Ficha Licitación

Licitación ID: 3199-1-LE26

EJECUCIÓN HABITABILIDAD 2024 COMUNA DE LONCOCHE

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 10

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Global
Cod: 72131702	1 Global
Las actividades para ejecutar se refieren a los trabajos de “EJECUCIÓN PROGRAMA HABITABILIDAD 2024, COMUNA DE LONCOCHE”.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

EJECUCIÓN HABITABILIDAD 2024 COMUNA DE LONCOCHE

Estado:

Adjudicada

Descripción:

Las actividades para ejecutar se refieren a los trabajos de “EJECUCIÓN PROGRAMA HABITABILIDAD 2024, COMUNA DE LONCOCHE”.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

1747

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE

Unidad de compra:

Secretaria de Planificacion Comunal

R.U.T.:

69.191.100-4

Dirección:

Manuel Bulnes 408

Comuna:

Loncoche

Región en que se genera la licitación:

Región de la Araucanía

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 29-01-2026 14:00:00

Fecha de Publicación: 14-01-2026 16:56:44

Fecha inicio de preguntas: 14-01-2026 17:30:00

Fecha final de preguntas: 19-01-2026 23:55:00

Fecha de publicación de respuestas: 22-01-2026 18:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 29-01-2026 15:00:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 29-01-2026 15:00:00

Fecha de Adjudicación: 16-02-2026 16:15:52

Fecha de entrega en soporte fisico 29-01-2026

Fecha estimada de firma de contrato 27-02-2026

Tiempo estimado de evaluación de ofertas 15 Días

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- 1. Anexo Nº1: “Identificación del Oferente” Este Anexo puede ser reemplazado por documento generado en el portal mercadopublico.cl 2. Anexo Nº2: “Declaración Jurada Simple” Este Anexo puede ser reemplazado por documento generado en el portal mercadopublico.cl 3. Persona Natural: Fotocopia de Cédula de Identidad vigente. 4. Persona Jurídica: Para este caso de oferentes deberán acreditar y presentar los siguientes documentos: a) Copia de Cédula de Identidad Vigente del Representante Legal. b) Certificado de Vigencia de la Sociedad emitido por el conservador de Bienes Raíces, o por el Registro de Empresas y Sociedades dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo Gobierno de Chile, según corresponda, con una antigüedad no mayor a 90 días corridos contados hacia atrás desde la fecha de apertura. c) Certificado de Personería de la Sociedad emitido por el conservador de Bienes Raíces con una antigüedad no mayor a 90 días corridos contados hacia atrás desde la fecha de apertura. d) Copia de la Escritura o Estatuto de Constitución y sus respectivas modificaciones de la persona jurídica, emitido por el conservador de Bienes Raíces, o por el Registro de Empresas y Sociedades dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Gobierno de Chile, según corresponda, con una antigüedad no mayor a 90 días corridos contados hacia atrás desde la fecha de apertura. 5. Unión Temporal de Proveedores [UTP]: para este caso de oferentes deberán acreditar y presentar los siguientes documentos: a) Copia de Cédula de Identidad vigente de los representantes legales de las personerías jurídicas que correspondan. b) En caso de ser sociedad anónima o sociedad por acciones alguno de los constituyentes de la UTP, deben presentar el acta de la junta de accionistas, reducida a escritura pública, (copia con firma electrónica avanzada) en que se autoriza al gerente general, o al o los representantes legales, a constituir a la sociedad en codeudora solidaria y por el monto o precio de la licitación, impuestos incluidos, y que esta autorización deber sin límite de fechas considerando los plazos de ejecución de la obra o la compra del bien o servicio de que se trate y de garantías legales de éstas. c) En caso de ser sociedad de responsabilidad limitada o empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL) se debe presentar las copias de las escrituras de constitución, o modificación o de mandatos (copias con firma electrónica avanzada) en que conste que el o los representantes legales tienen facultades para constituir a la sociedad en codeudora solidaria y por el monto o precio de la licitación, impuestos incluidos, y que esta autorización deber sin límite de fechas considerando los plazos de ejecución de la obra o la compra del bien o servicio de que se trate y de garantías legales de éstas. d) Las autorizaciones antes indicadas deben tener una vigencia máxima de 90 días corridos contados hacia atrás desde la fecha de apertura de la licitación en el portal de Mercado público. e) Presentar el documento que formaliza la UTP con todos y cada uno de los requisitos señalados en el artículo 67 bis del decreto 250 que contiene el Reglamento de la ley 19.886.- En especial: • Si la UTP La solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes. • Los aportes que cada constituyente de la UTP a fin de determinar fehacientemente la capacidad económica combinada, adjuntando todos y cada uno de los documentos se acredita en dichos aportes y capacidad económica. f) Si resulta ser adjudicada, deberán inscribirse los constituyentes de la UTP en el Registro de Proveedores previo a suscribir el contrato, y cada proveedor de dicha unión temporal deberá cumplir el mismo requisito en caso de no estar inscrito.

Documentos Técnicos

1.- 1. Anexo N°3: Certificado de Experiencia: se considerarán solo aquellos que se refieran a experiencia relacionada a la habilitación, reposición, mejoramiento y/o construcción de viviendas, sea obra nueva o existente, y que consideren principalmente; estructuras, accesos, equipamientos, aislación térmica, instalaciones eléctricas, sanitarias y otras instalaciones especiales que tengan directa relación, principalmente en infraestructura habitada”: Anexo N°4: El oferente deberá adjuntar programa de trabajo (Carta Gantt), indicando: etapas de la obra en períodos semanales, ruta crítica y el plazo final de la obra. Nota: la programación podría sufrir modificaciones de emergencia solicitadas por la unidad mandante.

Documentos Económicos

1.- 1. Anexo N° 5: “Formato Oferta Económica y Plazo” No se puede superar el monto máximo, de lo contrario se dejará fuera de bases al oferente respectivo.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 PLAZO DE EJECUCION	( Plazo de Ejecución Mínimo 0fertado)/(Plazo de Ejecución del Oferente X)*100	25%
2 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	11 o más Proyectos 100 6- 10 Proyectos 50 1- 5 Proyectos 25 No Acredita Experiencia 0	45%
3 OFERTA ECONOMICA	Formula (precio (min)/precio(i)) x 100	15%
4 FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO LOCAL	Empresa de la Comuna de Loncoche 100 Empresa de Provincia de Cautín 75 Empresa de la Provincia de Malleco. 50 Empresa de Regiones Distinta a la Araucanía 25	15%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	RECURSOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Monto Total Estimado:	42308016

Justificación del monto estimado	SEGUN PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	FREDDY PEÑA TRONCOSO
e-mail de responsable de pago:	fpena@muniloncoche.cl

Nombre de responsable de contrato:	JOHANNA OSMAN
e-mail de responsable de contrato:	josman@muniloncoche.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-45-2656851-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE
Fecha de vencimiento:	18-09-2026
Monto:	5 %

Descripción:	Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de la Obra una vez producida la adjudicación en el Portal Mercado Publico, el adjudicatario entregará la caución o garantía que corresponda, a favor de la entidad licitante, previa la firma del contrato, por un 5% del monto total adjudicado, IVA incluido, tomada a favor de la Municipalidad de Loncoche, RUT 69.191.100-4.

Glosa:	“Garantía por el fiel cumplimiento del contrato de la Obra “EJECUCIÓN PROGRAMA HABITABILIDAD 2024, COMUNA DE LONCOCHE”.

Forma y oportunidad de restitución:	Se procederá a su devolución una vez decretada la recepción final de las obras y habiendo verificado que nada se adeuda a los trabajadores de la obra, adjuntando los certificados actualizados a la fecha de la recepción provisoria, correspondientes al NUMERAL 28 números 2; 7; 8; 9; 10 y 11, se solicitará la devolución de esta garantía previa entrega de garantía de correcta ejecución de la obra.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “EXPERIENCIA DE LA EMPRESA”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “OFERTA ECONOMICA”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "PLAZO DE ENTREGA” y, finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “FORTALECIMIENTO COMERCIO LOCAL”.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir