Ficha Licitación

Licitación ID: 3588-44-LE25

Reposición y construcción veredas Salto Itata

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 12

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de aceras, veredas, cunetas	1 Unidad
Cod: 72101703	1 Unidad
Contempla la ejecución de la obra “Reposición y Construcción de Aceras - Salto Itata, comuna de Yungay”, la cual considera la pavimentación de las circulaciones peatonales existentes en el Parque Mirador Salto del Itata, sector Ranchillo Bajo, de la comun

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Reposición y construcción veredas Salto Itata

Estado:

Adjudicada

Descripción:

Contempla la ejecución de la obra “Reposición y Construcción de Aceras - Salto Itata, comuna de Yungay”, la cual considera la pavimentación de las circulaciones peatonales existentes en el Parque Mirador Salto del Itata, sector Ranchillo Bajo, de la comuna de Yungay. Se considera acera de hormigón pigmentado y estampado contenida con solerilla, abarcando un total de 160 metros lineales por un ancho de 1,50 metros.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY

Unidad de compra:

Direccion Administración y Finanzas

R.U.T.:

69.141.500-7

Dirección:

ESMERALDA N°380

Comuna:

Yungay

Región en que se genera la licitación:

Región del Ñuble

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 27-10-2025 18:51:00

Fecha de Publicación: 07-10-2025 10:23:10

Fecha inicio de preguntas: 07-10-2025 19:00:00

Fecha final de preguntas: 17-10-2025 12:39:00

Fecha de publicación de respuestas: 21-10-2025 12:39:00

Fecha de acto de apertura técnica: 28-10-2025 18:52:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 28-10-2025 18:52:00

Fecha de Adjudicación: 09-12-2025 9:39:06

Fecha de entrega en soporte fisico 27-10-2025

Fecha estimada de firma de contrato 14-11-2025

Tiempo estimado de evaluación de ofertas 1 Horas

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- SEGUN BASES Y ANEXOS

Documentos Técnicos

1.- SEGUN BASES, ESPECIFICACIONES Y ANEXOS

Documentos Económicos

1.- SEGUN BASES Y ANEXOS

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Precio	Se otorgará el mayor puntaje al oferente que proponga la ejecución de la obra en el menor plazo. Plazo de ejecución (días corridos) Puntaje Menor Plazo 100 Segundo Menor Plazo 80 Tercer Menor Plazo 50 Cuarto Menor plazo 20 Restantes 0	40%
2 Programa de integridad y etica empresarial	Estado Marque con X Puntaje Lo presenta 100	5%
3 Experiencia de los Oferentes	Para acreditar la experiencia de trabajos similares se solicita actas de recepción provisoria o definitiva en trabajos similares. N° de actas de recepción provisoria o definitiva Puntaje Mayor experiencia 100 Segunda mayor experiencia 80 Tercera mayor experiencia 60 Cuarta mayor experiencia 40 Restantes 10	30%
4 Plazo de Entrega	Se otorgará el mayor puntaje al oferente que proponga la ejecución de la obra en el menor plazo. Plazo de ejecución (días corridos) Puntaje Menor Plazo 100 Segundo Menor Plazo 80	25%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	recursos propios



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Alejandra Arriagada
e-mail de responsable de pago:	remuneraciones@yungay.cl

Nombre de responsable de contrato:	Nelson Burgos Gonzalez
e-mail de responsable de contrato:	secplanyungay@yungay.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-42-2205646-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Municipalidad de Yungay
Fecha de vencimiento:	14-05-2026
Monto:	5 %

Descripción:	El oferente adjudicado deberá ingresar una Garantía que garantice el fiel cumplimiento del Contrato, extendida a nombre de la Ilustre Municipalidad de Yungay, rut Nº69.141.500-7. La glosa deberá indicar: “Garantiza fiel y oportuno cumplimiento del contrato “Reposición y Construcción de Aceras - Salto Itata, comuna de Yungay” .El documento se deberá extender por el 5% del precio final neto ofertado. La garantía deberá tener vigencia por todo el período que dure el contrato más 90 días corridos. En caso de aumento del plazo de ejecución, esta garantía deberá renovarse, por el mismo plazo por el cual se ha incrementado. El documento deberá ser entregado físicamente o digital, enviado al mail secplanyungay@yungay.cl La garantía en papel debe ser enviado por correo certificado o correo privado y recepcionado en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Yungay. La presentación de la presente Garantía deberá efectuarse antes de la firma de contrato.

Glosa:	Garantiza fiel y oportuno cumplimiento del contrato “Reposición y Construcción de Aceras - Salto Itata, comuna de

Forma y oportunidad de restitución:	La Municipalidad de Yungay hará efectiva la Garantía en los siguientes casos: a) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por las bases administrativas, técnicas y el respectivo contrato. b) Cuando el proveedor adjudicado no pague las multas aplicadas y no sea posible descontarla del respectivo estado de pago. c) Cuando por causa imputable al respectivo adjudicatario se haya puesto término anticipado al respectivo contrato. d) Por tener personal sin contrato realizando faenas en obras de manera reiterada. e) Si el adjudicatario se encontrare sujeto a alguno de los procedimientos de la ley 20.270 “Sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas”, o si se disolviese la empresa contratada. Devolución garantía Fiel y oportuno cumplimento de contrato La devolución de la garantía se realizará efectiva dentro del plazo de 10 días corridos, contados desde la recepción de obras definitiva .

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

La Municipalidad estará facultada para re-adjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido en el Informe razonado. a Si el contrato no se firma en el plazo estipulado de las presentes Bases de Licitación, por causas atribuibles al adjudicatario. a Si el adjudicatario no entrega la Garantía de fiel cumplimiento del contrato en el plazo estipulado en las presentes Bases de licitación. b Si el adjudicatario desiste de su oferta antes de la firma del contrato. c Si el adjudicatario no acredita los requisitos para contratar, antes de la firma de contrato. d Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4º de la Ley de Compras o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condición, dentro de los 10 días hábiles que tiene para suscribir contrato, contados desde la fecha de adjudicación. e Si el adjudicatario no se inscribe en el Registro electrónico oficial de proveedores del Estado dentro del plazo de 10 días corridos contados desde la adjudicación.

Resolución de Empates

En caso de producirse empates en el puntaje final obtenido entre dos o más propuestas, se adjudicará al proponente que tenga mayor puntaje en el primer criterio, que a continuación se indica, y en caso de subsistir el empate, se continuará con el segundo, tercer y cuarto criterio, hasta lograr el desempate, conforme al siguiente orden:

a) Experiencia

b) Oferta económica

c) Experiencia residente

d) Plazo de ejecución de obras

Habiéndose analizado todos los criterios anteriormente descritos y persista la paridad, será la comisión evaluadora, quien fundadamente, deberá dirimir cuál oferta es superior a la otra de conformidad a los criterios de condición más ventajosa, la que siempre deberá referirse a situaciones objetivas, demostrables y sustanciales para la Municipalidad.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir