Ficha Licitación

Licitación ID: 4023-14-I225

Construcción de Biblioteca Pública Municipal Putre

Responsable de esta licitación: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 6

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Biblioteca	1 Unidad
Cod: 30222305	1 Unidad
LA COMUNA Y LA CIUDAD DE PUTRE, CAPITAL DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, CON UNA POBLACIÓN SEGÚN CENSO 2017 DE 2.567 HABITANTES, CON UN LICEO DE 1° BÁSICO A 4° MEDIO EN PUTRE Y SEIS ESCUELAS BÁSICAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA COMUNA, CON UN UNIVERSO EST

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Construcción de Biblioteca Pública Municipal Putre

Estado:

Adjudicada

Descripción:

LA COMUNA Y LA CIUDAD DE PUTRE, CAPITAL DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, CON UNA POBLACIÓN SEGÚN CENSO 2017 DE 2.567 HABITANTES, CON UN LICEO DE 1° BÁSICO A 4° MEDIO EN PUTRE Y SEIS ESCUELAS BÁSICAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA COMUNA, CON UN UNIVERSO ESTUDIANTIL DE APROXIMADAMENTE 270 ALUMNOS, NO CUENTA ACTUALMENTE CON UNA BIBLIOTECA PUBLICA DE CALIDAD, DOTADA DE UNA INFRAESTRUCTURA MODERNA Y FUNCIONAL, CON ZONAS Y ESPACIOS ADECUADOS PARA LOS DISTINTOS GRUPOS ETARIOS USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS Y SIN CONTAR CON UNA DISPONIBILIDAD DE TEXTOS DE ESTUDIO, DE LECTURA Y ENTRETENCION, ACORDE A LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS Y ESTÁNDARES REGIONALES Y NACIONALES QUE DISPONEN ACTUALMENTE LAS ACTUALES Y MODERNAS BIBLIOTECAS. SOLO SE CUENTA CON UNA SALA DE LECTURAS Y CONSULTAS ABSOLUTAMENTE INSUFICIENTE Y DEFICITARIAS, RAZÓN POR LA CUAL, EL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO Y DE LA CULTURA SUSCRIBIÓ UN CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE PUTRE PARA AVANZAR EN LA SOLUCIÓN DE ESTE DÉFICIT EDUCACIONAL.

Tipo de licitación:

Privada-Licitación Privada Mayor a 5000 UTM (I2).

Tipo de convocatoria:

CERRADO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE

Unidad de compra:

Secoplac

R.U.T.:

69.250.800-9

Dirección:

José Miguel Carrera N°350, Putre

Comuna:

Putre

Región en que se genera la licitación:

Región de Arica y Parinacota

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 12-08-2025 15:30:00

Fecha de Publicación: 11-07-2025 8:21:00

Fecha inicio de preguntas: 11-07-2025 12:30:00

Fecha final de preguntas: 28-07-2025 12:59:00

Fecha de publicación de respuestas: 30-07-2025 21:30:00

Fecha de acto de apertura técnica: 14-08-2025 13:30:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 14-08-2025 13:30:00

Fecha de Adjudicación: 03-10-2025 11:33:31

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Visita a terreno Obligatoria en el frontis de la Municipalidad de Putre, con una espera de 15 minutos 21-07-2025 12:00:00 21-07-2025 12:00:00

Visita a terreno Obligatoria en el frontis de la Municipalidad de Putre, con una espera de 15 minutos 21-07-2025 12:00:00 23-07-2025 12:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3.1.1 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

Documentos Técnicos

1.- SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3.1.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

Documentos Económicos

1.- SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3.1.3 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Programa de Integridad	Según lo indicado en el punto 3.3.3 de las Bases Administrativas Generales.	5%
2 Cumplimiento de requisitos formales	Según lo indicado en el punto 3.3.3 de las Bases Administrativas Generales.	5%
3 Plazo de Ejecución	Según lo indicado en el punto 3.3.3 de las Bases Administrativas Generales.	10%
4 Calidad Técnica	Según lo indicado en el punto 3.3.3 de las Bases Administrativas Generales.	40%
5 Precio	Según lo indicado en el punto 3.3.3 de las Bases Administrativas Generales.	10%
6 Experiencia del Oferente	Según lo indicado en el punto 3.3.3 de las Bases Administrativas Generales.	30%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	FNDR



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	12 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	FRANSISCO MEZA
e-mail de responsable de pago:	fransisco.meza@goreayp.cl

Nombre de responsable de contrato:	SEBASTIAN FUENTES URRUTIA
e-mail de responsable de contrato:	Sebastian.fuentes@imputre.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-58-2572710-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Putre
Fecha de vencimiento:	20-11-2025
Monto:	2000000 Peso Chileno

Descripción:	El Oferente deberá presentar una garantía pagadera a la vista, de carácter irrevocable, y a primer requerimiento a nombre de la I. Municipalidad de Putre, R.U.T. N° 69.250.800-9, por un valor de $2.000.000.- (dos millones de pesos), con un plazo de vigencia por un periodo de 90 días desde la fecha de cierre de la propuesta pública.

Glosa:	”Para garantizar la seriedad de la oferta del proyecto Construcción de Biblioteca Pública Municipal de Putre, Etapa de Ejecución”.

Forma y oportunidad de restitución:	A los proponentes, cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, o cuyas ofertas hayan sido admisibles, pero no sean adjudicadas, se les hará devolución de la Garantía a los 10 días hábiles desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preselección de los oferentes o de la adjudicación. Al Proponente adjudicado, se devolverá la Garantía a los 10 días hábiles siguientes desde la firma del Contrato y recepción de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Gobierno Regional de Arica y Parinacota
Fecha de vencimiento:	10-07-2026
Monto:	5 %

Descripción:	Hasta la fecha de suscripción del Contrato, el proponente adjudicado deberá rendir esta caución que tiene por objeto garantizar la correcta, eficiente y oportuna ejecución del contrato y de las obligaciones laborales.

Glosa:	Para caucionar la “Garantía del Fiel Cumplimiento del Contrato y Obligaciones Laborales” del proyecto “Construcción de Biblioteca Pública Municipal de Putre, Etapa de Ejecución, Comuna de Putre”.

Forma y oportunidad de restitución:	La Garantía para el Fiel Cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, será devuelta una vez que se haya dada término a la ejecución de este, se haya otorgado la recepción provisoria de las obras sin observaciones de ninguna especie y se haya ingresado la garantía de correcta ejecución de las obras.

Otras Garantías

Beneficiario:	Gobierno Regional de Arica y Parinacota
Fecha de vencimiento:	23-11-2027
Monto:	5 %

Descripción:	El adjudicatario deberá, a la fecha de la suscripción del contrato, rendir esta caución que tiene por objeto garantizar la ejecución completa, oportuna y eficiente del contrato y las obligaciones laborales, según los plazos indicados en estas bases. Esta Garantía puede ser recibida también en forma electrónica, bajo las condiciones de la ley N° 19.799 sobre Documento Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma.

Glosa:	Para caucionar la “Garantía de Correcta Ejecución de las Obras proyecto “Construcción de Biblioteca Pública Municipal de Putre, Etapa de Ejecución, Comuna de Putre”

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía será devuelta al contratista dentro de los sesenta (60) hábiles a la fecha en que se realice la Recepción Definitiva de las Obras y una vez efectuada la liquidación de contrato.

Beneficiario:	Gobierno Regional de Arica y Parinacota
Fecha de vencimiento:	11-08-2026
Monto:	200 Unidad de Fomento

Descripción:	El Contratista deberá responder por daños a terceros durante la ejecución de las obras del proyecto adjudicado. Para estos efectos el Contratista deberá tomar, a favor de la Ilustre Municipalidad de Putre, un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura no inferior a 200 UF y deberá tener vigencia por lo que dure el contrato más noventa (90) días corridos posteriores a la fecha prevista de término de ejecución de las obras. En el eventual caso que exista ampliación de plazo por aumento de obra o incorporación de obras extraordinarias u otras causales establecidas en las presentes bases, el seguro deberá ser reemplazado o complementado con otro de acuerdo con el nuevo plazo contractual más el plazo que se indica en las bases para el seguro original. Adicionalmente, deberá ser entregada una carta de compromiso del representante legal del Contratista, indicando que éste asumirá el pago del deducible ante un eventual siniestro, si es que lo hubiere. Esta póliza deberá ser tomada en una institución chilena u otra que tenga representación o agencia entre otros, en Putre o Arica, ante la cual se pueda ejercer su cobro.

Glosa:	Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros de la ejecución de las Obras del proyecto "Construcción Biblioteca Pública Municipal de Putre"

Forma y oportunidad de restitución:	El seguro se deberá entregar a la Unidad Técnica a más tardar el día de suscripción del Acta de Entrega de Terreno, y será devuelto al Contratista cuando se entregue la totalidad de los documentos para el último Estado de Pago. Sin perjuicio de lo anterior, la Ilustre Municipalidad de Putre podrá hacer devolución de dicho documento antes del plazo señalado.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Cláusula de Readjudicación

Resolución de empates

Ante una igualdad de puntaje en la evaluación final de las ofertas, se seleccionará aquella oferta que haya obtenido la más alta calificación en los criterios de evaluación señalados en el numeral 3.3.3, primando el siguiente orden el desempate: 1° Calidad Técnica 2° Experiencia del Oferente. 3° Precio. 4° Plazo de Entrega. 5° Presentación de Antecedentes.

De la adjudicación, resolución, contratación, aceptación y resolución de las propuestas

La Comisión Evaluadora dispondrá del tiempo máximo 10 días hábiles desde la fecha de la apertura electrónica para estudiar los antecedentes de las ofertas, elaborar el respectivo informe de evaluación y proponer la inadmisibilidad de las ofertas, la deserción del proceso o adjudicación de la licitación, según procediere. El Mandante se reserva el derecho de rechazar una o más Ofertas si no las estimare convenientes para los intereses municipales sobre la base de los principios de eficiencia y economía de las contrataciones municipales, idoneidad técnica y financiera de los proveedores, integridad respecto del mérito de las propuestas y lo exigido en las Bases y la estricta sujeción a ellas, entre otros. El rechazo de Ofertas deberá ser debidamente fundamentado y oficializado a través del acto administrativo correspondiente. La Comisión de evaluación emitirá un Informe o Acta de Evaluación con la proposición de adjudicación que recaerá en el oferente que obtenga el mayor puntaje, de acuerdo con los criterios de evaluación fijados en estas Bases, la que será sometida a aprobación por parte del Honorable Concejo Comunal de la Municipalidad de Putre. Si aprobada la Adjudicación de conformidad con el artículo 65 letra j) de la Ley N°18.695, se efectuará el trámite que permita emitir el acto administrativo de adjudicación, documento que deberá ser publicado por la Secretaría Comunal de Planificación en el Sistema de Información, una vez cumplida su total tramitación, a fin de notificar el resultado de la Adjudicación a los Proponentes. La notificación de la resolución de adjudicación se entenderá realizada luego de transcurridas 24 horas desde que se publique en el Sistema de Información el Decreto Municipal Exento de Adjudicación, de acuerdo con lo establecido en el Artículo N° 9 del DS 661/2024. Respecto del mecanismo para solución de consultas sobre la adjudicación, éstas serán dirigidas al correo electrónico del Secretario Comunal de Planificación: cesar.vicencio@imputre.cl Las ofertas que deberán declararse inadmisible por no ajustarse a los requerimientos señalados en las Bases de licitación, la Ley de Compras y su reglamento, deben comunicarse formalmente. En el caso que no se hayan presentado ofertas o bien, cuando la comisión evaluadora determinare que las ofertas presentadas resultan poco convenientes a los intereses de la municipalidad, será declarada desierta. El plazo de adjudicación que se indica en portal Mercado Público es solo referencial, la fecha de adjudicación oficial será aquella que se indique en el Decreto Exento adjudicatario conforme al procedimiento administrativo municipal vigente.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir