Licitación ID: 2904-21-LP25
CONSTRUCCIÒN CANCHA SINTÈTICA VILLA PATAGONIA COMUNA DE HUALAIHUÈ
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 0
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
CONSTRUCCIÒN CANCHA SINTÈTICA VILLA PATAGONIA COMUNA DE HUALAIHUÈ  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONSTRUCCIÒN CANCHA SINTÈTICA VILLA PATAGONIA COMUNA DE HUALAIHUÈ
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Se propone la construcción de una cancha de pasto sintético, con un área de juego de 15x25m, cierre perimetral, área de paseo fuera del cierre, además de un pequeño espacio recreativo con una superficie de caucho, con el fin de tener un impacto suave en caso de caídas. Considera también un estacionamiento de accesibilidad universal y bicicletero.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
Unidad de compra:
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
R.U.T.:
69.252.200-1
Dirección:
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna:
Hualaihué
Región en que se genera la licitación:
Región de los Lagos
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 05-11-2025 15:30:00
Fecha de Publicación: 02-10-2025 14:10:00
Fecha inicio de preguntas: 02-10-2025 14:15:00
Fecha final de preguntas: 14-10-2025 13:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 20-10-2025 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 05-11-2025 15:30:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 05-11-2025 16:00:00
Fecha de Adjudicación: 19-11-2025 12:11:50
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Anexos Adm
Documentos Técnicos
1.- Anexos Técnicos
 
Documentos Económicos
1.- Formulario de Oferta Económica
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Capacidad Económica Evaluación según tabla punto 10.2 bases administrativas especiales 2%
2 Plazo de Ejecución Evaluación según tabla punto 10.3 bases administrativas especiales 2%
3 Experiencia de Igual Naturaleza Evaluación según tabla punto 10.3 bases administrativas especiales 10%
4 Experiencia Distinta Naturaleza Evaluación según tabla punto 10.3 bases administrativas especiales 4%
5 Precio Evaluación según tabla punto 10.4 bases administrativas especiales 80%
6 Cumplimiento de Requisitos Formales Evaluación según tabla punto 10.1 bases administrativas especiales 2%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: FRIL Región de Los Lagos
Monto Total Estimado: 135208540
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Municipalidad de Hualaihué
e-mail de responsable de pago: jsotomayordaf@mhualaihue.cl
Nombre de responsable de contrato: Dirección de Obras Municipales
e-mail de responsable de contrato: obrashualaihue@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato: 56-65-217222-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Hualaihué
Fecha de vencimiento: 05-08-2027
Monto: 5 %
Descripción: Una vez adjudicada la propuesta y dentro del término de diez días corridos contados desde la fecha de notificación de la adjudicación de la propuesta, y antes de suscribir el contrato, el adjudicatario deberá presentar garantía, por fiel cumplimiento del contrato, equivalente al 5% del monto contratado, el instrumento de garantía deberá ser tomado a nombre de la Municipalidad de Hualaihué Rut. 69.252.200-1, con una vigencia igual al plazo del contrato más 14 meses contados desde la fecha de término de contrato. Será obligación del proveedor mantener vigentes estas garantías durante todo el plazo de ejecución del contrato. También se admitirá Certificado de Fianzas en Garantía, de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.179, por la suma de dinero establecida en el párrafo anterior.
Glosa: “Garantizar Fiel Cumplimiento de Contrato y Correcta Ejecución de las Obras” en Licitación Pública denominada “CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA VILLA PATAGONIA, COMUNA DE HUALAIHUÉ”
Forma y oportunidad de restitución: El proceso de devolución se deberá realizar físicamente en la municipalidad habiéndose cumplido el plazo de vigencia establecido en las presentes bases, a solicitud del representante legal del contratista o persona con poder legal para hacerlo, dejando constancia por escrito y firmada por las partes. En el caso de utilizarse poder, deberá presentar antecedente original como respaldo.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En caso de producirse empate entre 2 o más oferentes, se definirá la adjudicación por el proponente que hubiese obtenido la mayor ponderación en el siguiente orden de criterios y sub criterios (1 º Precio, 2° Experiencia de la Igual Naturaleza, 3° Experiencia Distinta Naturaleza  4°  Capacidad  económica,  5º Plazo de Ejecución, 6º Cumplimiento de Requisitos Formales).

Los proponentes que no resulten seleccionados no tendrán derecho a indemnización de  ninguna naturaleza.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.