Ficha Licitación

Licitación ID: 3666-6-LP26

Servicio Mantención reparación alumbrado público

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE TIL TIL

Fecha de Cierre: 28-05-2026 15:00:00

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 1

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Faltan 29 días para que cierre esta licitación.

Productos o servicios

Servicios de mantenimiento de la iluminación	1 Unidad
Cod: 76111503	1 Unidad
La presente licitación tiene por objeto el Servicio de mantención y reparación del alumbrado público de la comuna de Tiltil.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Servicio Mantención reparación alumbrado público

Estado:

Publicada

Descripción:

La presente Licitación tiene por objeto el Servicio de Mantención y reparación del alumbrado público de la comuna de Tiltil.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE TIL TIL

Unidad de compra:

Secretaria Comunal Planificacion

R.U.T.:

69.071.600-3

Dirección:

AV. ARTURO PRAT 200

Comuna:

Til Til

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 28-05-2026 15:00:00

Fecha de Publicación: 28-04-2026 17:09:46

Fecha inicio de preguntas: 29-04-2026 8:30:00

Fecha final de preguntas: 11-05-2026 16:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 18-05-2026 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 28-05-2026 15:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 28-05-2026 15:01:00

Fecha de Adjudicación: 10-07-2026 18:00:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Bases Administrativas

2.- Anexos editables

3.- Consulta al catalogo

Documentos Técnicos

1.- Especificaciones Técnicas

Documentos Económicos

1.- Disponibilidad presupuestaria

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Precio	X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X	50%
2 Experiencia de los Oferentes	El oferente acredita más de 7000 luminarias o puntos lumínicos. 100 El oferente acredita experiencia en mantención y/o reparación de 5201 a 7000 luminarias o puntos lumínicos (inclusive) 80 El oferente acredita experiencia en mantención y/o reparación de 3501 a 5200 luminarias o puntos lumínicos (inclusive) 60 El oferente acredita experiencia en mantención y/o reparación de 1701 a 3500 luminarias o puntos lumínicos (inclusive) 40 El oferente acredita experiencia en mantención y/o reparación de 1 a 1700 luminarias o puntos lumínicos(inclusive) 20 Si el oferente no declara o no acredita experiencia en Formato N°6 y/o no adjunta certificaciones u O.C. 0	40%
3 Cumplimiento de los requisitos	Programa Pacto de Integridad o Cumplimiento Normativa Compliance 5% Presenta al menos uno de los documentos solicitados en letra a) de los Anexos Administrativos numeral 9.2. 100 2.5 No presenta al menos uno de los documentos solicitados en letra a) de los Anexos Administrativos numeral 9.2, y estos son solicitados por foro inverso y entregados en plazo y forma. 50 1.25 No presenta al menos uno de los documentos solicitados en letra a) de los Anexos Administrativos numeral 9.2, y estos son solicitados por foro inverso y no entregados en plazo y forma. 10 0.25 Oportunidad y forma de presentación de los antecedentes administrativos, técnicos y económicos. 5% Presenta en su totalidad los antecedentes administrativos, técnicos y económicos de la oferta al momento de la Apertura Electrónica. 100 2.5 No presenta la totalidad de los documentos requeridos, y los faltantes son solicitados por foro inverso y entregados en plazo y forma. 50 1.25 No presenta la totalidad de los documentos requeridos, y los faltantes son solicitados por foro inverso y no entregados en plazo y forma. 10 0.25	10%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	Municipalidad de TilTil
Monto Total Estimado:	150000000

Justificación del monto estimado	El monto indicado es con impuesto incluido

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	18 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Luis Caimanque
e-mail de responsable de pago:	finanzas@tiltil.cl

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Tiltil
Fecha de vencimiento:	27-08-2026
Monto:	500000 Peso Chileno

Descripción:	5. Garantía por Seriedad de la Oferta Todos los oferentes, sean Persona Natural o Persona Jurídica o Unión Temporal de Proveedores, deberán presentar una Garantía por Seriedad de la Oferta. Por regla general, el oferente podrá entregar como garantía a modo de ejemplo; una boleta bancaria, un vale vista, un certificado de fianza, u otro instrumento que asegure el pago de la garantía de manera rápida y efectiva. Cualquiera sea la garantía por la que se opte, esta será pagadera a la vista (lo que excluye aquellas que exigen un aviso previo superior a 48 horas para su cobro), tomada por el oferente, tendrá el carácter de irrevocable y no podrá someter a arbitraje los conflictos a que la liquidación diere lugar. En el caso que se opte por una póliza de seguros, ésta será la inscrita en el Registro de Pólizas de la Superintendencia de Valores y Seguros, aprobada por la Municipalidad, y no contendrá cláusula, endoso u otra adición que limite las atribuciones que le confiere al Municipio la Ley Nº19.886 y la Ley Nº17.322, tampoco podrá someter a arbitraje los conflictos a que la liquidación diere lugar. Tratándose de Vale Vista; deberá indicarse el ID Mercado Público y nombre del oferente, debe estamparse al reverso del documento, o en su defecto en una hoja anexa por el oferente. Las garantías que hayan sido emitidas físicamente deberán obligatoriamente ser ingresadas dentro de un sobre caratulado con el nombre del oferente, su RUT, ID de Mercado Público y nombre de la licitación, hasta las 14:00 hrs. del día fijado para la apertura de la licitación, en Oficina de la Secretaría Comunal de Planificación, de la I. Municipalidad de Tiltil, ubicada en calle Arturo Prat N°200, piso 2°, comuna de Tiltil Las garantías que hayan sido emitidas electrónicamente (digital) con código de verificación, podrán publicarse en la carpeta Anexos Administrativos y omitir su entrega en soporte papel.

Glosa:	En la glosa deberá señalar: “Para Garantizar la Seriedad de la Oferta de la licitación SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNA DE TILTIL. (indicando ID mercado Público de la licitación)”.

Forma y oportunidad de restitución:	De acuerdo al artículo 53º, del Reglamento de la Ley Nº 19.886, el documento de garantía de seriedad de la oferta les será devuelto a los proponentes, según las siguientes condiciones: ● Aquellos cuyas propuestas fuesen descalificadas en el acto de apertura por las causales señaladas en las Bases Administrativas Generales, se les devolverá en un plazo no superior a 10 (diez) días hábiles administrativos, a contar de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas. Esa notificación se deberá tomar como ejecutada a la fecha de apertura de las ofertas y deberá entenderse como aplicada según lo expuesto en el artículo 6° del Reglamento de la Ley 19.886. ● Aquellos cuyas propuestas fuesen declaradas inadmisibles en el proceso de evaluación técnica o económica, se les devolverá en un plazo no superior a 10 días hábiles administrativos, a contar de la fecha de la notificación del acto que declara la inadmisibilidad de su oferta. Esa notificación se deberá entender como realizada, según lo señalado en el artículo 6° del Reglamento de la Ley 19.886. ● Aquellos que califiquen técnica y económicamente, se les devolverá sólo después de tramitado íntegramente el contrato de prestación de servicios o emitida y aceptada la orden de compra respectiva, en un plazo no superior a 10 (diez) días hábiles administrativos a contar de esa fecha. Lo anterior, en virtud de la facultad que tiene la Municipalidad de Tiltil, para readjudicar la Licitación cuando el proponente adjudicatario o los que le siguen en la lista de precedencia, no firmen el contrato o no acepten la orden de compra correspondiente. ● La garantía de seriedad de la oferta del proponente adjudicatario se devolverá transcurridos 10 (diez) días hábiles administrativos, a contar de la completa tramitación del contrato de prestación de servicios o emitida y aceptada la orden de compra, según sea el caso. La Tesorería Municipal velará por la oportuna devolución de los instrumentos de caución, sin que ellos se mantengan en caso alguno en la Municipalidad una vez transcurridos los plazos recién descritos, a través de su entrega material a los oferentes.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Tiltil
Fecha de vencimiento:	28-04-2026
Monto:	5 %

Descripción:	Pesos Chilenos. Deberá ser tomada en pesos chilenos y, para el caso de Póliza de Ejecución Inmediata o Póliza de Seguro Electrónico, deberá expresarse en valor UF, equivalentes al monto en pesos chilenos a la fecha del cierre del plazo de recepción de ofertas. Por un monto equivalente al 5% del precio final neto ofertado por el adjudicatario, según el artículo N° 121 del reglamento 661. El instrumento que garantiza el fiel y oportuno cumplimiento del contrato deberá cubrir el plazo de ejecución del servicio, mas 90 días corridos.

Glosa:	En la glosa deberá señalar: Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del contrato de SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNA DE TILTIL. (indicando ID mercado Público de la licitación)”.

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se devolverá al proponente adjudicatario, a su solicitud, por escrito, previa presentación del certificado emitido por la Unidad Técnica, a través del cual ésta certifica que recibieron a entera conformidad los servicios, bienes y obras contratadas. Para ejecutar la devolución de esta garantía, La Unidad técnica Municipal solicitará esta devolución.

Otras Garantías

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Tiltil
Fecha de vencimiento:	28-04-2026
Monto:	100 %

Descripción:	PÓLIZA DE SEGURO El Proponente adjudicado deberá responder de todo daño, de cualquier naturaleza ocasionados por terceros, por motivo o causa de los trabajos, para lo cual deberá tomar y entregar una POLIZA DE SEGUROS, para caucionar el pago de indemnizaciones por posibles daños a terceros, la cual no estará sujeta a condición alguna. La póliza deberá ser tomada por un equivalente al 100% del monto del contrato, y se devolverá 30 días después de practicada la recepción provisoria de las obras, incluyendo los posibles aumentos de plazos del contrato. La póliza, además deberá contener las siguientes coberturas: • Regir en favor del ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TILTIL, RUT N° 69.071.600-3.- • Cobertura por responsabilidad civil de trabajo efectuados por empresas del ramo de la construcción (código CAD 191092). • Cobertura por responsabilidad civil general inscrita en el Registro de Pólizas bajo el código POI 191086 • Excluir de cualquier daño que tenga su origen, relación o sea consecuencia de trabajos ejecutados con anterioridad al inicio de la cobertura. • Debe fijar las doce horas de la fecha de inicio y termino de la cobertura. La póliza deberá asegurar tanto a la Municipalidad de Tiltil como al contratista por los daños que se produzcan a terceros con motivo u ocasión de la ejecución del presente contrato. Adicionalmente, la póliza de seguro deberá contener la siguiente condición especial “PROHIBICION DE PONERLE TERMINO O MODIFICARLA UNILATERALMENTE SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA MUNICIPALIDAD DE TILTIL”. Se recomienda indicar el número y fecha del Decreto Alcaldicio de adjudicación con el objeto de dar una mejor precisión del mismo. En caso que la póliza considere deducible este deberá ser asumido por el contratista. No se aceptarán pólizas de seguro que no cumplan con lo exigido en este numeral. El contratista responderá de TODA INDEMNIZACION que excediendo los montos del seguro contratado deba efectivamente pagar la Municipalidad de Tiltil, incluyendo los deducibles contemplados en la póliza.

Glosa:	El Proponente adjudicado deberá responder de todo daño, de cualquier naturaleza ocasionados por terceros, por motivo o causa de los trabajos, para lo cual deberá tomar y entregar una POLIZA DE SEGUROS, para caucionar el pago de indemnizaciones por posibles daños a terceros, la cual no estará sujeta a condición alguna. La póliza deberá ser tomada por un equivalente al 100% del monto del contrato, y se devolverá 30 días después de practicada la recepción provisoria de las obras, incluyendo los posibles aumentos de plazos del contrato. La póliza, además deberá contener las siguientes coberturas: • Regir en favor del ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TILTIL, RUT N° 69.071.600-3.- • Cobertura por responsabilidad civil de trabajo efectuados por empresas del ramo de la construcción (código CAD 191092). • Cobertura por responsabilidad civil general inscrita en el Registro de Pólizas bajo el código POI 191086 • Excluir de cualquier daño que tenga su origen, relación o sea consecuencia de trabajos ejecutados con anterioridad al inicio de la cobertura. • Debe fijar las doce horas de la fecha de inicio y termino de la cobertura. La póliza deberá asegurar tanto a la Municipalidad de Tiltil como al contratista por los daños que se produzcan a terceros con motivo u ocasión de la ejecución del presente contrato. Adicionalmente, la póliza de seguro deberá contener la siguiente condición especial “PROHIBICION DE PONERLE TERMINO O MODIFICARLA UNILATERALMENTE SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA MUNICIPALIDAD DE TILTIL”. Se recomienda indicar el número y fecha del Decreto Alcaldicio de adjudicación con el objeto de dar una mejor precisión del mismo. En caso que la póliza considere deducible este deberá ser asumido por el contratista. No se aceptarán pólizas de seguro que no cumplan con lo exigido en este numeral. El contratista responderá de TODA INDEMNIZACION que excediendo los montos del seguro contratado deba efectivamente pagar la Municipalidad de Tiltil, incluyendo los deducibles contemplados en la póliza.

Forma y oportunidad de restitución:	se devolverá 30 días después de practicada la recepción provisoria de las obras, incluyendo los posibles aumentos de plazos del contrato.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

DESEMPATE DE LAS OFERTAS

En caso de haber igualdad de puntaje entre 2 (dos) o más ofertas, la adjudicación se dirimirá según el siguiente orden de precedencia:

El Proponente que obtenga el mayor puntaje en el factor Oferta Económica.
El proponente que obtenga el mayor puntaje e el factor Experiencia del proponente
La Propuesta que obtenga el mayor puntaje en el factor Cumplimiento de Requisitos Formales.
La oferta que fuere ingresada primero al portal mercado público.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

FORO INVERSO DE MERCADO PÚBLICO ARTÍCULO 56° REGLAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS

Durante la evaluación, la comisión de apertura y evaluadora podrá solicitar a los oferentes vía foro inverso que salven errores u omisiones formales detectados durante la revisión de sus antecedentes, con arreglo a lo siguiente señalado en el artículo N°56 del Reglamento de Compras Públicas:

“Durante la etapa de evaluación la Entidad licitante podrá solicitar a los oferentes:

Salvar los errores u omisiones formales en que ha incurrido. No se considerará error formal errores en el precio de la oferta.
La presentación de certificaciones o antecedentes que hayan omitido presentar al momento de efectuarla la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas; y,
La presentación de certificaciones o antecedentes que se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación de éstas.

Las rectificaciones de los errores u omisiones detectados por la Entidad licitante y que se solicitan y permiten salvar o subsanar a los oferentes, no podrán conferir una situación de privilegio respecto de los demás competidores, dado que se afectará el principio de igualdad de los oferentes.

Existiendo la posibilidad de rectificar los errores u omisiones por parte de los proveedores, esta deberá estar contemplada en las Bases de licitación, especificando un plazo breve y fatal para la corrección de estos, contado desde el requerimiento de la Entidad licitante, el que se informará a través del Sistema de Información.

En tales condiciones, las Bases deberán establecer, dentro de los criterios de evaluación, el cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la oferta, asignando un menor puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo para presentación, con todo lo requerido.

La solicitud de la entidad de rectificación de los errores u omisiones del oferente o de los oferentes se debe informar y publicar a través del Sistema de Información.”

Además, existirá un plazo fatal de 48 horas para la corrección de estos errores u omisiones por parte de los oferentes, contado desde la fecha del requerimiento, el que se informará a través del Portal WEB Mercado Público.

Con todo, no podrá solicitarse vía Foro Inverso al oferente la modificación de su oferta; en especial en materias económicas o presupuesto detallado o plazo de ejecución o información entregada respecto de la experiencia.

En cuanto a los documentos de respaldo que acrediten la experiencia, la no entrega de ellos, no constituye un rechazo de la oferta, por cuanto será, solo un factor a evaluar y no un requisito formal que deban reunir los proponentes para participar en la licitación, conforme al principio de igualdad y libre concurrencia.

La no presentación de cualquiera de los documentos requeridos por Foro Inverso implicará que el proponente sea calificado con nota mínima en el factor de evaluación relativo a la presentación de documentos.

Los oferentes a los cuales se les ha solicitado entregar antecedentes faltantes deberán subirlos al Sistema de Información de Compras y Contratación Pública (www.mercadopublico.cl), junto con una respuesta a la solicitud de envío requerida.

La Comisión de Evaluadora informará de la recepción conforme de dichos antecedentes faltantes en los plazos correspondientes, todo lo cual constará en el Informe de Evaluación Técnica y Económica emitido por dicha Comisión.

La no presentación de cualquiera de los documentos indicados y requeridos por la Comisión Evaluadora de este proceso, que revistan un carácter meramente formal, implicará que el proponente sea calificado con nota mínima en el factor de evaluación relativo a la presentación de documentos.

Pacto de integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir