Ficha Licitación

Licitación ID: 861693-17-LP24

ETAPA I MEJORAMIENTO BARRIO MANUEL RODRIGUEZ COPIA

Responsable de esta licitación: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 0

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
CONSTRUCCION DE VEREDAS, SEÑALETICA DE TRÁNSITO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

ETAPA I MEJORAMIENTO BARRIO MANUEL RODRIGUEZ COPIA

Estado:

Adjudicada

Descripción:

ETAPA I MEJORAMIENTO BARRIO MANUEL RODRIGUEZ, COMUNA DE COPIAPO. EJECUCIÓN DE VEREDAS, SEÑALETICA DE TRÁNSITO VERTICAL Y HORIZONTAL, REBAJE DE VEREDAS E INSTALACIÓN DE REJA CONASET.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION

Unidad de compra:

UNIDAD DE COMPRAS TECNICAS

R.U.T.:

61.815.000-3

Dirección:

CHACABUCO 520

Comuna:

Copiapó

Región en que se genera la licitación:

Región de Atacama

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 09-09-2024 15:30:00

Fecha de Publicación: 29-08-2024 12:56:33

Fecha inicio de preguntas: 29-08-2024 15:35:00

Fecha final de preguntas: 04-09-2024 15:35:00

Fecha de publicación de respuestas: 05-09-2024 15:35:00

Fecha de acto de apertura técnica: 09-09-2024 15:31:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 09-09-2024 15:31:00

Fecha de Adjudicación: 29-07-2025 15:14:44

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25, inciso octavo, del Reglamento de la ley 19.886."

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- 1.- según Bases

Documentos Técnicos

1.- 1.- según Bases

Documentos Económicos

1.- 1.- según Bases

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Monto de la Oferta (PM)		85%
2 Plazo de Ejecución (PP)		10%
3 Política de RRHH con Enfoque de Género (PG)		4%
4 Contratación de mano de obra femenina en tareas no		1%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	SECTORIAL



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	CRISTIAN ARAYA REINUABA
e-mail de responsable de pago:	CARAYAR@MINVU.CL

Nombre de responsable de contrato:	CRISTIAN ARAYA REINUABA
e-mail de responsable de contrato:	CARAYAR@MINVU.CL
Teléfono de responsable del contrato:	56-52-2202763-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	SERVIU Región de Atacama
Fecha de vencimiento:	28-02-2025
Monto:	3 %

Descripción:	La boleta de Garantía Bancaria deberá ingresarse un día antes de suscribir el contrato de obra por el contratista, a través de la oficina de partes del servicio.

Glosa:	“Para garantizar el oportuno y total cumplimiento de la obra " ETAPA I MEJORAMIENTO BARRIO MANUEL RODRÍGUEZ COMUNA DE COPIAPÓ ".

Forma y oportunidad de restitución:	Será devuelta una vez verificado el cabal cumplimiento del contrato

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar yo la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

14.- ADJUDICACION DE LA LICITACION. Aspectos Generales de la Evaluación

Para la determinación de los valores PM y PTO se usarán solamente tres decimales, subiéndose el tercer decimal al número inmediatamente superior si es que el cuarto decimal es igual o mayor a 5. Si luego de calculado el puntaje PTO, hay igualdad entre dos o más oferentes, con el más alto puntaje, la licitación se adjudicará al oferente que haya ofrecido el menor monto. De mantenerse la igualdad la adjudicación se hará al oferente que haya ofrecido el menor plazo de ejecución. De persistir el empate, la adjudicación se decidirá mediante el uso de un mecanismo al azar, en acto ante el Ministro de Fe del servicio, que se efectuará en fecha, hora y lugar, comunicada mediante oficio por el Director del SERVIU a cada uno de los representantes de las empresas oferentes que se encuentren empatados. De esta ceremonia se levantará un acta de lo actuado. La adjudicación definitiva de la obra quedará sujeta a la condición de contar con la disponibilidad presupuestaria necesaria para este desembolso. Si existen razones para ello, el Director del SERVIU podrá rechazar, por resolución fundada, todas las propuestas, sin derecho a indemnización de ninguna especie. (Art. 40 del D.S. 236 (V y U) 2002).

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir