Ficha Licitación

Licitación ID: 2817-45-LE26

Reparaciones de 12 vivienda Programa Habitabilidad

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO

Fecha de Cierre: 03-07-2026 14:00:00

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 33

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Faltan 10 días para que cierre esta licitación.

Productos o servicios

Instalación o reparación de paredes	1 Unidad
Cod: 72101607	1 Unidad
La Municipalidad de San Fernando requiere la adquisición de materiales y servicio de mano de obra para realizar reparaciones a 12 viviendas del Programa Habitabilidad.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Reparaciones de 12 vivienda Programa Habitabilidad

Estado:

Publicada

Descripción:

La Municipalidad de San Fernando requiere la adquisición de materiales y servicio de mano de obra para realizar reparaciones a 12 viviendas del Programa Habitabilidad.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO

Unidad de compra:

I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO

R.U.T.:

69.090.100-5

Dirección:

Carampangue 865

Comuna:

San Fernando

Región en que se genera la licitación:

Región del Libertador General Bernardo O´Higgins

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 03-07-2026 14:00:00

Fecha de Publicación: 22-06-2026 17:27:32

Fecha inicio de preguntas: 22-06-2026 20:01:00

Fecha final de preguntas: 26-06-2026 20:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 30-06-2026 20:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 03-07-2026 14:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 03-07-2026 14:01:00

Fecha de Adjudicación: 30-10-2026 20:00:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Ver bases administrativas adjuntas

Documentos Técnicos

1.- ver bases tecnicas adjuntas

Documentos Económicos

1.- Ver bases administrativas adjuntas

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Programa de integridad	Programa de integridad	5%
2 Oferta Económica	Oferta Económica	35%
3 plazo de ejecución del servicio	plazo de ejecución del servicio	35%
4 Experiencia de los servicios	Experiencia de los servicios	20%
5 Cumplimiento de los requisitos formales	Cumplimiento de los requisitos formales	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	Fondos de Terceros
Monto Total Estimado:	44853600


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	6 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	PABLO LEON MADARIAGA
e-mail de responsable de pago:	pablo.leon@munisanfernando.com

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de San Fernando
Fecha de vencimiento:	22-06-2026
Monto:	5 %

Descripción:	Cualquier instrumento financiero que asegure el cobro de manera rápida y efectiva (por ejemplo: boleta bancaria, Vale Vista, Certificado de fianza, entre otros).

Glosa:	“Para Garantizar el fiel cumplimiento de contrato de la Licitación Pública para “ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR REPARACIONES A 12 VIVIENDAS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD” ID:_____________ y/o de las obligaciones laborales y sociales del Adjudicatario”.

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía de fiel cumplimiento de contrato estará disponible para retiro cuando: Esté terminado el contrato entre ambas partes y verificado su fiel cumplimiento. El resguardo de garantía se hará en Tesorería de la Municipalidad de San Fernando, por tanto, cada oferente deberá solicitar su devolución de manera física en esta dependencia o a conveniencia entre las partes como envío postal, en horario de atención de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “USTED DEBE COMPLETAR ESTE CAMPO”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “USTED DEBE COMPLETAR ESTE CAMPO”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "USTED DEBE COMPLETAR ESTE CAMPO” y, finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “USTED DEBE COMPLETAR ESTE CAMPO”.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir