Licitación ID: 2667-121-LP25
OBRAS DE IMPLEMENTACIÓN HUERTA EDUCATIVA PRIMERA ETAPA COMUNA DE VITACURA
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 9
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Global
Cod: 72131702
COSTO TOTAL NETO POR OBRAS DE IMPLEMENTACIÓN HUERTA EDUCATIVA PRIMERA ETAPA, COMUNA DE VITACURA  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
OBRAS DE IMPLEMENTACIÓN HUERTA EDUCATIVA PRIMERA ETAPA COMUNA DE VITACURA
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
El objeto de la presente licitación pública es la contratación de una persona natural o jurídica, que realice la ejecución de las obras civiles de implementación de una nueva huerta comunitaria, en el Parque José María Escrivá de Balaguer, en la comuna de Vitacura, ubicada según se indica: Nombre Ubicación Parque José María Escrivá de Balaguer Frente a Edificio Vitacentro, Calle Las Tranqueras Oriente N°2566, Vitacura, R.M. Lo anterior, contempla remoción de áreas verdes existentes, demoliciones, instalación de pavimentos, obras civiles y construcción, la provisión e instalación de equipamiento, mobiliario (bancas y bebederos, entre otros) y elementos propios del trabajo en huertos; incluyendo, entre otros elementos, sustratos, cajones de cultivo, etc. Además, se contempla la provisión e instalación de señalética como la ya existente en Plazas y Parques de la Comuna, cierres perimetrales, especies vegetales y la ejecución del proyecto de riego incluido dentro de los antecedentes del proyecto. Todo ello con el fin de incorporar un programa que muestra y educa sobre los procesos de trabajo en un huerto, dentro de un espacio seguro, funcional y de calidad, conforme a lo indicado en los planos de emplazamiento, plano de detalles, bases técnicas y demás antecedentes licitatorios. El plazo máximo de ejecución de las obras de implementación será de 120 días corridos. Para el presente llamado a licitación, regirán las presentes BAE, BT, Anexos Administrativos y Técnicos, BAG, Modificaciones y/o Aclaraciones (si correspondieren), Respuestas a Consultas (si las hubiere), y en el Contrato, así como los demás documentos que son integrantes de esta licitación.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Unidad de compra:
SECPLA
R.U.T.:
69.255.600-3
Dirección:
AVDA. BICENTENARIO N° 3800.
Comuna:
Vitacura
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 11-12-2025 15:01:00
Fecha de Publicación: 07-11-2025 18:40:00
Fecha inicio de preguntas: 07-11-2025 19:00:00
Fecha final de preguntas: 14-11-2025 12:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 28-11-2025 21:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 11-12-2025 15:30:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 17-12-2025 15:30:00
Fecha de Adjudicación: 19-01-2026 13:09:52
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Adjuntar antecedentes Administrativos, según numeral 5 de las Bases Administrativas Especiales. Revisar archivo adjunto Anexos en Formato Editable.
2.- Adjuntar antecedentes Administrativos, según numeral 5 de las Bases Administrativas Especiales. Revisar archivo adjunto Anexos en Formato Editable.
Documentos Técnicos
1.- Adjuntar antecedentes Tecnicos, según numeral 5 de las Bases Administrativas Especiales. Revisar archivo adjunto Anexos en Formato Editable.
 
2.- Adjuntar antecedentes Tecnicos, según numeral 5 de las Bases Administrativas Especiales. Revisar archivo adjunto Anexos en Formato Editable.
 
Documentos Económicos
1.- Adjuntar antecedentes económicos, según numeral 5 de las Bases Administrativas Especiales. Revisar archivo adjunto Anexos en Formato Editable.
2.- Adjuntar antecedentes económicos, según numeral 5 de las Bases Administrativas Especiales. Revisar archivo adjunto Anexos en Formato Editable.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento de Requisitos Formales Según el numeral 7.1.2 de las BAE 2%
2 Oferta Económica Según el numeral 7.1.2 de las BAE. 98%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones impuestos incluidos.
Tiempo del Contrato 120 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Nancy Ortiz
e-mail de responsable de pago: nortiz@vitacura.cl
Nombre de responsable de contrato: Juan Diego Izquierdo
e-mail de responsable de contrato: juandiego.izquierdo@vitacura.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-2-24813237-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Municipalidad de Vitacura
Fecha de vencimiento: 25-03-2025
Monto: 1 Peso Chileno
Descripción: 10.1 de las BAE: En virtud de lo regulado en el artículo 11° de la Ley de Compras Públicas y lo señalado en el artículo 52° del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, por tratarse de una licitación que no supera el umbral de las 5.000 UTM, no se requerirá garantía de seriedad de la oferta.
Glosa: 10.1 de las BAE: En virtud de lo regulado en el artículo 11° de la Ley de Compras Públicas y lo señalado en el artículo 52° del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, por tratarse de una licitación que no supera el umbral de las 5.000 UTM, no se requerirá garantía de seriedad de la oferta.
Forma y oportunidad de restitución: 10.1 de las BAE: En virtud de lo regulado en el artículo 11° de la Ley de Compras Públicas y lo señalado en el artículo 52° del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, por tratarse de una licitación que no supera el umbral de las 5.000 UTM, no se requerirá garantía de seriedad de la oferta.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Municipalidad de Vitacura
Fecha de vencimiento: 09-12-2026
Monto: 5 %
Descripción: Notificada la adjudicación a través de la plataforma electrónica www.mercadopublico.cl, el oferente adjudicado, deberá presentar una Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y de las Obligaciones Laborales y Previsionales de los Trabajadores, en los términos, forma, plazo y condiciones establecidas en los artículos 53° a 59° de las BAG. Sin establecer restricciones respecto a un instrumento en particular, la garantía podrá consistir, a modo de ejemplo, en los siguientes instrumentos: boleta de garantía bancaria pagadera a la vista; vale vista a la orden de la Municipalidad de Vitacura; certificado de fianza a la vista de sociedades de garantía recíproca; póliza de seguro de ejecución inmediata; depósito a la vista, o cualquier otro instrumento que asegure el pago en forma rápida y efectiva. El monto de esta Garantía, será el equivalente al 5% del precio neto final ofertado por el adjudicatario, expresada en pesos chilenos. Su vigencia deberá comprender todo el período de la contratación, definido en el Numeral 11.4 de las BAE, más al menos, 90 días corridos posteriores a la fecha de término de la contratación. Para todos los efectos se considerará como monto del contrato, el valor total de la oferta económica adjudicada, en base a los valores ofertados en el Anexo N°5 “Itemizado Oferta Económica”. Esta garantía tendrá también por objeto asegurar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores durante el tiempo de ejecución de los servicios y salvaguardará, además, los problemas que puedan existir debido a fallas en la ejecución de los trabajos, terminaciones deficientes o mala ejecución de las instalaciones, conforme a las especificaciones descritas en las Bases Técnicas (BT) y demás antecedentes de la Licitación. Todo eventual aumento de contrato deberá ser igualmente garantizado, de modo que se cumpla con el porcentaje señalado para el valor total del mismo.
Glosa: Glosa de la Garantía: Garantiza Fiel Cumplimiento de Contrato de la licitación pública “Obras de Implementación Huerta Educativa Primera Etapa, comuna de Vitacura”, ID 2667-121-LP25.
Forma y oportunidad de restitución: La devolución de la garantía se efectuará en Tesorería Municipal, una vez transcurridos 60 días hábiles posteriores al término de vigencia del contrato, y sólo previa certificación por la Unidad Técnica supervisora del contrato, de la circunstancia de no existir obligaciones pendientes, tanto desde el punto de vista contractual, como del punto de vista laboral y previsional, de los trabajadores del contratista y/o de sus subcontratistas, a través de la presentación del Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales y del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (F30 y F30-1 respectivamente), emitidos por la Dirección del Trabajo. No obstante, lo anterior, será obligación de la adjudicataria, presentar con 20 días de anticipación al término de la Vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (Formulario F30) y el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (Formulario F30-1). Estos certificados deben estar vigentes al momento de su presentación y ser entregados al ITO, quien dará su aprobación. En aquellos casos en que la adjudicataria no presente los formularios señalados, la Subdirección de Tesorería Municipal deberá hacer efectivas las garantías de fiel cumplimiento, en el caso que correspondiere. Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, serán de cargo exclusivo del adjudicatario, siendo este responsable de mantenerlas vigentes por todo el periodo que caucionan, especialmente en aquellos casos de eventuales aumento de plazos, debiendo ser reemplazadas por otro documento, conforme al nuevo plazo contractual, más los días previstos según corresponda a la Licitación, siendo todos los costos financieros de responsabilidad única de la adjudicataria.
    Otras Garantías
Beneficiario: Municipalidad de Vitacura
Fecha de vencimiento: 13-10-2026
Monto: 500 Unidad de Fomento
Descripción: El contratista será responsable por todos los perjuicios generados por su personal o el personal del subcontratista, si lo hubiere, que afecten la ejecución de las obras, así como los que se produjeran a terceras personas o se provocaren a funcionarios de la municipalidad y, en general, por todos los daños a personas o bienes, causados durante o como consecuencia de ellos. La Municipalidad de Vitacura no pagará al contratista ningún gasto proveniente de daños o indemnizaciones de acuerdo a lo estipulado precedentemente. Con el objeto de caucionar el pago de los daños indicados en el párrafo que antecede, el contratista deberá entregar, previo a la suscripción del contrato, una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros, por un monto equivalente a UF 1.000 (mil unidades de fomento). A su vez, este instrumento debe considerar obligatoriamente, una cláusula de responsabilidad civil patronal, por UF 500 (quinientas unidades de fomento). La vigencia de la Póliza será, a lo menos, desde la fecha de emisión de la misma, la cual deberá ser siempre anterior a la fecha de suscripción del contrato, más 30 días corridos posteriores a contar de la fecha de recepción definitiva de las obras. Sin perjuicio de lo anterior, se aceptará la presentación de pólizas que contengan una cláusula de renovación automática o cuya vigencia sea inferior a la exigida en el párrafo anterior, siempre y cuando sean renovadas anualmente, en los casos que corresponda, con, al menos, 30 días de anticipación a la fecha de su vencimiento. Excepcionalmente, y en el caso que el adjudicatario mantenga una Póliza de Responsabilidad Civil vigente de carácter general para todos sus mandantes, el oferente deberá establecer como asegurado adicional a la Municipalidad de Vitacura, manteniendo en todo momento vigente este tipo de Seguro de Responsabilidad Civil. En caso de que el servicio se extendiese más allá del plazo ofertado y este periodo no estuviese debidamente resguardado por la Póliza de Responsabilidad Civil vigente, el contratista deberá realizar la respectiva prórroga y mantener la vigencia de la Póliza, hasta la nueva fecha de término validada por la ITO y el Decreto Alcaldicio que lo sancione, con, al menos 30 días de anticipación a la fecha de su vencimiento. Glosa de esta garantía: “Seguro de Responsabilidad Civil Licitación Pública Licitación ID 2667-119-LP25”. Esta Póliza de Seguro tendrá como asegurado a la Municipalidad de Vitacura, debiendo incorporar entre sus condiciones particulares: a. Incluir Cláusula de prohibición arbitraje: queda entendido y convenido que la Municipalidad de Vitacura, no puede participar en arbitrajes, quedando esta responsabilidad bajo el contratante de dicha póliza. b. Incluir Cláusula de inalterabilidad: prohibición de introducir modificaciones a los términos y condiciones de la misma, sin autorización previa y expresa, y por escrito, de la Municipalidad de Vitacura. c. Si la póliza contempla deducible, éste debe ser de cargo exclusivo del contratista, la cual debe constar en las condiciones particulares de ésta. (En las pólizas se puede encontrar en las condiciones particulares, ítem deducible o como cláusula de deducible) La renovación de la póliza de seguro, deberá hacerse con un mínimo de 30 días corridos de anticipación a su respectivo vencimiento. En caso de daños a la propiedad privada, pública o a terceros, cuyo monto sea inferior al deducible del seguro entregado en Garantía de la Responsabilidad Civil, el Contratista deberá responder en forma inmediata una vez notificado por el ITO.
Glosa: Conforme a lo solicitado en BAE
Forma y oportunidad de restitución: Esta póliza será devuelta al Contratista una vez trascurridos 10 días hábiles siguientes al vencimiento de la vigencia de la misma. En caso de daños a terceros, el contratista se obliga a activar en forma personal el procedimiento para responder civilmente por dichos daños, notificando de dicho trámite en un plazo no mayor a 48 horas a la Municipalidad de Vitacura, vía Libro Manifold u otro medio escrito acordado con la ITO. Toda carencia, exclusión o insuficiencia de los seguros será de única y exclusiva responsabilidad del Contratista, de forma que deberá complementar o suplir las indemnizaciones que correspondan, hasta la reparación total del daño producido.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates
En la forma y condiciones establecidas en el numeral 8 de las BAE
Modificación N°1

MODIFICACIÓN N°1

DEL NUMERAL 4. CRONOGRAMA DE LICITACIÓN DE LAS BAE, “CIERRE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS”

Donde dice:

“A las 15:00 hrs, del 21 día hábil contado desde la fecha de publicación del llamado a licitación y sus correspondientes bases en el portal www.mercadopublico.cl”.

Debe decir:

“A las 15:00 hrs, del 23 día hábil contado desde la fecha de publicación del llamado a licitación y sus correspondientes bases en el portal www.mercadopublico.cl”.

Modificación N°2

Reemplácense los Numerales 5.5 “CAJONES DE CULTIVO ACCESIBLE 320X120X90(H) CMS. (C01 Y C02)”; 5.6 “CAJONES DE CULTIVO 320X120X60(H) CMS. (B01 Y B02)”; y 5.7 “CAJONES DE CULTIVO  320X120X30(H) CMS. (A01 Y A02)” de las BT, según se indica:

5.5 CAJONES DE CULTIVO ALTAS 320X120X90(H) CMS. (C01)           

Se especifica la construcción de cajones de cultivo en obra, fabricados con listones de madera de pino seco, cepillado e impregnado, con las siguientes dimensiones:

  •          Estructura principal: listones de 2” x 10”

  •          Refuerzos o detalles estructurales: listones de 2” x 2”

Los cajones se ensamblarán en obra, con uniones firmes en las esquinas, según se detalla en la lámina de Mobiliario Desplegado del set de planos.

Estos cajones no tienen base y deberán ser apoyados directamente sobre el terreno natural nivelado.

Consideraciones para la instalación:

• Los cajones estarán conectados al sistema de riego automático. Por ello, es imprescindible coordinar y ejecutar previamente el paso de tuberías y emisores antes del relleno.

• Una vez instalado el riego, se podrá colocar un forro plástico interior (sin base) que recubra las paredes internas, con el fin de proteger la madera y prolongar su vida útil.

• Posteriormente, se debe instalar en la base una capa de fardos de paja, como material de relleno inicial.

• Sobre los fardos, se deberá dejar mínimo 40 cm de altura libre para completar con tierra vegetal harneada.

• El sustrato debe quedar nivelado al ras superior del cajón, considerando que tras los primeros riegos el volumen puede compactarse y bajar levemente.

La terminación de la madera es con dos capas de Osmo o similar.

5.6 CAJONES DE CULTIVO ALTAS 160X120X90(H) CMS. (C02)           

Se especifica la construcción de cajones de cultivo en obra, fabricados con listones de madera de pino seco, cepillado e impregnado, con las siguientes dimensiones:

  •          Estructura principal: listones de 2” x 10”

  •          Refuerzos o detalles estructurales: listones de 2” x 2”

Los cajones se ensamblarán en obra, con uniones firmes en las esquinas, según se detalla en la lámina de Mobiliario Desplegado del set de planos.

Estos cajones no tienen base y deberán ser apoyados directamente sobre el terreno natural nivelado.

Consideraciones para la instalación:

• Los cajones estarán conectados al sistema de riego automático. Por ello, es imprescindible coordinar y ejecutar previamente el paso de tuberías y emisores antes del relleno.

• Una vez instalado el riego, se podrá colocar un forro plástico interior (sin base) que recubra las paredes internas, con el fin de proteger la madera y prolongar su vida útil.

• Posteriormente, se debe instalar en la base una capa de fardos de paja, como material de relleno inicial.

• Sobre los fardos, se deberá dejar mínimo 40 cm de altura libre para completar con tierra vegetal harneada.

• El sustrato debe quedar nivelado al ras superior del cajón, considerando que tras los primeros riegos el volumen puede compactarse y bajar levemente.

La terminación de la madera es con dos capas de Osmo o similar.

5.7 CAJONES DE CULTIVO ACCESIBLE 320X120X90(H) CMS. (C03)             

Se especifica la construcción de cajones de cultivo accesibles en obra, fabricados con listones de madera de pino seco, cepillado e impregnado, con las siguientes dimensiones:

  •          Estructura principal: listones de 2” x 10”

  •          Refuerzos o detalles estructurales: listones de 2” x 2”

Los cajones se ensamblarán en obra, con uniones firmes en las esquinas, según se detalla en la lámina de Mobiliario Desplegado del set de planos.

Estos cajones no tienen base y deberán ser apoyados directamente sobre el terreno natural nivelado.

Consideraciones para la instalación:

• Los cajones estarán conectados al sistema de riego automático. Por ello, es imprescindible coordinar y ejecutar previamente el paso de tuberías y emisores antes del relleno.

• Una vez instalado el riego, se podrá colocar un forro plástico interior (sin base) que recubra las paredes internas, con el fin de proteger la madera y prolongar su vida útil.

• Posteriormente, se debe instalar en la base una capa de fardos de paja, como material de relleno inicial.

• Sobre los fardos, se deberá dejar mínimo 40 cm de altura libre para completar con tierra vegetal harneada.

• El sustrato debe quedar nivelado al ras superior del cajón, considerando que tras los primeros riegos el volumen puede compactarse y bajar levemente.

La terminación de la madera es con dos capas de Osmo o similar.

Modificación N°3

Incorpórense las siguientes partidas en BT, según se indica:

5.8 CAJONES DE CULTIVO 320X120X60(H) CMS. (B01)          

Se especifica la construcción de cajones de cultivo en obra, fabricados con listones de madera de pino seco, cepillado e impregnado, con las siguientes dimensiones:

  •          Estructura principal: listones de 2” x 10”

  •          Refuerzos o detalles estructurales: listones de 2” x 2”

Los cajones se ensamblarán en obra, con uniones firmes en las esquinas, según se detalla en la lámina de Mobiliario Desplegado del set de planos.

Estos cajones no tienen base y deberán ser apoyados directamente sobre el terreno natural nivelado.

Consideraciones para la instalación:

• Los cajones estarán conectados al sistema de riego automático. Por ello, es imprescindible coordinar y ejecutar previamente el paso de tuberías y emisores antes del relleno.

• Una vez instalado el riego, se podrá colocar un forro plástico interior (sin base) que recubra las paredes internas, con el fin de proteger la madera y prolongar su vida útil.

• El sustrato debe quedar nivelado al ras superior del cajón, considerando que tras los primeros riegos el volumen puede compactarse y bajar levemente.

La terminación de la madera es con dos capas de Osmo o similar. Para esta altura de cajones no se utilizará fardos de paja, se rellenará completamente de tierra vegetal.

5.9 CAJONES DE CULTIVO 160X120X60(H) CMS. (B02)          

Se especifica la construcción de cajones de cultivo en obra, fabricados con listones de madera de pino seco, cepillado e impregnado, con las siguientes dimensiones:

  •          Estructura principal: listones de 2” x 10”

  •          Refuerzos o detalles estructurales: listones de 2” x 2”

Los cajones se ensamblarán en obra, con uniones firmes en las esquinas, según se detalla en la lámina de Mobiliario Desplegado del set de planos.

Estos cajones no tienen base y deberán ser apoyados directamente sobre el terreno natural nivelado.

Consideraciones para la instalación:

• Los cajones estarán conectados al sistema de riego automático. Por ello, es imprescindible coordinar y ejecutar previamente el paso de tuberías y emisores antes del relleno.

• Una vez instalado el riego, se podrá colocar un forro plástico interior (sin base) que recubra las paredes internas, con el fin de proteger la madera y prolongar su vida útil.

• El sustrato debe quedar nivelado al ras superior del cajón, considerando que tras los primeros riegos el volumen puede compactarse y bajar levemente.

La terminación de la madera es con dos capas de Osmo o similar. Para esta altura de cajones no se utilizará fardos de paja, se rellenará completamente de tierra vegetal.

5.10 CAJONES DE CULTIVO 320X120X30(H) CMS. (A01)

Se especifica la construcción de cajones de cultivo en obra, fabricados con listones de madera de pino seco, cepillado e impregnado, con las siguientes dimensiones:

  •          Estructura principal: listones de 2” x 10”

  •          Refuerzos o detalles estructurales: listones de 2” x 2”

Los cajones se ensamblarán en obra, con uniones firmes en las esquinas, según se detalla en la lámina de Mobiliario Desplegado del set de planos.

Estos cajones no tienen base y deberán ser apoyados directamente sobre el terreno natural nivelado.

Consideraciones para la instalación:

• Los cajones estarán conectados al sistema de riego automático. Por ello, es imprescindible coordinar y ejecutar previamente el paso de tuberías y emisores antes del relleno.

• Una vez instalado el riego, se podrá colocar un forro plástico interior (sin base) que recubra las paredes internas, con el fin de proteger la madera y prolongar su vida útil.

• El sustrato debe quedar nivelado al ras superior del cajón, considerando que tras los primeros riegos el volumen puede compactarse y bajar levemente.

