Ficha Licitación

Licitación ID: 911089-22-LP24

ADQUISICION E INSTALACION DE 230 VENTANAS EN VF

Responsable de esta licitación: Zona de Bienestar "Coyhaique"

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 317

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Instalación de ventanas, puertas o accesorios	1 Unidad
Cod: 72102602	1 Unidad
“PROYECTO CAMBIO, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE 230 VENTANAS DE MADERA POR TERMO PANEL PVC EUROPEO EN LAS VILLAS MILITARES DE LAS BANDURRIAS Y EJÉRCITO N°40 PALAFITOS” CONFORME A BASES TECNICAS

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

ADQUISICION E INSTALACION DE 230 VENTANAS EN VF

Estado:

Adjudicada

Descripción:

SE SOLICITA EL SERVICIO DE “PROYECTO CAMBIO, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE 230 VENTANAS DE MADERA POR TERMO PANEL PVC EUROPEO EN LAS VILLAS MILITARES DE LAS BANDURRIAS Y EJÉRCITO N°40 PALAFITOS”

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

Zona de Bienestar "Coyhaique"

Unidad de compra:

Zona de Bienestar Coyhaique

R.U.T.:

61.980.470-8

Dirección:

Plaza 235

Comuna:

Coyhaique

Región en que se genera la licitación:

Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 30-12-2024 15:00:00

Fecha de Publicación: 10-12-2024 9:57:56

Fecha inicio de preguntas: 10-12-2024 13:09:00

Fecha final de preguntas: 20-12-2024 13:09:00

Fecha de publicación de respuestas: 23-12-2024 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 03-01-2025 9:00:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 03-01-2025 9:00:00

Fecha de Adjudicación: 13-01-2025 10:34:10

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato 14-01-2025

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

ENTREGA BOLETA DE GARANTIA 13-01-2025 11:00:00

ENTREGA CERTIFICADO DE TITULO DEL PROFESIONAL DE LA OBRA 13-01-2025 11:00:00

RELACION DE TRABAJADORES (F-30-1) (F-30) COPIA PLANILLA COTIZACIONES DEL MES 13-01-2025 11:00:00

ENTREGA DE TERRENO AL OFERENTE ADJUDICADO 15-01-2025 9:00:00

VISITA A TERRENO POBLACION MILITAR LAS BANDURRIAS 16-12-2024 11:00:00

VISITA A TERRENO POBLACION MILITAR CALLE EJTO 40 16-12-2024 15:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- BASES ADMINISTRATIVAS

Documentos Técnicos

1.- BASES TECNICAS

Documentos Económicos

1.- ANEXO 3

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 EXPERIENCIA EN EL RUBRO	Tramo Puntaje Presenta más de 7 facturas y o boletas honorarias 100 puntos Presenta entre 5 y 6 facturas y o boletas honorarias 75 puntos Presenta entre 3 y 4 facturas y o boletas honorarias 50 puntos Presenta entre 1 y 2 facturas y o boletas honorarias 25 puntos No informa o no se puede demostrar 0 puntos	20%
2 PRECIO	PUNTAJE = Precio mínimo ofertado * 100 Precio Oferta PORCENTAJE = PUNTOS X 0,40=%	40%
3 DURACION DE LOS TRABAJOS	Tramo Puntaje Hasta 100 a 110 días de corrido para el termino de los trabajos, (contados desde la entrega de terreno) 100 puntos Entre 111 a 120 días de corrido para el termino de los trabajos, (contados desde la entrega de terreno) 50 puntos Sobre 120 días de corrido para el termino de los trabajos, (contados desde la entrega de terreno) 0 puntos	20%
4 CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES	Tramo Puntaje Cumple con todos los requisitos formales 100 puntos Subsana los errores dentro del plazo establecido 25 puntos No cumple con los requisitos formales ni subsana errores 0 puntos	20%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	PAF



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	CONFORME A LO SEÑALADO EN LAS RESPECTIVAS BASES ADMINISTRATIVAS

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	JOSE CABRERA GATICA
e-mail de responsable de pago:	seccionfinanzaszbcoy@gmail.com

Nombre de responsable de contrato:	CRISTIAN OSSES ALARCON
e-mail de responsable de contrato:	c.osses1973@hotmail.com
Teléfono de responsable del contrato:	56-09-92986694-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA IV DE
Fecha de vencimiento:	30-05-2025
Monto:	8030000 Peso Chileno

Descripción:	ENTREGAR LA GARANTIA EL 13ENE2025, EN OFICINAS DE LA ZONA DE BIENESTAR A LAS 11:00 HRS Este documento, podrá ser cobrado en caso de término anticipado del contrato, cuando sea necesario el cobro de multas por atraso en la entrega de lo requerido, por daños que se puedan originar por la prestación del servicio contratado y el adjudicatario se niegue hacer efectiva la garantía post venta, y/o si por error involuntario del oferente, surgiera cualquier inconveniente establecido en la bases y se negara a solucionarlo.

Glosa:	“Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de la propuesta pública ID 911089-22-LP24 “CAMBIO, CONFECCION E INSTALACIÓN DE 230 VENTANAS DE MADERA POR TERMO PANEL PVC EUROPEO EN LAS VILLAS MILITARES LAS BANDURRIAS Y EJERCITO N.°40 (PALAFITOS)”

Forma y oportunidad de restitución:	Una vez la garantía pierda su vigencia será devuelta dentro de los 30 días siguientes a su vencimiento, entregándose al contratista en dependencias de la Zona de Bienestar “Coyhaique”

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

RESOLUCION DE EMPATES

En caso de existir igualdad de puntaje entre 2 (dos) o más ofertas, ello se resolverá eligiéndose por la que presente el mejor ”PRECIO”, si aplicando la formula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá eligiéndose al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio de “DURACIÓN DE LOS TRABAJOS”, de persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mejor puntaje en el criterio “EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES EN EL RUBRO” Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES , finalmente si el empate persiste se resolverá con el primer proveedor que haya subido su oferta a la plataforma Mercado Público.

MULTAS

La Zona de Bienestar “Coyhaique” podrá aplicar una o más multas, según estime conveniente sin perjuicio de los otros derechos que correspondan. Mediante la siguiente tabla, se indican las causales que harán procedente la aplicación de multas y sus respectivos montos: 1. Por atraso en los plazos estipulados para la prestación del servicio requerido (ofertado). 4 UF por cada día de atraso 2. Toda conducta de agresión, por parte de un trabajador a un funcionario del Ejército y/o personal que habita las viviendas fiscales. 6 UF cada vez que ocurra

PAGO

Los pagos de este contrato serán efectuados por 4 (Cuatro) “Estados de Pago”, conforme a las Bases Técnicas, de manera numeral, debiendo llevar las firmas del ITO ZBCOYH, TEP que corresponda, del Contratista o de un representante de éste , Jefe de la Sección Habitacional, Jefe Administrativo ZBCOYH y Comandante de la Zona Bienestar “Coyhaique” o quien lo subrogue.

PARA EL TRAMITE DE PAGO

a. Resumen del Estado de Pago 5 ejemplares b. Estado de avance de la Obra 5 ejemplares c. Nómina de Trabajadores 2 ejemplares d. Planilla de Cotizaciones previsionales y de Salud 2 fotocopias c/u e. Certificado vigente de la Dirección del Trabajo y/o Inspección del Trabajo correspondiente, referido a antecedentes laborales y previsionales (F-30) 2 ejemplares f. Certificado vigente de la Dirección del Trabajo y/o Inspección del Trabajo correspondiente, referido a cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. (F-30-1) 2 ejemplares g. Fotocopia de planillas de cotizaciones del mes 2 ejemplares h. Tratándose del ultimo estado de pago; copia del libro de avance de obra, firmado por el ITO ZBCOYH, TEP ZBCOYH, Jefe Sección Habitacional, Jefe Administrativo ZBCOYH, Comandante de Zona ZBCOYH y Empresa Adjudicada, del periodo respectivo. 2 ejemplares

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir