|
Articulo 1° |
|
Las presentes bases administrativas regulan el llamado a licitación pública, para suscribir un contrato de suministro e instalación de un generador eléctrico para la Casa de Huéspedes Cazadores ubicada en la ciudad de Valdivia, calle Carlos Condell N°235, dependiente de la Zona de Bienestar Valdivia, la cual será ejecutada en un período máximo de 15 (quince) días hábiles o según lo ofertado por el contratista adjudicado, contado desde la fecha de entrega del terreno a la empresa adjudicada.
|
|
|
|
Articulo 2° |
|
La propuesta se llevará a cabo a través del Sistema de Información y podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas, de derecho público o privado, chilenas o extranjeras que no se encuentren afectas por alguna de las inhabilidades o incompatibilidades para contratar con la Administración del Estado, establecidas en el artículo 4º de la Ley N.º19.886, no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en los art. 463 y siguientes del Código Penal, dentro de los últimos dos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta, y no estar afecto a inhabilidades o incompatibilidades contempladas en el artículo 8 y 10 de la Ley N.º 20.393.
|
|
|
|
|
Articulo 3° |
|
Del Domicilio del oferente. Se entiende que por el sólo hecho de presentar una propuesta, el oferente constituye domicilio en la comuna de Valdivia, para todos los efectos legales derivados de la licitación y del contrato, aceptando expresamente la competencia de los Tribunales de Justicia.
|
|
|
|
|
Articulo 4° |
|
De la modalidad de la licitación. La presente propuesta se llevará a cabo en una etapa, lo que, de conformidad con la ley, y consiste en que en el acto de apertura se procede a abrir tanto la oferta técnica como la económica.
|
|
|
|
|
Articulo 5° |
|
De los Plazos. Salvo que expresamente se señale lo contrario, los plazos de días establecidos en estas bases son de días corridos.
Cuando las bases dispongan que se trate de plazos de días hábiles, se entenderá que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos.
Con todo, en cualquiera de los casos antes señalados, cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
Los plazos se computarán desde el día siguiente a aquel en que se notifique el acto de que se trata, de conformidad a lo señalado en el artículo siguiente.
|
|
|
|
|
Articulo 6° |
|
De las Publicaciones y Notificaciones: La Zona de Bienestar “Valdivia” deberá publicar, de manera completa y oportuna, la información básica relativa a la presente contratación, en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, en adelante y para efectos de estas bases, “Sistema de Información de Compras”.
Todas las notificaciones que hayan de efectuarse en virtud de las disposiciones de la Ley N.º19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en adelante y para efectos de estas bases “Ley de Compras”, y del Decreto Supremo N.º 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley de Compras, en adelante y para efecto de estas bases, “el Reglamento”, incluso la notificación de la resolución de adjudicación, se entenderán realizadas luego de transcurridas veinticuatro horas desde que la Zona de Bienestar “Valdivia” publique en el Sistema de Información de Compras el documento, acto o resolución objeto de la notificación. Se exceptúan de esta regla las notificaciones que dicen relación con lo dispuesto en el capítulo V de la Ley de Compras.
|
|
|
|
|
Articulo 7° |
|
Disponibilidad de las Bases: Desde el día de la publicación del llamado, las bases de licitación estarán disponibles en el Sistema de Información de Compras para todos los interesados en presentar ofertas.
|
|
|
|
|
Articulo 8° |
|
Cronograma de Recepción de Consultas y Entrega de Propuestas: La presentación y apertura de las ofertas, se llevará a cabo, a través del Sistema de Información, debiendo ser presentadas conforme al siguiente cronograma de plazos.
DESCRIPCIÓN PLAZO LUGAR
Fecha de inicio de preguntas Del 1er día corrido de la publicación. Deben ser ingresadas al Portal Mercado Público.
Visita a terreno Al 5to día de la publicación Se realizará conforme al siguiente detalle:
- Calle Carlos Condell N.° 235, ubicado en la ciudad de Valdivia, a las 12:00 hrs.
Fecha de término de preguntas El 6 día corrido a contar de la fecha de publicación. Deben ser ingresadas al Portal Mercado Público.
Fecha de publicación de respuestas El 7 día corrido desde la fecha publicación. Serán publicadas en el Portal Mercado Público.
Fecha de cierre recepción de ofertas 12 días corridos a contar de la fecha de publicación. Por el Portal Mercado Público.
Apertura Electrónica 01 día hábil desde el cierre de la licitación. Oficina de la Zona de Bienestar “Valdivia”.
Plazo evaluación y adjudicación 15 días corridos a contar de la fecha de apertura electrónica, fecha que puede ampliarse si así se requiere por resolución fundada, publicada en el Portal Mercado Público. Portal Mercado Público.
Firma de Contrato 20 días corridos a contar de la notificación de adjudicación a través del Portal Mercado Público. Contratista y la Zona de Bienestar Valdivia. Una vez aprobado y firmado el contrato se ingresará al portal.
OBSERVACIONES:
a) Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten la plataforma electrónica del mercado público, impidiendo el desarrollo de la apertura electrónica, la comisión de evaluación de las propuestas estará facultada para interrumpir la continuidad administrativa de tal proceso y disponerse prosecución el día hábil siguiente, previa certificación de indisponibilidad del portal de la Dirección de Compras Públicas.
b) El día de las “VISITAS A TERRENO”, se levantará un acta que será publicada en el Sistema. Quien no asista y presente oferta, esta será declarada inadmisible. Quien llegue atrasado respecto de la hora informada, no podrá participar del proceso de licitación. Dicha actividad será coordinada por el licitador e informada por el mismo canal técnico, para conocimiento de todos los participantes que así lo requieran.
c) En el caso que la visita sea realizada por un tercero en representación del oferente deberá presentar y entregar al momento de inscribirse en la ficha de visita un PODER SIMPLE ESPECIAL, el cual debe acompañarlo de manera impresa en ese instante. En caso contrario, no podrá representar al oferente en la visita de terreno.
|
|
|
|
|
Articulo 9° |
|
De los antecedentes legales para ofertar y contratar: Los oferentes deberán tener a disposición de la entidad licitante los siguientes antecedentes en el portal:
1. Antecedentes Legales para Ofertar:
a) Personas Naturales:
• Fotocopia simple de Cédula de Identidad.
• Fotocopia simple del documento en el cual conste la Iniciación de Actividades emitida por el Servicio de Impuestos Internos.
• Declaración Simple, que ha estudiado personalmente todos los antecedentes de la propuesta; Bases Administrativas, Bases Técnicas y Aclaraciones (Anexo N.°1).
• Declaración Simple, de no estar afecto a causales de inhabilidad para contratar con el Estado; sobre parentesco con funcionarios públicos que intervienen en la licitación; y sobre Prácticas Antisindicales, Infracción a los Derechos Fundamentales del Trabajador y delitos concursales establecidos en el Código Penal (Anexo N.°2).
• Declaración Simple, por la cual, el oferente declara no tener deudas con la Institución “Ejército de Chile” hasta los 5 años anteriores a esta postulación. (Anexo N.°3).
• Declaración simple, sobre el plazo de garantía de los trabajos (Anexo N.°4).
• Oferta Económica, indicando el precio neto para cada partida señalada (Anexo N.°5).
• Plazo de Ejecución de la Obra, el indicado por el Oferente en Carta Gantt adjunta.
• Asistencia a las visitas a terreno en el día y hora establecido en el cronograma de la licitación.
b) Personas Jurídicas:
• Fotocopia simple RUT de la empresa.
• Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del representante legal de la empresa.
• Fotocopia simple del documento en el cual conste la iniciación de actividades emitida por el Servicio de Impuestos Internos.
• Certificado de Vigencia de la Sociedad y estatutos actualizados, con fecha de emisión no superior a 60 días, contados desde la fecha de presentación de su oferta.
• Declaración Simple, que ha estudiado personalmente todos los antecedentes de la propuesta; Bases Administrativas, Bases Técnicas y Aclaraciones (Anexo N.°1).
• Declaración Simple sobre parentesco con funcionarios públicos que intervienen en la licitación; de no afectar causal de inhabilidad para contratar con el Estado; sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho de acuerdo a la Ley 20.393; y sobre Prácticas Antisindicales, Infracción a los Derechos Fundamentales del Trabajador y delitos concursales establecidos en el Código Penal (Anexo N.°2).
• Declaración Simple, por la cual, el oferente (representante legal de la empresa) declara que los socios o accionistas mayoritarios de la empresa (entendiendo por tal, a aquel que cuenta con un porcentaje de participación superior al 50% de las acciones dentro de la Sociedad), no tienen deudas con la Institución “Ejército de Chile” hasta los 5 años anteriores a esta postulación. (Anexo N.°3).
• Declaración simple, sobre el plazo de garantía de los trabajos (Anexo N.°4).
• Oferta Económica, indicando el precio neto para cada partida señalada (Anexo N.°5).
• Plazo de Ejecución de la Obra, el indicado por el Oferente en Carta Gantt adjunta.
• Asistencia a las visitas a terreno en el día y hora establecido en el cronograma de la licitación.
2.Antecedentes Legales para Contratar:
a) Personas Naturales:
• Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo vigente.
b) Personas Jurídicas:
• Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo vigente.
• Copia de los estatutos sociales actualizados con una vigencia no superior a 90 días, contados desde la fecha de presentación de su oferta, en el cual se acrediten los poderes de representación del representante legal.
OBSERVACIÓN: Para ofertar y contratar en caso de las UTP (unión temporal de proveedores), es necesario adjuntar la escritura pública correspondiente que acredite tal unión y todos los documentos solicitados de ambos oferentes unidos temporalmente, esto según prescribe el artículo 180 del Reglamento de compras públicas.
|
|
|
|
|
Articulo 10° |
|
Acreditación de antecedentes legales requeridos para ofertar: Los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, en adelante y para efectos de estas bases, “Registro de Proveedores”, podrán acreditar los antecedentes legales señalados en el artículo 9º N.°1 de las bases mediante la información contenida en dicho registro.
Los oferentes deberán encontrarse inscritos en el Registro de Proveedores. La documentación se debe entregar conforme se señala en el artículo 9º N.°1 de estas bases de licitación, por vía electrónica a través del Sistema de Información de Compras, los que se recibirán hasta el día y hora señalados para la recepción electrónica de ofertas de conformidad al cronograma detallado en el artículo 8° de las presentes bases.
Será de exclusiva responsabilidad de los oferentes cerciorarse que los referidos antecedentes se encuentren disponibles en el portal “Chile Proveedores”, y que cumplan con los requisitos solicitados.
Si el oferente omite suministrar toda la información requerida en las bases de licitación o presenta una oferta que no se ajuste substancialmente y en todos sus aspectos a esos documentos, el riesgo será de su cargo y el resultado será el rechazo de la oferta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 12° de las presentes bases.
|
|
|
|
|
Articulo 11° |
|
Antecedentes legales requeridos para contratar: Una vez acreditados los documentos, y dentro de los 15 días corridos siguientes a la fecha en que hubiere sido requerido para ello, el adjudicatario deberá suscribir el contrato respectivo.
Si el proponente adjudicatario no acreditare los antecedentes, no firmare el contrato en los plazos señalados o no aceptare la orden de compra, la ZB “Valdivia” dejará sin efecto la adjudicación y la efectuará a favor del proponente ubicado en el siguiente lugar de la lista priorizada o declarará desierta la licitación, según corresponda.
|
|
|
|
|
Articulo 12° |
|
Errores u omisiones detectados durante la apertura: La Zona de Bienestar “Valdivia” podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales detectados en la apertura, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones que no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás proponentes, ni se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, conforme prescribe el artículo 56 del Reglamento de Compras Públicas. Se deberá informar de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información de Compras. El oferente, tendrá el plazo de 48 horas contados desde el requerimiento realizado por el ente licitante a fin de subsanar el error u omisión.
La entidad licitante podrá permitir la presentación de certificados o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de presentar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación. Para ello, deberá estar contemplada en las bases de licitación, en las que se especificará un plazo breve y fatal para la corrección de estas omisiones, contado desde el requerimiento de la entidad licitante, el que informará a través del Sistema. En estos casos, las bases deberán contemplar, dentro de los criterios de evaluación, el cumplimento de los requisitos formales de presentación de la oferta, asignando menor puntaje a las ofertas que no cumplieron dentro del plazo para presentación de ofertas con todo lo requerido.
|
|
|
|
|
Articulo 13° |
|
Rechazo de las ofertas: La Zona de Bienestar “Valdivia” declarará inadmisibles las ofertas, cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las presentes bases administrativas y técnicas. La ZB “Valdivia” igualmente declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.
En ambos casos la declaración deberá ser por resolución fundada.
|
|
|
|
|
Articulo 14° |
|
Del Monto de la Propuesta. El monto máximo estimado para la presente licitación por línea es de $12.000.000 (doce millones de pesos) IVA incluido. La Zona de Bienestar “Valdivia” deja expresa constancia, que las presentes Bases de Licitación se desarrollara suscribir un contrato de suministro e instalación de un generador eléctrico para la Casa de Huéspedes Cazadores ubicada en la ciudad de Valdivia, calle Carlos Condell N°235, dependiente de la Zona de Bienestar Valdivia, las cuales serán ejecutadas en un periodo de 15 (quince) días hábiles contados todos desde la fecha de entrega del terreno a la empresa adjudicada.
|
|
|
|
|
Articulo 15° |
|
De las Consultas, Aclaraciones y Respuestas. Los oferentes podrán formular consultas y solicitar aclaraciones sobre las Bases Administrativas y Técnicas, las que serán canalizadas a través del foro electrónico de la plataforma www.mercadopublico.cl, en el período señalado para ello en el cronograma de la licitación.
Las respuestas a las preguntas realizadas por los oferentes, y aclaraciones a las bases, se efectuarán a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, dentro del plazo establecido en el cronograma de la licitación.
|
|
|
|
|
Articulo 16° |
|
De la Modificación a las Bases de Licitación. La Zona de Bienestar “Valdivia” podrá modificar las bases de licitación durante el proceso de publicación de las ofertas, previa dictación de una resolución fundada, sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes. La resolución que autoriza la modificación se publicará en la plataforma www.mercadopublico.cl la cual formará parte integrante de las bases. Las modificaciones estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe, pudiendo extender la fecha de cierre de recepción de ofertas, con el objeto de que los oferentes puedan adecuar sus ofertas a los nuevos requerimientos, dentro de un plazo prudencial que se otorgará para dichos efectos.
|
|
|
|
|
Articulo 17° |
|
De la irrevocabilidad de la Oferta. La oferta será irrevocable y tendrá una vigencia de 60 días hábiles.
|
|
|
|
|
Articulo 18° |
|
De la Presentación de las Ofertas. La licitación consistirá en la presentación de ofertas técnicas y económicas en una sola etapa en la que se señalará las características técnicas, sus respectivos precios y otros antecedentes solicitados, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases de Licitación.
La propuesta económica deberá presentarse en moneda nacional, antes del cierre del período de recepción de las ofertas a través del Portal www.mercadopublico.cl, indicando el precio para cada una de las partidas del itemizado ANEXO N.°5, respetando el formato de la oferta económica contenida en el anexo indicado. En caso contrario, la oferta será declarada inadmisible.
La oferta debe ser completada en su totalidad, de lo contrario la propuesta será declarada inadmisible.
El oferente deberá ingresar en el ítem “anexos” los documentos indicados precedentemente que respaldarán la oferta.
Que, el establecer el máximo a pagar conforme a los fondos asignados y según el Anexo N.° 5 de las presentes bases, es en observancia al principio de cautela del patrimonio público, implícito en el inciso final del artículo 6º de la Ley de Compras Públicas que dispone la obligación de la Administración de propender a la eficacia, eficiencia y ahorro en sus contrataciones, lo cual debe ser concordado con el artículo 64 N.°8 de la Ley N.°18.575 que, considera infracción al principio de probidad administrativa contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos.
Los valores se ingresarán en la plataforma www.mercadopublico.cl, y deben corresponder a valores netos sin el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). El oferente y/o adjudicado deberá asumir a su costa, todos los riesgos relacionados con el servicio, la producción, adquisición, transporte y embalaje de los bienes, especies o productos, hasta su entrega a la Zona de Bienestar “Valdivia”, como asimismo los gastos, derechos, cargas e impuestos, y las formalidades aduaneras, si es del caso.
Además, deberá asumir el pago de los consumos básicos de agua y luz durante el tiempo en que se ejecuten las obras de acuerdo a lo señalado en las bases técnicas, y siempre que, sea a consecuencia de la realización de los trabajos.
Las ofertas deben ser puras y simples. No se considerarán aquellas sujetas a condición.
La propuesta técnica debe ser ingresada como archivo adjunto a la oferta, antes de la fecha de cierre, debiendo ajustarse al formato contenido en el ANEXO N.° 4 de estas bases. Deberá contener lo siguiente:
• Garantía de los trabajos: Deberá expresarse en meses, y no podrá ser inferior a 1 (un) mes, siendo esto un factor excluyente.
Si el oferente indica una garantía inferior a 1 mes no hace mención del mismo, la oferta será declarada inadmisible.
• Certificación: Los trabajos que requieran cumplir con la normativa establecida por la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) deberán contar con la certificación correspondiente en condición de ser fiscalizada por los organismos pertinentes.
• Plazo de Ejecución: Los trabajos deberán ejecutarse dentro del plazo que será indicado en el respectivo presupuesto. El plazo se contará de lunes a viernes, desde la fecha de aceptación de la orden de compra por parte del contratista. El contratista tendrá un plazo de 2 días hábiles para la aceptación de la orden de compra de lo contrario se entenderá como aceptada El plazo de ejecución podrá ser modificado por la Zona de Bienestar "Valdivia" cuando existan causales de caso fortuito o fuerza mayor que no sean imputables a la conducta del contratista, presentando la respectiva solicitud de ampliación de plazo en un plazo máximo de 5 días corridos una vez ocurrido el evento.
Si a decisión voluntaria del contratista y siempre que sea aprobado previamente por la Zona de Bienestar, los trabajos podrán realizarse en días sábados, domingos y/o feriados.
• Seguridad: El contratista deberá mantener en la obra todos los elementos de seguridad y de primeros auxilios con el fin de evitar toda clase de accidentes, incendios y otras emergencias que se podrían suscitar durante el desarrollo de la obra. Los trabajos a realizar a una altura mayor de 1,80 metros, se requerirá del contratista y/o personal que ejecute las obras, el certificado de altura emitido por la Mutual de Seguridad o ACHS vigente al momento de la suscripción del contrato y/o al inicio de los trabajos dejando constancia en el libro de obras.
Como también deberán tener todas las medidas de seguridad necesarias para realizar este tipo de trabajos (arnés, casco, cuerda de vida, andamios, si fuera el caso, entre otros, todos deben estar vigentes a la fecha de inicio de los trabajos).
• Entrega de terreno: La entrega de terreno a la empresa adjudicada, será por parte del Administrador de contrato o quien lo subrogue, bajo un Acta de entrega, redactada por esta entidad, previa coordinación entre ambas partes.
|
|
|
|
|
Articulo 19° |
|
De la Deserción e Inadmisibilidad de la Oferta. La Zona de Bienestar “Valdivia” podrá declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.
Asimismo, podrá declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren con los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y Técnicas.
En ambos casos, el oferente no tendrá derecho a indemnización alguna.
La declaración deberá ser por resolución fundada, sin perjuicio de la facultad contenida en el artículo 30° de las presentes bases.
|
|
|
|
|
Articulo 20° |
|
Deudores con el Ejército de Chile. Conforme con el ANEXO N.°3, La presente declaración jurada se efectúa bajo el apercibimiento contemplado en el art. 212 del Código Penal.
|
|
|
|
|
Articulo 21° |
|
De los Criterios de Evaluación. Para la evaluación de las ofertas se aplicarán los siguientes criterios, con sus respectivos puntajes y ponderaciones:
1. Condiciones Comerciales: Precio 35%
La evaluación se practicará en relación al precio total mínimo presentado por los oferentes en cada una de sus ofertas económicas por línea, debiendo considerar cada una de las partidas del Anexo N.°5. Si la oferta presentada es superior al presupuesto asignado para esta propuesta, la oferta será declarada inadmisible.
La oferta económica que se presente para cada línea debe contener el precio de todas las partidas que se indican en el Anexo N.°5, sin errores en los cálculos y en las sumas aritméticas de cada una de las partidas, y sin exceder el máximo a pagar en cada partida. Sin errores en la glosa, en la unidad de medida, ni en las cantidades En caso contrario, la oferta será declarada inadmisible.
Para ello se aplicará la siguiente formula:
Precio mínimo ofertado/precio ofertado X 35.
2. Experiencia: 30%
El presente criterio, se medirá de acuerdo a la cantidad de trabajos efectivamente realizados y certificados por el mandante respectivo, en los últimos cinco años de presentada la oferta, conforme a los servicios licitados. Los trabajos que se acrediten, deben corresponder a mantenimiento, reparación o instalación de generadores. Los antecedentes deben ser proporcionados por el oferente, debiendo adjuntar los CERTIFICADOS extendidos por la entidad mandante correspondiente, incluyendo detalle de los trabajos y monto, para acreditar su experiencia en el servicio requerido, NO se evaluarán certificados de recepción provisoria. Si el oferente no adjunta la documentación indicada el puntaje asignado será 0.
Tramo Puntaje
Mayor a 5 trabajos certificados 100 puntos
Mayor a 3 y menor o igual a 5 trabajos certificados 70 puntos
Menor o igual a 3 trabajos certificados 40 puntos
3. Garantía: 25%
El presente criterio, se medirá de acuerdo al plazo de garantía que otorga el oferente por los trabajos de acuerdo al Anexo N.°4 para la línea a la cual oferta. Si el oferente indica un plazo inferior a 1 (un) mes o no hace mención del mismo, la Zona de Bienestar declarará la inadmisibilidad de la oferta mediante un acto administrativo fundado en que no se cumplieron con los requisitos mínimos para ofertar.
Tramo Puntaje
Más de 12 meses 100 puntos
Desde 6 meses a 12 meses 70 puntos
Desde 1 mes a 5 meses 40 puntos
5. Requisitos Formales: 10%
La escala de ponderación, será de acuerdo a si la oferta contiene todos los documentos solicitados para ofertar. Si los errores u omisiones no son subsanadas dentro del plazo de 48 horas la oferta será declarada inadmisible.
Tramo Puntaje
Cumple con todos los requisitos formales 100 puntos
Subsana los errores dentro del plazo establecido 40 puntos
Si no se cumplen los aspectos formales o éstos no se subsanan en el plazo señalado en el artículo 12, su oferta se declarará inadmisible.
Las ofertas que obtengan un puntaje en la evaluación inferior a 70 puntos, se entenderán como no convenientes para los intereses de esta Zona de Bienestar, por tanto, para que una oferta sea adjudicada deberá obtener un puntaje mínimo de 70 puntos. Y es de exclusiva responsabilidad del oferente que los archivos digitales no se encuentren dañados.
|
|
|
|
|
Articulo 22° |
|
De la Resolución de Empates. Si existe igualdad de puntaje en dos o más ofertas, se definirá por la que presente el mejor “Precio”.
En caso que se mantenga la situación de empate, se definirá por la que presente el mejor puntaje en “Experiencia”, y así sucesivamente en orden de mayor a menor puntaje de cada criterio de evaluación.
|
|
|
|
|
Articulo 23° |
|
La Zona de Bienestar “Valdivia” aceptará la propuesta más ventajosa, de conformidad con los criterios de evaluación establecidos en las presentes bases administrativas, mediante acto administrativo, debidamente notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes, a través del Sistema de Información.
De presentarse dos o más ofertas con igualdad de puntaje se estará a lo señalado en el artículo 22 de las bases de licitación.
|
|
|
|
|
Articulo 24° |
|
De la adjudicación: La Zona de Bienestar “Valdivia” adjudicará a un solo oferente por cada línea a la que haya presentado su propuesta más ventajosa considerando los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes y ponderaciones establecidos en las presentes bases. La adjudicación se formalizará a través del correspondiente acto administrativo dictado por la ZB “Valdivia” a través de la autoridad correspondiente. La dictación de la Resolución de Adjudicación se efectuará dentro del plazo de 15 días corridos contados desde la fecha de apertura de la licitación y será publicada a través del Portal www.mercadopublico.cl.
Si la adjudicación no pudiese efectuarse dentro de los plazos establecidos en el cronograma dispuesto en el artículo 8°, la Zona de Bienestar “Valdivia” informará en el portal de los motivos, del retraso y se señalará el nuevo plazo para la adjudicación. Lo anterior de conformidad con lo que establece el artículo 58 inciso final del D.S N.º661, que establece el Reglamento de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios del Ministerio de Hacienda.
Si el contratista adjudicado no firmara el contrato en las fechas señaladas en la presente licitación, se podrá readjudicar al segundo oferente mejor evaluado y así sucesivamente, siempre que sea convenientes a los intereses de la Zona.
|
|
|
|
|
Articulo 25° |
|
De la Readjudicación. Si el adjudicatario no presentare los documentos requeridos, no firmara el contrato,se desistiere de aceptar la orden de compra o no cumpliese con las demás condiciones y requisitos establecidos en las bases para la suscripción del referido documento, la Zona de Bienestar “Valdivia” podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, re adjudicar la licitación al oferente que le seguía en puntaje, siempre que sea conveniente a los intereses de la Zona dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original.
|
|
|
|
|
Articulo 26° |
|
De las Obligaciones del Adjudicatario. Serán obligaciones del adjudicatario, las que a continuación se indican:
• Dar cumplimiento a todo lo establecido, en el respectivo contrato, en las presentes Bases Administrativas, en los antecedentes Técnicos, Anexos y Aclaraciones, si las hubiere y a su oferta.
• Pagar los salarios, sueldos o emolumentos de cualquier naturaleza a favor de los trabajadores dependientes y subordinados, y de aquellos que estén contratados a honorarios, de cargo exclusivo del adjudicatario al igual que el pago de las imposiciones previsionales que corresponda, debiendo dar cumplimiento íntegro y oportuno a las obligaciones laborales y previsionales, y de seguridad social.
• No podrá utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecución del servicio licitado, la documentación, los antecedentes y, en general, cualquier información, que haya conocido o a la que haya accedido, en virtud de la ejecución del contrato, o de cualquier actividad relacionada con éste.
El adjudicatario, así como sus consultores y personal dependiente e independiente que de una u otra manera se hayan vinculado a la ejecución del servicio licitado, en cualquiera de sus etapas, deben guardar confidencialidad sobre los antecedentes vinculados con el desarrollo de dichos servicios.
La responsabilidad del adjudicatario en este ámbito, será solidaria respecto de la de sus administradores, representantes, personeros, empleados, consultores o subcontratistas.
El adjudicatario debe dar resguardo de la confidencialidad de la información, reservándose la Zona de Bienestar “Valdivia” el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan, de acuerdo a las normas legales vigentes.
|
|
|
|
|
Articulo 27° |
|
El contrato deberá contener la individualización del contratista, las características del servicio contratado, el precio, el plazo de duración, aplicación de multas, causales de término y demás menciones establecidas en las bases.
|
|
|
|
|
Articulo 28° |
|
Del Contrato. La Zona de Bienestar “Valdivia” elaborará el respectivo contrato dentro del plazo máximo de 20 (veinte) días corridos, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación. Si el adjudicatario no firmara el contrato dentro del plazo indicado, no acompañe la documentación requerida para contratar o no se encuentra hábil en el registro de proveedores, la Zona de Bienestar “Valdivia” podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, readjudicar la licitación al oferente que sigue en puntaje, siempre que sea conveniente a los intereses de la Zona dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original.
|
|
|
|
|
Articulo 29° |
|
De la Duración del Contrato. será ejecutada en un periodo de 15 (quince) días hábiles o según lo ofertado el contratista contado todos desde la fecha de entrega del terreno a la empresa adjudicada.
|
|
|
|
|
Articulo 30° |
|
El adjudicatario deberá cumplir durante la ejecución del contrato con todas las exigencias técnicas, garantías de los trabajos, cumplimiento de las obligaciones contractuales; laborales y previsionales con sus trabajadores y prestaciones de cualquier clase y a lo dispuesto en el art. 120 del Reglamento respectivo, el adjudicatario deberá estar hábil en el Registro de Proveedores para poder suscribir el contrato definitivo.
|
|
|
|
|
Articulo 31° |
|
Del Término Anticipado del Contrato. La Zona de Bienestar “Valdivia” podrá poner término anticipado al contrato, mediante resolución fundada, cuando el adjudicatario incurra en incumplimiento total o parcial de lo convenido en el contrato, en las bases administrativas y técnicas, o en los anexos, en el caso de terminación, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Compras Públicas. Adicionalmente, podrá hacer valer las causales que a continuación se indican:
• Las causales establecidas en el artículo N.º 130 y 132 del Reglamento de la Ley N.º 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
• Incumplimiento en el pago de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores.
• Incumplimiento del plazo de entrega del servicio solicitado, siempre que los días de atraso superen el 20% del total de los días señalados para la entrega del servicio.
• En caso de término de giro, liquidación o disolución de la persona o sociedad contratante. En tales eventos tendrá la obligación de comunicar cualquiera de tales hechos a la Zona de Bienestar “Valdivia”, dentro del plazo de 10 días contados desde el suceso respectivo.
• Si el monto acumulado de las multas aplicadas al contratista fuera superior al 15% del monto del contrato.
• Si las partes de común acuerdo convienen en dar término anticipado al contrato. En este evento, las formas y condiciones del término anticipado se establecerán en el finiquito que se suscriba entre las partes.
|
|
|
|
|
Articulo 32° |
|
De la Modificación del Contrato. La Zona de Bienestar “Valdivia” podrá modificar el contrato por las causales establecidas en el artículo 13 de la Ley N.°19.886 y el artículo 129 del D.S. N.º 661 de 2024, del Ministerio de Hacienda que la reglamenta, así como también las partes podrán de común acuerdo modificar el contrato, siempre y cuando no se vulneren los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, mediante resolución fundada.
Sin perjuicio de lo anterior, la Zona de Bienestar “Valdivia” podrá iniciar el procedimiento judicial encaminado a exigir el pago, por parte del contratista responsable del incumplimiento, de las indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados.
Sin perjuicio de lo señalado en título “Consideraciones que el oferente debe tener presente en su propuesta económica y técnica”, el contrato podrá́ experimentar modificaciones por aumento de obras, obras extraordinarias, disminución de obras y modificaciones de plazo.
|
|
|
|
|
Articulo 33° |
|
El precio de facturación y tramitación a pagos, será el correspondiente a la respectiva orden de compra emitida en la plataforma www.mercadopublico.cl y en estados de “Recepción Conforme”.
|
|
|
|
|
Articulo 34° |
|
El pago de los trabajos efectivamente ejecutados se harán una vez realizada la recepción de la obra, el cual tendrá 02 días hábiles para emitir la factura, remitiendo a la Zona de Bienestar “Valdivia”, la siguiente documentación:
03 (tres) copias impresas de la factura
03 (tres) copias impresas de la orden de compra
03 (tres) copias impresas del pago de imposiciones previsional y salud
03 (tres) copias impresas de la relación nominal de trabajadores
03 (tres) copias impresas F30
03 (tres) copias impresas F30-1
|
|
|
|
|
Articulo 35° |
|
Plazo para el Pago: Los servicios requeridos y que sean recibidos conformes, serán pagados dentro del plazo de 30 días de recibidas las respectivas facturas junto con la orden de compra en estado recepción conforme. La modalidad de pago será la de transferencia electrónica a la cuenta bancaria entregada por el contratista para tales efectos.
|
|
|
|
|
Articulo 36° |
|
El servicio requerido y que sea recibido conforme en un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha de entrega, serán pagados dentro del plazo de 30 días de recibidas las respectivas facturas junto con la orden de compra en estado recepción conforme. Las facturas deben emitirse conforme lo dispuesto en el artículo 55 del Decreto Ley N.°825 de 1974.
|
|
|
|
|
Articulo 37° |
|
Emisión de Factura: Las facturas electrónicas deberán estar a nombre de BIENESTAR SOCIAL DEL EJÉRCITO, ubicado en calle Carlos Condell N.°235 en la ciudad de Valdivia, RUT: 73.923.800-5, e indicar que el giro es “Actividades de Hoteles”. El contratista deberá adjuntar por cada factura emitida los documentos emitidos por los organismos públicos correspondientes que den cuenta del pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales de sus trabajadores que hayan participado en la ejecución del trabajo solicitado.
|
|
|
|
|
Articulo 38° |
|
En el evento que exista error entre la orden de compra y factura emitida, será de responsabilidad del contratista entregar las NOTAS DE CRÉDITO o de DÉBITO, dentro de un plazo de 5 días hábiles, trámite que deberá estar cumplido para iniciar el proceso de pago.
|
|
|
|
|
Articulo 39° |
|
De las Multas. La Zona de Bienestar “Valdivia” podrá aplicar una o más de las multas que se indican, según estime conveniente sin perjuicio de los otros derechos que correspondan.
Por atraso: Por cada día de atraso, se aplicará una multa equivalente a 2 UF, tanto para la ejecución de los trabajos como para los trabajos garantizados. 2 UF por cada día de atraso.
Incumplimiento en la programación de la obra según Carta Gantt propuesta en la oferta sin autorización previa. se considera atraso o incumplimiento cuando el porcentaje ejecutado difiere de la programación proyectada superando un 10%. 1,5 UF cada vez que ocurra.
Incumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución de los trabajos. El contratista deberá realizar nuevamente la obra de una forma correcta asumiendo el costo que corresponda de acuerdo a las observaciones realizadas. 2 UF cada vez que ocurra.
Incumplimiento en la recepción provisoria de las obras, en las cuales se encontrarán observaciones, y el contratista no subsana dichas observaciones en el plazo que determine la comisión de recepción, según lo establecido en el acta de recepción con observaciones, incurrirá en una multa. 1% del valor total del contrato por cada día de atraso.
Incumplimiento de retiro de escombros durante el desarrollo de los trabajos 0,5 UF cada vez que ocurra
Se establece como tope máximo, para la aplicación de las multas en todos los casos, el 15% del valor total de la obra para cada línea.
El valor de la UF a considerar será su equivalente en pesos al día de incurrir en las faltas que dan lugar a la causal para ser efectiva la multa.
Sanción general, residual y subsidaria. Para el evento que no se contemple una sanción especial respecto de cualquier otro incumplimiento del contratista a las obligaciones establecidas en las presentes bases de licitación, que entorpezca, ponga en riesgo, demore, o paralice la prestación de los servicios licitados, afectando la calidad y/o oportunidad en la prestación de los mismos, se aplicara una multa equivalente a 0,5 UF por cada caso detectado.
|
|
|
|
|
Articulo 39° |
|
De las Multas. La Zona de Bienestar “Valdivia” podrá aplicar una o más de las multas que se indican, según estime conveniente sin perjuicio de los otros derechos que correspondan.
Por atraso: Por cada día de atraso, se aplicará una multa equivalente a 2 UF, tanto para la ejecución de los trabajos como para los trabajos garantizados. 2 UF por cada día de atraso.
Incumplimiento en la programación de la obra según Carta Gantt propuesta en la oferta sin autorización previa. se considera atraso o incumplimiento cuando el porcentaje ejecutado difiere de la programación proyectada superando un 10%. 1,5 UF cada vez que ocurra.
Incumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución de los trabajos. El contratista deberá realizar nuevamente la obra de una forma correcta asumiendo el costo que corresponda de acuerdo a las observaciones realizadas. 2 UF cada vez que ocurra.
Incumplimiento en la recepción provisoria de las obras, en las cuales se encontrarán observaciones, y el contratista no subsana dichas observaciones en el plazo que determine la comisión de recepción, según lo establecido en el acta de recepción con observaciones, incurrirá en una multa. 1% del valor total del contrato por cada día de atraso.
Incumplimiento de retiro de escombros durante el desarrollo de los trabajos 0,5 UF cada vez que ocurra
Se establece como tope máximo, para la aplicación de las multas en todos los casos, el 15% del valor total de la obra para cada línea.
El valor de la UF a considerar será su equivalente en pesos al día de incurrir en las faltas que dan lugar a la causal para ser efectiva la multa.
Sanción general, residual y subsidaria. Para el evento que no se contemple una sanción especial respecto de cualquier otro incumplimiento del contratista a las obligaciones establecidas en las presentes bases de licitación, que entorpezca, ponga en riesgo, demore, o paralice la prestación de los servicios licitados, afectando la calidad y/o oportunidad en la prestación de los mismos, se aplicara una multa equivalente a 0,5 UF por cada caso detectado.
|
|
|
|
|
Articulo 40° |
|
Del Procedimiento de cobro de multas. La Zona de Bienestar “Valdivia” notificará al adjudicatario, a través del Portal de Mercado Público y carta certificada la intención de cobro de multa, informándole sobre los hechos en que aquella se motiva. El contratista podrá presentar sus descargos a la Zona de Bienestar “Valdivia” dentro de un plazo de 5 días hábiles contados desde la fecha en que fue notificado, acompañando todos los antecedentes que sirvan de respaldo.
Vencido el plazo anterior presentado o no los descargos, se aplicará la multa por medio de una resolución fundada en un plazo de 15 días hábiles, que será notificada a través del Portal de Mercado Público.
Una vez que se resuelva el cobro de la o las multas, el contratista deberá pagar mediante vale vista a nombre del Cuartel General de la III División de Montaña, Rut 61.101.012 - 5 y entregada en las dependencias de las Oficinas de la Zona de Bienestar “Valdivia”.
|
|
|
|
|
Articulo 41° |
|
Fuerza Mayor o Caso Fortuito. El contratista no será responsable en caso de demora o tardanza en la ejecución de los trabajos solicitados debido a hechos independientes de su voluntad, considerados como fuerza mayor o caso fortuito, definidos como tales por el artículo 45 del Código Civil.
El contratista que se vea afectado por una situación de fuerza mayor o caso fortuito, notificará, por escrito, a la Zona de Bienestar "Valdivia", dentro de los 5 primeros días corridos de ocurrido el hecho, explicando lo ocurrido.
La solicitud de prórroga, deberá contener los fundamentos y antecedentes en que consten los hechos que constituyen la fuerza mayor o caso fortuito invocado, acompañando los correspondientes documentos y/o certificados de respaldo, para mejor resolver.
La calificación de la fuerza mayor o caso fortuito, corresponderá resolverla, mediante resolución fundada, a la Zona de Bienestar "Valdivia", en base a los antecedentes que, oportunamente, le proporcione el contratista y/o aquellos otros que obtenga de terceros, o sean de conocimiento público.
De producirse alguno de los eventos antes mencionados, el plazo de entrega de los trabajos, se entenderá suspendido por el tiempo que dure tal evento. En este caso no regirá la aplicación de multas.
|
|
|
|
|
Articulo 42° |
|
Unión Temporal de Proveedores. Si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, serán solidariamente responsables respecto de todas las obligaciones que se generen con la Zona de Bienestar “Valdivia” y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes.
El representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma, en el cual debe individualizar todos quienes compongan la unión temporal, mencionar los representantes legales y Rut. Cada contratista de la unión temporal deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato respectivo.
Estos deberán adjuntar en forma previa a la suscripción del contrato, la escritura pública en la cual conste el acuerdo de Constitución de la Unión Temporal de Proveedores. En dicho documento se deberá establecer, además, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generan con la entidad, y se deberá nombrar un representante o apoderado común con poderes suficientes, esto por tratarse de una licitación igual o superior a 1000 UTM, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 180, 181, 182, 183 y 184 del Reglamento de Compras Públicas.
|
|
|
|
|
Articulo 43° |
|
De la Subcontratación. Las partes estipulan expresamente la prohibición para el adjudicatario de celebrar cualquier tipo de actos relacionados con las disposiciones legales de subcontratación, entendiendo por la misma, la celebración de contratos de especialidades, en donde se subcontrate un servicio que se extienda en el tiempo y en el mismo, se necesite de mano de obra externa al contratista principal, salvo que la Zona de Bienestar “Valdivia” lo autorice expresamente por medio de una resolución fundada, en la cual el contratista deberá cumplir cabalmente las normas contenidas en la Ley N.°20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios y toda otra normativa que derive de su aplicación.
El contratista es el único responsable ante el mandante, de todos los trabajos, equipos y accesorios que forman parte de los subcontratos, además con cada factura deberá presentar original de certificado de la inspección del trabajo de los subcontratistas que acredite que no tiene deudas laborales ni previsionales para con sus trabajadores, si fuera el caso, en que la Zona de Bienestar “Valdivia” expresamente lo haya autorizado.
|
|
|
|
|
Articulo 44° |
|
Cesión y Factoring: En conformidad con el artículo 126 y 127del Decreto Supremo 661 del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley 19.866, se restringe al contratista ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitación, y en especial los establecidos en el Contrato definitivo.
El contratista deberá informar a la Zona de Bienestar “Valdivia" la intención de ceder la cuarta copia de la factura a una empresa de factoring. La información deberá hacerse al momento de la entrega y aprobación correspondiente a la Zona de Bienestar “Valdivia”, mediante documento debidamente firmado por su representante y posteriormente informar a que institución financiera cedió la factura.
La notificación del contrato de factoring se deberá hacer en la Zona de Bienestar “Valdivia”, ubicada en calle coronel Santiago Bueras N. º1747, comuna de Valdivia, de lunes a viernes entre las 08:30 y las 16:00 horas, cumpliendo lo estipulado en el Art. 127 del Reglamento de la Ley de Compras.
|
|
|
|
|
Articulo 45° |
|
Con el objeto de coordinar y controlar el correcto cumplimiento del contrato se ha designado al siguiente personal como administrador de contrato de la obra, SG1 OSCAR CONEJERO MORALES o quién lo subrogue.
El que tendrá las siguientes facultades y responsabilidades:
a. Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes de la contratación.
b. Fiscalizar el estricto cumplimiento de las obligaciones del prestador y sugerir la aplicación de multas.
c. Revisar y aprobar las facturas, considerando los descuentos y/o multas a que hubiere lugar.
d. Certificar la recepción a entera satisfacción de la Zona de Bienestar “Valdivia” de los servicios contratados.
e. En general, desarrollar todas las acciones referidas de control y de gestión que faciliten el cumplimiento del contrato.
f. Debe llevar el registro actualizado de la Carta Gantt propuesta por el contratista.
g. Debe llevar el listado actualizado de los trabajadores y sus respectivos contratos.
h. Elaboración de todo tipo de documentos, set fotográfico e informes requeridos por el mandante.
|
|
|
|
|
Articulo 46° |
|
Garantía de la Obra. El contratista deberá indicar en el Anexo N.°4 para cada una de las líneas a la cual oferta, la duración de la garantía de los trabajos realizados. Si el oferente indica un plazo inferior a 1 mes, o no hace mención del mismo, la Zona de Bienestar declarará la inadmisibilidad de la oferta mediante un acto administrativo fundado en que no se cumplieron con los requisitos mínimos para ofertar.
Queda establecido que todos los materiales a usar en la obra serán nuevos y de buena calidad, de acuerdo a lo especificado.
|
|
|
|
|
Articulo 47° |
|
Prueba y control de calidad. El costo de los análisis y ensayos de materiales que se deban realizar, con el propósito de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, serán de cuenta del Contratista.
El Administrador de contrato podrá solicitar los ensayos que estime necesario para acreditar la calidad especificada.
|
|
|
|
|
Articulo 48° |
|
Del Código de Ética de proveedores. De acuerdo a la Directiva N° 31 de fecha 02FEB2018, se prescribe a los oferentes y/o adjudicatarios, ceñirse a lo preceptuado en ella, dando cumplimiento estricto a lo allí señalado.
|
|
|
|
|
Articulo 49° |
|
Ejecución de la obra Los trabajos deberán ser ejecutados desde las 09:00 hasta las 18:00 hrs., así como también deberá entregar un cronograma con las actividades a realizar. Conforme a la propuesta de carta Gantt por parte del contratista adjudicado, se realizarán las coordinaciones con los respectivos usuarios de las viviendas fiscales, debido que casi en su totalidad se encuentran habitadas.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 1° |
|
GENERALIDADES.
Las presentes Bases Técnicas (BT) regirán para el servicio de suministro e instalación de un Generador Eléctrico para la Casa de Huéspedes “Cazadores”, Valdivia”.
Estas serán complementarias con la planimetría del proyecto, bases administrativas de licitación, anexos, aclaraciones y recomendaciones de los fabricantes.
Cada una de las partidas contenidas tanto en las presentes especificaciones técnicas como en el itemizado, corresponde al suministro de materiales puestos en obra y a su instalación, lo cual considera todos los mecanismos, procedimientos, herramientas, maquinaria, mano de obra y actividades proporcionados por el Contratista.
Las especificaciones que se entregan, tienen por objeto enumerar y fijar los alcances de cada una de las partidas que las conforman, el presente documento es complementario a los planos e itemizado. Las cubicaciones, en caso que el licitador las entregue, son informativas a modo de fijar los estándares mínimos exigidos, por lo cual el Contratista deberá corroborar en terreno todas las cubicaciones, complicaciones en terreno y consideraciones propias del arte del buen construir, para proponer las propias en la presentación de su oferta de licitación.
El Contratista deberá corroborar en terreno todas las medidas del proyecto, como también los alcances técnicos que según su criterio sean necesarios para lograr una correcta ejecución de la obra en todos sus aspectos. Lo anterior será previo a la presentación de su oferta de licitación, con el fin de incluir todos estos alcances dentro de su propuesta ajustada al requerimiento de las bases y presupuesto disponible del Mandante.
Los oferentes, durante el estudio de la propuesta, deberán formular por escrito las dudas que les merezca la interpretación de planos y documentos referidos al proyecto. Si éstas no se formularan durante ese período se darán por entendidos y aceptados a cabalidad la totalidad de los documentos de la propuesta y de obra.
Se deberán respetar las prescripciones establecidas por las Normas del Instituto Nacional de Normalización INN, los Pliegos e Instrucciones y Recomendaciones de los fabricantes de los equipos y materiales, e instrucciones de la inspección técnica, los cuales ejercerán directamente la fiscalización del Contrato.
Los suministros se entenderán puestos en la obra, todos los materiales serán suministrados por el Contratista y serán nuevos de la calidad especificada.
Durante todo el trabajo y con anterioridad a que se inicien roturas, desarmes o demoliciones o retiros de cualquier tipo, el Contratista deberá instalar protecciones adecuadas. Dichas protecciones solamente podrán ser retiradas una vez terminadas los trabajos correspondientes, las cuales cubrirán elementos existentes que no sean intervenidos, constructivos o mobiliario, en especial puertas, ventanas y marcos de fachadas.
Los caminos de acceso y adyacentes, deberán mantenerse en servicio permanente y libre de escombros.
Como una seguridad contra accidentes, el Contratista deberá respetar en forma especial las disposiciones de la Asociación Chilena de seguridad y las siguientes Normas I.N.N.: 438 Of. 51 Protecciones de uso personal.
Además, será de cargo del Contratista los daños que se produzcan a terceros o dentro de la misma instalación, tanto por la acción del trabajo, como por el depósito de escombros y materiales.
Todo detalle no indicado en estas especificaciones deberá ejecutarse según las normas chilenas y/o recomendaciones del fabricante.
Las obras comprenden hasta su total y cabal terminación, todas las partidas diseñadas y/o especificadas. El Contratista deberá considerar en su propuesta todos los elementos o acciones necesarios para la correcta ejecución y terminación de cada partida, aunque no aparezca su descripción en los planos o especificaciones.
Cualquier duda o discrepancia durante el proceso de construcción se resolverá, según sea el caso, con el Administrador de Contrato de la Obra o en conjunto con los profesionales y/o técnicos proyectistas según corresponda.
En consecuencia, el oferente será el único responsable en haber considerado todos los elementos señalados, tanto para su oferta económica como para los procedimientos y faenas constructivas. Por lo tanto, serán de cargo del Contratista la reparación o reposición de cualquier elemento o partida construida defectuosamente.
Cualquier mención de las Especificaciones Técnicas que no se incluyen en los planos, y/o itemizado de la obra, o viceversa, se considera incluido dentro del proyecto, cualquier diferencia o discrepancia que exista entre ellos, serán resueltas, sin mayor costo para el Mandante, bajo un criterio lógico.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 2° |
|
UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS
Ubicación : Condell 235, Valdivia.
Región : De Los Ríos.
Unidad : Zona de Bienestar “Valdivia”.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 3° |
|
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La Casa de Huéspedes “Cazadores”, está ubicado en la comuna de Valdivia. Actualmente la alimentación de energía eléctrica es realizada a través de un empalme trifásico a la empresa de distribución eléctrica de la zona.
Se requiere un grupo electrógeno de 20 kVA de potencia Prime o uso continuo, combustible Diesel 1500 rpm, 50 Hz, 220/380 Volts trifásico con factor de Potencia 0,8; de acuerdo a condiciones y definiciones especificadas. El Administrador de Contrato de la Obra, verificará la placa de datos del equipo, de no ser un equipo para uso continuo o prime de acuerdo a con lo especificado, será rechazado.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 4° |
|
DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Bases Administrativas.
Bases Técnicas.
Anexos.
Itemizado.
Preguntas y Respuestas.
Aclaraciones.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 5° |
|
ANTECEDENTES TÉCNICOS A ENTREGAR POR EL LICITADOR PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
Se publicarán en el Sistema de Información Pública, los siguientes antecedentes técnicos:
Especificaciones Técnicas.
Itemizado.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 6° |
|
NORMAS Y PROCEDIMIENTO GENERAL.
Todos los trabajos se ejecutarán conforme a la reglamentación vigente y las ultimas enmiendas de los códigos y normas que se enumeren a continuación u otras que tengan relación con el proyecto y que se consideran parte integrante de estas especificaciones:
1 NCH ELEC N°4/2003 Instalaciones de Consumo en Baja Tensión.
2 NCH ELEC N°2/84 Electricidad, Elaboración y Presentación de Proyectos relacionados con instalaciones eléctricas.
3 NSEG N°5 E.N. 71. Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes.
4 NSEG N°6 E.N. 71. Electricidad. Cruces y Paralelismos de Líneas Eléctricas.
5 NSEG N°8 E.N. 75. Electricidad. Tensiones Normales para Sistemas e Instalaciones.
6 NSEG N°21 E.N. 78. Alumbrado Público en sectores residenciales.
7 NSEG N°12 E.N. 87. Empalmes Aéreos Monofásicos.
8 Ntc o EGBT Documentación que debe presentar el instalador para ante SEC.
9 DFL N°4/2018 Ley General de Servicios Eléctricos en materia de energía eléctrica.
10 D.S. N°327/98 Reglamento Ley General de Servicios Eléctricos, Ministerio de Minería.
11 D.S. N°298/2005 Reglamento para la certificación de productos eléctricos y de combustibles.
12 D.S N°47/1992 Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.
13 RIC Pliegos técnicos RIC Se establece como obligación el cumplimiento de todas las normas de seguridad en el trabajo y ejecución de las obras, para lo cual el contratista deberá contar con los elementos técnicas físicos y humanos necesarios, tomando las precauciones procedentes para evitar cualquier tipo de accidente que puedan afectar a los trabajadores y terceros durante la ejecución de las obras siendo su exclusiva responsabilidad la ocurrencia de ellos.
El plazo de obra comienza al momento de la entrega de terreno, y se ejecutarán de acuerdo a las presentes BT, y todas las modificaciones debidamente aprobadas de acuerdo a los actos administrativos establecidos y otros mencionados en la presente licitación. Los trabajos se deberán entregar a entera satisfacción del Mandante y la obra se entenderá terminada al momento en que el Contratista informe que el 100% de las partidas se encuentran ejecutadas y concluidas, al mismo tiempo el Administrador de contrato deberá constatarlo en terreno e informarlo por documento al Mandante para iniciar el proceso de recepción descrito en las BB.AA. Para lo anterior, el Contratista deberá considerar todos los procedimientos, mano de obra, sistemas y mecanismos correspondientes a los conceptos del arte del buen construir. Se deberá considerar todo lo necesario en cuanto a materiales, actividades y procedimientos para dar cumplimiento a cada una de las partidas solicitadas.
Es importante que los trabajos reflejen cabalmente las expectativas tenidas en su formulación orientada a lograr un trabajo de primera calidad. Para el logro de este objetivo será necesario que, antes de ejecutar los trabajos, se precise en terreno los componentes de los trabajos que requieren definición y/o reparaciones puntuales, de tal forma que en los trabajos a realizar sean coincidentes con los términos del proyecto, el programa de avance requerido y la relación y coordinación con el Mandante.
Para un mejor entendimiento de la “Suma alzada”, se establece lo siguiente como parte integrante de las presentes bases de licitación:
“La jurisprudencia de la CGR contenida, entre otros, en sus dictámenes N°s 35.189, de 2010 y 48.629, de 2011, ha sostenido, que en un contrato a suma alzada, es donde las cantidades de obras se entienden inamovibles, el pago de las partidas se realiza sobre la base de las cantidades de obras estimadas para la correcta ejecución del contrato al momento de su celebración, aun cuando la cubicación final de lo efectivamente realizado sea diversa, asumiendo el contratista las diferencias que pudieran existir y con ello la contingencia de ganancia o pérdida de dicha cuantificación, sin que sea posible que durante su ejecución se pacten ulteriores aumentos o disminuciones de partidas, a menos que se trate de obras nuevas o extraordinarias que deriven de un cambio de proyecto que no pudo tener en cuenta el contratista al momento de presentar su oferta conforme a los antecedentes de la licitación, y fueren indispensables para dar cumplimiento al convenio. Dictamen N° 11533 del año 2012”.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 7° |
|
MATERIALES, ENSAYOS E INSPECCIÓN.
Serán de cargo del Contratista la reparación o reposición de cualquier elemento constructivo, mobiliario o partida entregada defectuosamente, o bien que no se ajuste a lo especificado.
Los materiales que se especifiquen en el proyecto se entienden puestos en obra, serán de primera calidad dentro de su especie conforme a las normas y según indicaciones de fábrica en los casos en que se establezcan marcas determinadas.
En caso que se especifique una marca de fábrica para determinado material se entiende como una mención referencial, el Contratista podrá proponer el empleo de una marca de alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada, en todo caso, la opción alternativa debe someterse oportunamente a consideración del Administrador de Contrato de la Obra, para su aprobación o rechazo, quienes resolverán al respecto.
La instalación de cada material se realizará según lo indicado en la presente especificación, de lo contrario será la indicación del fabricante, la que guie el procedimiento, previa consulta al Administrador de Contrato de la Obra, el que podrá aconsejar alternativas frente a problemáticas surgidas en el desarrollo de la obra.
Todo lo anteriormente mencionado será registrado en el libro de obra, fechado y firmado por el encargado de la obra por parte del Contratista, en cada observación y visita realizada a la obra.
No se permitirá que el Contratista instale algún material, equipo o procedimiento constructivo que no corresponda a lo especificado y/o que no sea su equivalente técnico y sin previa autorización. Ante esta situación el Contratista será el responsable de ejecutar las acciones a su costa, de acuerdo a lo que decida el Mandante.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 8° |
|
SEGURIDAD E HIGIENE
Durante la ejecución de las obras, el Contratistas será responsable de las condiciones de higiene en el lugar de trabajo y de la seguridad personal de sus trabajadores. Deberán adoptar todas las medidas de prevención que sean necesarias, destinadas a controlar los riesgos de accidentes.
Cumplimiento de todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y aquellos procedimientos e instrucciones que surjan durante la ejecución de los trabajos.
Mantener en sus procesos un ambiente seguro y saludable desde el inicio y hasta el término de las obras y/o servicios.
El Contratista deberá proporcionar oportunamente a su personal de los equipos e instrucciones de seguridad necesarias para ejecutar las Obras Contratadas y se usarán obligatoriamente los elementos de protección personal, para brindar adecuada protección a los trabajadores, según la etapa constructiva y las actividades a desarrollar, exigencia que es extensible a todo personal de subcontratos, además de charlas de inducción y en general, de todos aquellos elementos de seguridad que puedan requerir las tareas específicas que se vayan a ejecutar.
No está autorizado el personal de obra laborar con torso descubierto, mantener radios con volúmenes altos o música vulgar y está prohibido terminantemente el fumar o ingerir bebidas alcohólicas en las áreas de trabajo y elaboración de las obras. Del mismo modo, el Contratista deberá entregar a sus trabajadores un Reglamento Interno de Higiene y Seguridad debidamente visado por la autoridad competente, y en caso de tener más de 25 trabajadores en obra deberá constituir y mantener en funcionamiento un comité paritario y deberá contar con la asesoría de un experto en prevención de riesgos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso que el Contratista tenga más de 50 trabajadores en obra deberá contar con la asesoría de un experto en prevención de riesgos y deberá implementar su propio sistema de seguridad, y si supera los 100 trabajadores en obra, deberá contar con la asesoría de un experto en prevención de riesgos permanente en obra y deberá implementar su propio sistema de seguridad.
Para la instalación y uso de andamios se deberán tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes a los usuarios y peatones. Los desplazamientos de los andamios, se harán a horas adecuadas coordinadas con administración. Las áreas verdes que existan y cuya ubicación corresponda a los lugares donde se ubiquen los andamios, deberán ser protegidos y su cuidado y conservación será de responsabilidad del contratista mientras dure la ejecución de la obra. En la ejecución de los trabajos se deberá cuidar que los andamios no dañen el pavimento existente, los que deberán mantenerse limpios durante el desarrollo del trabajo, y entregarse en las mismas condiciones que fueron encontrados al comenzar la obra. Todo daño que se produzca en ellos con ocasión de los trabajos, será de responsabilidad del Contratista. El Contratista deberá instalar toda la señalética necesaria para prevenir a los peatones de los trabajos que se estarán realizando en altura, deberá coordinar circulaciones o pasos alternativos para evitar el paso de peatones bajo andamios. También deberá de resguardar la seguridad de los vehículos estacionados dentro de la propiedad. No se aceptarán acumulaciones de escombros.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 9° |
|
CUBICACIONES.
Todas las cantidades o cubicaciones que eventualmente aparezcan en los planos, especificaciones, itemizado y anexos elaborados por el licitador, sólo son a título de orientación y no tienen validez contractual, pues el Contratista deberá estudiar su propuesta sobre la base de sus propias cubicaciones las cuales serán congruente con las Bases Técnicas y su requerimiento, las cuales deberá informar en su oferta económica.
Los valores de partidas, como también los gastos generales y utilidades que se encuentren en la oferta del contratista, serán los utilizados para presupuestos de aumentos de obras. Por su parte, los gastos generales y utilidades que se encuentren en la oferta del contratista, serán los utilizados para presupuestos de obras nuevas o extraordinarias, mientras que los valores de nuevas partidas deberán ser desglosadas en un presupuesto.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 10° |
|
DE LA EJECUCIÓN.
Los trabajos deberán ejecutarse de acuerdo a especificaciones técnicas, planos de existir, aclaraciones, antecedentes administrativos de la presente licitación, indicaciones del fabricante e indicaciones de la inspección técnica.
En caso de daños a terceros o a infraestructura tanto dentro del perímetro de la obra, a causa de cualquier actividad relacionada con la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá solventar los gastos correspondientes o realizar las reparaciones a su costa.
En caso de pérdidas, hurto o situaciones similares de cualquier especie, será de exclusiva responsabilidad del contratista.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 11° |
|
TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Los trabajos deberán ejecutarse dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles o según lo ofertado por el contratista. El plazo se contará desde la fecha que se realice la entrega de terreno. El plazo podrá ser modificado por la Zona de Bienestar “Valdivia”, cuando existan causales de caso fortuito o fuerza mayor que no sean imputables a la conducta del contratista, presentando la respectiva solicitud de ampliación de plazo, en un plazo máximo de 5 días una vez ocurrido el evento.
Si a decisión voluntaria del contratista y siempre que sea aprobado previamente por de la Zona de Bienestar “Valdivia”, los trabajos podrán realizarse en días sábados, domingos y feriados.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 12° |
|
FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. El contratista no será responsable en caso de demora o tardanza en la ejecución de los trabajos solicitados debido a hechos independientes de su voluntad, considerados como fuerza mayor o caso fortuito, definidos como tales por el artículo 45 del Código Civil. El contratista que se vea afectado por una situación de fuerza mayor o caso fortuito, notificará, por escrito, a la Zona de Bienestar "Valdivia", dentro de los 5 primeros días corridos de ocurrido el hecho, explicando lo ocurrido. La solicitud de prórroga, deberá contener los fundamentos y antecedentes en que consten los hechos que constituyen la fuerza mayor o caso fortuito invocado, acompañando los correspondientes documentos y/o certificados de respaldo, para mejor resolver. La calificación de la fuerza mayor o caso fortuito, corresponderá resolverla, mediante resolución fundada, a la Zona de Bienestar "Valdivia", en base a los antecedentes que, oportunamente, le proporcione el contratista y/o aquellos otros que obtenga de terceros, o sean de conocimiento público. De producirse alguno de los eventos antes mencionados, el plazo de entrega de los trabajos, se entenderá suspendido por el tiempo que dure tal evento. En este caso no regirá la aplicación de multas.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 13° |
|
VISITA A TERRENO. La visita a terreno es de carácter obligatorio, la que se realizará en el día y hora indicado en el cronograma de acuerdo al artículo 8 de las bases administrativas, con el fin de que el oferente tome conocimiento del lugar donde deberá realizar el servicio solicitado en las presentes bases, observando los detalles particulares de éstos, haciendo presente cualquier observación a los requerimientos previstos en las bases técnicas, y que pudiese entorpecer el cumplimiento de la ejecución del servicio.
La no concurrencia a la visita indicada, o la circunstancia de no llegar a la hora indicada, facultarán a la Zona de Bienestar "Valdivia" declarar inadmisibles las ofertas mediante resolución fundada.
En el caso que la visita sea realizada por un tercero en representación del oferente, deberá presentar y entregar al momento de inscribirse en la ficha de visitas, un poder simple especial, el cual, debe acompañarlo de manera impresa en ese instante. En caso contrario, no podrá representar al oferente en la visita de terreno.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 14° |
|
LIBRO DE OBRA. El adjudicatario será responsable de proporcionar el libro de obra, que contará con páginas numeradas en el cual se consignará la fecha de entrega de los trabajos, de las instrucciones y/o observaciones formuladas por el Comandante de la Zona de Bienestar “Valdivia” o quien lo subrogue , Administrador de Contrato de la Obra o quien lo subrogue, Encargado de Proyectos o quién lo subrogue y el Jefe de Operaciones o quien lo subrogue, que se puedan suscitar en la ejecución de los trabajos, de las visitas inspectivas que se realicen, aquellas que puedan indicar los instaladores autorizados, el revisor independiente cuando corresponda. Además, la Zona de Bienestar “Valdivia deberá dejar constancia sobre la recepción conforme o no de los trabajos y la fecha que estos finalizan, y de las prórrogas de los plazos de entrega cuando corresponda. El adjudicatario dejará constancia de sus observaciones e indicaciones, y el nombre de los trabajadores dependientes y/o a honorarios que estén participando en los trabajos.
El libro de obra deberá de ser autocopiativo por triplicado, el cual una vez finalizada y recepcionada la obra quedará en poder de la Zona de Bienestar “Valdivia”.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 15° |
|
ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS. La inspección física de los trabajos será efectuada por el Comandante de la Zona de Bienestar “Valdivia” o quien lo subrogue, el Administrador de Contrato de la Obra o quien lo subrogue, el Encargado de Proyecto o quien lo subrogue y el Jefe de Operaciones o quien lo subrogue, el o los cuales efectuarán una fiscalización del desempeño durante el desarrollo de las obras, para lo cual el contratista entregará toda la información requerida por cualquiera de ellos.
Toda relación entre la Zona de Bienestar “Valdivia” y el contratista será a través del Administrador de Contrato de la Obra o quien lo subrogue, Encargado de Proyecto o quien lo subrogue y el Jefe de Operaciones o quien lo subrogue, de lo cual deberá dejarse constancia en el libro de obra respectivo. Cualquier instrucción que no se efectúe conforme a lo expresado, no será reconocida por la Zona de Bienestar “Valdivia” y sus consecuencias serán de exclusiva responsabilidad del contratista.
El Contratista será el único interlocutor válido para la Zona de Bienestar “Valdivia” en lo que respecta a los aspectos técnicos y administrativos. El Comandante de la Zona de Bienestar “Valdivia” o quien lo subrogue, Administrador de Contrato de la Obra o quien lo subrogue, Encargado de Proyecto o quien lo subrogue y el Jefe de Operaciones o quien lo subrogue, estará facultado para reclamar la presencia del adjudicatario cuando lo crea oportuno.
Con el objeto de velar por los intereses de la Zona de Bienestar “Valdivia”, el adjudicatario deberá entregar un libro de obra que será requerido por el Comandante de la Zona de Bienestar “Valdivia” o quien lo subrogue y/o Administrador de Contrato de la Obra y/o quien lo subrogue, Encargado de Proyecto y/o quien lo subrogue y el Jefe de Operaciones o quien lo subrogue, en sus visitas inspectivas.
La recepción definitiva de los trabajos encomendados deberá efectuarse por escrito en la respectiva “Acta de Recepción”, en la cual se dejará constancia de las observaciones respecto a la entrega de la obra y al cumplimiento de las especificaciones técnicas. El Acta de Recepción será suscrita por el Comandante de la Zona de Bienestar “Valdivia”, o quien lo subrogue.
El Administrador de Contrato de la Obra o quien lo subrogue realizará las coordinaciones respectivas e informar al personal del CGA, el cual coordinará y controlará administrativamente el correcto cumplimiento del contrato a través de la plataforma www.mercadopúblico.cl.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 16° |
|
RECEPCIÓN. La entrega de los trabajos debe ser realizada por el Contratista adjudicado y la Zona de Bienestar “Valdivia” no recibirá conforme hasta que se realice la recepción total de los trabajos encomendados y se verifique el fiel cumplimiento a las especificaciones técnicas.
En caso de Primer rechazo, el contratista deberá corregir aquellos defectos que hubieren sido detectados en el plazo de 5 (cinco) días hábiles contados desde que la Zona de Bienestar “Valdivia” notifique por escrito al contratista, procediéndose a una segunda inspección, cuyos costos serán con cargo al contratista.
En caso de Segundo rechazo, la Zona de Bienestar “Valdivia” no recibirá los trabajos, ejerciendo los restantes derechos y acciones que le competen de conformidad a la ley y las bases, según mejor convengan a sus intereses.
En caso de rechazo, el tiempo que demore el contratista en efectuar las correcciones a los defectos encontrados, será imputado al plazo de entrega estipulado, en consecuencia, estará sujeto a las multas contempladas en el artículo45° de las bases administrativas.
Todos los costos asociados a la corrección de los defectos encontrados y que dieron origen a su rechazo, serán de entero cargo del contratista.
Si la recepción es aprobada, es decir, cumple íntegramente con todos los requisitos técnicos estipulados en las presentes bases, se deberá emitir un acta o certificado de recepción conforme por parte del Comandante de la Zona de Bienestar “Valdivia”, o quien lo subrogue.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 17° |
|
LISTADO DE TRABAJADORES. El contratista deberá indicar y adjuntar para cada uno de los trabajos solicitados el nombre completo, cédula de identidad de cada uno de los trabajadores que participarán en la obra, señalando si éstos están contratados en base a una relación laboral y/o a honorarios, debiendo informar cualquier cambio y/o modificación al respecto. Además, debe dejar constancia de lo solicitado en el libro de obra.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 18° |
|
CONSUMOS BÁSICOS. El contratista deberá asumir el pago de los consumos básicos en el caso de daño a la red de agua, red de gas y red eléctrica durante el tiempo que se ejecuten las obras y que generen un gasto adicional al normal funcionamiento de la Instalación Recreacional.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 19° |
|
HORARIO EN OBRA. Los trabajos deberán ser ejecutados desde las 09:00 hasta las 17:00 hrs., así como también deberá entregar una copia del cronograma con las actividades a realizar.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 20° |
|
ENTREGA DE TERRENO. Se realizará por parte del Administrador de Contrato de la Obra o quien lo subrogue, bajo acta de entrega, previa coordinación entre el contratista adjudicado y la Zona de Bienestar “Valdivia”.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 21° |
|
La oferta económica que se presente debe contener el precio de todas las partidas que se indican en el Anexo N.°5, sin errores en los cálculos y en las sumas aritméticas de cada una de las partidas, sin errores en la glosa, en la unidad de medida, ni en las cantidades. En caso contrario, la oferta será declarada inadmisible.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 22° |
|
INSPECCIÓN TÉCNICA Y CONTROL.
La Obra estará a cargo del Administrador de Contrato de la Obra. Será nombrado por el Mandante, mediante Resolución según corresponda. Todas las instrucciones impartidas por éstos, deberán ser cumplidas estrictamente.
Todas las instrucciones se darán por escrito, dejando esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservación es responsable el Contratista y lo deberá mantener en el recinto de la Obra.
En caso que las órdenes signifiquen aumento de obras, aumentos de plazos u obras extraordinarias, se deberá presentar un informe y análisis de presupuestos de las obras, con indicación de la nueva cubicación y de la variación de plazo, si la hubiere. Lo anterior toda vez sea autorizado por el Mandante y con los actos administrativos que correspondan.
Los valores de partidas que se encuentren en el presupuesto adjudicado de la obra, son válidos para valores de aumentos, valores no incluidos en presupuesto adjudicado de la obra deben ser acompañados de un presupuesto elaborado por el contratista debidamente autorizados por la inspección de obra.
En el informe se deberá consignar el porcentaje acumulativo de los montos de las modificaciones. Se deberá esperar la resolución del mandante antes de su ejecución, quien resolverá considerando el marco normativo, las bases y los fondos disponibles.
El contratista deberá contar, durante la ejecución de los trabajos con lo siguiente:
• Un Libro de Obras donde se individualizarán los trabajos a ejecutar, al Contratista, al Administrador de Contrato de la Obra.
• Todas las Especificaciones Técnicas y las consultas sobre aclaraciones y sus respectivas soluciones.
• Carta Gantt detallada y permanentemente actualizada, elaborada por el Contratista.
• Planos del proyecto.
• El personal de la Empresa que laborará en la obra contratada debe cumplir con lo siguiente:
- Lo señalado en las Bases Administrativas.
- Las normas de seguridad, referidas al equipo de trabajo y a la vestimenta de seguridad, estipuladas por ACHS.
• Todo el personal de la Empresa que ingrese al recinto, deberá contar con un distintivo de ésta, donde se especifique claramente sus datos personales tales como nombre completo y cédula de identidad en el casco de seguridad.
• El contratista deberá contar con un profesional, técnico en construcción o encargado de obra (de acuerdo a la escala del proyecto), para la dirección y supervisión de la obra, con dedicación exclusiva en terreno. Los técnicos sanitario y eléctrico deberán estar presentes en la obra cuando se estén ejecutando los trabajos de sus respectivas especialidades o cuando el Administrador de Contrato de la Obra lo requiera.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 23° |
|
MEDIDAS AMBIENTALES.
Las presentes instrucciones son para toda faena de construcción, reparación, modificación, mantención, reconstrucción, habilitación o demolición.
A. Con el objeto de mitigar el impacto de las emisiones de polvo y material, deberán adoptarse las siguientes medidas:
1. Regar el terreno en forma oportuna y suficiente durante el período que se realicen las faenas de demolición, relleno y excavaciones.
2. Mantener el lugar de trabajo aseado y sin desperdicios mediante la colocación de recipientes recolectores, convenientemente identificados y ubicados.
3. Hacer uso de procesos húmedos en caso de requerir faenas de molienda y mezcla.
4. Mantener adecuadas condiciones de aseo en el espacio público que enfrenta la obra. Cuando en dicho espacio existan árboles y jardines, deberá mantenerlos en buenas condiciones y reponerlos si corresponde.
5. Los materiales se transportarán en camiones con la carga cubierta.
6. Se lavará el lodo de las ruedas de los vehículos cuando abandonen la faena. Se mantendrá la obra aseada y sin desperdicios mediante la colocación de recipientes recolectores, convenientemente identificados y ubicados.
7. Toda operación de equipos o maquinaria productora de ruidos molestos deberán ser realizados, dentro de lo posible, en períodos concentrados de tiempo y en horarios de menor molestia, que podrán ser definidos por la Administración del lugar en donde se realicen los trabajos.
B. Se prohíbe realizar trabajos, depositar materiales y elementos de trabajo en espacios comunes, excepto en aquellos lugares expresamente autorizados por la administración. En el caso que el depósito de materiales y elementos de trabajo se lleve a cabo en espacios públicos, el Contratista deberá considerar la gestión y pago de los correspondientes derechos municipales.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 24° |
|
HORARIOS DE FAENAS.
Las obras de construcción se desarrollarán en el horario establecido por la administración de la Casa de Huéspedes “Cazadores” y el Administrador de Contrato de la Obra, dependiente de la ZB “Valdivia”.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 25° |
|
DOCUMENTACIÓN.
El Contratista deberá mantener en todo momento y de forma actualizada la siguiente información en dos archivadores:
ARCHIVADOR DE PERSONAL:
1. Contratos de Trabajo
2. Anexos
3. Liquidación Remuneraciones
4. Finiquitos
5. Libro de Asistencia
6. Listados de personal Actualizados
7. Reglamento interno de la empresa (IT), según corresponda.
8. Comprobante entrega EPP
9. Comprobante entrega derecho a saber, según corresponda.
10. Comprobante entrega Regl. Interno, según corresponda.
11. Comprobante Charlas de inducción, según corresponda.
12. Comprobante Charla de Riesgos por faenas, según corresponda.
13. Comprobante Charla de Riesgos por maquinarias, según corresponda.
14. Plan de emergencia, según corresponda.
15. Zonas de seguridad, según corresponda.
16. Observaciones del Prevencionista de Riesgos en libro para tales efectos, según corresponda.
ARCHIVADOR CONTRACTUAL:
1. Libro de obras
2. Contrato del servicio de la Obra
3. Resolución del Contrato
4. Itemizado valorizado adjudicado
5. Especificaciones técnicas
6. Bases de licitación
7. Aclaraciones de Licitación
8. Carta Gantt Actualizada
9. Registros fotográficos
10. Copias de Garantías del contrato
I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Se deberán ejecutar todos los retiros y demoliciones necesarias, como también todas las partidas y actividades descritas en las presentes especificaciones, y las que por la naturaleza del arte del buen construir sean necesarias para la correcta ejecución de la obra en todos sus aspectos, de acuerdo a la necesidad integral descrita en el proyecto compuesto por todos los antecedentes que son complementarios entre sí, tales como planimetrías, EE.TT, itemizado, aclaraciones, recomendaciones del fabricante, bases de licitación, entre otros.
El contratista previo a su presentación de la oferta, deberá cubicar totalmente el proyecto en base al requerimiento descrito en los antecedentes técnicos de la presente licitación, como también deberá valorizar la totalidad de las partidas, considerando las ventajas y riesgos que deba asumir durante la ejecución de la obra, considerando que se trata de un contrato a suma alzada, y la oferta deberá ser consecuente y proporcional al proyecto entregado.
A GRUPO ELECTROGENO
1 Instalación
1.1 Suministro e instalación Generador de 20 KVA de potencia Prime o uso continuo, combustible Diesel 1500 rpm, 50 Hz, 220/380 Volts trifásico con factor de Potencia 0,8; de acuerdo a condiciones y definiciones especificadas. Se verificará la placa de datos del equipo, de no ser un equipo para uso continuo o prime, será rechazado de inmediato.
a) Características Generales:
1. Los proveedores deberán tener soporte en el país.
2. El equipo debe tener una garantía de al menos un año para el equipo generador y dos años para los equipos eléctricos y electrónicos.
3. El sistema de escape, insonorización encapsulada y montaje de los equipos será por cuenta del contratista. Deberá entregar el equipo instalado en su totalidad con la cabina insonorizada, sistema de escape, silenciador, sistema de control, pruebas e inscripciones si corresponden. Además, debe considerar todo el cableado de potencia, conexionado y puesta en marcha. Alternativas a lo indicado solo podrán ser aceptadas, con aprobación del mandante y el proyectista. Debe considerar cabina insonorizada para el equipo.
4. La estructura de los equipos debe considerar soportes amortiguadores para reducir un 80% a 90% las vibraciones originadas por los equipos. Lo anterior, debe ser cuidadosamente estudiado por los proveedores para cumplir considerando que la instalación de los equipos no debe traspasar ruidos ni vibraciones a las estructuras.
5. El proveedor deberá capacitar al personal técnico de mantenimiento del recinto para todas las posibilidades de los sistemas, entre las que se pueden mencionar:
6. Operación del sistema frente a un corte de energía
7. Revisión y modo de operación frente a todas las posibles alarmas que pudiera entregar el sistema.
8. Operaciones manuales de partidas y paradas del sistema
9. Operación manual de emergencia de la transferencia
10. Otros a definir por el proveedor para lograr un claro entendimiento de funcionamiento del sistema tanto en situaciones normales como también de pasos a seguir en caso de fallas.
Lo anterior, deberá ser entregado de forma escrita en un manual de procedimientos y operación del sistema de la central de generación.
b) características técnicas:
1. Motor Diesel.
2. Inyección directa.
3. Ciclo refrigeración forzada.
4. Equipo insonorizado. 6. 400 / 230 volts trifásico, 1500 rpm, 50 HZ factor de potencia 0.8.
5. Batería libre de mantenimiento.
6. Silenciador industrial con nivel de reducción de ruido de 19 db.
7. Estanque de combustible adosado a la base con indicador de nivel.
8. Montado en base metálica con soporte anti vibracionales.
9. Sistema de arranque eléctrico con batería incluida.
10. Gobernor mecánico con parada de emergencia tipo bloqueo.
11. Alternador marinizado sin carbones de 4 polos con rodamiento único.
12. Cargador de batería incorporado, con desconexión al llegar a plena carga.
13. Equipo con certificación SEC.
c) Monitoreo de módulos digitales Deberá contar con un sistema de monitoreo con modulo digital con manejo y control de los siguientes parámetros:
1. Arranque automático y manual controlado por tablero.
2. Temperatura de motor.
3. Presión de aceite.
4. Voltaje y carga de batera.
5. Horómetro.
6. Alarma audible.
7. Voltaje generador.
8. Corrientes de fase / fase / neutro.
9. Frecuencia de generador en Hz.
10. Protección de baja frecuencia.
11. Indicador de porcentaje de carga.
d) Sistema de detención automática, Además, debe considerar un sistema de detención automática en caso de:
1. Baja presión de aceite.
2. Alta temperatura de motor.
3. Sobre velocidad / Baja velocidad.
4. Falla en el arranque después de tres intentos de partida
1.2 Suministro e instalación Tablero de Transferencia automática El sistema de transferencia de cargas será en base a transferencias automáticas con contactores de potencia incluidos en el suministro de los equipos generadores. Deben estar diseñados para los niveles de potencia relativos a los equipos en cuestión.
1.3 Suministro KIT de mantenimiento para 1.000Hrs. El proveedor deberá entregar equipo con kit de filtros (aceite, combustible, aire) para mantenimiento para las primeras 1.000 horas de operación.
1.4 Losa de hormigón para grupo electrógeno. El grupo generador deberá ser montado sobre una losa de hormigón armado con la resistencia adecuada y antisísmica. Para la fundación, se considerará aplicable la Norma Chilena NCh 170 – Hormigón – Requisitos Generales. Las dimensiones de la losa serán a de acuerdo a las dimensiones del grupo electrógeno. El pretil de derrame o piscina metálica donde el grupo insonorizado va al interior de esta deberá ser incluida como parte integra del suministro o Item Grupo Generador.
1.5 Cierre perimetral para grupo electrógeno. El contratista deberá construir un cierra perimetral con revestimiento exterior de zincalum 5V de 0,35mm, con pilares cuadrado de acero 60x60x3mm, considera portón doble hoja Montado en pilares de 100x100x2mm y una puerta de acceso individual montada en pilares 60x60. La estructura debe permitir desarme completo en caso de requerirlo, por las planchas de zincalum deberá ser instalada con perno auto perforante con goma de neopreno, no será aceptado remache. Pilares y planchas de zincalum deberán ser pintura de esmalte de terminación color azul.
1.6 Excavación. El contratista deberá considerar, para todos los tramos emplazados en planimetría, el realizar la excavación en función del trazado del proyecto, a fin de disponer la canalización subterránea en forma adecuada. Todas las excavaciones en zanja podrán realizarse a mano o a máquina. En este último caso, esta deberá detenerse a 0.10 m, por sobre la cota de excavación indicada, continuándose en forma manual hasta llegar al nivel requerido. En ambos casos, el material de la excavación será depositado a una distancia mínima de 0,40 m. del borde de la zanja. El Contratista deberá considerar en la partida un Apisonado a mano en el fondo de la zanja. Cabe destacar que antes de apisonar a mano el fondo de la zanja, preliminarmente se deberá limpiar el terreno natural (fondo de la excavación), para eliminar piedras, raíces, afloramientos rocosos o cualquier otro obstáculo, y así dar paso a la metodología de compactación de apisonado a mano. En esta partida, se deberá contar con aprobación de recepción por parte del Administrador de Contrato (se recomienda una recepción por tramos), donde dicha visación deberá quedar plasmada en el libro de obras, para así, posteriormente, pasar a la siguiente partida de relleno. La visación consistirá en comprobar en terreno los espesores indicados en las presentes EETT y los niveles señalados en la planimetría de proyecto. Finalmente, se deberá considerar que en los cruces se cuidará que los ductos o conductores eléctricos queden separados de las tuberías de los otros servicios en 0.50 m, como mínimo, en cualquier sentido. Si el cruce se protege con una capa de hormigón de 0.20 m de espesor, la separación mínima podrá reducirse a este valor. Asimismo, se deberá proteger los ductos mediante una capa de mortero de cemento afinado y coloreado, de un espesor mínimo de 0.10 m y que se extienda 0.50 m hacia ambos lados. Se recomienda identificar adecuadamente la existencia de los ductos o conductores eléctricos en el punto del cruce. Cabe destacar que, se entenderá que existe paralelismo cuando los ductos o conductores eléctricos queden dentro del volumen normal de excavación de las tuberías de otros servicios.
Los trabajos señalados por las presentes Especificaciones Técnicas son necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación del grupo electrógenos de respaldo de energía eléctrica. El contratista deberá suministrar e instalar todos los materiales necesarios para el desarrollo de los trabajos solicitados.
a) Replanteo y trazados será responsabilidad del contratista efectuar el trazado y nivelación del proyecto de acuerdo con los antecedentes técnicos, además de ser requisito indispensable contar con la conformidad del Administrador de Contrato de la Obra, para iniciar las siguientes partidas, ciñéndose a las cotas, perfiles y niveles indicados.
b) Arenado después de realizadas las obras correspondientes a la excavación de la canalización exterior, se procederá a rellenar la excavación, previa autorización del Administrador de Contrato de la Obra, hasta comprobar en terreno los espesores indicados en las presentes EETT y los niveles señalados en la planimetría de proyecto. La cama de apoyo estará conformada por arena, limpia, libre de piedras u otros obstáculos que puedan dañar la tubería. En cuanto al espesor de capa, debe ser de 0.10 m, debidamente apisonada. Este encamado vendrá a servir de apoyo al ducto en la excavación, por ello, la superficie del material para éste debe seguir la del trazado especificado en el diseño, ya que será fundamental, el brindar a la tubería un apoyo uniforme y continuo, en toda su longitud. En esta partida estará prohibido el uso de material arcilloso, por lo que será necesario utilizar una capa plana y lisa de arena limpia, compactada libre de piedras u otros obstáculos que puedan dañar las tuberías. Cabe destacar, que la Cama de Apoyo, deberá contar con aprobación de recepción por parte del Administrador de Contrato (se recomienda una recepción por tramos), donde dicha visación deberá quedar plasmada en el libro de obras, para así, posteriormente, pasar a la siguiente partida de relleno. La visación consistirá en comprobar en terreno los espesores indicados en las presentes EETT, los niveles señalados en la planimetría de proyecto, la calidad del material empleado.
1.7 Canalización sobre puesta DLP 100x50mm Para la instalación sobrepuesta se utilizará canaletas DLP 100x50mm, incluyendo Estas canalizaciones irán montadas sobrepuesta desde el ingreso al edificio hasta el tablero general.
1.8 Suministro e instalación de Tubos de PVC 40m. Para la instalación soterrada se utilizarán ductos de PVC color naranja SCH 40, de 40mm de Ø en todo su tramo. Las uniones pegadas deben ser totalmente herméticas de manera tal que el ducto se configure como una sola unidad. En la etapa constructiva se debe evitar, por todos los medios, la entrada de cuerpos extraños a él; después de la jornada de trabajo la boca libre de los ductos deberá quedar protegida para que no penetren agentes extraños a él.
Las coplas y salidas de cámaras que se utilicen deben ser del mismo material y serán instaladas con adhesivo de secado rápido, resistente a la humedad y elementos reactivos del suelo. Los ductos deberán ser ‘enlauchados’ con alambre galvanizado de calibre 14 AWG, para que sirva de guía al conductor cuando se ejecute la faena de alambrado.
En los cruces con otros servicios se cuidará que los ductos queden separados de las tuberías en 0,50 m, como mínimo, en cualquier sentido.
Si el cruce se protege con una capa de hormigón de 0,2 m de espesor, la separación mínima podrá reducirse a este valor, solo justificadamente y con la aprobación del Administrador de Contrato.
Los ductos bajo tierra deberán ser todos certificados, de alta calidad, aprobados por laboratorios reconocidos que tengan ensayos resistentes a la humedad, de hongos de agentes corrosivos en general, y tener una resistencia mecánica suficiente como para soportar los esfuerzos a los que se verán sometidos durante su manipulación y montaje además de ser capaces de soportar la presión a que serán sometidas después de la instalación.
1.9 Suministro e instalación de tubería PVC 32mm. Para la instalación embutida se utilizarán ductos de PVC color naranja SCH 40, de 32mm de Ø en todo su tramo. Las uniones pegadas deben ser totalmente herméticas de manera tal que el ducto se configure como una sola unidad. En la etapa constructiva se debe evitar, por todos los medios, la entrada de cuerpos extraños a él; después de la jornada de trabajo la boca libre de los ductos deberá quedar protegida para que no penetren agentes extraños a él.
D TABLERO GENERAL
1 Renovación de TDA
1.1 Retiro de TDA existente. El contratista deberá retirar tablero general existente y adecuar el espacio para la instalación del nuevo TDA.
1.2 Suministro e instalación Gabinete 500x1000x250mm galvanizado. Para el gabinete del TDA las puertas serán dobles y abisagradas. El TDA, se suministrarán con todos sus elementos colocados y alambrados en fábrica utilizando cable flexible, cuya capacidad de corriente será un 25% superior a la capacidad de los elementos instalados, respetando además el código de colores. Los extremos de todos los conductores quedarán debidamente etiquetados por medio de cintas plásticas marca "Helagrip" o su equivalente técnico. Para garantizar su máxima seguridad de operación, sus elementos constitutivos deberán ser de marcas conocidas como Legrand o su equivalente técnico se debe asegurar, además, la factibilidad de reposición y todos poseer protocolos de aprobación por parte de SEC.
1.3 Suministro e instalación Protecciones eléctricas para 9 circuitos. Las protecciones serán diseñadas considerando la corriente total de cada empalme y la corriente de cada circuito.
Como protección general del tablero se considera una protección omnipolar de 2x40A curva C. Los circuitos contarán cada uno con un interruptor automático y un interruptor diferencial HPI super inmunizado marca Legrand o de similar calidad. Los interruptores automáticos serán del tipo termomagnéticos unipolares para los circuitos y bipolares para el disyuntor general que cumplan con la norma IEC 898, con una capacidad de ruptura de 10 KA simétricos, curva C para el disyuntor general y de 6KA para los que protegen los circuitos, con una endurancia eléctrica de 10.000 maniobras o superior, limitación clase 3, grado de protección en bornes IP20.
La protección diferencial debe cumplir con IEC 1008, de 2x25A, 30 mA de sensibilidad, super inmunizado HPI, con una endurancia eléctrica de 10.000 maniobras o superior, grado de protección en los bornes IP20, corriente condicional asignada de cortocircuito 10 kA, tiempo de operación menor a 50 ms, protección contra disparos intempestivos, tipo AC. Contarán también de alto poder de inmunización. Los contactores serán del tipo AC1 que permite un funcionamiento continuo sin inconvenientes por 12 horas.
El tablero debe llevara luces piloto 220V, la cual indicara si hay presencia de energía en el tablero.
Los dispositivos deben conectarse mediante una barra tetrapolar con sus respectivos terminales ferrules. La tierra de protección se conectará mediante una regleta verde marca Legrand igual o superior. El tablero y las puertas del tablero deben quedar aterrizadas a la tierra de protección.
El conductor de tierra que va desde la regleta, debe ser un cable con aislación de una sección mínima 10AWG.
Todos los elementos del tablero quedarán, en cuanto a su función, debidamente etiquetados por medio de placas de acrílico color negro con letras blancas.
Se deberá incluir un diagrama de alambrado completo del tablero en forma plastificada, el cual irá en una porta planos visiblemente en el interior del tablero.
Cuando el tablero esté totalmente terminado el fabricante deberá demostrar que no existen problemas de continuidad, resistencia de aislación además de la correcta operación de disyuntores, diferenciales o cualquier otro sistema instalado en él. Se debe considerar todos los materiales necesarios para que la partida funcione correctamente, canaleta ranurada, terminales ferrules, borneras tipo viking, tornillos etc.
a) Empalme y subministro. El contratista, deberá empalmar las conexiones eléctricas trifásicas, desde el nuevo generador hasta el tablero de general. Para las conexiones, se deberá emplear terminal de compresión de ojo u otro que aseguré que no se soltarán los cables con las vibraciones. Los cables deberán quedar marcados de acuerdo al color de las fases.
C TE-1
1 Tramitación e inscripción en la SEC. El contratista deberá realizar la inscripción en la SEC. De la instalación del generador eléctrico y el tablero general. Este proceso garantiza que la instalación cumple con las normas de seguridad.
D PUESTA EN MARCHA
1 Sistema de respaldo eléctrico y nuevo TDA. Corresponde a la puesta en marcha y marcha blanca del equipo con pruebas de arranque y simulación de corte de energía, hasta asegurar el correcto funcionamiento del grupo electrógeno de respaldo.
a) Comprobación de la Instalación.
- Verificar que se siguen las recomendaciones generales que figuran en el capítulo de instalación recomendado por el fabricante (ventilación, escape, conexiones, etc.).
- Revisar los niveles (aceite, agua, Diesel, batería).
- Verificar que el grupo electrógeno está conectado a tierra correctamente (puesta a tierra).
- Cerciorarse de que las conexiones eléctricas se han realizado correctamente.
b) Comprobación después del arranque del grupo electrógeno.
- Efectuar las verificaciones mecánicas (presión de aceite, temperatura del agua, ausencia de ruido, etc.).
- Efectuar las verificaciones eléctricas (tensión, intensidad, frecuencia, campo giratorio, etc.).
- Efectuar las verificaciones de seguridad (parada de emergencia, presión de aceite, temperatura del agua, etc.).
- Efectuar la verificación del cambio del inversor normal - auxiliar o acoplamiento (en caso de que lo incorpore).
- Asegurar el correcto funcionamiento del equipo.
2 Capacitación e inducción Es parte integral de la puesta en marcha del sistema de respaldo, la capacitación e inducción al personal que será el responsable del funcionamiento y operación del sistema de generación en su conjunto incluido sus protocolos de mantención. Las capacitaciones deberán ser dentro de los 05 días corridos desde recibidos conformes la instalación.
G ENTREGA
1 Retiro de excedentes
Se deberá realizar el retiro de excedentes en camión cerrado y a botadero autorizado. Las cargas se ejecutarán con precaución y se deberá realizar un riego con agua a fin de minimizar las partículas en suspensión.
2 Aseo
Al momento de la entrega de la obra, las áreas de trabajo interior y exterior deberán quedar totalmente limpias, libres de escombros y materiales excedentes. La instalación de faena deberá ser retirada, dejando el espacio utilizado en condiciones óptimas y a total satisfacción del Mandante.
Al final de la obra, se deberá considerar una limpieza acuciosa en el perímetro de la edificación, espacios públicos colindantes, recintos interiores.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 26° |
|
El contratista deberá ejecutar solo los trabajos indicados en el artículo 18° de las bases técnicas y las partidas del itemizado.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 27° |
|
Garantía de los trabajos. El contratista deberá indicar en el Anexo N.°4 la duración de la garantía de los trabajos realizados. Si el oferente indica un plazo inferior a 12 meses, o no hace mención del mismo, la Zona de Bienestar declarará la inadmisibilidad de la oferta mediante un acto administrativo fundado en que no se cumplieron con los requisitos mínimos para ofertar.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 28° |
|
Pago. De los trabajos efectivamente ejecutados se harán una vez realizada la recepción de la obra, el cual tendrá 02 días hábiles para emitir la factura, remitiendo a la Casa de Huéspedes “Cazadores”, dependiente de la Zona de Bienestar “Valdivia”, la siguiente documentación:
03 (tres) copias impresas de la factura
03 (tres) copias impresas de la orden de compra
03 (tres) copias impresas del pago de imposiciones previsional y salud
03 (tres) copias impresas de la relación nominal de trabajadores
03 (tres) copias impresas F30
03 (tres) copias impresas F30-1
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 29° |
|
Prueba y control de calidad. El costo de los análisis y ensayos de materiales que se deban realizar, con el propósito de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, serán de cuenta del Contratista.
El Administrador de Contrato o quien lo subrogue podrá solicitar los ensayos que estime necesario para acreditar la calidad especificada.
|
|
|
|