|
Bases Administrativas |
|
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS O EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
HABILITACIÓN DE CENTRO DE CALISTENIA Y MURO DE ESCALADA
LICEO N°7 DE PROVIDENCIA
Artículo 1°. Generalidades.
En todo lo no regulado por las presentes Bases Administrativas Especiales (en adelante e indistintamente “BAE”) y en las Bases Técnicas (en adelante e indistintamente “BT”), la presente Licitación se regirá supletoriamente por lo señalado en la Resolución Nº841/2025 de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, de fecha 09 de septiembre de 2025, la cual aprueba las Bases Administrativas Generales (en adelante e indistintamente las “BAG”), para la Adquisición de Bienes, Prestación de Servicios o Ejecución de Obras, a través de Licitación Pública o Privada, y en subsidio, por lo dispuesto en la Ley N°19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios (en adelante, “Ley de Compras Públicas”), y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 661, de 03 de junio de 2024, del Ministerio de Hacienda (en adelante también el “Reglamento”), y por todos aquellos textos normativos vigentes que fueren pertinentes y aplicables, en especial las disposiciones legales y reglamentarias establecidas las presentes “BAE” y en las “BT”.
Para todos los efectos legales, se entenderá que forman parte integrante del Contrato a que dé lugar la adjudicación, los documentos consignados en el artículo 3° de las “BAG” y todas las normas legales y reglamentarias vigentes que se relacionen con el objeto y la materia de la Licitación. Para el correcto cumplimiento de los términos del Contrato y sus Anexos, se estará a lo establecido en el artículo 38° y siguientes de las “BAG”.
Serán de cargo del oferente todos los costos directos e indirectos asociados a la participación, preparación y presentación de su oferta, conforme lo previsto en los Artículos 4°, 16°, 44° y 54° de las “BAG”. La Corporación en ningún caso será responsable de dichos costos.
Artículo 2°. Objeto de la Licitación.
La Corporación de Desarrollo Social de Providencia, en adelante la “Corporación”, llama a licitación pública HABILITACIÓN DE CENTRO DE CALISTENIA Y MURO DE ESCALADA LICEO N°7 DE PROVIDENCIA, con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes, promoviendo la actividad física, los hábitos de vida saludable y el desarrollo de habilidades motrices, socioemocionales y de trabajo colaborativo, en coherencia con las Bases Curriculares vigentes.
En todo lo no regulado en las presentes Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas de este proceso licitatorio, se regirá por las Bases Administrativas Generales.
Las Bases que rigen la presente licitación se encontrarán a disposición de los interesados en el Sistema de Información (www.mercadopublico.cl) a partir del día de la publicación del llamado a licitación.
Artículo 3°. Condiciones particulares.
Las presentes bases establecen las condiciones y procedimientos que se deben seguir para la presentación de las ofertas y ejecución de la contratación, de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
Moneda de la Oferta Moneda Nacional
Monto del contrato Presupuesto estimado $40.000.000.- impuestos incluidos.
Garantía de Seriedad de la Oferta N/A.
Garantía de Fiel Cumplimiento N/A.
Formalización de la contratación Suscripción de Contrato
Plazo del Contrato 31 de diciembre de 2026
Administrador del Contrato Alvaro Osses.
Artículo 4°. Etapas y plazos.
La presente licitación se desarrollará conforme a los plazos que para sus diversas etapas se establecen en el siguiente cronograma, los cuales son contados desde la fecha de publicación de las Bases en el portal www.mercadopublico.cl.
Etapa Plazo
Publicación Una vez que se encuentre totalmente tramitada la Resolución que aprueba las Bases de Licitación.
Inicio Período de Consultas Desde la publicación de las bases en la plataforma www.mercadopublico.cl.
Cierre Período de Consultas Hasta las 18:00 horas del 5° día contado desde la publicación de las Bases de Licitación.
Publicación de Respuestas A las 19:00 horas del día 9° día contado desde la publicación de las Bases de Licitación en la plataforma www.mercadopublico.cl.
Si el 9° día fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.
Cierre de recepción de las ofertas Hasta las 15:00 horas del 15° día contado desde la publicación de las Bases de Licitación.
Si el 15° día fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.
Acto de Apertura Técnica de las Ofertas A las 15:01 horas del día de cierre de recepción de ofertas.
Apertura económica de las ofertas. El día 4° desde el acto de apertura técnica de las ofertas a las 15:00 horas.
Período de Evaluación de las Ofertas 10 días hábiles desde el Acto de Apertura.
Fecha de Adjudicación Dentro de los 20 días hábiles contados desde la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas.
Suscripción de la contratación Dentro de los 10 días corridos contados desde la publicación de la Resolución de Adjudicación en el sistema de información.
La Corporación podrá ampliar el plazo de “Publicación de Respuestas” hasta en 48 horas, pudiendo modificar el cronograma antes del cierre de recepción de ofertas solo si con relación a las preguntas o la cantidad de éstas, así lo amerita, lo cual será informado en el calendario de fechas de la licitación en la plataforma de Mercado Público.
Artículo 5°. Contenido de las Ofertas.
Los oferentes deberán presentar su propuesta en los formatos (Word, Excel o PDF) que estarán disponibles en la ficha de licitación respectiva en el Portal de Mercado Público, de acuerdo a lo siguiente:
Antecedentes Técnicos:
Formulario Anexo N°4, denominado “Experiencia del Oferente”, en el que se resumirá la experiencia acreditada por los documentos que se señalan en el párrafo siguiente.
La primera etapa tendrá por objeto la calificación de los oferentes, tendiente a determinar su aptitud para llevar a cabo las obras licitadas, para ello deberán presentar Órdenes de Compra en PDF en estado de “aceptada” o “recepción conforme” (emitida a través del sistema www.mercadopublico.cl) o Certificados de Recepción Conforme en formato libre, debidamente firmado por el mandante, indicando nombre, fecha y monto del contrato que se recepciona.
Los documentos a presentar deben decir relación con la ejecución de obras de mejoramiento de espacios deportivos y/u obras civiles, y deben haber sido emitidos o las obras ejecutadas dentro de los últimos 5 años contados desde la fecha de publicación de la presente licitación, por montos superiores a $5.000.000, tanto en instituciones del sector público y/o privado. Para esta última, sólo aplicará el certificado de recepción conforme en formato libre.
Para continuar en el proceso de evaluación y pasar a la segunda etapa, deberá cumplir con el mínimo de obras a acreditar según lo indicado en el artículo 9° de las presentes Bases de Licitación.
Los oferentes deberán procurar que los documentos que integren la declaración de experiencia del proveedor sean claramente visibles y contengan las características pertinentes del servicio requerido por la CORPORACIÓN, en atención a lo establecido en estas Bases de Licitación.
La Corporación se reserva el derecho de consultar con el mandante la veracidad de los servicios prestados y/o verificar la veracidad o validez los antecedentes a través de cualquier otro mecanismo como, por ejemplo, consultando información a través del Sistema de Información www.mercadopublico.cl, descargando la Orden de Compra, el Contrato u otros antecedentes. La documentación en donde no sea posible verificar la experiencia, porque no ha sido acreditada, no será considerada en la respectiva evaluación.
En caso de que se omita el formulario solicitado en el presente punto, podrá ser requerido de conformidad al Artículo N°33 de las “BAG”, siempre y cuando se hayan acompañado los antecedentes o documentos de respaldo.
Los antecedentes o documentos de respaldo podrán ser solicitados de conformidad al artículo N°33 de las “BAG”, siempre que se haya presentado el referido formulario al momento de presentar la oferta y se hayan singularizado debidamente los antecedentes en éste. En caso contrario, su oferta será declarada inadmisible.
Antecedentes Administrativos:
Formulario Anexo N°1, denominado “Identificación del Oferente”.
Registro de datos del oferente (persona natural o jurídica).
Declaración Jurada Simple. Deberá ser presentada solo en caso de presentarse propuestas fuera del Sistema de Información conforme a lo previsto en el artículo 115 del Reglamento de la Ley N°19.886.
En caso de que se omitan o no se presenten debidamente estos documentos, podrán ser requeridos de conformidad al Artículo N°33 de las “BAG”.
Acuerdo de Unión Temporal de Proveedores, en el caso que corresponda, conforme a lo dispuesto en el artículo N°10 de las “BAG”.
En caso de que se omita o no se presente debidamente este documento, no podrá ser requerido de conformidad al Artículo N°33 de las “BAG” y su oferta será declarada inadmisible.
Formulario Anexo N°3, denominado “Declaración Jurada Simple Programas de Integridad”, debidamente completado.
En el presente Anexo los oferentes deberán declarar si cuentan con Programas de Integridad que sean conocidos por su personal, adjuntando el documento asociado a dicho Programa.
Para estos efectos se entiende por programas de integridad un conjunto de instrumentos o herramientas que fomenten entre sus trabajadores un comportamiento apegado a los valores que contribuyen a instalar estándares de integridad, fortalecimiento de una conducta ética que permita combatir la corrupción.
En caso de tratarse de una Unión Temporal de Proveedores, cada miembro de ésta deberá completar el presente formulario.
En caso de tratarse de una persona natural, para efectos de evaluación se considerará que cuenta con dicho programa si se acredita la realización de cursos, capacitaciones, diplomados u otros mediante la presentación de documentos fidedignos en que conste que se han capacitado en integridad o Compliance, debiendo declararlo así en el correspondiente Anexo.
En caso de que se omitan o no se presenten debidamente estos documentos, podrán ser requeridos de conformidad al Artículo N°33 de las “BAG”. En caso de haber sido solicitado y no presentarse dentro del plazo otorgado su oferta se evaluará con 0 puntos.
Se hace presente que en la segunda etapa de evaluación se asignará el puntaje que se señale en la “Metodología y Pauta de Evaluación”, a los oferentes que tengan un “Buen Comportamiento Base". Se entiende que un oferente tiene “Buen Comportamiento Base”, si su nota de calificación es igual o superior a 4/5 o si no tiene nota, mediante la glosa "Sin Información”.
Para estos efectos se considerará la información que proporciona la Ficha Electrónica del Proveedor del portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte documentos para estos efectos.
Antecedentes Económicos:
Formulario Anexo N°2, denominado “Oferta Económica”.
Los oferentes deberán presentar su oferta económica representada por el valor detallado y total, en pesos, en su valor neto más impuestos, si corresponde, sin considerar reajustes y/o variación de precio alguno, salvo que en las presentes bases se establezca algo distinto.
En caso de existir discrepancias entre el valor indicado en el Anexo N°2 y el valor ingresado en el Portal, prevalecerá la oferta subida en el Anexo. No se considerará error formal errores en el precio de la oferta.
Se hace presente que, en aquellos casos en que la oferta presentada exceda el monto informado para la licitación, y esta se encuentre sujeta a “presupuesto disponible”, dicha oferta será declarada inadmisible.
En caso de que se omita o no se presente debidamente este documento, no podrá ser requerido de conformidad al Artículo N°33 de las “BAG” y su oferta será declarada inadmisible.
Artículo 6°. Oferta Económica.
Los oferentes deberán presentar sus ofertas económicas conforme al Anexo de Oferta Económica dispuesto para estos efectos, expresado sus valores en moneda nacional, extranjera, UF, UTM, según corresponda en base a lo establecido en el artículo N°2.
También deberá adjuntar itemizado detallado según formato entregado.
En caso de solicitarse, los valores unitarios expresados en este Anexo son los que serán considerados para un eventual aumento o disminución del contrato con el oferente adjudicado.
Para los efectos de evaluación, adjudicación y de determinación del precio del contrato, los valores serán considerados más IVA, si corresponde. Todos los ítems del Anexo económico deben ser completados y valorizados.
Artículo 7°. Garantía de Seriedad de la Oferta.
De conformidad con lo señalado en el del artículo 52 del Decreto Supremo N°661, de 3 junio de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley Nº19.886 de Compras Públicas, no se requerirá garantía de seriedad de la oferta atendido a que el monto para la presente contratación no supera las 5.000 UTM.
Artículo 8°. Visita a Terreno voluntaria.
La presente licitación considera visitas a terreno voluntarias, las cuales serán coordinadas mediante un link de acceso que se publicará junto a las presentes bases de licitación en la plataforma Mercado Público. A través de dicho link de acceso, los oferentes podrán agendar el horario de su visita. Este enlace estará disponible hasta un día antes de la fecha de visita a terreno informada en la ficha de Mercado Público de la presente licitación.
El proveedor deberá presentarse en la entrada del establecimiento ubicado Nuncio Mons. Sótero Sanz de Villalba N° 60, comuna de Providencia, idealmente con anterioridad a la hora de la visita para realizar el respectivo registro de ingreso. Se permitirá un retraso máximo de 15 minutos contados desde la hora agendada para la visita, En caso de superar dicho el límite de horario, la visita se suspenderá.
El oferente que asista deberá resguardar firmar un acta de visita a terreno para acreditar su asistencia al establecimiento, y su posterior asignación de puntaje en el criterio de evaluación corresponde.
En caso de que un proveedor se presente a la visita a terreno sin haber agendado previamente un horario, dicha visita no será realizada ni registrada en el acta de visita a terreno.
Artículo 9°. Metodología y Pauta de Evaluación.
ETAPA N°1: CALIFICACIÓN DE LOS OFERENTES.
Para la calificación de los oferentes tendiente a determinar su aptitud para llevar a cabo las obras licitadas, deberán acreditar la ejecución de al menos 1 obra relacionada con la ejecución de obras de mejoramiento de espacios deportivos y/u obras civiles. Los documentos a presentar deben haber sido emitidos o las obras ejecutadas dentro de los últimos 5 años contados desde la fecha de publicación de la presente licitación, por montos superiores a $5.000.000.Todos los oferentes que cumplan con los requisitos avanzarán a una segunda etapa, en la cual todos estarán en las mismas condiciones iniciales.
ETAPA N°2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN
Oferta Económica. 80%
Visita a terreno 5%
Comportamiento Base. 5%
Cumplimiento de requisitos formales. 5%
Programas de integridad. 5%
ASIGNACIÓN DE PUNTAJES.
EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA.
Para efectos de la Evaluación se considerará el precio total ofertado, impuestos incluidos.
El puntaje del criterio se definirá en base a la siguiente fórmula:
Puntaje=⌈(Menor "VALOR TOTAL IMPUESTOS INCLUIDOS " ofertada)/("VALOR TOTAL IMPUESTOS INCLUIDOS " a evaluar )⌉∙100
Para los efectos de la evaluación y elaboración del ranking respectivo los puntajes serán considerados con hasta dos (2) decimales.
VISITA A TERRENO
De acuerdo con lo señalado en el Artículo N°8 de las presentes bases, este proceso contempla una visita a terreno de carácter opcional, asignándose puntaje a aquellos oferentes que asistan a la visita a terreno debidamente agendada.
Lo anterior será evaluado de acuerdo con los siguientes puntajes:
DESCRIPCIÓN PUNTAJE
Proveedor asiste a visita a terreno 100
Proveedor no asiste a visita a terreno 0
COMPORTAMIENTO BASE.
Para la evaluación del criterio Comportamiento Contractual Anterior (CCA), se revisará la nota del “comportamiento base” en la Ficha del proveedor en el Portal de Mercado Público.
Lo anterior será evaluado de acuerdo con los siguientes puntajes:
DESCRIPCIÓN PUNTAJE
Proveedor registra nota entre 4/5 100
Proveedor registra nota inferior a 4 0
En el caso de que el proveedor no registre nota del comportamiento base (Sin información) en su Ficha del proveedor en el Portal de Mercado Público, se asignarán 100 puntos.
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES.
Este criterio de evaluación considera el cumplimiento referido a la entrega y presentación de los documentos administrativos y anexos indicados en esta licitación, de acuerdo con la siguiente tabla:
FACTOR A EVALUAR PUNTAJE
La oferta cumple todos los requisitos formales y presenta todos los documentos y anexos administrativos, técnicos y económicos, dentro del plazo indicado para la recepción de ofertas, sin observaciones o aclaraciones presentadas con posterioridad al vencimiento del plazo destinado para ello. 100
La oferta cumple todos los requisitos formales para ofertar, pero se debe pedir subsanar o enmendar elementos que no sean obligatorios a través de foro inverso y el proveedor corrige y/o subsana en tiempo y forma. 50
La oferta cumple todos los requisitos formales para ofertar, pero se debe pedir subsanar o enmendar elementos que no sean obligatorios través de foro inverso y el proveedor NO corrige y/o subsana en tiempo y forma. 0
PROGRAMA DE INTEGRIDAD.
Este criterio de evaluación considera que el proveedor señale en el Anexo “Declaración Jurada Simple Programas de Integridad” si cuenta con programa de integridad conocido por su personal, el que debe ser acorde a los principios éticos, morales y de transparencia, legalidad y veracidad, durante el proceso licitatorio.
Para su evaluación, el oferente debe adjuntar el programa de integridad. En consecuencia, si el proveedor no presenta el programa, obtendrá puntaje 0.
DESCRIPCIÓN PUNTAJE
Cuenta con Programa de integridad 100
No cuenta con Programa de Integridad 0
Artículo 10°. Resolución de Empates.
Si al finalizar la evaluación, dos o más ofertas tuviesen igualdad de puntaje, se entregará la primera opción a favor de quien obtenga el mejor puntaje en el criterio “oferta económica”. En caso de persistir la igualdad, será definido en favor de quien haya obtenido un mayor puntaje en el criterio "visita a terreno"
Si aun así se mantiene el empate, será definido en favor de quien hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “cumplimiento de requisitos formales”. En caso de persistir la igualdad, será definido en favor de quien haya obtenido un mayor puntaje en el criterio "comportamiento base " Si aun así se mantiene el empate, será definido en favor de quien hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Programa de Integridad”.
Artículo 11°. Adjudicación.
Para la presente licitación se seleccionará la oferta más ventajosa, teniendo en cuenta los puntajes obtenidos en cada criterio de evaluación y sus respectivas ponderaciones. La adjudicación se realizará a un solo oferente, al valor total ofertado. En ningún caso se podrá adjudicar la línea a dos o más oferentes.
Artículo 12°. Formalización de la Contratación.
La contratación con el adjudicatario se formalizará mediante la suscripción de un contrato en los términos del Título XI las “BAG”.
Artículo 13°. Antecedentes adicionales a presentar por el adjudicatario.
Resuelta la adjudicación de la licitación y al momento de la contratación, el adjudicatario deberá presentar:
Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, (F30) en donde la Dirección del Trabajo informa situación del Contratista, en cuanto a: multas ejecutoriadas (no incluidas en boletín de infractores), deuda previsional (boletín de infractores) y resoluciones de multa (boletín de infractores).
Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1) vigente o actualizado a la fecha más reciente posible.
Personería de la empresa e informar el o los representantes legales que firmarán el contrato.
Artículo 14°. Modificaciones al Contrato.
La Corporación podrá aumentar o disminuir el contrato, de acuerdo con las exigencias estipuladas en el artículo 57° y siguientes del Título XV “Modificaciones de Contrato” de las “BAG”. En tal caso, no podrán alterarse la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases, igualdad de los oferentes y el equilibrio financiero del contrato.
Los aumentos o disminuciones no podrán superar el 30% del valor total del contrato y deberán ser aprobados por la Secretaría General de la Corporación y ordenadas por Resolución. Para estos efectos, los aumentos y disminuciones serán propuestos a través de Informe Técnico por parte del Administrador del Contrato, manteniéndose siempre los valores adjudicados al proveedor, según el respectivo Anexo Económico. Para que sea autorizado, se requerirá la aprobación de la Secretaría General o de quien ésta haya delegado dicha facultad, mediante la correspondiente resolución. Asimismo, se deberá contar con el certificado de disponibilidad presupuestaria, correspondiente.
En caso de que la modificación implique un aumento de monto de la contratación, el proveedor deberá entregar una nueva garantía de fiel cumplimiento, en los mismos términos dispuestos en las presentes bases de licitación.
La ejecución de dichos aumentos o disminuciones de los servicios contratados no podrán realizarse sin previa notificación al proveedor de la respectiva resolución que lo disponga. Todo lo anterior, según lo dispuesto en el Art. 129° del Decreto N°661/2024.
El proveedor se obliga a ejecutar, dentro del mismo plazo del contrato, aquellas obras que por su naturaleza sean imprescindibles para la correcta ejecución de las obras contratadas, y que no hayan sido detalladas en el itemizado, pero sí consideradas dentro de la oferta total, las cuales por ende no implican costo extra alguno para la Corporación.
Se podrá disponer la realización de obras extraordinarias que no estuviesen comprendidas dentro de las especificaciones técnicas, vale decir, partidas adicionales a aquellas que estipuló el presupuesto.
Se podrán realizar aumentos de plazo, ya sea asociados a los aumentos de obras u obras extraordinarias que se autoricen, o en el caso en que se solicite de manera independiente, siempre y cuando este aumento de plazo se encuentre debidamente justificado según lo indique el Administrador de Contrato.
Artículo 15°. Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
No se solicita para este proceso.
Artículo 16°. Plazo del Contrato y Prórroga.
El contrato tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, contados desde la notificación al proveedor del acto administrativo que aprueba dicho contrato.
El proyecto deberá contemplar su ejecución desde el 11 de septiembre hasta el 26 de septiembre del año 2026, conforme a la disposición del establecimiento para realizar los trabajos. Sin perjuicio de lo anterior y de acuerdo con la disponibilidad del establecimiento, las obras podrán iniciarse antes siempre que existan las condiciones necesarias para ello, lo cual será informado al proveedor con al menos con 24 horas de anticipación.
El plazo del contrato podrá ser suspendido en caso de fuerza mayor, caso fortuito o cualquier otra circunstancia no imputable al Contratista, debidamente calificada y fundada mediante informe del Administrador del Contrato, dictándose la correspondiente Resolución. La suspensión se mantendrá vigente mientras dure el evento a que le dio lugar.”
La presente contratación no contempla la posibilidad de ser renovada.
Se podrá prorrogar el contrato suscrito con el proveedor adjudicado solo por el tiempo en que se proceda a efectuar una nueva contratación para abastecer el referido servicio, ya sea que ésta sea efectuada a través de una licitación pública u otro mecanismo de adquisición que resulte pertinente.
Se deja constancia que el tiempo máximo de prórroga no podrá exceder 6 meses contados desde el vencimiento original del período de suministro. El contrato que emane de esta licitación no podrá ser renovado, ni modificado, en su vigencia, con la finalidad de extenderla en contravención a lo indicado en este párrafo.
Tener presente que la prórroga del contrato deberá dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 14 que establece que la modificación del monto del contrato no puede implicar un aumento de más allá de un 30% del monto originalmente pactado.
Artículo 17°. Cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento.
No se contemplan causales de cobro de esta garantía adicionales a las reguladas en el artículo N°27 de las “BAG”.
Artículo 18°. Otras Garantías y Seguros.
Para la presente contratación, no se requieren otras garantías y seguros.
Artículo 19°. Anticipo y Garantía.
No se considera entrega de anticipo para la presente contratación.
Artículo 20°. Precio del Contrato y forma de pago.
El precio total del contrato será el monto ofertado por el proveedor en el anexo N°2 “oferta económica”, impuestos incluidos.
La forma de pago será en pesos chilenos con impuestos incluidos, de acuerdo con el valor ofertado, lo requerido en las bases y su formalización a través del contrato correspondiente.
La forma de pago considera un único estado de pago final, una vez cursada la recepción final sin observaciones.
No se consideran reajustes de ningún tipo.
La factura debe ser emitida a nombre de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, R.U.T. N° 69.070.301-7, con el detalle del número de Orden de Compra emitida. Los documentos de cobro deberán ser enviados al correo electrónico tesoreria@cdsprovidencia.cl de la Dirección de Administración y Finanzas de la Corporación, con copia al Administrador del Contrato (compraseducacion@cdsprovidencia.cl).
La documentación de respaldo que deberá ser presentada para el pago de una factura, será la siguiente:
Acta de Recepción firmada por el Director del establecimiento o quien éste designe, el proveedor y el Administrador del contrato.
Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, (F30) en donde la Dirección del Trabajo informa situación del Contratista, en cuanto a: multas ejecutoriadas (no incluidas en boletín de infractores), deuda previsional (boletín de infractores) y resoluciones de multa (boletín de infractores).
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, (F30-1) en donde la Dirección del Trabajo, informa situación del Contratista respecto de los servicios en contrato y en cuanto a: situación de los trabajadores declarados a la fecha de la solicitud, estado de las cotizaciones previsionales, detalle de remuneraciones, detalle de indemnizaciones (indemnización sustitutiva del aviso previo e indemnización por año(s) de servicio. Lo anterior a partir del segundo mes de contrato.
Registro fotográfico del proceso de ejecución.
Registro fotográfico que respalde la correcta entrega de las áreas de intervención y de los recintos complementarios que fuesen facilitados para el uso del proveedor, ya sean servicios higiénicos, camarines, bodegas, comedores, etc. Este registro fotográfico deberá ser del tipo antes/después.
Artículo 21°. Administrador del Contrato.
El administrador del Contrato será Alvaro Osses, Analista de Compras de la Dirección de Educación, quien realizará, a lo menos, las funciones señaladas en el artículo N°46 de las “BAG”.
Artículo 22°. Multas por Incumplimiento.
En caso de incumplimiento de las obligaciones del proveedor, el Administrador del Contrato, aplicará las multas que a continuación se detallan, de acuerdo con el procedimiento fijado en el Título XVII “Sanciones y Multas” de las “BAG”, con un tope máximo de un 30% del monto total contratado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 136 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas. Este tope no constituye una limitación a la responsabilidad del Proveedor en relación con otras estipulaciones del contrato. Dichas multas serán diarias o por evento, y se aplicarán según lo siguiente:
Nº MULTA MONTO
1 No cumplimiento de plazos, tanto para la entrega del proyecto como para ejecución de obras, señalados en el Art. N°3 de las bases técnicas de la presente licitación. 2 U.T.M. por cada día corrido de retraso, contados desde el día siguiente a la fecha de término establecida para el hito correspondiente y hasta el quinto día corrido de atraso.
3 U.T.M. por cada día de retraso a contar del sexto (6) día corrido siguiente a la fecha de término establecido para el hito correspondiente.
2 No cumplimiento de medidas de seguridad, establecidas en el Art. N°8 de las bases técnicas de la presente licitación. 2 U.T.M. por incumplimiento.
3 Por conductas inapropiadas y/o riesgosas de algún miembro del equipo o personal del proveedor, determinada por el Administrador del Contrato, en el desempeño de sus tareas para los servicios contratados. 2 U.T.M. por cada hecho registrado.
4 No acatar instrucciones o solicitudes del Administrador de Contrato. 2 U.T.M por incumplimiento.
5 Utilización de materiales que no cumplan con las condiciones solicitadas en las EETT; debiendo además restituir la partida según indicación de Administrador de Contrato. 3 U.T.M. por incumplimiento.
6 No conservar el libro de obras actualizado. 1 U.T.M. por incumplimiento.
7 Daño a bienes muebles e inmuebles del establecimiento 2 U.T.M por cada hecho registrado.
Artículo 23°. Causales adicionales de término anticipado del contrato.
Las causales de término anticipado del contrato, será las contempladas en el artículo N°58 de las “BAG”.
ANEXO N°1
“IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE”
Identificación de la Empresa Oferente o Persona natural:
(en caso de ser UTP indicar empresa apoderada)
Razón Social:
R.U.T. Dirección: Comuna:
Teléfono:
Correo Electrónico:
Representante(s) Legal(es):
R.U.T:
Teléfono:
Correo Electrónico:
Fecha inicio de actividades:
Socios y porcentajes de cada uno de ellos en la sociedad:
Breve descripción de la trayectoria de la empresa
DATOS CONTRAPARTE TÉCNICA (Según corresponda)
Nombre completo
Cédula de identidad
Cargo
Fono
Correo Electrónico
Ciudad, día/mes/2026
(Firma)
_______________________________________________
(Nombre Representante(s) Legal(es))
(Nombre Empresa)
Respecto de la situación relativa a la Unión Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes de ésta deberá completar el presente formulario, firmarlo e ingresarlo al portal www.mercadopublico.cl como parte de sus anexos administrativos
ANEXO Nº2
“OFERTA ECONÓMICA”
IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT
De acuerdo con los términos indicados en las presentes “BAE”, la oferta económica deberá ser presentada, en pesos de acuerdo con el formato de la siguiente tabla:
LÍNEA N°1: HABILITACIÓN DE CENTRO DE CALISTENIA Y MURO DE ESCALADA, LICEO N°7 DE PROVIDENCIA
N° ITEMIZADO / ESTABLECIMIENTO UNIDAD DE MEDIDA VALOR UNITARIO NETO UNIDAD DE MEDIDA
(A) CANTIDAD REFERENCIAL
(B) VALOR TOTAL NETO
(A x B = C)
1.0 Retiro de pastelones y preparación de suelo para nuevo radier (excavación, base estabilizadora y retiro de escombros). M2 170 M2
1.1 Radier: Hormigón espesor 10 cm. Grado H-25 con malla ACMA C-139, según EETT. M2 170 M2
1.2 Fundaciones 40x40x40cm con sus respectivas crucetas según EETT. UNIDAD 12
1.3 Suministro e instalación de parque deportivo de calistenia según EETT. GLOBAL 1
1.4 Revestimiento de caucho continuo (considerar SBR, EPDM y certificación) según EETT. M2 170 M2
1.5 Suministro e instalación de rejas escaleras según EETT. M2 14 M2
1.6 Suministro y anclaje de muro de escalada zona de escalera según EETT. GLOBAL 1
1.7 Suministro e instalación de colchonetones zona de muro de escalada. UNIDAD 3
1.8 Gastos generales GLOBAL 1
1.9 Utilidades GLOBAL 1
- SUMATORIA TOTAL NETO
- IMPUESTOS IVA (19%)
- VALOR TOTAL IMPUESTOS INCLUIDO
NOTAS:
La oferta considera todos los gastos, incluidos los de traslado, fletes, permisos, derechos, otros impuestos y, en general, todo cuanto implique un gasto para el cumplimiento de la contratación, sea éste directo, indirecto o a causa del oferente con el fin de cumplir con el objetivo de esta licitación.
En caso de existir discrepancias entre el valor indicado en el Anexo y el valor ingresado en el Portal, prevalecerá la oferta subida a este Anexo N°2.
Ciudad, día/mes/2026
_______________________________________________
(Nombre Representante Legal)
(Nombre Empresa)
ANEXO Nº3
“DECLARACIÓN JURADA DE PROGRAMA DE INTEGRIDAD”
IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT
En___________________ , a ______ de ________________ de 202___, Yo , Cedula Nacional de identidad Nº , en mi calidad de Representante Legal de __________________________________________________, declaro que la empresa que represento (SI/NO) _____ cuenta con un Programa de Integridad y Compliance, el cual fue dado a conocer al personal de la empresa de las siguientes formas:
1)____________________________________________
2)____________________________________________
3)____________________________________________
Lo anterior, de acuerdo a lo establecido por la instrucción Nº E370752/2023 y N°E586179/2024 de la Contraloría General de la República y lo establecido en las presentes bases respecto del Pacto de Integridad, prácticas reñidas con la probidad y conductas de lavado y blanqueo de activos.
El documento asociado al programa de integridad y Compliance, lo adjunto como anexo al presente proceso licitatorio.
Ciudad, día/mes/2026
__________________________________
(Nombre de Oferente o Representante Legal)
(Nombre Empresa)
ANEXO Nº4
“DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE”
IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT
LÍNEA N°1: “HABILITACIÓN DE CENTRO DE CALISTENIA Y MURO DE ESCALADA, LICEO N°7 DE PROVIDENCIA”.
Para la calificación de los oferentes tendiente a determinar su aptitud para llevar a cabo las obras licitadas, deberán acreditar la ejecución de al menos 1 obra relacionada con la ejecución de obras de mejoramiento de espacios deportivos y/u obras civiles. Los documentos a presentar deben haber sido emitidos o las obras ejecutadas dentro de los últimos 5 años contados desde la fecha de publicación de la presente licitación, por montos superiores a $5.000.000.
N°
NOMBRE
OC O CERTIFICADO DESCRIPCIÓN BREVE DE LA OBRA DATOS DEL MANDANTE
(Nombre, teléfono, domicilio, correo electrónico) NOMBRE ARCHIVO(S) QUE ACREDITAN
(EJ: Contrato 01.PDF) MONTO DE LA CONTRATACIÓN FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL CONTRATO
1
2
3
NOTAS:
Todos los oferentes que cumplan con los requisitos avanzarán a una segunda etapa, en la cual todos estarán en las mismas condiciones iniciales.
No se considerarán como válidas facturas u otros instrumentos distintos a los señalados precedentemente, para acreditar Experiencia, solo documentos que CERTIFIQUEN una RECEPCION CONFORME de las obras licitadas.
Si lo requiere, agregue hojas anexas para indicar más experiencia.
Ciudad, día/mes/2026
_______________________________________________
(Nombre Representante Legal)
(Nombre Empresa)
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
En Santiago, a __ de _________ de 202_, ___________________________, cédula de identidad N°, representante(s) legal(es) de ____________________________________, RUT N°________________, declara/mos bajo juramento para los efectos de la licitación ________________________________, ID N°_______________________, de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, que a su respecto no se aplica ninguna de las prohibiciones descritas en el artículo 4° de la Ley 19.886, esto es:
Que no es funcionario directivo de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia;
Que no es cónyuge, hijo, adoptado ni pariente hasta el tercer grado de consanguinidad ni segundo de afinidad de algún funcionario directivo de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia;
Que la Sociedad que represento no es una sociedad de personas en la que las personas indicadas en las letras a) y b) precedente formen parte;
Que la Sociedad que represento no es una sociedad en comandita por acciones ni una sociedad anónima cerrada, en la que las personas indicadas en las letras a) y b) sean accionistas.
Que la Sociedad que represento no es una sociedad anónima abierta en la que las personas indicadas en las letras a) y b) anteriores, sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital.
No tiene la calidad de gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades referidas en las letras anteriores.
Que el proponente/sociedad o persona jurídica que represento no ha sido condenado(a) por prácticas antisindicales o infracción a los derechos del trabajador, en los últimos dos años anteriores a la presentación de la oferta y que, dentro en ese mismo lapso, no ha sido condenado por delitos concursales establecidos en el Código Penal.
Que está en conocimiento que, en caso de existir saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o trabajadores contratados en los dos últimos años, los pagos producto del contrato deberán ser destinados primeramente a liquidar dichas deudas.
Que no está afecto a la inhabilidad establecida en el artículo 26 letra D del Decreto Ley 211 del año 1973.
Asimismo, declara bajo juramento que a su respecto no se aplica la prohibición descrita en el artículo 10 de la Ley 20.393, esto es prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado.
______________________________________________
(Nombre Representante Legal)
(Nombre Empresa)
Respecto de la situación relativa a la Unión Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes de ésta deberá completar la presente declaración, firmarla y entregarla como parte de sus Anexos Administrativos.
|
|
|
|