Licitación ID: 3678-1-LE26
CONSTRUCCIÒN SEDE SOCIAL MEDIA LUNA LAS PALMAS
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 21
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
CONSTRUCCIÒN SEDE SOCIAL SECTOR MEDIA LUNA LAS PALMAS, COMUNA DE PETORCA  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONSTRUCCIÒN SEDE SOCIAL MEDIA LUNA LAS PALMAS
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
La ejecución del presente proyecto contempla la construcción de la Sede Social Sector Media Luna Las Palmas, con el propósito de fomentar la vida saludable y la práctica deportiva, apoyando así el desarrollo de la comunidad y de sus socios. Asimismo, se busca recuperar un espacio físico destinado a reuniones, fortaleciendo la participación y unión social de la localidad.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
Unidad de compra:
ADQUISICIONES
R.U.T.:
69.050.500-2
Dirección:
Silva 225
Comuna:
Petorca
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 02-02-2026 15:10:00
Fecha de Publicación: 16-01-2026 14:01:39
Fecha inicio de preguntas: 17-01-2026 14:35:00
Fecha final de preguntas: 21-01-2026 14:10:00
Fecha de publicación de respuestas: 26-01-2026 17:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 03-02-2026 9:30:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 03-02-2026 9:30:00
Fecha de Adjudicación: 17-02-2026 17:30:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato 24-02-2026
Tiempo estimado de evaluación de ofertas 32 Días
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ANEXOS ADMINSTRATIVOS
Documentos Técnicos
1.- ANEXOS TÈCNICOS
 
Documentos Económicos
1.- ANEXOS ECONÒMICOS
2.- ANEXOS ECONOMICOS 2
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 EQUIDAD DE GENERO D.-CRITERIO PUNTAJE Considera 3 o más trabajadoras del género femenino 100 pts. Considera 2 trabajadoras del género femenino 70 pts. Considera 1 trabajadoras del género femenino 50 pts. No considera trabajadoras del género femenino 0 pts. 5%
2 CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL C.- CONTRATACIÓN MANO DE OBRA LOCAL PUNTAJE Considera la contratación de mano de obra local en el transcurso de ejecución de la obra, según lo informado en Anexo N°5, Carta Gantt y Certificado de la OMIL. 100 pts NO considera la contratación de mano de obra local en el transcurso de ejecución de la obra, según lo informado en Anexo N°5, Carta Gantt y Certificado de la OMIL. El oferente que no consideré contratación de mano de obra local, quedará inadmisible. 0 pts 5%
3 Plazo de Entrega Pje. OI = [ ( OE / OI ) x 100 ] x 0,05 Dónde: Pje OI : Puntaje obtenido por el oferente I. OE : Menor plazo ofertado por ítem. OI : Oferta de plazo del ítem del oferente I. 5%
4 Precio Pje. OI = [ ( OE / OI ) x 100 ] x 0,85 Dónde: Pje OI : Puntaje obtenido por el oferente I. OE : Oferta más conveniente. OI : Oferta del oferente I. 85%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL DEL ROYALTY 2025
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 150 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Adolfo Suárez Briones
e-mail de responsable de pago: adolfo.finanzas@municipalidadpetorca.cl
Nombre de responsable de contrato: Miguel Cáceres Tapia
e-mail de responsable de contrato: miguel.caceres@municipalidadpetorca.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-33-2337843-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
Para el caso de que el oferente realice o tenga la intención de realizar subcontrataciones para la ejecución del proyecto individualizado, deberá regirse estrictamente por lo señalado en el artículo N°38 de las Bases Administrativas Generales.
8. Garantías requeridas
    Otras Garantías
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PETORCA
Fecha de vencimiento: 20-01-2027
Monto: 5 %
Descripción: La Garantía de Buen Comportamiento del servicio se regirá por lo establecido en el artículo 8° y 11° de las Bases Administrativas Generales 1. Casos en que podrá hacerse efectiva la Garantía de Buen Comportamiento de Obra: 1.1. Si se detectaron fallas en la obra o el servicio ejecutado y el contratista no se hiciera cargo de ellas. 1.2. Si a la fecha de vencimiento no ha sido realizada la Recepción Definitiva y la garantía no ha sido renovada.
Glosa: Para Garantizar el Buen Comportamiento de la Obra: “CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL SECTOR MEDIA LUNA LAS PALMAS COMUNA DE PETORCA”
Forma y oportunidad de restitución: 2. Devolución de la Garantía de Buen Comportamiento de la Obra: Este documento será devuelto una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra, previa Certificación de la Dirección de Obras.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en las bases de licitación, la Municipalidad deberá informar en el Sistema de Información las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicar una nueva fecha máxima al efecto, información que será publicada en el Sistema de Información de Comprar y Contratación.
Resolución de Empates

En caso de registrarse empate en el puntaje de 2 o más oferentes, la prelación de las ofertas se resolverá considerando los criterios complementarios en el orden siguiente, aplicando cada factor que sigue sólo si el anterior no resuelve o mantiene el empate:

  1. Mejor Oferta Económica.
  2. Mejor Plazo de Ejecución.
  3. Mano de Obra Local.
  4. Equidad de Género.
  5. Cumplimiento de los Requisitos Formales para la Presentación.
  6. Primero en presentar la oferta en el portal Mercado Público.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
La propuesta se entenderá como adjudicada cuando la Unidad Técnica se pronuncie a través del Decreto Alcaldicio respectivo, el que será publicado en el Portal del Mercado Público.


La Comisión de Evaluación podrá declarar todas las ofertas inadmisibles, cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases; o declarar desierta una licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando éstas no resulten convenientes para los intereses de la Unidad Técnica sin expresión de causa y sin que los proponentes puedan pretender indemnización alguna por este hecho. En ambos casos, la declaración será por resolución fundada y será comunicada a los oferentes. En este caso y si correspondiera, se efectuará una nueva licitación que se ajustará a las disposiciones establecidas en el procedimiento ya descrito.


El proceso de adjudicación contempla las siguientes etapas:


1. Resolución de Adjudicación
Se adjudicará a través de un Decreto Alcaldicio firmado por el Sr. Alcalde y Secretario Municipal o quien haga de suplente o subrogante.


2. Notificación de Adjudicación
Una vez que se haya adjudicado la licitación, se procederá a notificar la decisión al adjudicatario mediante el portal, como así mismo a los demás oferentes que hubiesen participado en la Propuesta Pública.


3. Fecha de Adjudicación
En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación de las presentes bases de licitación, la Ilustre Municipalidad de Petorca publicará una nueva fecha en el portal, informando allí las razones del atraso.


a. Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas.
b. Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases administrativas generales y las presentes bases.


La presente propuesta se adjudicará a un solo oferente. En ningún caso se podrá adjudicar una obra a 2 o más oferentes.


La adjudicación estará además regulada por lo dispuesto en el artículo 29° de las Bases Administrativas Generales.
Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
  1. Cumplir con las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores. Es obligación para el contratista pagar oportunamente las cotizaciones previsionales, según lo establecido en el artículo 19° del Decreto de la Ley N° 3.500 del año 1980.
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes
  1. Que el oferente que no entregue la totalidad de los antecedentes y/o anexos exigidos en el artículo Nº18 de las Bases Administrativas Generales, letra a) “Oferta Administrativa” y lo solicitado en letra B “Oferta Técnica” y letra C “Oferta Económica” de las Bases Administrativas Especiales. (Decreto Alcaldicio Ex. Nº866 de fecha 06/05/2025), se declarará inadmisible.

                                      

Además de las causales de exclusión y eliminación establecidas anteriormente la comisión de apertura deberá considerar las siguientes:

  1. Que el oferente no entregue alguno de los antecedentes y/o anexos exigidos en el artículo 10° de las presentes bases, por lo tanto, quedará inadmisible.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.