La terminación de la madera es con dos capas de Osmo o similar. Para esta altura de cajones no se utilizará fardos de paja, se rellenará completamente de tierra vegetal.

5.11 CAJONES DE CULTIVO 160X120X30(H) CMS. (A02)

Se especifica la construcción de cajones de cultivo en obra, fabricados con listones de madera de pino seco, cepillado e impregnado, con las siguientes dimensiones:

  •          Estructura principal: listones de 2” x 10”

  •          Refuerzos o detalles estructurales: listones de 2” x 2”

Los cajones se ensamblarán en obra, con uniones firmes en las esquinas, según se detalla en la lámina de Mobiliario Desplegado del set de planos.

Estos cajones no tienen base y deberán ser apoyados directamente sobre el terreno natural nivelado.

Consideraciones para la instalación:

• Los cajones estarán conectados al sistema de riego automático. Por ello, es imprescindible coordinar y ejecutar previamente el paso de tuberías y emisores antes del relleno.

• Una vez instalado el riego, se podrá colocar un forro plástico interior (sin base) que recubra las paredes internas, con el fin de proteger la madera y prolongar su vida útil.

• El sustrato debe quedar nivelado al ras superior del cajón, considerando que tras los primeros riegos el volumen puede compactarse y bajar levemente.

La terminación de la madera es con dos capas de Osmo o similar. Para esta altura de cajones no se utilizará fardos de paja, se rellenará completamente de tierra vegetal.

Modificación N°4

Modifíquese la numeración de las siguientes partidas de las BT, como se indica:

Donde dice:

5.8 MÓDULO COMPOSTERA

5.9 MÓDULO LAVADERO 

5.10 MÓDULO MIRADOR DURMIENTES         

5.11 MESA MÓVIL PLEGABLE DIAM. 60 CMS

5.12 SILLAS PLEGABLES MÓVIL

5.13 COMPOSTERA GRAN FORMATO  

5.14 BEBEDERO CILINDRO CITTA URBANA  400/650         

5.15 BASURERO CITTA URBANA CILINDRO  D40H80

5.16 BICICLETERO

5.17 BANCA HORMIGÓN R CUBO O SIMILAR

5.17.1 Banca Recta Estándar hormigón R Cubo o Similar

5.17.2 Banca Curva R Cubo o similar

Debe decir:

5.12 MÓDULO COMPOSTERA

5.13 MÓDULO LAVADERO           

5.14 MÓDULO MIRADOR DURMIENTES         

5.15 MESA MÓVIL PLEGABLE DIAM. 60 CMS

5.16 SILLAS PLEGABLES MÓVIL

5.17 COMPOSTERA GRAN FORMATO  

5.18 BEBEDERO CILINDRO CITTA URBANA  400/650         

5.19 BASURERO CITTA URBANA CILINDRO  D40H80

5.20 BICICLETERO

5.21 BANCA HORMIGÓN R CUBO O SIMILAR

5.21.1 Banca Recta Estándar hormigón R Cubo o Similar

5.21.2 Banca Curva R Cubo o similar

Modificación N°5

En el numeral 7.8 “JARDINERÍA” de las BT, incorpórese lo siguiente:

“El adjudicatario deberá contemplar la mantención de la totalidad de las áreas de plantación del proyecto durante el transcurso de 3 (tres) meses desde la fecha del Acta de Recepción Provisoria hasta la fecha de aprobación de la Recepción Definitiva".

Modificación N°6

Reemplácense las siguientes láminas de planimetría en formato PDF, ubicadas en el enlace PLANIMETRÍA E IMÁGENES HUERTA ID 2667-121-LP25 del anexo denominado  “LINK DESCARGA ARCHIVOS (ID 2667-121-LP25 HUERTA EDUCATIVA).DOCX”, de los archivos adjuntos con el ID de la licitación en la pagina www.mercadopublico.cl

250718_L01_MASTERPLAN

250718_L03_ETAPA 1

250718_L10_MOBILIARIO

250718_L11_DESPLIEGUE MOBILIARIO

Por:

250718_L01_MASTERPLAN Corregido

250718_L03_ETAPA 1 Corregido

250718_L10_MOBILIARIO corregido

250718_L11_DESPLIEGUE MOBILIARIO Corregido

Modificación N°7

Se adjunta al presente Decreto Alcaldicio el “Nuevo Anexo N°5 “Oferta Económica” (en formato Excel), el cual será ingresado en el Portal, quedando nulo el anteriormente publicado en la licitación ID 2667-121-LP25.


10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.