor y largo continuo, se deberán contar con todos los elementos para su correcta fijación. Detalle según planimetrías.

14.10  BAJADA DE AGUAS LLUVIAS

Las bajadas de aguas lluvias provenientes de las canaletas proyectadas, serán de zinc alum de 10x10 cm, según planimetrías. Se deberán considerar todos los elementos necesarios para su correcta fijación.

14.11  CANALETA DE ACERO PARA PISO

Se considera, canaletas tipo ULMA, para evacuaciones de Aguas Lluvias desde las veredas y circulaciones proyectadas del Estadio Municipal. Se deberá instalar según instrucciones del Fabricante.

El kit se compone de una base de canal de material PP polipropileno y una rejilla de acero galvanizado, que pueda ser removida para limpieza.


14.12  POZOS ABSORBENTES

14.12.1  EXCAVACIONES

Se ejecutarán de acuerdo a los planos de detalle y se realizarán los movimientos de tierra hasta alcanzar la profundidad del proyecto.

Para estos efectos deben considerarse además todas las indicaciones y recomendaciones estipuladas en los ítems correspondientes.

En caso de ser necesario se resolverá con consulta a ingeniería las indicaciones de las faenas de taludes, de terraplenes o de entibaciones que fuesen necesarias para afianzar el terreno.

Las excavaciones deberán quedar con sus fondos perfectamente horizontales.

14.12.2   MEMBRANA GEOTEXTIL 150 GR/M2

Se instalará una capa de membrana geotextil 150 gr/m2. Se instalará con traslapos de por lo menos en 40 cm, cubriendo perfectamente todas las superficies, sin roturas ni imperfecciones.

14.12.3   BOLÓN TAMAÑO ENTRE 15 Y 25 CM

Se consulta material permeable, bolones limpios cuyo tamaño varía entre 15 y 25 cm.

14.12.4   CAPA DE ARENA GRUESA 10 CM

Se considera una capa de arena fina limpia de cualquier tipo de residuo orgánico, la cual será dispuesta de cama de 10 cm de arena como mínimo y se realizará de acuerdo a planos de detalle.

14.12.5   RELLENO FINAL CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN COMPACTADO

Se considera el relleno final el cual se realizará con los materiales provenientes de las mismas excavaciones. Al momento de excavar deberá separarse los suelos que se consideren aptos para rellenos de aquellos inadecuados o difíciles de compactar. Este relleno se debe colocar en capas mínimas de 30 cm y compactado. La compactación se deberá realizar de acuerdo a la humedad óptima.

15                 REFUERZO ESTRUCTURA MARCADOR

15.1    EXCAVACIONES

Se consideran excavaciones de 50x50x80 cm según detalle en planimetrías. La extracción deberá alcanzar el nivel de sello de fundación, penetrando como mínimo 0.20m en el terreno apto para fundar. El fondo quedará horizontal, los costados de la excavación serán verticales. En caso de encontrar napa freática al ejecutar las excavaciones, se utilizarán sistemas que aseguren un agotamiento permanente previo a la colocación del hormigón.

Las excavaciones se ejecutarán en concordancia con los planos de fundaciones respectivos.

No se permitirán rellenos en caso de errores de cotas o niveles, ni se aceptarán cobros extras por ninguna de las circunstancias anteriores si no están aprobadas por el ITO y/o Arquitecto.

Se ha especificado una profundidad mínima de excavación igual a superior de 0.60m, lo cual puede variar según la estratigrafía del suelo a fundar.

Previo a la ejecución de las excavaciones se rebajará toda la capa vegetal hasta una profundidad de 15cm.

Las excavaciones serán ejecutadas a pala o maquinaria. El fondo de las excavaciones deberá quedar perfectamente horizontal y formar ángulos rectos con todas sus caras laterales.

Todas las excavaciones deberán ser recibidas por el inspector técnico de obras municipales y deberán quedar perfectamente horizontal y formar ángulos rectos con todas sus caras laterales.

15.2      EMPLANTILLADO

En todas las fundaciones armadas se consulta un Emplantillado de Hormigón pobre G5 (Resistencia a los 28 días de 50kg x cm2), éste será de 5cm de espesor, en donde la estructura de enfierradura no puede quedar en contacto con el terreno natural.

Según Norma Chilena (NCh 170 of. 2016), los que deberán quedar perfectamente nivelados, su terminación superficial será platachada y deberá tener 5cm de espesor.

Se considera obligatoria en todas sus partes la aplicación de las normas INN 172 of. 52 “Mezcla, colocación en obra y curado del hormigón” y “Hormigones de cemento”.

15.3      HORMIGÓN G-20

Las fundaciones serán de 50 x 50cm y una profundidad de 75cm éstas se construirán con un Hormigón G20 (resistencia a los 28 días de 250kg x cm2).

Las dimensiones de las fundaciones deberán ser según las indicaciones de los planos de Arquitectura y definido por el cálculo de Ingeniería. Incorporarán Bolón desplazador al 20% para toda la fundación corrida.

15.4      PERFIL ACERO 150X100X3 MM

Se consulta la instalación de perfiles de acero de 150x100x3mm para los pilares de la estructura metálica de la estructura del marcador. Las uniones de los perfiles serán con soldadura con hilo continuo, sin imperfecciones ni salpicaduras que aseguren la correcta sujeción en las fundaciones entre elementos.

15.5      PERFIL ACERO 30X20X2 MM

Se consulta la instalación de perfiles de acero de 30x20x2mm para los refuerzos y elementos horizontales de la estructura metálica de la estructura del marcador. Las uniones de los perfiles serán con soldadura con hilo continuo, sin imperfecciones ni salpicaduras que aseguren la correcta sujeción en las fundaciones entre elementos.

15.6      ANTICORROSIVO 2 MANOS

Se consulta la aplicación de dos manos de anticorrosivo en todos los elementos metálicos, previo respaldo y lijado, se eliminará todo rastro de óxido para luego aplicar pintura Esmalte Sintético correspondiente. La aplicación del Anticorrosivo y Pintura Esmalte Sintético serán aplicados mediante compresor paras una correcta aplicación.

Es de responsabilidad del contratista o encargado de la obra verificar que sólo se identifique presencia de la pintura en los lugares que se requiere y no en otras superficies.

15.7      ESMALTE SINTÉTICO 2 MANOS

Se consulta la aplicación de Esmalte al Agua color . Con la aplicación de 2 manos.

. No se aceptarán aparejos desiguales, pinturas sopladas ni chorreadas. El rendimiento de la pintura será de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, no pudiendo hacerse rendir más de lo indicado en el envase. Esta partida debe incluir limpieza al momento de la entrega.

Todos los muros se empastarán con pasta vinílica para muros, aplicada a dos manos mínimo para asegurar una superficie perfectamente lisa y apta para recibir pintura en general.

Todo trabajo defectuoso será rehecho a cargo del contratista las veces que sea necesario.

Se exigirá el lijado prolijo de todas las superficies, las veces que sean necesarias hasta obtener un perfecto acabado.

No se consentirá en dar primera mano de aparejo, sin antes todas las molduras, o canterías no estén perfectamente niveladas y lijadas. El corte será limpio y perfecto, especialmente en encuentro con marcos, pilastras, guardapolvos, junquillos etc.

16                 INSTALACIONES DOMICILIARIAS

16.1  INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Se adjuntan especificaciones de técnicas anexas de la instalación.

16.2      INSTALACIONES AGUA POTABLE

Se adjuntan especificaciones de técnicas anexas de la instalación.

16.3      INSTALACIONES ALCANTARILLADO

Se adjuntan especificaciones de técnicas anexas de la instalación.

16.4      INSTALACIÓN DE GAS

Se adjuntan especificaciones de técnicas anexas de la instalación.

1.             ASEO DE OBRA

17.1 ASEO GENERAL Y ENTREGA

Se consulta, durante la obra y especialmente en la etapa final de esta, realización de aseo de obra, retiros de todos los escombros y restos de material sobrante, limpieza general de recintos, retiro de todo elemento ajeno a la obra, paras la posterior entrega.

Una vez completas las demoliciones, actividades de construcción, el terreno se debe encontrar completamente limpio, de escombros y material vegetal. Es de responsabilidad del contratista encontrar un sitio autorizado para la disposición final de escombros. Por otra parte el terreno debe entregarse antes de comenzar la faena completamente sanitizado y fumigado.

Todo el material excedente de la intervención tal como excedentes de despuntes, cubiertas, retazos de materiales, enganches etc, deberá ser retirada de la obra por el contratista a un botadero autorizado.

El profesional a cargo entregará el libro de obra de obra debida foliado para ser incorporado en el proceso Municipal de Recepción Final de la Obra.


10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.