Licitación ID: 5039-8-LR26
CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES PUERTO RÍO TRANQUILO COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
Fecha de Cierre: 13-07-2026 15:59:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 0
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Faltan 39 días para que cierre esta licitación.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
De acuerdo a los antecedentes técnicos y administrativos  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES PUERTO RÍO TRANQUILO COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ
Estado:
Publicada
Descripción:
SE BUSCA CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES PUERTO RÍO TRANQUILO, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ"
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
40049068
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
Unidad de compra:
SECPLAN
R.U.T.:
69.253.100-0
Dirección:
No hay información
Comuna:
No hay información
Región en que se genera la licitación:
Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 13-07-2026 15:59:00
Fecha de Publicación: 28-05-2026 14:47:02
Fecha inicio de preguntas: 28-05-2026 17:01:00
Fecha final de preguntas: 14-06-2026 23:59:00
Fecha de publicación de respuestas: 23-06-2026 17:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 13-07-2026 16:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 20-07-2026 17:00:00
Fecha de Adjudicación: 31-07-2026 17:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Bases Administrativas Generales
2.- Bases Administrativas Especiales
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
El oferente debe acreditar a través de algún documento NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
Persona jurídica
El oferente debe acreditar a través de algún documento NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Capacidad Económica SEGÚN 5.1.1. LETRA c) de las BAEs 15%
2 IDONEIDAD DEL EQUIPO SEGÚN 5.1.1. LETRA b) de las BAEs 30%
3 EXPERIENCIA (Cantidad de contratos) SEGÚN 5.1.1. LETRA a.2) de las BAEs 20%
4 Experiencia (m2 construidos en Obras similares) SEGÚN 5.1.1. LETRA a.1) de las BAEs 35%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Gobierno Regional de Aysen
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 450 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Jorge Godoy Bórquez
e-mail de responsable de pago: finanzas@rioibanez.cl
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, RUT 72.222.000-5
Fecha de vencimiento: 17-08-2026
Monto: 5000000 Peso Chileno
Descripción: No hay información
Glosa: Para garantizar la seriedad de la oferta de la licitación ID 5039-8-LR26
Forma y oportunidad de restitución: Tratándose del proveedor adjudicado, la restitución de esta garantía será realizada una vez una vez que se haya suscrito el contrato entre las partes. La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad. En este caso, las garantías podrán ser retiradas a contar del día siguiente de dicha notificación en el sistema de información, en las dependencias y horarios indicados en el punto anterior. La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido desestimadas o no adjudicadas, se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución de adjudicación al proveedor seleccionado. En este último caso, las garantías podrán ser retiradas a contar del día siguiente de dicha notificación en el sistema de información, en las dependencias y horarios indicados en el punto anterior. Sin embargo, este plazo podrá extenderse hasta la celebración del respectivo contrato, si las bases permiten adjudicar aquella oferta u ofertas que le sigan en puntaje a quien haya obtenido la mejor calificación, para el caso que este último se desistiera de celebrar el contrato.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, RUT 72.222.000-5
Fecha de vencimiento: 31-05-2028
Monto: 5 %
Descripción: El período de vigencia inicial deberá cubrir el plazo de ejecución más 150 días corridos. No obstante, lo anterior, al momento de la entrega de terreno y durante la ejecución de la obra, la garantía por el Fiel Cumplimiento del Contrato no podrá ser inferior al plazo de ejecución más 60 días corridos. La garantía, si fuera en formato papel, deberá ser entregada en Calle Carlos Soza Nº 161, Comuna de Río Ibáñez, Provincia General Carrera, XI Región de Aysén. El horario de atención, para estos efectos, será de lunes a jueves de las 8:30 horas a las 13:00 horas y de las 14:00 horas a las 17:30 horas y el viernes hasta las 16:30 horas Si la garantía fuera emitida en soporte electrónico, ésta se deberá enviar al correo electrónico secplan@rioibanez.cl dentro de los 10 días hábiles administrativos contados desde la notificación de la adjudicación. Deberán ser a la vista e irrevocables, de ejecución inmediata, y extenderse a nombre de la Municipalidad de Río Ibáñez, RUT 69.253.100-0, de manera proporcional al financiamiento que le corresponde al FNDR, y remitirse oportunamente por la Mandataria, en original o mediante firma electrónica avanzada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N°19.799 Sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación.
Glosa: Para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato ID 5039-8-LR26. “Construcción Terminal de Buses Puerto Río Tranquilo Comuna de Río Ibáñez” BIP 40049068 -0
Forma y oportunidad de restitución: Esta garantía será restituida al contratista a su solicitud previa presentación de la boleta de garantía por correcta ejecución de la obra.
    Otras Garantías
Beneficiario: Gobierno Regional de Aysén, RUT 72.222.000-5
Fecha de vencimiento: 02-03-2029
Monto: 5 %
Descripción: La garantía, si fuera en formato papel, deberá ser entregada en Calle Carlos Soza Nº 161, Comuna de Río Ibáñez, Provincia General Carrera, XI Región de Aysén. El horario de atención, para estos efectos, será de lunes a jueves de las 8:30 horas a las 13:00 horas y de las 14:00 horas a las 17:30 horas y el viernes hasta las 16:30 horas La garantía deberá ser presentada previo a la total tramitación de la recepción provisoria. Deberán ser a la vista e irrevocables, de ejecución inmediata, y extenderse a nombre de la Municipalidad de Río Ibáñez, RUT 69.253.100-0, de manera proporcional al financiamiento que le corresponde al FNDR, y remitirse oportunamente por la Mandataria, en original o mediante firma electrónica avanzada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N°19.799 Sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación.
Glosa: Para garantizar la correcta ejecución de la obra ID 5039-8-LR26. “Construcción Terminal de Buses Puerto Río Tranquilo Comuna de Río Ibáñez” BIP 40049068 -0
Forma y oportunidad de restitución: La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, una vez que se haya suscrito el acta de Recepción Final de Obras.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En el evento de que, una vez culminado el proceso de evaluación de ofertas, hubiese dos o más proponentes que hayan obtenido el mayor puntaje, quedando más de uno en condiciones de resultar adjudicados, se optará por aquella oferta que cuente con un mayor puntaje de acuerdo con la siguiente secuencia (orden de prelación), de los criterios/subcriterios de evaluación que resulten aplicables:

Orden de prelación (*)

Criterio/Subcriterio de evaluación

Primer criterio de desempate

Oferta económica

Segundo criterio de desempate

Experiencia de los oferentes

Tercer criterio de desempate

Comportamiento contractual anterior

Cuarto criterio de desempate

Contratación de mano de obra local

Quinto criterio de desempate

cumplimiento de requisitos formales

Sexto criterio de desempate

Programa de integridad y ética empresarial
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.