Ficha Licitación

Licitación ID: 2733-1-LE26

SERV.MEJORAMIENTO MULTICANCHA LC

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR

Fecha de Cierre: 02-02-2026 17:00:00

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 146

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Faltan 16 días para que cierre esta licitación.

Productos o servicios

Restauración de edificios, casas, señales o monumentos	1 Unidad
Cod: 72102802	1 Unidad
Según bases administrativas y técnicas adjuntas

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

SERV.MEJORAMIENTO MULTICANCHA LC

Estado:

Publicada

Descripción:

La Municipalidad de Peñaflor, a través de su Departamento de Educación, requiere contratar el servicio de mejoramiento de la multicancha del Liceo Comercial República de Brasil, considerando el rol clave que esta infraestructura cumple en el óptimo desarrollo de las actividades extracurriculares y eventos deportivos de los y las estudiantes pertenecientes al establecimiento educacional.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Dos Etapas

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR

Unidad de compra:

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

R.U.T.:

69.071.700-K

Dirección:

ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215

Comuna:

Peñaflor

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 02-02-2026 17:00:00

Fecha de Publicación: 16-01-2026 16:04:35

Fecha inicio de preguntas: 16-01-2026 16:30:00

Fecha final de preguntas: 20-01-2026 17:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 21-01-2026 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 02-02-2026 17:00:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 02-02-2026 17:15:00

Fecha de Adjudicación: 17-02-2026 13:00:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato 23-02-2026

Tiempo estimado de evaluación de ofertas 48 Horas

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Los proponentes deberán completar y adjuntar a su oferta, los siguientes Anexos Administrativos: a) Anexo Nº 1-A o Anexo Nº 1-B: Formato de Identificación del Proponente. b) Anexo Nº 2-A o Anexo Nº 2-B: Declaración Simple de Aceptación de la Propuesta. c) Anexo N°3: Cumplimiento Programa de Integridad El programa de integridad de una empresa u organización se entiende como un conjunto de instrumentos o herramientas que fomentan entre sus integrantes un comportamiento apegado a determinados valores que contribuyan a instalar estándares de integridad fortaleciendo una conciencia ética que permita combatir la corrupción. Cada oferente deberá entregar su respectivo Programa de Integridad, junto con los respaldos que permitan verificar su difusión entre el personal y/o trabajadores, tales como: un comunicado interno, mail masivo, impresión de pantalla del sistema o programa, etc. d) Oferentes Unión Temporal de Proveedores (UTP): • Incluir identificación de la UTP, mediante documento público o privado que constata el acuerdo.

Documentos Técnicos

1.- ANEXO N°4: Anexo con antecedentes profesionales del jefe de obra y certificados de inhabilidad para trabajar con menores de edad del equipo de obra a) El proveedor deberá identificar el directivo o jefe de obra, quien deberá con un título profesional de; Construcción Civil, Arquitecto, Ingeniero Construcción o Ingeniero Civil con alguna mención en el área de la construcción. Deberá adjuntar, currículum del profesional referido y copia simple del título profesional. b) Listado de trabajadores que serán parte de la ejecución del contrato, los cuales deberán adjuntar certificados de inhabilidad para trabajar con menores de edad, dichos antecedentes deben ser del mes en curso. c) Junto al anexo N°4 letra b) se debe incorporar el porcentaje de trabajadores de la obra que pertenecen a la comuna de Peñaflor. Lo anterior, se debe acreditar mediante certificado de residencia, emitido por la junta de vecinos correspondiente al domicilio del trabajador y/o mediante declaración jurada de domicilio otorgada ante notario público. ANEXO N°5: Plazo de entrega y garantía a) El plazo de entrega del servicio solicitado será contado en días corridos, el cual no podrá ser inferior a 10 días ni superior a 45 días corridos. ANEXO N°6: Experiencia del Oferente El oferente debe propender a que los documentos entreguen la información necesaria para calificar como válida su experiencia. La experiencia, solo deberán corresponder a cantidad de metros cuadrados construidos en obras materia de la presente licitación, se desea una cantidad mínima de 1.500 MTS construidos, cuyos contratos hayan sido suscritos con entidades sean; públicas, municipales o privadas, en los últimos 5 años, contados desde el mes y año de cierre de ofertas de la presente licitación pública. La experiencia declarada en este formulario deberá ser acreditada con certificados de recepción conforme u órdenes de compra recibidas conforme a los que haya prestado servicios. Estos certificados u órdenes de compra deberán ser adjuntos por el proponente en su oferta técnica. No se aceptarán para acreditar experiencia; contratos, ni resoluciones o decretos alcaldicios de adjudicación, aprobación de contratos, facturas u otro documento que no sea aquel expresamente solicitados.

Documentos Económicos

1.- ANEXO N°7: Propuesta Económica El proponente deberá completar el formulario en todos los campos solicitados, detallando los precios unitarios de los servicios requeridos y el total de la oferta, incorporando todos los impuestos y gravámenes que correspondan. *Nota: completar y adjuntar itemizado

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Cumplimiento programa de integridad	Posee un programa de integridad que sea conocido por su personal. (Adjunta medio de verificación):100. No posee un programa de integridad que sea conocido por su personal. (No adjunta medio de verificación):0.	5%
2 Mano de obra local	Porcentaje de funcionarios de mano de obra local según el número total de trabajadores de la obra, correctamente acreditado. Superior al 90%:100. Entre 60% y 89%:80. Menor o igual al 59%:40. No incluye mano de obra local:0.	5%
3 Cumplimiento de los requisitos	Los antecedentes de la oferta se encuentran presentados en su totalidad al momento de la apertura Técnica-Económica:100. El proponente no presenta todos o alguno de los antecedentes solicitados al momento de realizar la apertura Técnica-Económica:0.	5%
4 Plazo de Entrega	El plazo de entrega del servicio solicitado será contado en días corridos, el cual no podrá ser inferior a 10 días ni superior a 30 días corridos. Igual a 10 días:100. Entre 11 a 15 días:80. Entre 16 a 30 días:40. Mas de 30 días:Fuera de bases.	5%
5 Precio	X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X	80%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	SEP



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	30 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	CARLOS BARRIOS
e-mail de responsable de pago:	carlos.barrios@penaflor.cl

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación El Proveedor adjudicatario no podrá subcontratar los servicios requeridos en esta licitación.

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	I.Municipalidad de Peñaflor
Fecha de vencimiento:	30-04-2026
Monto:	5 %

Descripción:	En consideración a la importancia, envergadura de la ejecución del proyecto y a las diversas partidas que contemplan su ejecución, es que como instancia previa a la emisión de la orden de compra, el adjudicatario deberá entregar en la Unidad de Adquisiciones del Departamento de Educación, ubicada en Alcalde Luis Araya Cereceda N°1215, Peñaflor, una Garantía la cual debe ser a la vista e irrevocable (lo que excluye aquellas que exigen un aviso previo superior a 48 hrs para su cobro), extendida a nombre de la I.Municipalidad de Peñaflor, para caucionar el Fiel Cumplimiento del Contrato.Por un monto equivalente al 5% del valor neto del contrato, lo cual se ajusta al valor del perjuicio económico, en que incurriría esta municipalidad, en caso de que el oferente no de cumplimiento respecto de las obligaciones pactadas. La garantía debe contar con una vigencia que incluya la extensión total del contrato, más 60 días hábiles adicionales como mínimo a la fecha de término del contrato. Esta caución tiene por objeto garantizar el fiel cumplimiento del contrato y las obligaciones laborales y previsionales. Por lo cual, es responsabilidad del oferente adjudicado mantener vigente durante toda la ejecución esta garantía. En caso de incumplimiento del oferente de las obligaciones que le impone el contrato, incluidas las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores, el mandante, previa solicitud y fundamento de la Municipalidad, estará facultado para hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.

Glosa:	En la glosa debe indicar el ID y nombre del proceso licitatorio publicado mediante el portal Mercado Público, “SERVICIO DE MEJORAMIENTO MULTICANCHA, LICEO COMERCIAL REPÚBLICA DE BRASIL”.

Forma y oportunidad de restitución:	Esta garantía se devolverá a solicitud del proveedor, previa solicitud por escrito al Departamento de Educación, una vez se haya otorgado la recepción conforme de las obras.

Otras Garantías

Beneficiario:	I.Municipalidad de Peñaflor
Fecha de vencimiento:	17-06-2026
Monto:	5 %

Descripción:	El adjudicatario deberá presentar, en la Unidad de Adquisiciones del Departamento de Educación, ubicada en Alcalde Luis Araya Cereceda N°1215, Peñaflor, una Garantía por Correcta Ejecución de las Obras, una vez finalizado el plazo de ejecución del proyecto ofertado por el contratista y notificado a través del Libro de Obras. Dicha garantía deberá ser a la vista e irrevocable, excluyéndose expresamente aquellas que exijan un aviso previo superior a 48 horas para su cobro, deberá estar extendida a nombre de la Ilustre Municipalidad de Peñaflor.El monto de la garantía corresponderá al 5% del valor neto del contrato, y su vigencia deberá extenderse, como mínimo, por 90 días corridos a contar de la recepción provisoria de la obra. El proveedor estará obligado a realizar las correcciones de cualquier error que el Departamento de Educación detecte, incluso después de la recepción definitiva de las obras. Mientras esta garantía se encuentre vigente, el proveedor no podrá, en ningún caso, negarse a efectuar dichas correcciones.

Glosa:	Incluir en la glosa el ID y nombre del proceso licitatorio publicado en el portal Mercado Público: “SERVICIO DE MEJORAMIENTO MULTICANCHA, LICEO COMERCIAL REPÚBLICA DE BRASIL”.

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía será devuelta previa solicitud por escrito del proveedor al Departamento de Educación, una vez firmada la recepción definitiva del servicio.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de haber igualdad de puntaje entre 2 (dos) o más ofertas, la adjudicación se dirimirá según el siguiente orden de precedencia:

I. La Propuesta que obtenga el mayor puntaje en el factor Oferta Económica.

II. La Propuesta que obtenga el mayor puntaje en el factor Plazo de ejecución.

III. La Propuesta que obtenga el mayor puntaje en el factor Mano de obra local.

IV. La Propuesta que obtenga el mayor puntaje en el factor Cumplimiento Programa de Integridad.

V. De persistir el empate se seleccionará al proponente que primero haya ingresado su oferta, en el Sistema de Información (www.mercadopublico.cl).

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir