Ficha Licitación

Licitación ID: 739231-8-LE26

CONSERVACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE PUERTO OCTAY

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY

Fecha de Cierre: 06-05-2026 14:00:00

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 56

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Faltan 22 días para que cierre esta licitación.

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
CONSERVACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE PUERTO OCTAY.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONSERVACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE PUERTO OCTAY

Estado:

Publicada

Descripción:

CONSERVACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE PUERTO OCTAY

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

40079041

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY

Unidad de compra:

SECPLAN

R.U.T.:

69.210.400-5

Dirección:

Esperanza 555

Comuna:

Puerto Octay

Región en que se genera la licitación:

Región de los Lagos

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 06-05-2026 14:00:00

Fecha de Publicación: 14-04-2026 12:26:43

Fecha inicio de preguntas: 14-04-2026 17:30:00

Fecha final de preguntas: 24-04-2026 17:30:00

Fecha de publicación de respuestas: 27-04-2026 17:30:00

Fecha de acto de apertura técnica: 07-05-2026 17:30:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 07-05-2026 17:30:00

Fecha de Adjudicación: 15-05-2026 17:30:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato 22-05-2026

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

punto reunión Plaza Armas Pto Octay Cada oferente que desee participar deberá solicitar su respectiva hora de visita a través del correo electrónico secplanpuertooctay@gmail.com indicando en su solicitud nombre de la empresa y rut para visita individual 21-04-2026 10:30:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES Y ESPECIALES

2.- DECRETO LLAMADO A LICITACIÓN

3.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Documentos Técnicos

1.- EETT

2.- KMZ

3.- MEMORIA

4.- PLANOS

5.- ANTECEDENTES TÉCNICOS

Documentos Económicos

1.- ITEMIZADO

2.- RESOLUCION

3.- ANTECEDENTES ECONÓMICOS

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 FACTOR: OFERTA ADMINISTRATIVA (10 %).	Subfactor A.1.: Cumplimiento requisitos formales Certificación Puntaje Se evaluará el cumplimiento de los requisitos formales solicitados en la Propuesta Administrativa Presentación de la totalidad de requisitos formales antes del cierre de las ofertas 100 puntos Omisión de 1 o más requisitos formales antes del cierre de la recepción de las ofertas. Independiente que, de forma posterior, se cumplan dentro del plazo otorgado para subsanar. 0 puntos	10%
2 FACTOR: OFERTA TECNICA (40 %).	Subfactor B.1.: Cumplimiento de los requisitos formales solicitados en la Propuesta Técnica (25 %). Certificación Puntaje Presentación de la totalidad de requisitos formales antes del cierre de las ofertas 25 puntos Omisión de 1 o más requisitos formales antes del cierre de la recepción de las ofertas. Independiente que, de forma posterior, se cumplan dentro del plazo otorgado para subsanar. 0 puntos Subfactor B.2.: Experiencia del equipo técnico (25 %). Certificación Puntaje Mayor experiencia certificada en años: 100 puntos Resto de los oferentes: Experiencia=((Experiencia certificada)/(Experiencia máxima de referencia)×0,25)×100 25 puntos Subfactor B.3.: Experiencia N° de obras ejecutadas durante los últimos 5 años, con certificado (25 %). Certificación Puntaje Mayor experiencia en N° de obras certificada en años: 25 puntos Resto de los oferentes: Experiencia=((Experiencia certificada)/(Experiencia máxima de referencia)×0,25)×100 25 puntos Subfactor B.4.: Mayor Monto tota	40%
3 FACTOR: OFERTA ECONOMICA (50 %).	Subfactor C.1.: Cumplimiento de los requisitos formales solicitados en la Propuesta Económica (25 %). Certificación Puntaje Presentación de la totalidad de requisitos formales antes del cierre de las ofertas 25 puntos Omisión de 1 o más requisitos formales antes del cierre de la recepción de las ofertas. Independiente que, de forma posterior, se cumplan dentro del plazo otorgado para subsanar. 0 puntos Subfactor C.2.: Precio de la oferta (25 %). Certificación Puntaje Menor monto oferta económica: 25 puntos Resto de los oferentes: Precio=((Menor monto oferta de referencia)/(Monto de ofertado)×0,25)×100 25 puntos Subfactor C.3.: Plazo de ejecución de la oferta (35 %). Certificación Puntaje Menor monto oferta económica: 35 puntos Resto de los oferentes: Plazo Oferta=((Menor Plazo oferta de referencia)/(Plazo oferta)×0,35)×100 35 puntos Subfactor C.4.: Programa de Integridad (15 %). Certificación Puntaje Cumple con programa de integridad 15 puntos No Cumple 0 puntos	50%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	municipal
Monto Total Estimado:	63000000

Justificación del monto estimado	monto disponible

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	La Oferta que esté sobre el monto máximo disponible quedará automáticamente fuera de bases.

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	ANTONIO ALARCON
e-mail de responsable de pago:	Corepmunioctay@gmail.com

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
Fecha de vencimiento:	18-11-2026
Monto:	5 %

Descripción:	Según artículo N°121 de Decreto N°661, “Garantía de cumplimiento. La constitución de las garantías para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato. En las contrataciones iguales e inferiores a las 1.000 UTM, la entidad licitante podrá fundadamente requerir la prestación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, en virtud del riesgo involucrado en la contratación, en el porcentaje previamente señalado”. Atendida la naturaleza del proyecto y considerando su alcance, complejidad y relevancia institucional, así como el riesgo involucrado en la contratación, será obligatorio para el adjudicatario constituir una garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, destinada a caucionar el íntegro, exacto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, en atención a la envergadura del proyecto y al impacto que su ejecución conlleva con la comunidad. El Adjudicatario deberá ingresar previo a la firma del contrato a través de las oficina de partes de la Ilustre Municipalidad de Puerto Octay en el siguiente horario desde las 08:30 a 14:00 horas, el día de la firma del contrato, la Garantía de fiel cumplimiento de contrato (Boleta de Garantía o Certificado de Fianza a la Vista o Vale Vista, entre otras que autorice la normativa de Compras Públicas) por un monto del 5% del valor del contrato tomada por él, la cual deberá ser emitida a favor de la Ilustre Municipalidad de Puerto Octay, R.U.T N° 69.210.400-5, para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones del contrato que se firme, las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratante, así como para cubrir el pago de multas que pudieren originarse durante la ejecución del contrato, en caso de ser procedente. y cuya validez no sea menor al tiempo de ejecución de la obra más 90 días corridos contados a partir de la fecha del contrato.

Glosa:	LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, deberá contener la siguiente glosa: Para Garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato de la Licitación Pública “CONSERVACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE PUERTO OCTAY”.

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, previa presentación de la garantía para caucionar la Correcta Ejecución de las Obras, una vez que se haya dado término a la ejecución de esta y recibido conforme sin observaciones.

Otras Garantías

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
Fecha de vencimiento:	31-08-2027
Monto:	5 %

Descripción:	Para caucionar la correcta ejecución de las obras, el contratista deberá presentar una boleta bancaria, póliza de seguro o vale vista por el 5% del precio del contrato en pesos chilenos, una vez que ellas estén ejecutadas y como requisito previo a la cancelación total de la obra. Que deberá ingresar contrato a través de la oficina de partes de la Ilustre Municipalidad de Puerto Octay en el siguiente horario desde las 08:30 a 14:00 horas.

Glosa:	LA GARANTÍA POR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA, deberá contener la siguiente glosa: Para Garantizar la correcta ejecución de la obra “CONSERVACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE PUERTO OCTAY”.

Forma y oportunidad de restitución:	La boleta bancaria por correcta ejecución de las obras tendrá un plazo de validez de 12 meses contados desde la fecha del acta definitiva de recepción provisoria de la obra, transcurrido este plazo y previa verificación por la unidad técnica del buen estado de conservación de las obras, la garantía le será devuelta al contratista a su solicitud, sin perjuicio del plazo de responsabilidad del contratista por 5 años, a que se refiere el Código Civil, artículo 2.003, inciso 3.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

ACLARACIONES

Si el oferente estimare que existen dudas o contradicciones en los antecedentes, deberá efectuar las CONSULTAS a través del PORTAL MERCADO PÚBLICO, en los plazos y horarios indicados en éste. Las aclaraciones municipales y respuestas a las consultas formuladas serán respondidas con la debida oportunidad, a través del PORTAL MERCADO PÚBLICO, en los plazos y horarios que, para estos efectos, serán establecidos en el mismo portal. NO SE RESPONDERÁN CONSULTAS QUE SE RECIBAN FUERA DEL PLAZO “FECHA FINAL DE PREGUNTAS”, indicado en el Portal. Las ACLARACIONES MUNICIPALES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS, serán parte integrante de las presentes Bases y, prevalecerán por sobre éstas. No se admitirá alegación alguna, que diga relación con el desconocimiento de una o más aclaraciones y respuestas municipales a las consultas. La Municipalidad podrá efectuar, a iniciativa propia, aclaraciones a las Bases, para precisar el alcance, complementar, rectificar, corregir, reemplazar o interpretar algún elemento de su contenido que, a su juicio, no haya quedado suficientemente claro, y dificulte el proceso de formulación de ofertas. En ningún caso se podrán formular aclaraciones con posterioridad al vencimiento del plazo para el cierre de la propuesta si vulnera la igualdad entre los oferentes.

Resolución de Empates

El mecanismo de resolución de empate entre los oferentes será establecido según los criterios de evaluación de la comisión evaluadora, todo según lo dispuesto en el artículo 55 del Decreto 661 de diciembre 2024.

ORDEN DE APLICACIÓN	REGLA O PAUTA PARA DIRIMIR EMPATES
1	Se dará la prioridad por la oferta económica.
2	Se prioriza la empresa con menor plazo de ejecución.
3	Se priorizará a la empresa que asista a la visita a terreno.

DEL PAGO

Los Estados de Pago, deberá presentarse con la Carátula Oficial (otorgada por el ITO), sus Anexos y toda la documentación de respaldo que corresponda. Se deja establecido que todos los impuestos que el contratista deba pagar derivados de los trabajos de esta obra serán de su cargo, y deberán estar incluidos en su Propuesta Económica. Por lo tanto, la Ilustre Municipalidad de Puerto Octay, no efectuará pagos adicionales por este concepto. El Pago se hará mediante 3 Estados de Pagos, siendo el primer estado de pago por un 40% de avance, el segundo estado de pago por un 30% de avance, el tercer y último estado de pago por un 30% de avance, esto de acuerdo con la concordancia de las partidas certificadas previamente por el ITO, y reiterando previamente, aprobados por el ITO, en todas las oportunidades, montos y previo cumplimiento por parte del Contratista de las formalidades establecidas en las presentes Bases Administrativas. Para efecto de acreditar el cumplimiento de cada una de sus obligaciones, el Contratista deberá hacerlo formalmente, a través, de la Oficina de Partes, sin perjuicio de las revisiones y aprobaciones que se establezcan en los documentos del contrato. NOMBRE Ilustre Municipalidad de Puerto Octay RUT 69.210.400-5 DIRECCIÓN Esperanza N°555 COMUNA Puerto Octay GIRO Gobierno Central En el caso que la factura sea objetada, esta será remitida al Adjudicatario para que subsane las observaciones realizadas dentro de 10 días, suspendiéndose entre tanto el plazo para el pago. La factura deberá ingresar en la Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de Puerto Octay, ubicada calle Esperanza N°555 de la ciudad de Puerto Octay, en días hábiles de lunes a viernes entre 8:30 a 14:00 horas.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir