Licitación ID: 559511-17-R125
CONSERVACIÓN COCINA LICEO A-12 JERADO MUÑOZ C.
Responsable de esta licitación: CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 69
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Global
Cod: 72131702
CONSERVACIÓN COCINA LICEO COMERCIAL JERARDO MUÑOZ CAMPOS  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONSERVACIÓN COCINA LICEO A-12 JERADO MUÑOZ C.
Estado:
Adjudicada
Descripción:
CONSERVACIÓN COCINA LICEO A-12 JERADO MUÑOZ C.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas no serán de público conocimiento una vez adjudicada la licitación.
2. Organismo demandante
Razón social:
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A
Unidad de compra:
UNIDAD TÉCNICA PLANIFICACIÓN-OBRAS
R.U.T.:
71.102.600-2
Dirección:
AVDA ARGENTINA 1595 II Piso
Comuna:
Antofagasta
Región en que se genera la licitación:
Región de Antofagasta
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 14-08-2025 15:30:00
Fecha de Publicación: 23-07-2025 11:05:02
Fecha inicio de preguntas: 23-07-2025 12:00:00
Fecha final de preguntas: 30-07-2025 23:59:00
Fecha de publicación de respuestas: 01-08-2025 19:58:00
Fecha de acto de apertura técnica: 18-08-2025 15:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 18-08-2025 15:00:00
Fecha de Adjudicación: 30-10-2025 9:13:18
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
No hay información de Antecedentes Administrativos
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Revisar punto 9.2 Antecedentes legales para poder ser contratado, letra a) de las bases administrativas
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- I18n entry not found: Revisar punto 9.2 Antecedentes legales para poder ser contratado, letra b) de las bases administrativas
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 2. Programas de integridad. Revisar detalle en punto 6.2.5 letra b) de las bases administrativas 5%
2 5. Experiencia de la empresa Revisar detalle en punto 6.2.5 letra e) de las bases administrativas 15%
3 6. Plazo de ejecución Revisar detalle en punto 6.2.5 letra f) de las bases administrativas 22%
4 7. Monto ofertado Revisar detalle en punto 6.2.5 letra g) de las bases administrativas 30%
5 1. Cumplimiento de requisitos formales Revisar detalle en punto 6.2.5 letra a) de las bases administrativas 5%
6 3. Visita a terreno. Revisar detalle en punto 6.2.5 letra c) de las bases administrativas 10%
7 4. Siniestrabilidad de la empresa Revisar detalle en punto 6.2.5 letra d) de las bases administrativas 13%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: No hay información
Nombre de responsable de pago: No hay información
e-mail de responsable de pago: No hay información
Nombre de responsable de contrato: No hay información
e-mail de responsable de contrato: No hay información
Teléfono de responsable del contrato: No hay información
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Tipo de documento: Boleta de Garantía
Beneficiario: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, RUT 71.102.600-2
Fecha de vencimiento: 31-08-2026
Monto: 5 %
Descripción: El oferente adjudicado deberá caucionar la ejecución completa y oportuna del proyecto, con uno o más instrumentos de garantía. Se aceptará cualquier tipo de instrumento de garantía que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, pagadera a la vista y con el carácter de irrevocable, y siempre que cumpla con los requisitos dispuestos por dicha normativa. El instrumento deberá incluir una glosa que señale que se otorga para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, singularizando el respectivo proceso de compra. En caso de que el instrumento no permita la inclusión de la glosa señalada, el oferente deberá dar cumplimiento a la incorporación de ésta en forma manuscrita en el mismo instrumento, o bien, mediante un documento anexo a la garantía (Anexo N°11: Formulario de garantía). Dicha garantía podrá ser tomada por el oferente adjudicado por sí mismo o mediante un tercero a nombre éste; en este último caso, lo señalado deberá quedar explicitado por parte del tercero en el mismo documento de garantía o mediante un documento (Anexo N°11: Formulario de garantía), el que deberá ser adjuntado al momento de presentar la caución dentro del plazo señalado precedentemente en esta cláusul
Glosa: “Para Garantizar el Fiel cumplimiento de Contrato y correcta ejecución de las obras de la licitación pública CONSERVACIÓN COCINA LICEO COMERCIAL JERARDO MUÑOZ CAMPOS y/o de las obligaciones laborales y sociales del adjudicatario”.
Forma y oportunidad de restitución: El Documento de garantía, tendrá un plazo de validez igual al plazo de ejecución de la obra más ocho (8) meses como mínimo. Transcurrido este plazo y previa verificación por la unidad técnica del buen estado de conservación y funcionamiento de las obras, que quedará plasmada en un acta de recepción definitiva, la garantía le será devuelta al oferente adjudicado a su solicitud, sin perjuicio del plazo de responsabilidad de la empresa oferente a que se refiere el Código Civil. En caso de aumento de obras, esta garantía deberá ser renovada de acuerdo con el nuevo monto de contrato y en caso de ampliación de plazo, los documentos de garantía deberán ser renovados por el oferente adjudicado, ya sea por certificado de prórroga de la Institución financiera que las otorgo, de acuerdo con el nuevo plazo contractual adicional a los ocho (8) meses como mínimo. Mientras se encuentre vigente el contrato, las renovaciones de esta garantía serán de exclusiva responsabilidad del oferente adjudicado. En caso de cobro de esta garantía, derivado del incumplimiento de las obligaciones contractuales del oferente adjudicado indicadas en las presentes bases, éste deberá reponer la garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza. La restitución de esta garantía será realizada una vez que se haya cumplido su fecha de vencimiento y su retiro será obligación y responsabilidad exclusiva del contratado.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
No hay información de los Requerimientos técnicos y otras cláusulas
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.