Licitación ID: 707419-22-LP26
Ejecucion Obra Reparaciones JI Valle de Cantores
Responsable de esta licitación: FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Fecha de Cierre: 11-06-2026 15:00:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 9
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Faltan 20 días para que cierre esta licitación.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad
Cod: 72102802
Servicio de Ejecución de Obras J.I. Valle de Cantores , según Resolución Adjunta  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Ejecucion Obra Reparaciones JI Valle de Cantores
Estado:
Publicada
Descripción:
Fundación Integra requiere contratar el servicio de ejecución de obra de “ REPARACIONES JI VALLE DE CANTORES ”, bajo el sistema de Suma Alzada para la ejecución de las obras descritas en el proyecto de arquitectura, estructuras, especialidades y especificaciones técnicas de la presente licitación. La obra se enmarca en lo establecido por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y además responde a la normativa de discapacidad, incorporada en este cuerpo normativo.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Unidad de compra:
Regional Valparaiso
R.U.T.:
70.574.900-0
Dirección:
Calle 7 Norte Nº 1094
Comuna:
Viña del Mar
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 11-06-2026 15:00:00
Fecha de Publicación: 22-05-2026 16:52:38
Fecha inicio de preguntas: 22-05-2026 17:01:00
Fecha final de preguntas: 01-06-2026 23:59:00
Fecha de publicación de respuestas: 04-06-2026 17:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 11-06-2026 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 11-06-2026 15:01:00
Fecha de Adjudicación: 27-07-2026 16:30:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato 17-08-2026
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA A TERRENO OBLIGATORIA, DIRECCION CHACABUCO N° 651 COORDENADAS -33.31681560204608, -71.40430428844421 , CASABLANCA 29-05-2026 11:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS
Documentos Técnicos
1.- FORMULARIO EXPERIENCIA
 
2.- ANTECEDENTES DE PROYECTO ALL
 
3.- ANTECEDENTES DE PROYECTO ARQ
 
4.- ANTECEDENTES ASBUILT ESTRUCTURAS
 
5.- ANTECEDENTES ASBUILT INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 
6.- ANTECEDENTES ASBUILT INSTALACIÓN DE GAS
 
7.- PROYECTO REPARACIONES ING
 
Documentos Económicos
1.- FORMULARIOS , COMPLETE LAS 3 PESTAÑAS DEL FORMULARIO EXCEL 6-B1
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 EXPERIENCIA EN OBRAS EJECUTADAS SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA, NUMERAL 7.5 30%
2 PROGRAMA DE INTEGRIDAD SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA, NUMERAL 7.5 2%
3 OFERTA ECONOMICA SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA, NUMERAL 7.5 50%
4 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA, NUMERAL 7.5 8%
5 COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA, NUMERAL 7.5 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: 1-01
Monto Total Estimado: 347699419
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 160 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: ISMAEL OYARCE MUÑOZ
e-mail de responsable de pago: IOYARCE@INTEGRA.CL
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: FUNDACION INTEGRA
Fecha de vencimiento: 26-07-2027
Monto: 5 %
Descripción: A fin de asegurar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato definitivo se exigirá en las contrataciones superiores a 1.000 UTM, una garantía pagadera a la vista, nominativa, no endosable, a nombre de Fundación Integra y deberá tener el carácter de irrevocable y pagadera a primer requerimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento de la Ley N° 19.886. Dicha garantía caucionará, además, el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del proveedor, en caso de que, a la fecha de pago, ellas se encuentren adeudadas por el proveedor. Con cargo a esta garantía podrán hacerse efectivas las multas y demás sanciones que afecten al contratista.
Glosa: EN GARANTÍA DEL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA REPARACIONES JI VALLE DE CANTORES DE FUNDACIÓN INTEGRA DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO.
Forma y oportunidad de restitución: DESDE EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE TÉRMINO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA Y SU DEVOLUCIÓN SE EFECTUARÁ EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Segun Resolucion Adjunta numeral 7.13
CLAUSULA DE READJUDICACION
Si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato o no cumpliese con las demás condiciones y requisitos establecidos en las bases para la suscripción o aceptación de los referidos documentos, Fundación Integra podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al oferente que le sigue en puntaje, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original. En particular, Fundación Integra, podrá readjudicar la licitación: a. Si el contrato no se firma en el plazo estipulado en las presentes bases, por causas atribuibles al adjudicatario. b. Si el adjudicatario no hace entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido en el cronograma de las presentes bases. c. Si el adjudicatario no hace entrega de los seguros dentro del plazo establecido en el cronograma de las presentes bases. d. Si el adjudicatario se desiste de su oferta. e. Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado.
MECANISMO DE RESOLUCIÓN DE EMPATES
En caso de producirse un empate en el resultado final de la evaluación, Fundación Integra adjudicará el proceso de licitación al proponente que presente mejor puntaje conforme al orden de prelación que se señala: 1° Puntaje variable: Oferta económica. 2° Puntaje variable: Experiencia. 3° Puntaje variable: Comportamiento contractual anterior. 4° Puntaje variable: Cumplimiento de requisitos formales. 5° Puntaje variable: Programa de integridad. En caso que, no obstante lo anterior, la situación de empate subsista se adjudicará a la oferta que haya sido ingresada primero según comprobante de ingreso de oferta emitido por la Dirección de Compras y Contratación Pública en el Portal www.mercadopublico.cl.
VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA
Fundación Integra se reserva el derecho de verificar, a través de cualquier medio, la veracidad y autenticidad de la documentación entregada por el oferente. En caso de que se comprobare la falsedad de los documentos constitutivos de la oferta, se procederá al cobro de la garantía de seriedad de la oferta si esta se hubiese solicitado.
RECHAZO O INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS
SEGUN BASES ADJUNTAS , NUMERAL 6.3.4
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.