Ficha Licitación

Licitación ID: 5433-1-LR24

Reposición Techumbre Casa Central Uchile

Responsable de esta licitación: UNIVERSIDAD DE CHILE

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 1572

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de edificios y departamentos	1 Unidad
Cod: 72131501	1 Unidad
Reposición de techumbre de la Casa Central de la Universidad de Chile

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Reposición Techumbre Casa Central Uchile

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

El proyecto “REPOSICIÓN TECHUMBRE CASA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE” tiene como objetivo el retiro de la actual techumbre del edificio junto a los respectivos forros, canaletas, bajadas de agua, etc. y posterior reemplazo de dichos elementos por paneles de acero zincado prepintados, y todos los elementos señalados en el proyecto.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Unidad de Fomento

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

UNIVERSIDAD DE CHILE

Unidad de compra:

UCHILE Prorrectoría

R.U.T.:

60.910.000-1

Dirección:

Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1058, Of.116

Comuna:

Santiago Centro

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 16-12-2024 17:00:00

Fecha de Publicación: 22-10-2024 18:59:00

Fecha inicio de preguntas: 22-10-2024 19:03:00

Fecha final de preguntas: 06-11-2024 17:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 12-11-2024 23:59:00

Fecha de acto de apertura técnica: 16-12-2024 17:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 16-12-2024 17:01:00

Fecha de Adjudicación: 22-01-2025 9:24:01

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato 09-06-2025

Tiempo estimado de evaluación de ofertas 5 Días

VISITA A TERRENO CARACTER OBLIGATORIO 28-10-2024 12:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Formularios A-BPJ-BPN-CPJ-CPN-CUTP-K

2.- Los proponentes, al momento de ofertar, presentarán los siguientes antecedentes y documentos, en archivos electrónicos, debidamente firmados cuando corresponda de acuerdo a su naturaleza y finalidad. A1. Tratándose de personas naturales 1.1 Declaración de Conformidad y Pacto de Integridad (Formulario A). 1.2 Individualización del proponente Persona Natural (Formulario B – PN). 1.3 Declaración Jurada Persona Natural (Formulario C – PN). 1.4 Fotocopia de la cédula de identidad del proponente. 1.5 Capacidad económica disponible: La capacidad económica se calcula y se presenta, de acuerdo a lo indicado en el numeral 3.13 de las presentes Bases, en la forma establecida en el Formulario D. 1.6 Acreditación de contratación de personas en situación de discapacidad: Si el oferente da cumplimiento a la Ley N°21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, deberá acreditar esta situación con los siguientes documentos: • Contrato de trabajo de la(s) persona(s) con discapacidad que incluya en su oferta. • Documento que acredite la inscripción del trabajador en el Registro Nacional de Discapacidad o certificación del COMPIN. 1.7 Programa de integridad, en la forma prevista en el punto 3.14. A2. Tratándose de personas jurídicas 2.1 Declaración de Conformidad y Pacto de Integridad (Formulario A), escaneada y firmada. 2.2 Individualización del proponente (Formulario B - PJ). 2.3 Declaración Jurada (Formulario C – PJ). 2.4 Escritura constitución de la empresa: Con sus correspondientes inscripciones en el Registro de Comercio y publicaciones en el Diario Oficial, a menos que dichos antecedentes se encuentren digitalizados y vigentes en el registro de proveedores. 2.5 Certificado de vigencia del poder del representante legal. Esto no aplica a las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L) 2.6 Fotocopia del RUT de la empresa. 2.7 Capacidad económica disponible: La capacidad económica se calcula y se presenta de acuerdo a lo indicado en el numeral 3.13 de las presentes Bases, en la forma establecida en el Formulario D. 2.8 Balance general auditado: Balance y estado de resultados de los últimos cinco ejercicios comerciales auditados, considerando los balances internos y externos. 2.9 Situación tributaria: Declaración de Renta del último año de ejercicio. 2.10 Acreditación de contratación de personas en situación de discapacidad: Si el oferente da cumplimiento a la Ley N°21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, acreditar esta situación con los siguientes documentos: • Contrato de trabajo de la(s) persona(s) con discapacidad que incluya en su oferta. • Documento que acredite la inscripción del trabajador en el Registro Nacional de Discapacidad o certificación del COMPIN. 2.11 Programa de integridad, en la forma prevista en el punto 3.14. A3. Tratándose de personas jurídicas constituidas bajo la Ley N°20.659 Los oferentes deberán presentar los certificados digitales correspondientes a las letras c), d) y e) del artículo 49 del Decreto N°83, de 2021, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que aprueba el nuevo Reglamento de la Ley N°20.659, que son: 3.1 Certificado de Vigencia. 3.2 Certificado de Estatuto Actualizado. 3.3 Certificado de Anotaciones. A4. Tratándose de Uniones Temporales de Proveedores En el caso de Uniones Temporales de Proveedores (Formulario C-UTP), se exigirá la documentación administrativa establecida en las presentes bases respecto de cada uno de sus integrantes, según sea la naturaleza de su constitución. Además, deberá entregarse el acuerdo en que conste la unión temporal, el que deberá establecer, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen para con la Universidad, así como el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes. La vigencia de esta Unión deberá tener una duración que cubra el plazo de ejecución del proyecto hasta la recepción definitiva, más un adicional de sesenta (60) días hábiles de modo de cubrir la liquidación del contrato.

Documentos Técnicos

1.- Formulario E-F-G

2.- B1.Currículum Vitae de los profesionales de la obra hasta el nivel de jefe de obra, detallando antecedentes profesionales y experiencia de cada uno. B2.Copia del Certificado de Título del profesional a cargo de la obra. B3.Copia Registro S.N.S del Experto en Prevención de Riesgos visitador de obra, con al menos 4 años desde la emisión del registro. B4.Experiencia del profesional a cargo de la obra en proyectos similares (Formulario E) B5.Trabajos ejecutados por el proponente en el periodo 2014-2024 (Formulario F) B6.Programa de Trabajo: Carta Gantt o similar y hoja de ruta crítica, en la cual se indicará las fechas de inicio y término de las distintas partidas de la obra, con programación semanal, que permita apreciar los plazos parciales y acumulados en días corridos, ruta crítica y holguras con detalle de instalaciones, relación de precedencia de actividades y asignación de recursos de mano de obra directa para cada actividad. (Formato propuesto por oferente). B7.Programa de Aseguramiento de la Calidad según lo descrito en el punto 9.01.

Documentos Económicos

1.- Formulario D-H-I-J

2.- C1. Presupuesto: Se elaborará sobre la base del Formulario Listado General de Partidas, Formulario G, el cual deberá ser llenado por el contratista, indicando cubicación, precio unitario y precio total. Toda modificación (cambio de formato, cambio de unidad, omisiones o introducción de ítems ajenos al itemizado original), podrá ser causal suficiente para que la Universidad declare inadmisible la oferta, sin perjuicio de lo indicado en el numeral 3.07 de las presentes bases. C2. Análisis de Precios Unitarios: De todas las partidas del Presupuesto, en donde se detallen - a lo menos - costo de materiales, maquinarias, herramientas, leyes sociales y remuneraciones de cada una, e ingresarlos al portal junto con la oferta (Formulario H). (adjuntar en formato PDF y Excel) C3. Detalle de Gastos Generales: Se deberá entregar el detalle de costos involucrados en el porcentaje de gastos generales ofertado en el Listado General de Partidas. (adjuntar en formato PDF y Excel). Formulario I. C4. Programa de Inversiones: El proponente establecerá los flujos de caja necesarios para el normal desarrollo de la obra, los cuales deberán estar en total concordancia con el Programa de trabajo presentado. En este documento el proponente deberá señalar el porcentaje de Anticipo que su oferta contempla (ver cláusula 8.01 del presente documento) en caso de solicitarlo. C5. Presentación de Propuesta: Copia electrónica -escaneada y firmada- del Formulario J. C6. Declaración Jurada mejores Condiciones de Empleo y Remuneraciones, copia electrónica, escaneada y firmada del Formulario K.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

- Declaración de Conformidad y Pacto de Integridad

- Individualización del proponente Persona Natural

- Declaración Jurada Persona Natural

- Capacidad económica disponible

- Acreditación de contratación de personas en situación de discapacidad

- Programa de integridad, en la forma prevista en el punto

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

- I18n entry not found: Declaración de Conformidad y Pacto de Integridad

- I18n entry not found: Individualización del proponente

- I18n entry not found: Declaración Jurada

- I18n entry not found: Escritura constitución de la empresa

- I18n entry not found: Certificado de vigencia del poder del representante legal

- I18n entry not found: Fotocopia del RUT de la empresa.

- I18n entry not found: Capacidad económica disponible

- I18n entry not found: Balance general auditado

- I18n entry not found: Situación tributaria

- I18n entry not found: Acreditación de contratación de personas en situación de discapacidad:

- I18n entry not found: Programa de integridad

- I18n entry not found: Tratándose de personas jurídicas constituidas bajo la Ley N°20.659

- I18n entry not found: Tratándose de Uniones Temporales de Proveedores

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Oferta Técnica	SE EVALUARA SEGUN LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 3.19 LETRAS B1 Y B2 Y B3 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS	50%
2 Oferta Económica	SE EVALUARA SEGUN LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 3.19 LETRAS A1 Y A2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS	40%
3 Cumplimiento requisitos formales	SE EVALUARA SEGUN LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 3.19 LETRA C DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS	4%
4 MEJORES CONDICIONES DE EMPLEO Y REMUNERACIONES	SE EVALUARA SEGUN LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 3.19 LETRA D DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS	4%
5 Programas de Integridad	SE EVALUARA SEGUN LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 3.19 LETRA DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS	2%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	Financiamiento Institucional



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	240 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Jeannette Arenas
e-mail de responsable de pago:	jeannette.arenas@uchile.cl

Nombre de responsable de contrato:	Pablo Valenzuela
e-mail de responsable de contrato:	pavalenzuela@uchile.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-2-229781021-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Universidad de Chile
Fecha de vencimiento:	14-07-2025
Monto:	300 Unidad de Fomento

Descripción:	No hay información

Glosa:	Garantiza la seriedad de la oferta correspondiente a la obra “REPOSICIÓN TECHUMBRE CASA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía de seriedad de la oferta entregada por el proponente al que se hubiere adjudicado la licitación, le será devuelta una vez que la Universidad haya recibido conforme la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y suscrito con él el contrato correspondiente.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Universidad de Chile
Fecha de vencimiento:	15-09-2026
Monto:	5 %

Descripción:	No hay información

Glosa:	Garantiza el fiel y oportuno cumplimiento del contrato “REPOSICIÓN TECHUMBRE CASA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Forma y oportunidad de restitución:	En caso que el plazo de vencimiento del documento de garantía esté próximo a cumplirse y no se haya completado el objetivo de la garantía, el Contratista estará obligado a renovarlo, de manera de cubrir su objetivo. De no recibirse la garantía renovada a lo menos con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de su vencimiento, se hará efectiva la garantía original

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

la Universidad podrá declarar sin efecto la adjudicación y podrá readjudicar al siguiente proponente mejor calificado, en un plazo no mayor a 30 días hábiles contados desde la fecha de publicación de la adjudicación original, siempre que haya cumplido con todos los requisitos administrativos y técnicos de esta licitación. Lo anterior, es sin perjuicio de la facultad de la entidad licitante para declarar desierta la licitación por motivo fundado. En esta situación las garantías de seriedad de oferta serán renovadas si correspondiere y mantenidas hasta lograr la efectiva adjudicación del contrato. Si un oferente no renovase la garantía de seriedad, se entenderá que se desiste de su oferta y esta será declarada inadmisible.

Resolución de Empates

3.20. Resolución de Empates: En caso de empate, se adjudicará a la oferta que tenga la mejor calificación según la siguiente prioridad de criterios: a) Primera variable: Valor Económico de la Oferta. b) Segunda variable: Experiencia del proponente según Formulario F. c) Tercera variable: Porcentaje de gastos generales y utilidades. d) Cuarta variable: Experiencia del profesional a cargo de la obra según Formulario E. e) Quinta variable: Capacidad Económica. f) Sexta variable: Si el empate persiste, la variable para considerar es “Fecha y hora del ingreso de la postulación a la plataforma Mercado Público

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

3.08 Aclaraciones a los antecedentes de licitación. Durante el proceso de licitación, dentro de las fechas que fija el cronograma de la licitación, la Universidad podrá introducir aclaraciones al proyecto que, a su juicio, sean pertinentes. También serán consideradas como aclaraciones las respuestas a las consultas que realicen los oferentes en el foro dispuesto para este proceso licitatorio en la etapa de preguntas y respuestas, en el período que fijen las presentes bases, o información relevante que sea necesaria incorporar producto de dichas consultas.

Con todo, la Universidad se reserva la facultad de introducir modificaciones a la documentación aprobada y/o los antecedentes complementarios aprobados por esta, hasta antes del cierre de recepción de las ofertas, caso en el cual deberá otorgarse un plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. La Universidad comunicará el contenido de esas modificaciones a través de www.mercadopublico.cl.

Pacto de integridad

3.14. Integridad De conformidad con lo dispuesto en el inciso primero y sexto del artículo 4° de la Ley N°19.886, en el N° 2) del artículo 8° de la Ley N°20.393, que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de los delitos que indica, y en la letra d) del artículo 26 del Decreto Ley N°211, de 1973, que Fija Normas Para la Defensa de la Libre Competencia, señalando, en lo pertinente, el oferente deberá haber tenido un comportamiento íntegro, lo que se traduce en que las personas que trabajen para esos proveedores y participen en las actuaciones que deben llevarse a cabo durante la etapa concursal y luego en la ejecución del contrato, procedan con la debida integridad. En virtud de lo anterior, deberá suscribirse la Declaración de Conformidad y Pacto de Integridad (Formulario A) y, acompañarse el programa suscrito entre el oferente y una organización de trabajadores o por representantes de éstos en caso de no existir organizaciones.

Modificaciones del proyecto

4.05. Modificaciones al proyecto. La Universidad se reserva el derecho, dentro del plazo de ejecución de la obra, de introducir cambios al proyecto original, si lo estima pertinente, de acuerdo a la finalidad y funcionalidad del mismo. Por lo anterior, el contratista se obligará a ejecutar los cambios requeridos por la Universidad, debidamente formalizados y de conformidad con lo establecido en las cláusulas siguientes de las presentes bases. El contratista estará obligado a aceptar y ejecutar, según los mismos valores del costo directo del presupuesto, aquellos trabajos extraordinarios, modificaciones de materiales y aumentos o disminuciones de obras solicitadas por la Universidad, las que en su conjunto no podrán significar un aumento superior al 30% del valor total original del contrato, IVA incluido. Todas las modificaciones de proyectos que impacten el costo o el plazo del contrato serán formalizadas, de común acuerdo entre las partes, a través de la correspondiente modificación del contrato.

Aumento de obra

Por resolución fundada, la Universidad podrá disponer aumentos en las cantidades de obras contratadas siempre que ellas sean ordenadas dentro del plazo de ejecución del contrato y correspondan a modificación o complementación de la obra contratada inicialmente, fijándose el plazo de ejecución de común acuerdo con el contratista. Asimismo, este deberá ejecutar todos los aumentos de obra solicitados por la Universidad, debiendo respetar los precios unitarios contratados, así como los porcentajes de gastos generales y utilidades. Con todo, el tope máximo para aumentar el monto del contrato original, considerando todas las modificaciones de obras, es de hasta un 30% del valor original del contrato, IVA incluido

Visitas a Terreno

SEGUN LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 3.10 DE LAS BASE DE LICITACION LA VISITA A TERRENO SE LLEVARA A CABO ENTRE EL TERCER Y QUINTO DIA HABIL, CONTADO DESDE LA FECHA D EPUBLICACION,
POR LO QUE SE AGENDA VISITA A TERRENO DE CARACTER OBLIGATORIO PARA EL DIA LUNES 28 OCTUBRE A LAS 12:00

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir