Ficha Licitación

Licitación ID: 559511-25-LP25

CONSERVACIÓN DE MULTICANCHA ESCUELA ITALIA D-66

Responsable de esta licitación: CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 69

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Global
Cod: 72131702	1 Global
CONSERVACIÓN DE MULTICANCHA ESCUELA ITALIA D-66

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONSERVACIÓN DE MULTICANCHA ESCUELA ITALIA D-66

Estado:

Adjudicada

Descripción:

I. Que, de acuerdo con el levantamiento técnico realizado por el Departamento de Planificación para el proyecto “CONSERVACIÓN DE MULTICANCHA ESCUELA ITALIA D-66”, RBD:292-5, se consideran los siguientes trabajos: a Ejecución de radieres nuevos sobre multicancha. b Reparación de graderías con mortero pre dosificado, y terminación respectiva. c Y todo lo demás indicado en las especificaciones técnicas hasta la entrega final del proyecto.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A

Unidad de compra:

UNIDAD TÉCNICA PLANIFICACIÓN-OBRAS

R.U.T.:

71.102.600-2

Dirección:

AVDA ARGENTINA 1595 II Piso

Comuna:

Antofagasta

Región en que se genera la licitación:

Región de Antofagasta

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 27-11-2025 15:30:00

Fecha de Publicación: 05-11-2025 16:25:38

Fecha inicio de preguntas: 05-11-2025 18:00:00

Fecha final de preguntas: 10-11-2025 23:59:00

Fecha de publicación de respuestas: 12-11-2025 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 28-11-2025 15:00:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 28-11-2025 15:00:00

Fecha de Adjudicación: 18-12-2025 10:15:05

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25, inciso octavo, del Reglamento de la ley 19.886."

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Los anexos referidos deben ser ingresados a través del sistema www.mercadopublico.cl, paso N°3 de la oferta, en la sección “Anexos Administrativos”. a) Declaración jurada online: Los oferentes deberán presentar una “Declaración jurada de Ausencia de conflictos de interés e inhabilidades por condenas”, la cual será generada completamente en línea a través de www.mercadopublico.cl, en el paso N°3 del módulo de presentación de ofertas. b) Anexo N°1: Declaración jurada de independencia de la oferta. c) Identificación del Oferente. • Anexo N° 2A: Proponente Persona Natural. • Anexo N° 2B: Proponente Persona Jurídica.

Documentos Técnicos

1.- Los anexos referidos deben ser ingresados a través del sistema www.mercadopublico.cl, paso N°3 de la oferta, en la sección “Anexos Técnicos”. a) Anexo N°6: Experiencia del Oferente: para contabilizar la experiencia detallada en este anexo los oferentes deberán entregar acreditaciones de la experiencia laboral, tales como: actas de recepciones, copias contratos, órdenes de compra, facturas, certificados firmados por el mandante, finiquitos, documentos oficiales, etc. y se considerarán sólo las obras ejecutadas desde el año 2019 a la fecha de cierre de la presente licitación y por montos iguales o mayores a 50 millones de pesos. En el caso de acreditar experiencia mediante órdenes de compra de Mercado Público, éstas deben estar en estado “Recepción Conforme” y encontrarse visibles en la vista pública de dicha plataforma. Sólo se deberá indicar N° del documento en el Anexo N°6 y la información será verificada por CMDS. Observación: no se considerarán válidos los certificados o documentos emitidos por el mismo oferente o que no cumplan con los requisitos. b) Anexo N°7: Sobre Programas de Integridad, firmado por la persona natural, representante legal o apoderado de la UTP, según corresponda. En virtud de lo establecido en el dictamen N°370752 de 2023 de la Contraloría General de la República y el artículo 17 del Decreto 661, se evalúa si la empresa tiene un programa de integridad en el que promueve que el personal o trabajadores dependiente de aquélla, deban actuar éticamente durante la ejecución del respectivo contrato, o no propiciaren prácticas corruptas. A fin de comprobar su declaración se deberá adjuntar a la oferta el referido programa de integridad, el cual será acompañado con un documento firmado por todos los empleados de la empresa y que garantice su difusión y aceptación por parte de estos incluyendo a la directiva. La entidad licitante podrá verificar en la ejecución del contrato el cumplimiento del Programa de Integridad declarado por el oferente respecto a los trabajadores dependientes de ella. c) Certificado de siniestrabilidad o similar, emitido por la mutualidad, que indique la cotización adicional, según el artículo 5 del Decreto 67 que aprueba reglamento para aplicación de artículos 15 y 16 de ley Nº16.744, sobre exenciones, rebajas y recargos de la cotización adicional diferenciada del ministerio del trabajo y previsión social, con una fecha de emisión máxima de 30 días corridos previos a la fecha de cierre de la presente licitación.

Documentos Económicos

1.- El anexo referido debe ser ingresado a través del sistema www.mercadopublico.cl, paso N°3 de la oferta, en la sección Anexos Económicos. a) Anexo N°8: Formato de Presupuesto General, firmado y timbrado por el o los representantes legales o persona natural de la empresa oferente. Este documento debe ser concordante con el Anexo N°9. b) Anexo N°9: Resumen Oferta Económica, firmado y timbrado por el o los representantes legales o persona natural de la empresa oferente. Este documento debe ser concordante con el Anexo N°8. En caso de que no se presenten debidamente los Anexos N°8 y 9, la oferta será declarada inadmisible, salvo que se presenten las situaciones indicadas en los puntos 6.2.8 y 6.2.9 de las presentes bases. Tener en consideración, que el monto que se ingresa en el Sistema de Información, www.mercadopúblico.cl, en el paso 2 “Oferta económica”, es en VALORES NETOS y en pesos chilenos.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Revisar punto 9.2 Antecedentes legales para poder ser contratado, letra a) de las bases administrativas

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- I18n entry not found: Revisar punto 9.2 Antecedentes legales para poder ser contratado, letra b) de las bases administrativas

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 2. Programas de Integridad	Revisar punto 6.2.5 (B) de las bases administrativas.	5%
2 5. Experiencia de la Empresa	Revisar punto 6.2.5 (E) de las bases administrativas.	15%
3 1. Cumplimiento de requisitos formales	Revisar punto 6.2.5 (A) de las bases administrativas.	5%
4 3. Materias de alto impacto social	Revisar punto 6.2.5 (C) de las bases administrativas.	7%
5 4. Siniestrabilidad de la empresa	Revisar punto 6.2.5 (D) de las bases administrativas.	13%
6 7. Monto ofertado	Revisar punto 6.2.5 (G) de las bases administrativas.	30%
7 6. Plazo total de ejecución	Revisar punto 6.2.5 (F) de las bases administrativas.	25%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	Transferencia Municipal
Monto Total Estimado:	84609934


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Oscar Pinto Livacic
e-mail de responsable de pago:	oscar.pinto@cmds.cl

Nombre de responsable de contrato:	Yolanda Cuturrufo
e-mail de responsable de contrato:	yolanda.cuturrufo@cmds.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-55-2553702-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación Cesión de contrato y subcontratación. El oferente adjudicado no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitación, y, en especial, los establecidos en el respectivo

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, RUT 71.102.600-2
Fecha de vencimiento:	30-09-2026
Monto:	5 %

Descripción:	El vencimiento de la garantía de fiel cumplimiento, será calculada una vez que se adjudique el proveedor.

Glosa:	“Para Garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato y correcta ejecución de las obras de la licitación pública CONSERVACIÓN DE MULTICANCHA ESCUELA ITALIA D-66 y/o de las obligaciones laborales y sociales del adjudicatario”.

Forma y oportunidad de restitución:	El Documento de garantía, tendrá un plazo de validez igual al plazo de ejecución de la obra más 8 meses como mínimo, contados desde la fecha de la suscripción del contrato. En caso de aumento de obras, esta garantía deberá ser renovada de acuerdo con el nuevo monto de contrato y en caso de ampliación de plazo, los documentos de garantía deberán ser renovados por el oferente adjudicado, ya sea por certificado de prórroga de la Institución financiera que las otorgo, de acuerdo con el nuevo plazo contractual adicional a los 8 meses como mínimo. Mientras se encuentre vigente el contrato, las renovaciones de esta garantía serán de exclusiva responsabilidad del oferente adjudicado. En caso de cobro de esta garantía, derivado del incumplimiento de las obligaciones contractuales del oferente adjudicado indicadas en las presentes bases, éste deberá reponer la garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza. La restitución de esta garantía será realizada una vez que se haya cumplido su fecha de vencimiento y su retiro será obligación y responsabilidad exclusiva del contratado. En el caso de la correcta ejecución de las obras, rige desde que es verificada la recepción provisoria de las obras, destinado a caucionar la estabilidad y calidad de los trabajos hasta el momento en que se realice su recepción final y se practique la liquidación del contrato. Esta garantía tiene por objetivo que entidad licitante verifique todas las posibles fallas o errores constructivos que no era posible visualizar al momento de la recepción provisoria, pero que ocurrido un plazo prudente y razonable pudiesen aparecer. Cabe señalar que toda clase de garantías o cauciones que se constituyan en el contexto de esta cláusula, se enmarcan de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 125 del Decreto 661, a partir de lo cual se asegurará el fiel y oportuno del contrato, el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores de los contratantes, y permanecerán vigentes hasta el plazo de ejecución de la obra más 8 meses como mínimo. Asimismo, con cargo a estas mismas cauciones podrán hacerse efectivas las multas y demás sanciones que afecten a los oferentes adjudicados.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si por cualquier causa que no sea imputable a la entidad licitante, el contrato no se suscribe dentro de dicho plazo, o no se acepta la orden de compra que formaliza la adquisición dentro de ese mismo término, se entenderá desistimiento de la oferta, y en conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 58 del Reglamento de la Ley N°19.886, la CMDS podrá readjudicar la licitación al oferente que le seguía en puntaje, si lo hubiere, o a los que le sigan en puntaje sucesivamente y mientras las ofertas se mantengan vigentes. También se entenderá como desistimiento si no se acompaña la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento y documentos requeridos en los plazos establecidos para ello.

Resolución de Empates

Mecanismo de resolución de empates.

En el evento de que, una vez culminado el proceso de evaluación de ofertas y en virtud de lo indicado en el artículo 38 del Reglamento de la Ley 19.886, si hubiese dos o más proponentes que hayan obtenido el mismo Puntaje Total, quedando más de uno en condiciones de resultar adjudicados, se optará por aquella oferta que cuente con un mayor puntaje en el criterio de evaluación por orden de prelación, hasta que se rompa el desempate como sigue:

Menor Monto Ofertado.
Menor Plazo de Ejecución.
Mayor Puntaje en Experiencia de la empresa.
Mayor Puntaje en Siniestrabilidad de la empresa.
Mayor puntaje en Materias de alto impacto social.
Mayor puntaje en Pacto de Integridad.
Mayor puntaje en Cumplimiento de Requisitos formales.

Si aún, considerando el orden indicado anteriormente, persiste el empate, se podrá considerar como criterio objetivo, la resolución de empate a través del orden de ingreso de las ofertas en la plataforma por parte de las empresas, considerando fecha y hora de éstas.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Consultas respecto de la adjudicación.

Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo fatal de 5 días hábiles contados desde la publicación en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl, a través del correo electrónico licitacionesplanificacion@cmds.cl.

La entidad licitante dispondrá del mismo tiempo indicado precedentemente para dar respuesta a dichas consultas.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Consultas respecto de la adjudicación.

La entidad licitante dispondrá del mismo tiempo indicado precedentemente para dar respuesta a dichas consultas.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Consultas respecto de la adjudicación.

La entidad licitante dispondrá del mismo tiempo indicado precedentemente para dar respuesta a dichas consultas.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir