Licitación ID: 3498-19-LE26
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
Fecha de Cierre: 11-08-2026 15:02:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 21
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Faltan 1 días para que cierre esta licitación.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 1 Unidad
Cod: 80161602
Se contempla la adquisición de materiales e insumos destinados al desarrollo de labores artesanales, tales como lanas de diferentes tipos y colores, hilos, agujas de crochet y tejido, bastidores, cintas métricas, tijeras y otros elementos  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS
Estado:
Publicada
Descripción:
Se contempla la adquisición de materiales e insumos destinados al desarrollo de labores artesanales, tales como lanas de diferentes tipos y colores, hilos, agujas de crochet y tejido, bastidores, cintas métricas, tijeras y otros elementos complementarios necesarios para la confección de productos elaborados por las participantes del programa “Mujeres Tejiendo Futuro
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
Unidad de compra:
SECPLAN
R.U.T.:
69.140.400-5
Dirección:
INDEPENDENCIA 300
Comuna:
Cobquecura
Región en que se genera la licitación:
Región del Ñuble
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 11-08-2026 15:02:00
Fecha de Publicación: 24-07-2026 16:16:00
Fecha inicio de preguntas: 24-07-2026 17:50:00
Fecha final de preguntas: 31-07-2026 16:39:00
Fecha de publicación de respuestas: 04-08-2026 19:39:00
Fecha de acto de apertura técnica: 11-08-2026 15:03:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 11-08-2026 15:03:00
Fecha de Adjudicación: 13-08-2026 15:03:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25, inciso octavo, del Reglamento de la ley 19.886."
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ANEXOS
2.- BAE
Documentos Técnicos
1.- EE.TT
 
Documentos Económicos
1.- PRESUPUESTO FORMATO
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 CUMPLIMIENTO DE EE.TT REMITIR A BAE 40%
2 EXPERIENCIA COMPROBADA DEL OFERENTE REMITIR A BAE 20%
3 PROGRAMA DE INTEGRIDAD CONOCIDO POR LOS TRABAJADOR REMITIR A BAE 3%
4 PLAZO DE ENTREGA REMITIR A BAE 10%
5 OFERTA ECONÓMICA REMITIR A BAE 25%
6 CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES REMITIR A BAE 2%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: CARLOS RODRIGUEZ
e-mail de responsable de pago: CARLOS.RODRIGUEZ@MUNICIPALIDADCOBQUECURA.CL
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Fecha de vencimiento: 24-11-2026
Monto: 5 %
Descripción: Garantizar Fiel Cumplimiento de Contrato “ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL "MUJERES TEJIENDO FUTURO" COBQUECURA"
Glosa: El adjudicatario deberá entregar, al momento de la suscripción del contrato, una Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, equivalente al 5% del precio del contrato, pagadera a la vista e irrevocable, a favor de la Municipalidad de Cobquecura. A la firma del contrato el contratista garantizará el fiel cumplimiento de éste, según se establece en el artículo 121 del Decreto N.° 661, de 2024, el cual dispone que en contrataciones iguales o inferiores a 1.000 UTM la garantía de fiel y oportuno cumplimiento podrá exigirse fundadamente en atención al riesgo involucrado en este caso se justifica su exigencia atendido que los recursos provienen de fondos municipales destinados a un programa social y resguardan la correcta y oportuna entrega de los materiales e insumos comprometidos, mediante la presentación de una Garantía pagadera a la vista e irrevocable, a favor de la Municipalidad de Cobquecura. La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, una vez que se haya dado término a la ejecución de la misma y recibido conforme sin observaciones. En caso de aumento, deberá presentar una nueva garantía de acuerdo al monto del aumento del contrato, con igual vigencia de la garantía original y en caso de ampliación de plazo, la garantía deberá ser reemplazada o prorrogada por otra, de acuerdo al nuevo plazo contractual, más ciento veinte días corridos. Sólo en la situación de aumento de la adquisición sea sin ampliación de plazo, el contratista puede presentar una garantía adicional para respaldar financieramente el diez por ciento de dicho aumento, con las mismas características de la Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, en lo concerniente a:
Forma y oportunidad de restitución: Dicha Garantía se devolverá una vez que la Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la Recepción de la toda la adquisición.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

. En caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, la comisión evaluadora seleccionará al oferente más conveniente a los intereses de la municipalidad, de acuerdo al siguiente orden de prelación. 

  1. A) OFERTA TECNICA

  1. B) OFERTA ECONÓMICA

  1. C) PROGRAMA DE INTEGRIDAD CONOCIDO POR LOS TRABAJADORES

  1. D)  EXPERIENCIA COMPROBADA DEL OFERENTE

      5.   E)  PLAZO DE ENTREGA

    6.   F)  CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES DE PRESENTACIÓN

Si tras aplicar los criterios anteriores aún persiste el empate, se utilizará como regla final de desempate el orden de ingreso de la oferta en el portal www.mercadopublico.cl. 
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.