Licitación ID: 5482-115-LE25
RESTAURACIÓN PILETA DE AGUA ORNAMENTAL PLAZA SUR COMUNA ÑUÑOA
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 22
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
VALOR TOTAL A SUMA ALZADA, conforme a lo ofertado en el Anexo OFERTA ECONÓMICA.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
RESTAURACIÓN PILETA DE AGUA ORNAMENTAL PLAZA SUR COMUNA ÑUÑOA
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Objetivo consiste en la restauración y operación de la pileta que actualmente se encuentra en mal estado y sin funcionamiento. El proyecto es financiado por la Municipalidad de Ñuñoa.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
Unidad de compra:
SECPLANUNOA
R.U.T.:
69.070.500-1
Dirección:
AV. IRARRAZAVAL 3550 - PISO 3º
Comuna:
Ñuñoa
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 02-12-2025 9:00:00
Fecha de Publicación: 14-11-2025 11:55:51
Fecha inicio de preguntas: 14-11-2025 12:15:00
Fecha final de preguntas: 19-11-2025 9:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 26-11-2025 21:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 02-12-2025 9:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 03-12-2025 9:00:00
Fecha de Adjudicación: 17-12-2025 17:21:23
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- FORMULARIO DE POSTULACIÓN A COMPLETAR.
Documentos Técnicos
1.- FORMULARIO DE POSTULACIÓN A COMPLETAR.
 
Documentos Económicos
1.- FORMULARIO DE POSTULACIÓN A COMPLETAR. FORMULARIO DETALLADO OFERTA ECONÓMICA (EXCEL)
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 MATERIAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL (IS) En la evaluación de este criterio, se considerarán las acciones propuestas por el oferente orientadas a generar impacto social positivo en el territorio, conforme a lo señalado en el Anexo de Postulación, y de acuerdo con los siguientes subcriterios: 1. Contratación de al menos una persona con discapacidad, acompañando documentación del Registro Nacional de la Discapacidad o Servicio de Registro. 5%
2 PROGRAMA INTEGRIDAD (PI) El proponente declara y acompaña en su oferta, el documento que identifican como Programa de Integridad o de Compliance y su respectivo respaldo de que este es conocido por su personal y/o trabajadores, tales como un comunicado interno que conste en su página web, sea parte de su reglamento interno de orden, higiene y seguridad u otro. =100 puntos 5%
3 FORMALIDADES (CR) Completa al momento de la apertura, no requiere presentar antecedentes formales omitidos, mediante el foro de aclaración de ofertas=100 puntos Si al momento de la apertura, el proponente debe presentar antecedentes formales omitidos, los cuales adjunta dentro del plazo que establecen las bases Si el proponente no presenta el o los antecedentes requeridos, dentro del plazo que establecen las bases. 5%
4 PLAZO DE EJECUCIÓN (PE) El oferente deberá señalar el plazo de ejecución de las obras, el cual no podrá ser superior a 45 días, lo que serán contados desde la suscripción del acta de entrega de terreno. Deberá indicar una cantidad única de días corridos de plazo de ejecución.La fórmula de evaluación es:Plazo de ejecución: Menor Plazo de ejecución/plazo en análisis*100*5% 5%
5 PRECIO (OE) Se evaluará conforme a la siguiente fórmula: SUMA ALZADA =MENOR OFERTA ECONÓMICA/OFERTA ECONÓMICA EN ANÁLISIS *100 *80% 80%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Municipal
Contrato con Renovación: NO
Observaciones No hay.
Tiempo del Contrato 45 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: HUGO MORA FLORES
e-mail de responsable de pago: hmora@nunoa.cl
Nombre de responsable de contrato: Maria Teresa Prieto
e-mail de responsable de contrato: mprieto@nunoa.cl
Teléfono de responsable del contrato: 52-2-33222450-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: I. Municipalidad de Ñuñoa
Fecha de vencimiento: 30-04-2026
Monto: 5 %
Descripción: De conformidad con lo dispuesto el artículo 121 del Reglamento, resulta necesario exigir una garantía de fiel y oportuno cumplimiento en esta licitación pública debido a los riesgos asociados involucrados en la contratación, ya que al ser un proyecto menor a las 1000 UTM los contratistas podrían abandonar la obra ante oportunidades más lucrativas, dejando el proyecto incompleto y generando costos adicionales al mandante. Además, dado el plazo de ejecución establecido, existe el riesgo de que el adjudicatario no finalice el 100% de las obras en el tiempo estipulado, lo que podría obligar al mandante a asumir la continuidad y los costos de la ejecución restante. Finalmente, en caso de incumplimientos laborales por parte del contratista, el mandante, como responsable subsidiario, necesitará contar con una garantía que le permita responder ante estas obligaciones.
Glosa: Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la licitación pública “RESTAURACIÓN PILETA DE AGUA ORNAMENTAL PLAZA SUR DE LA COMUNA DE ÑUÑOA, ID: 5482-115-LE25”.
Forma y oportunidad de restitución: Devolución: La devolución de la garantía se realizará una vez vencido su plazo, previa conformidad del Inspector Técnico de obras (ITO), a solicitud del adjudicatario, quien deberá enviar un correo electrónico al ITO, quien autorizará su liberación al Jefe de Tesorería de la Municipalidad de Ñuñoa.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates
De acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas Especiales, punto Nº10
Pacto de integridad
De acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas Generales, punto Nº21 
Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
De acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas Generales, punto Nº19
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes
De acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas Generales, punto Nº14
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.