Licitación ID: 703036-24-LP24
CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTETICO EL TOME CANELA
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE CANELA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 68
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Global
Cod: 72131702
CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EL CHILCAL, CANELA. La obra consiste en la construcción de una Cancha de pasto sintético con una superficie total de 613,11 m2, que permita la práctica de baby fútbol sobre pasto, la superficie de juego será de 15,1  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTETICO EL TOME CANELA
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO SINTETICO EL TOME, CANELA. PROYECTO FINANCIADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO, FRIL.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE CANELA
Unidad de compra:
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
R.U.T.:
69.041.300-0
Dirección:
CANELA BAJA
Comuna:
Canela
Región en que se genera la licitación:
Región de Coquimbo
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 25-11-2024 17:00:00
Fecha de Publicación: 11-11-2024 19:21:00
Fecha inicio de preguntas: 11-11-2024 21:00:00
Fecha final de preguntas: 15-11-2024 13:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 18-11-2024 10:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 25-11-2024 17:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 25-11-2024 17:30:00
Fecha de Adjudicación: 13-01-2025 10:46:56
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA A TERRENO OPTATIVA (OBLIGATORIA) 13-11-2024 15:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- REMÍTASE A LAS BASES ADMINISTRATIVAS QUE SE ADJUNTAN EN ANEXOS
Documentos Técnicos
1.- REMÍTASE A LAS BASES ADMINISTRATIVAS QUE SE ADJUNTAN EN ANEXOS
 
Documentos Económicos
1.- REMÍTASE A LAS BASES ADMINISTRATIVAS QUE SE ADJUNTAN EN ANEXOS
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de Entrega REMÍTASE A LAS BASES ADMINISTRATIVAS 10%
2 Precio REMÍTASE A LAS BASES ADMINISTRATIVAS 40%
3 Cumplimiento de los requisitos REMÍTASE A LAS BASES ADMINISTRATIVAS 10%
4 Experiencia de los Oferentes REMÍTASE A LAS BASES ADMINISTRATIVAS 10%
5 Patente Comercial Vigente REMÍTASE A LAS BASES ADMINISTRATIVAS 10%
6 visita a terreno optativa (no obligatoria) REMÍTASE A LAS BASES ADMINISTRATIVAS 15%
7 Estado de Habilidad del Proponente REMÍTASE A LAS BASES ADMINISTRATIVAS 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO- FRIL_CONVENIO TRANS
Monto Total Estimado: 73301526
Justificación del monto estimado EL MONTO DE 73.301.526.- ES EL MONTO MAXIMO DISPONIBLE IVA INCLUIDO
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Monto Máximo Disponible e incluye IVA.
Tiempo del Contrato 150 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: GABRIEL ARAYA OLIVARES
e-mail de responsable de pago: GABOAR7@GMAIL.COM
Nombre de responsable de contrato: MANUEL CARVAJAL BUGUEÑO
e-mail de responsable de contrato: DIRECTORSECPLANCANELA@GMAIL.COM
Teléfono de responsable del contrato: 56-53-2-540193
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANELA
Fecha de vencimiento: 31-10-2025
Monto: 5 %
Descripción: Una vez adjudicada la licitación y previo a la firma del contrato, el Oferente Adjudicado deberá presentar el instrumento cuya caución tiene por objeto garantizar la ejecución completa, oportuna y eficiente del contrato y el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores. Este instrumento deberá ser a la vista, de liquidez inmediata, de carácter irrevocable, tomada a favor de La Municipalidad de Canela, RUT Nº 69.041.300-0, domicilio Luis Infante N° 520, Canela, por un valor mínimo equivalente al 5% del valor total de la obra (IVA incluido), y cuya vigencia será el plazo de ejecución de las obras más 6 meses, fijándose dicho valor expresado en pesos chilenos (moneda nacional) o en Unidades de Fomento, en cuyo caso deberá ser equivalente al valor del contrato (IVA incluido) considerando el valor de la Unidad de Fomento correspondiente a la fecha de firma del contrato. El plazo señalado anteriormente, en cuanto a la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento, prevalecerá respecto de la fecha de vencimiento indicada en la Ficha de la Licitación del portal Mercado Público, en consideración a la fecha definitiva en que se suscriba el Contrato. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser entregada a la Secretaría Comunal de Planificación para su revisión, aprobación y posterior envío a la Dirección de Finanzas de la Municipalidad, para su custodia y resguardo, con copia a la Dirección de Asesoría Jurídica, esto previo a la firma del Contrato. Deberá ser tomada en pesos chilenos o en Unidades de Fomento. Si en el curso del contrato se introdujeren modificaciones al proyecto u obras extraordinarias sin ampliación de plazo, deberán también rendirse garantías sobre ellos, en el porcentaje indicado, sobre el monto de estas obras adicionales y con una vigencia similar a la garantía de fiel cumplimiento de contrato. En caso de prórrogas de plazo, la garantía debe ser reemplazada o extenderse su vigencia, de acuerdo con el nuevo plazo contractual aumentado en 6 meses.
Glosa: su glosa debe decir: Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato Ejecución de las Obras, Licitación Pública ID: 703036-24-LP24, “Construcción cancha de pasto sintético El Tome, Canela”.
Forma y oportunidad de restitución: La devolución de la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato procederá una vez realizada la Recepción Provisoria de las Obras por parte de la Comisión de Recepción del Contrato. La Inspección Técnica del Contrato informará y solicitará su devolución a la Dirección de Finanzas de la Municipalidad de Canela.
    Otras Garantías
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANELA
Fecha de vencimiento: 31-12-2025
Monto: 5 %
Descripción: Una vez que las obras cuenten con Recepción Provisoria y como requisito para la presentación del último estado de pago de la obra y a la devolución de la Garantía de “Fiel cumplimiento del contrato”, el Contratista deberá tomar una Garantía por un monto equivalente al 5% del valor total del contrato y sus aumentos o disminuciones cuando corresponda, a favor de la Ilustre Municipalidad de Canela, RUT: N°69.041.300-0, domiciliado en calle Luis Infante N°520, Canela Baja. Deberá ser tomada en pesos chilenos o en Unidades de Fomento. La Garantía deberá tener una vigencia mínima de 12 meses a partir de la fecha del acta de Recepción Provisoria, aumentada en 6 meses. Esta garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable.
Glosa: su glosa debe decir: “Garantía de Correcta ejecución de las obras, “Licitación Pública ID: 703036-24-LP24, “Construcción cancha de pasto sintético El Tome, Canela”.
Forma y oportunidad de restitución: La Garantía será devuelta al Contratista con posterior a la fecha de la Recepción Definitiva, previa liquidación del contrato, solicitada por el Contratista, sin perjuicio de su responsabilidad civil y penal derivada de daños a terceros o de ruina, según las reglas generales.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “PRECIO DE LA OFERTA”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “EXPERIENCIA DEL OFERENTE”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "MENOR PLAZO DE EJECUCION” y, finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “PATENTE COMERCIAL VIGENTE”.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.