Ficha Licitación

Licitación ID: 2904-12-LP26

MEJORAMIENTO INTEGRAL ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR LOS CANELOS HORNOPIRÉN COMUNA DE HUALAIHUÉ

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 0

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
MEJORAMIENTO INTEGRAL ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR LOS CANELOS HORNOPIRÉN COMUNA DE HUALAIHUÉ

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

MEJORAMIENTO INTEGRAL ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR LOS CANELOS HORNOPIRÉN COMUNA DE HUALAIHUÉ

Estado:

Cerrada

Descripción:

Se propone mejorar la situación existente del espacio público en el sector de Los Canelos, el cual queda en la salida sur de Hornopirén en dirección al Parque Nacional Hornopirén, para dar cumplimiento con el decreto 30 sobre accesibilidad universal, lo que incluye el área de estacionamientos, rampa de accesos, ruta accesible, relación con los juegos y con el mobiliario del proyecto. Además, incluye áreas de juegos infantiles, máquinas de ejercicio con equipamientos accesibles, como bancas. En total la intervención considera 2700 m2 aproximadamente.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Dos Etapas

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

40077324

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE

Unidad de compra:

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

R.U.T.:

69.252.200-1

Dirección:

21 DE SEPTIEMBRE 450

Comuna:

Hualaihué

Región en que se genera la licitación:

Región de los Lagos

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 27-07-2026 15:30:00

Fecha de Publicación: 26-06-2026 15:09:00

Fecha inicio de preguntas: 26-06-2026 15:20:00

Fecha final de preguntas: 03-07-2026 15:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 13-07-2026 15:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 27-07-2026 15:30:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 27-07-2026 16:00:00

Fecha de Adjudicación: 26-08-2026 15:32:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Anexos Adm

Documentos Técnicos

1.- Anexos Técnicos

Documentos Económicos

1.- Formulario de Oferta Económica

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Experiencia del Profesional Residente	Evaluación según tabla punto 10.2.5 bases administrativas especiales	5%
2 Cumplimiento de Requisitos Formales	Evaluación según tabla punto 10.2.1 bases administrativas especiales	5%
3 Plazo de Ejecución	Evaluación según tabla punto 10.2.2 bases administrativas especiales	5%
4 Precio	Evaluación según tabla punto 10.2.3 bases administrativas especiales	80%
5 Contratación Mano de Obra Local	Evaluación según punto 10.2.4 bases administrativas especiales	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	F.N.D.R. Región de Los Lagos
Monto Total Estimado:	323930000


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Gobierno Regional de Los Lagos
e-mail de responsable de pago:	jsotomayordaf@mhualaihue.cl

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Gobierno Regional de Los Lagos
Fecha de vencimiento:	04-06-2027
Monto:	5 %

Descripción:	Una vez adjudicada la propuesta y dentro del término de diez días corridos contados desde la fecha de notificación de la adjudicación de la propuesta, y antes de suscribir el contrato, el adjudicatario deberá presentar garantía, por fiel cumplimiento del contrato, equivalente al 5% del monto neto contratado, con una vigencia igual al plazo del contrato más 60 días corridos. Será obligación del proveedor mantener vigentes estas garantías durante todo el plazo de ejecución del contrato. También se admitirá Certificado de Fianzas en Garantía, de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.179, por la suma de dinero establecida en el párrafo anterior.

Glosa:	“Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato en Licitación Pública denominada “MEJORAMIENTO INTEGRAL ESPACIO PÚBLICO SECTOR LOS CANELOS, HORNOPIRÉN, COMUNA DE HUALAIHUÉ”.

Forma y oportunidad de restitución:	El proceso de devolución se deberá realizar físicamente en la municipalidad habiéndose cumplido el plazo de vigencia establecido en las presentes bases, a solicitud del representante legal del contratista o persona con poder legal para hacerlo, dejando constancia por escrito y firmada por las partes. En el caso de utilizarse poder, deberá presentar antecedente original como respaldo. La garantía por fiel cumplimiento del contrato se devolverá al Adjudicatario, después de finalizado el contrato más 60 días corridos.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

En caso de producirse empate entre 2 o más oferentes, se definirá la adjudicación por el proponente que hubiese obtenido la mayor ponderación en el siguiente orden de criterios y sub criterios (1° Precio, 2° Plazo de Ejecución, 3° Contratación de Mano de Obra Local, 4° Experiencia del Profesional Residente, 5° Cumplimiento de Requisitos Formales).

Los proponentes que no resulten seleccionados no tendrán derecho a indemnización de ninguna naturaleza.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir