Licitación ID: 5482-29-LR26
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA LA REMODELACIÓN AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
Fecha de Cierre: 27-05-2026 15:00:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 30
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Faltan 20 días para que cierre esta licitación.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Paquete
Cod: 72131702
El objetivo de la presente licitación es la elaboración integral del diseño, que comprende el anteproyecto, el proyecto de arquitectura y los proyectos de especialidades, así como la posterior ejecución de las obras de ampliación y remodelación del Edif  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA LA REMODELACIÓN AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
Estado:
Publicada
Descripción:
El objetivo de la presente licitación es la elaboración integral del diseño, que comprende el anteproyecto, el proyecto de arquitectura y los proyectos de especialidades, así como la posterior ejecución de las obras de ampliación y remodelación del Edificio de Servicios Públicos de la comuna de Ñuñoa.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
Unidad de compra:
SECPLANUNOA
R.U.T.:
69.070.500-1
Dirección:
AV. IRARRAZAVAL 3550 - PISO 3º. SECPLA
Comuna:
Ñuñoa
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 27-05-2026 15:00:00
Fecha de Publicación: 13-02-2026 17:32:00
Fecha inicio de preguntas: 13-02-2026 18:01:00
Fecha final de preguntas: 06-03-2026 12:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 24-03-2026 21:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 27-05-2026 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 10-06-2026 21:00:00
Fecha de Adjudicación: 21-08-2026 21:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25, inciso octavo, del Reglamento de la ley 19.886."
Inscripción Visita a terreno OBLIGATORIA (FECHA LÍMITE) 24-02-2026 17:00:00
Visita a Terreno OBLIGATORIA (FECHA LÍMITE A AGENDAR) 03-03-2026 17:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Garantía Seriedad de la Oferta
2.- Identificación del Proponente, FORMULARIO DE POSTULACIÓN PRIMERA ETAPA.
3.- Condiciones Generales de la Oferta, FORMULARIO DE POSTULACIÓN PRIMERA ETAPA.
4.- Programa de Integridad y medios de verificación, FORMULARIO DE POSTULACIÓN SEGUNDA ETAPA.
5.- Escritura Pública o inscripción privada en caso de presentar su oferta como Unión Temporal de Proveedores (UTP).
6.- Modifica Monto Garantía
Documentos Técnicos
1.- Experiencia del Oferente, FORMULARIO DE POSTULACIÓN PRIMERA ETAPA.
 
2.- Documentos de Respaldo de la Experiencia del Oferente.
 
3.- Identificación del Profesional a Cargo, FORMULARIO DE POSTULACIÓN PRIMERA ETAPA.
 
4.- Plazo de Ejecución, FORMULARIO DE POSTULACIÓN SEGUNDA ETAPA.
 
Documentos Económicos
1.- Oferta Económica, FORMULARIO DE POSTULACIÓN SEGUNDA ETAPA.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Oferta Económica (OE) De acuerdo al punto 8.5.2 de las Bases Administrativas. 93%
2 Plazo de Ejecución (PE) De acuerdo al punto 8.5.2 de las Bases Administrativas. 5%
3 Programas de Integridad y Ética Empresarial (PI) De acuerdo al punto 8.5.2 de las Bases Administrativas. 1%
4 Cumplimiento de Requisitos (CR) De acuerdo al punto 8.5.2 de las Bases Administrativas. 1%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: MUNICIPAL
Monto Total Estimado: 2500000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Impuestos incluidos
Tiempo del Contrato 20 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Hugo Mora
e-mail de responsable de pago: hmora@nunoa.cl
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Municipalidad de Ñuñoa. RUT: 69.070.500-1
Fecha de vencimiento: 14-09-2026
Monto: 3 %
Descripción: La garantía podrá presentarse de manera física o electrónica, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrónicos y Firma Electrónica. En todos los casos, deberá ser irrevocable, pagadera a la vista y exigible a primer requerimiento, pudiendo consistir en uno o más instrumentos financieros de igual naturaleza.
Glosa: En garantía de seriedad de la oferta de la licitación “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA LA REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA”.
Forma y oportunidad de restitución: La devolución de esta garantía se realizará dentro del plazo de diez (10) días corridos contados desde la notificación de la resolución que declare inadmisible o desestimada la oferta, de la preselección o de la adjudicación, conforme al artículo 53 del Reglamento de la Ley N°19.886. Este plazo podrá extenderse cuando las presentes Bases contemplan la posibilidad de adjudicación sucesiva en caso de desistimiento del adjudicatario.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Municipalidad de Ñuñoa. RUT: 69.070.500-1
Fecha de vencimiento: 03-08-2028
Monto: 5 %
Descripción: La Garantía deberá ser irrevocable, pagadera a la vista y exigible a primer requerimiento, sin necesidad de gestión judicial ni arbitral alguna, y no podrá restringirse el tipo de instrumento siempre que asegure el cumplimiento de lo dispuesto. Las presentes Bases establecen expresamente el monto, plazo de vigencia, glosa obligatoria y la unidad monetaria en que debe emitirse (pesos chilenos, UF u otra unidad reajustable aceptada).
Glosa: Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la licitación pública DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA LA REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA.
Forma y oportunidad de restitución: La devolución de la Garantía se realizará una vez vencido su plazo, previa conformidad del Inspector Técnico (IT), a solicitud del adjudicatario, quien deberá enviar un correo electrónico al IT, quien autorizará su liberación al Jefe de Tesorería.
    Otras Garantías
Beneficiario: Municipalidad de Ñuñoa. RUT: 69.070.500-1
Fecha de vencimiento: 12-04-2028
Monto: 1000 Unidad de Fomento
Descripción: La Garantía deberá ser irrevocable, pagadera a la vista y exigible a primer requerimiento, sin necesidad de gestión judicial ni arbitral alguna, y no podrá restringirse el tipo de instrumento siempre que asegure el cumplimiento de lo dispuesto. Las presentes Bases establecen expresamente el monto, plazo de vigencia, glosa obligatoria y la unidad monetaria en que debe emitirse (pesos chilenos, UF u otra unidad reajustable aceptada).
Glosa: Póliza de Responsabilidad Civil
Forma y oportunidad de restitución: Su restitución se tramita de la misma forma que la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.
   
Beneficiario: Municipalidad de Ñuñoa. RUT: 69.070.500-1
Fecha de vencimiento: 12-02-2029
Monto: 5 Peso Chileno
Descripción: Una vez ejecutadas las obras, el contratista deberá presentar al ITO una garantía de correcta ejecución de la obra y calidad de los materiales, en un plazo de 5 días hábiles desde la suscripción de la recepción provisoria sin observaciones, lo cual será además requisito esencial para el último estado de pago. La garantía de correcta ejecución y calidad de las obras debe tener el carácter de irrevocable, pagadera a la vista y sin requerimiento de aviso previo, debiendo expresarse en pesos chilenos o su equivalente en UF al valor del día de la entrega,
Glosa: Para garantizar la correcta ejecución de la obra denominada DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA LA REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA.
Forma y oportunidad de restitución: La restitución de esta garantía se realizará una vez efectuada la Recepción definitiva de las obras. Sin perjuicio de lo anterior, esta garantía se hará efectiva si, el contratista no concurriera a la reparación de obras que presente defectos como consecuencia de una mala ejecución o por materiales defectuosos.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates
Remítase al punto 8.6 de las presentes Bases Administrativas.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.