Ficha Licitación

Licitación ID: 3820-3-LP26

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN CD UNIÓN TOCORNAL SANTA MARÍA

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 31

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
El proyecto “Construcción Sistema de Iluminación Recinto CD Unión Tocornal, comuna de Santa María”, considera la construcción de un sistema de iluminación para la superficie de juego del Club Deportivo Unión Tocornal, con cuatro torres de iluminación de

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN CD UNIÓN TOCORNAL SANTA MARÍA

Estado:

Adjudicada

Descripción:

Contratación de servicio de construcción de obras civiles y adquisición de equipos del proyecto Construcción Sistema de iluminación recinto CD Unión Tocornal

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Dos Etapas

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

Unidad de compra:

I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

R.U.T.:

69.051.000-6

Dirección:

CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA

Comuna:

Santa María

Región en que se genera la licitación:

Región de Valparaíso

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 10-03-2026 11:00:00

Fecha de Publicación: 05-02-2026 15:05:15

Fecha inicio de preguntas: 06-02-2026 10:00:00

Fecha final de preguntas: 13-02-2026 15:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 19-02-2026 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 10-03-2026 11:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 17-03-2026 11:00:00

Fecha de Adjudicación: 08-04-2026 11:30:01

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Según lo indicado en el punto 13 y 13.1 del decreto alcaldicio N°87 de fecha 02.02.26 que aprueba las bases de licitación y sus anexos

Documentos Técnicos

1.- Según lo indicado en el punto 13 y 13.2 del decreto alcaldicio N°87 de fecha 02.02.26 que aprueba las bases de licitación y sus anexos

Documentos Económicos

1.- Según lo indicado en el punto 13 y 13.3 del decreto alcaldicio N°87 de fecha 02.02.26 que aprueba las bases de licitación y sus anexos

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Cumplimiento de los requisitos	Según lo indicado en el punto 16.1.2 y 16.1.2.1 del decreto alcaldicio N°87 de fecha 02.02.26	5%
2 Precio	Oferta económica según lo indicado en el punto 16.1.2 y 16.1.2.2 del decreto alcaldicio N°87 de fecha 02.02.2026	80%
3 Plazo de Ejecución	Según lo indicado en el punto 16.1.2 y 16.1.2.3 del decreto alcaldicio N°87 de fecha 02.02.2026 que aprueba las bases de licitación y sus anexos.	5%
4 Experiencia del Profesional Responsable	Según lo indicado en el punto 16.1.2, 16.1.2.5, del decreto alcaldicio N°87 de fecha 02.02.26 que aprueba las bases de licitación y sus anexos	5%
5 Contratación mano de obra local	Según lo indicado en el punto 16.1.2 y 16.1.2.4 del decreto alcaldicio N°87 de fecha 02.02.26 que aprueba las bases de licitación y sus anexos.	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	FNDR
Monto Total Estimado:	218140000

Justificación del monto estimado	Según resolución afecta número 170 de fecha 09.12.2025 del Gobierno Regional de Valparaíso

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	No puede sobrepasar el monto máximo del presupuesto disponible.

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Gobierno Regional de Valparaíso
e-mail de responsable de pago:	estadodepago@gobiernovalparaiso.cl

Nombre de responsable de contrato:	Hernan Robledo Cortes
e-mail de responsable de contrato:	hrobledoc@imsantamaria.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-34-2595323-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación Según lo indicado en el punto 21.1 del decreto alcaldicio N°87 de fecha 02.02.2026 que aprueba las bases de licitación y sus anexos

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Gobierno Regional de Valparaíso, R.U.T. 72.235.100-2
Fecha de vencimiento:	09-04-2027
Monto:	5 %

Descripción:	Según lo indicado en el punto 15 y 15.1 del decreto alcaldicio N°87 de fecha 02.02.2026 que aprueba las bases de licitación y sus anexos.

Glosa:	Según lo indicado en el punto 15.1 del decreto alcaldicio N°87 de fecha 02.02.2026 que aprueba las bases de licitación y sus anexos.

Forma y oportunidad de restitución:	Según lo indicado en el punto 15.4 del decreto alcaldicio N°87 de fecha 02.02.2026 que aprueba las bases de licitación y sus anexos.

Otras Garantías

Beneficiario:	Gobierno Regional de Valparaíso, R.U.T. 72.235.100-2
Fecha de vencimiento:	19-01-2028
Monto:	3 %

Descripción:	Según lo indicado en el punto 15.2 del decreto alcaldicio N° 87 de fecha 02.02.2026 que aprueba bases de licitación y sus anexos.

Glosa:	Según lo indicado en el punto 15.2 del decreto alcaldicio N° 87 de fecha 02.02.2026 que aprueba bases de licitación y sus anexos. La garantía será equivalente al 3% del valor neto del contrato, en pesos chilenos, extendida, a nombre del Gobierno Regional de Valparaíso, R.U.T. 72.235.100-2, indicando que es la garantía de por Correcta ejecución y buen comportamiento de la Obras del proyecto “Construcción Sistema de Iluminación Recinto CD Unión Tocornal, comuna de Santa María”, código BIP 40026071-0.

Forma y oportunidad de restitución:	Según lo indicado en el punto 15.4 del decreto alcaldicio N° 87 de fecha 02.02.2026 que aprueba bases de licitación y sus anexos.

Beneficiario:	Gobierno Regional de Valparaíso, R.U.T. 72.235.100-2
Fecha de vencimiento:	12-01-2027
Monto:	1000 Unidad de Fomento

Descripción:	Deberá contemplar lo siguiente; -ASEGURADO PRINCIPAL Gobierno Regional de Valparaíso R.U.T. 72.235.100-2 -ASEGURADO ADICIONAL ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA (RUT: 69.051.000-6). -BENEFICIARIO (si aplica) ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA (RUT: 69.051.000-6). Este seguro deberá estar vigente desde la fecha del acta de entrega de terreno hasta la recepción provisoria de las obras sin observaciones y podrán ser presentados en la Dirección de Obras Municipales hasta 3 días hábiles de la fecha del acta de la entrega de terreno, si es un seguro digital lo puede enviar por correo electrónico a la Dirección de Obras Municipales. Si el seguro no cumple la vigencia solicitada, se pedirá la corrección de la vigencia del seguro.

Glosa:	Además el Oferente adjudicado deberá contratar un Seguro de Todo Riesgo de Construcción para asegurar la Responsabilidad Civil por Daños y/o Lesiones a Terceros y de todo tipo de accidentes que se produzcan a raíz o con ocasión de la ejecución de la obra. Si el seguro no alcanza a cubrir los daños la diferencia será asumida por el contratista. El valor del seguro por responsabilidad civil deberá asegurar como mínimo 1.000 UF.

Forma y oportunidad de restitución:	Según el punto 15.5 el Decreto Alcaldicio N°87 de fecha 02.02.2026, que aprueba las bases de licitación y sus anexos.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

En caso de empate por parte de dos o más oferentes, se priorizará aquel que posea el menor precio de la oferta económica, en caso de persistir el empate, se priorizará al oferente que posea mayor puntaje en el criterio de contratación de mano de obra local, de persistir el empate, será oferente que indique el menor plazo de ejecución.

Si aún subsiste la situación de empate se adjudicará la oferta que haya sido ingresada primero según comprobante de ingreso de oferta emitido por la Dirección de Compras y Contratación Públicas en el portal www.mercadopublico.cl

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir