Ficha Licitación

Licitación ID: 3336-12-LE26

“INSTALACIÓN LUMINARIAS RUTA T-208 COMUNA DE LA UNIÓN”.

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE LA UNION

Fecha de Cierre: 06-05-2026 15:00:00

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 71

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Faltan 15 días para que cierre esta licitación.

Productos o servicios

Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica	1 Unidad
Cod: 72102201	1 Unidad
Instalación y reposición de luminarias en comuna de La Unión, según eett adjuntas.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

“INSTALACIÓN LUMINARIAS RUTA T-208 COMUNA DE LA UNIÓN”.

Estado:

Publicada

Descripción:

El proyecto tiene como finalidad mejorar las condiciones de seguridad vial y peatonal en la Ruta T-208 de la comuna de La Unión, mediante la instalación de un sistema de luminarias eficientes y de tecnología moderna. La intervención busca optimizar la visibilidad nocturna, prevenir accidentes de tránsito, favorecer la movilidad segura de la comunidad y contribuir al desarrollo urbano y rural, garantizando un entorno más seguro y sustentable para los habitantes y usuarios de la vía.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE LA UNION

Unidad de compra:

Dirección de SECPLA

R.U.T.:

69.200.800-6

Dirección:

Arturo Prat 680

Comuna:

La Unión

Región en que se genera la licitación:

Región de Los Ríos

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 06-05-2026 15:00:00

Fecha de Publicación: 21-04-2026 11:43:43

Fecha inicio de preguntas: 21-04-2026 14:01:00

Fecha final de preguntas: 28-04-2026 15:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 29-04-2026 18:30:00

Fecha de acto de apertura técnica: 06-05-2026 15:30:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 06-05-2026 15:30:00

Fecha de Adjudicación: 11-05-2026 18:30:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- A) Anexo Nº1 “Declaración de conocimiento y aceptación de las Bases Administrativas, Bases Técnicas”. B) El oferente deberá presentar certificado emitido por el portal Mercado Público, que acredite que se encuentra INSCRITO Y EN ESTADO HÁBIL en el Registro de Proveedores, conforme a lo establecido en la Ley N° 19.886 y su reglamento. Este certificado debe ser generado directamente desde el Sistema de Información y reflejar el estado vigente del proveedor al momento de la presentación de la oferta. (La omisión de este documento será considerada como causal de inadmisibilidad). C) Copia de Documento de Identificación, si es persona natural: copia legible de su cédula de identidad vigente, si es persona jurídica: copia del Rol Único Tributario (RUT) de la empresa. D) Declaración Jurada de Habilidad para Contratar: El oferente, o su representante legal en caso de persona jurídica, deberá firmar la declaración jurada disponible en el sistema de información de compras públicas, en la cual se declara que el proveedor cuenta con las habilidades necesarias para ser contratado por organismos del Estado, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.886 y su reglamento. (Esta declaración debe ser generada y firmada electrónicamente al momento de ingresar la oferta en el portal Mercado Público. La falta de presentación de esta declaración será considerada como causal de inadmisibilidad, por incumplimiento de los requisitos formales establecidos en las presentes Bases Administrativas). E) Unión Temporal de Proveedores (UTP): i. Anexo UTP “Individualización Unión Temporal de Proveedores”, debidamente completado y firmado, por el Apoderado de la UTP o quien tenga poder suficiente para ello, se encuentra adjunto en el portal de mercado público. ii. Instrumento de Constitución de Unión Temporal de Proveedores (UTP): Deberá presentarse junto con la oferta, el instrumento público o privado que dé cuenta del acuerdo en que se formaliza o conste la UTP, sin que sea necesario constituir una sociedad. El mencionado instrumento, deberá contener las siguientes estipulaciones obligatorias: a. Identificación de los integrantes (Razón Social). b. Nombramiento de un apoderado o un representante común con poder suficiente. c. Declaración de responsabilidad solidaria de todos sus miembros. d. Determinación de su duración, la que no podrá ser inferior al plazo de cierre de recepción de ofertas, más 90 días corridos. Sin perjuicio de lo recién establecido, siempre deberá modificarse el plazo de la UTP si esta resultare adjudicada. En tal caso, deberá extenderse el plazo de vigencia por la misma duración de la contratación, más 120 días corridos. Lo anterior, también deberá realizarse en caso de prórrogas en el plazo de ejecución de la contratación. Es responsabilidad del oferente verificar que los documentos administrativos se encuentren vigentes y visibles para los organismos compradores en el Sistema de Información. Asimismo, la obligación de mantenerse en estado hábil en el Sistema de Información, lo que es impedimento para ser adjudicado, según lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 19886.

Documentos Técnicos

1.- El oferente deberá adjuntar los siguientes antecedentes a su oferta: a) Anexo N° 3 “Aceptación Propuesta técnica”, debidamente completado y adjuntando los respectivos certificados que acrediten la calidad del producto ofertado. b) Anexo N°4 “Pacto de integridad”, debidamente completado, Se considerará para la evaluación de este criterio, cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir y si resulta necesario, identificar y sancionar actos de corrupción. c) Anexo “resumen de experiencia”, Se considerará la experiencia del oferente, sea persona natural o jurídica, en la ejecución de obras similares en el sector público, desde el año 2018 a la fecha. El oferente deberá incluir un listado con un máximo de 10 obras ejecutadas, indicando los datos requeridos en el formulario correspondiente. Solo se contabilizarán aquellas obras que cuenten con certificado suscrito por el mandante, en el cual conste expresamente el monto de la obra. (Los certificados que no sean ingresados conforme a lo indicado, se entenderán como no válidos para efectos de acreditación, y la obra respectiva no será considerada en la evaluación de experiencia). Las ofertas que no cumplan con lo mínimo establecido en las bases técnicas serán declaradas inadmisibles y no serán evaluadas. Toda oferta que aluda a una característica técnica expresada como rango deberá cumplir con los valores establecidos en dicho rango para ser considerada admisible.

Documentos Económicos

1.- El oferente deberá presentar el Anexo N°2 “Oferta Económica” debidamente completado, según el formato que se acompaña al final de estas Bases. En dicho anexo, el oferente deberá: Indicar el plazo de entrega, expresado exclusivamente en días corridos (máximo 60 días). Este plazo será considerado en la evaluación de la oferta y formará parte de las obligaciones contractuales en caso de adjudicación. El oferente deberá ajustar su propuesta al presupuesto disponible, el cual asciende a un total de $18.000.000 impuesto incluido. Se deberá incorporar en la casilla correspondiente a los requisitos económicos el presupuesto de ejecución de la obra, debidamente completado, conforme a los formatos adjuntos al proceso. La no presentación del Anexo N°2 “Oferta Económica” y del presupuesto debidamente completado según el formato establecido, será considerada como causal de inadmisibilidad, por incumplimiento de los requisitos formales exigidos en estas Bases. Asimismo, si la oferta excede el presupuesto disponible será declarada inadmisible y el oferente no podrá continuar en el proceso de evaluación.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Experiencia	Se considerará la experiencia como oferente (persona natural o jurídica), en cuanto al monto total de las obras informadas, (máximo 10 obras) a partir del año 2018 a la fecha, en proyectos ejecutados en el ámbito solicitado, en el sector público. Los proponentes deben incluir en la propuesta un listado con un máximo de 10 obras ejecutadas indicando los datos solicitados en formulario correspondiente al formulario adjunto en los antecedentes de la licitación. Solo se contabilizarán las obras que cuenten con su certificado suscrito por el mandante, y que indiquen monto de la obra. Los certificados que no se ingresen de esta forma, se entiende que no respalda la obra que indica, por tanto, dicha obra no será contabilizada como experiencia. Se establecerá un ranking de acuerdo a la oferta del proveedor. El puntaje será asignado de la siguiente forma: Primer lugar (MONTO $) 10 puntos Segundo lugar 08 puntos Tercer lugar 05 puntos	10%
2 Oferta Económica	Para la evaluación de este criterio, se considerará un mayor puntaje a la propuesta con el menor precio ofertado, de acuerdo con la siguiente escala: El puntaje se asignará a cada oferente de acuerdo con la siguiente escala: Mejor oferta económica 80 puntos Segunda mejor oferta económica 70 puntos Tercera mejor oferta económica 60 puntos Cuarta mejor oferta económica 50 puntos Quinta mejor oferta económica 30 puntos Siguientes ofertas 00 puntos	80%
3 Cumplimiento de requisitos formales	Se asignará el puntaje, de acuerdo a los siguientes motivos: El oferente presenta su propuesta cumpliendo íntegramente con los requisitos formales de presentación, adjuntando en la casilla correspondiente del portal Mercado Público toda la documentación administrativa, técnica y económica, antes de la fecha de cierre de recepción de ofertas establecida en el calendario de licitación: 05 puntos. El oferente realiza aclaraciones y/o subsana formalidades mediante el Foro Inverso, de acuerdo con lo solicitado por la Comisión Evaluadora, o bien ingresa documentos en casillas que no corresponden.: 03 puntos. En caso de que un oferente, en definitiva, no presente los documentos o antecedentes que fueron solicitados a través del foro inverso: 00 puntos	5%
4 Pacto de integridad	Se evaluará la existencia y aplicación de sistemas de gestión orientados a la prevención, detección y sanción de actos de corrupción, conforme a los siguientes parámetros: PUNTAJE MÁXIMO: 5 PUNTOS El oferente presenta y acredita la existencia de uno o más de los siguientes instrumentos: • Planes de integridad institucional • Modelos de prevención de delitos • Programas de cumplimiento normativo (compliance) • Códigos de ética Dichos instrumentos deben ser conocidos por el personal de la organización, y el oferente debe adjuntar documentación de respaldo que acredite lo declarado. Además, el oferente demuestra la realización de capacitaciones dirigidas a su personal en materias tales como: • Cumplimiento normativo • Transparencia • Probidad • Ética Se deberá adjuntar el programa de capacitación correspondiente, junto con el respaldo de asistencia que acredite la participación efectiva de los trabajadores. PUNTAJE ASIGNADO: 0 PUNTOS El oferente se encuentra en alguna de las siguient	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	PRESUPUESTO MUNICIPAL



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	El presupuesto máximo disponible es de: 18.000.000.-impuestos incluidos.

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	DENISE WESTERMEIER
e-mail de responsable de pago:	COMPRAS.SECPLAN@MUNILAUNION.CL

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de La Unión, RUT 69.200.800-6
Fecha de vencimiento:	30-06-2026
Monto:	5 %

Descripción:	Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que impone el contrato, en conformidad al artículo 11° de la Ley N° 19886, el adjudicatario deberá entregar, como condición previa para la suscripción del contrato, cualquier documento válido legalmente como garantía, que asegure el cobro de la caución de manera rápida y efectiva, que sea pagadero a la vista, con carácter de irrevocable y a primer requerimiento.

Glosa:	Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato “INSTALACIÓN LUMINARIAS RUTA T-208, COMUNA DE LA UNIÓN”.

Forma y oportunidad de restitución:	En caso de que, el proveedor requiera la devolución del instrumento de garantía de forma presencial, deberá coordinar con, al menos, 3 días hábiles de anticipación, el retiro del documento con la unidad de copras de SECPLAN de la Ilustre Municipalidad de La Unión, indicando su intención al correo electrónico compras.secplan@munilaunion.cl.

Otras Garantías

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de La Unión, RUT 69.200.800-6
Fecha de vencimiento:	31-08-2027
Monto:	3 %

Descripción:	Para caucionar la correcta ejecución de la obra, el contratista deberá presentar un instrumento de garantía de carácter irrevocable y pagadero a la vista, a nombre de la Ilustre Municipalidad de La Unión.

Glosa:	Para garantizar la correcta ejecución de la obra “INSTALACIÓN LUMINARIAS RUTA T-208, COMUNA DE LA UNIÓN”.

Forma y oportunidad de restitución:	En caso de que, el proveedor requiera la devolución del instrumento de garantía de forma presencial, deberá coordinar con, al menos, 3 días hábiles de anticipación, el retiro del documento con oficina de compras de la dirección Secretaria Comunal de Planificación de la Ilustre Municipalidad de La Unión, indicando su intención al correo electrónico compras.secplan@munilaunion.cl

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

CONSULTAS Y ACLARACIONES A LAS BASES

correo electrónico: compras.secplan@munilaunion.cl

MECANISMO DE RESOLUCIÓN DE EMPATES

En caso de producirse un empate entre dos o más ofertas, se considerará para dirimir tal situación, la calificación más alta obtenida en el ítem de mayor ponderación de las presentes Bases, y luego, en el evento de mantenerse el empate, se aplicará, para dirimir, la mayor calificación del ítem que le siga en ponderación y así sucesivamente. Para dirimir el empate se seguirá el siguiente orden, de acuerdo con la ponderación de los criterios: 1° Experiencia 2° Oferta económica 3° Pacto de integridad

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir