Licitación ID: 1013353-26-LP26
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE LA SALA DE ENLACES DE LA ESCUELA COMODORO ARTURO MERINO BENITEZ DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA BARRANCAS
Responsable de esta licitación: SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LAS BARRANCAS
Fecha de Cierre: 07-07-2026 18:00:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 0
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Faltan 20 días para que cierre esta licitación.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida
Cod: 72101607
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSERVACION DE LA SALA DE ENLACES DE LA ESCUELA COMODORO ARTURO MERINO BENITEZ DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA BARRANCAS  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE LA SALA DE ENLACES DE LA ESCUELA COMODORO ARTURO MERINO BENITEZ DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA BARRANCAS
Estado:
Publicada
Descripción:
El servicio por contratar considera la ejecución de la iniciativa de conservación de la Sala de Enlaces de la escuela Comodoro Arturo Merino Benítez, que consiste en el mejoramiento de la infraestructura de los recintos de sala de enlace y sala CRA, implementación envolvente térmica, mejoramiento de las instalaciones eléctricas, mejoramiento de muros y pisos, y provisión de mobiliario.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
40074938
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LAS BARRANCAS
Unidad de compra:
SERVICIO EDUCATIVO PROGRAMA 2
R.U.T.:
65.154.021-6
Dirección:
No hay información
Comuna:
No hay información
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 07-07-2026 18:00:00
Fecha de Publicación: 17-06-2026 17:30:23
Fecha inicio de preguntas: 17-06-2026 18:01:00
Fecha final de preguntas: 23-06-2026 18:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 26-06-2026 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 08-07-2026 8:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 08-07-2026 8:00:00
Fecha de Adjudicación: 20-07-2026 18:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25, inciso octavo, del Reglamento de la ley 19.886."
Visita a Terreno Voluntaria 22-06-2026 11:30:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Anexos del N°1 al N°6
Documentos Técnicos
1.- Anexo N°9 Plazo de Ejecución
 
2.- Anexo N°10 - Carta Gantt
 
3.- Anexo N°11 - Experiencia de la Empresa
 
Documentos Económicos
1.- Anexo N°7 Oferta Económica
2.- Anexo N°8 - Itemizado
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 PLAZO DE EJECUCIÓN De acuerdo a lo establecido en las bases de licitación 15%
2 OFERTA ECONÓMICA De acuerdo a lo establecido en las bases de licitación 50%
3 COMPORTAMIENTO BASE Y SANCIONES HISTORICAS De acuerdo a lo establecido en las bases de licitación 4%
4 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA De acuerdo a lo establecido en las bases de licitación 25%
5 PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y ÉTICA EMPRESARIAL De acuerdo a lo establecido en las bases de licitación 2%
6 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES De acuerdo a lo establecido en las bases de licitación 4%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: 3102005
Monto Total Estimado: 92000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Maximiliano Painen
e-mail de responsable de pago: recepcion.facturas@slepb.cl
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Servicio Local de Educación Pública Barrancas RUT N° 65.154.021-6.
Fecha de vencimiento: 31-03-2027
Monto: 5 %
Descripción: Esta garantía deberá ser entregada por el proveedor adjudicado, física o electrónicamente una vez recibida la notificación de adjudicación de la Unidad de Adquisiciones, En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma”; así aquellas garantías que sean emitidas y suscritas en formato físico, deberán ser entregadas físicamente en la Oficina de Partes “SLEP BARRANCAS”, ubicada en Avenida San Pablo # 9176, comuna de Pudahuel, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, entre las 09:00 y las 14:00 horas, para lo que se estipula un plazo no superior a 5 días hábiles. Esta garantía sólo será entregada por el proveedor adjudicado.
Glosa: “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato ID……………” (ID de la licitación)
Forma y oportunidad de restitución: La restitución de la garantía será realizada una vez que: ● Se haya cumplido la fecha de vencimiento de ésta y que se haya acreditado el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores. ● Se haya cumplido la fecha de vencimiento del documento. Previa acreditación del pago de la totalidad de las multas, cuando las mismas constituyan incumplimiento grave, es decir cuando sumadas exceden el 15%, del precio total contratado (en caso de existir éstas) Se deja constancia que el retiro será obligación y responsabilidad exclusiva del proveedor.
    Otras Garantías
Beneficiario: Servicio Local de Educación Pública Barrancas RUT N° 65.154.021-6.
Fecha de vencimiento: 30-03-2028
Monto: 5 %
Descripción: Cauciona la correcta ejecución de los trabajos de conservación realizados, los que no deberán presentar fallas atribuibles a los procesos llevados a cabo por el adjudicatario. De presentarse fallas de responsabilidad del adjudicado se hará el cobro de esta garantía. La presentación de esta garantía será requisito para efectuar el ultimo estado de pago indicado en las presentes bases, se presenta para asegurar la correcta ejecución de las obras. Las obras de mantenimiento que se ejecuten en el marco del contrato deberán ser caucionadas por parte del contratista para garantizar su correcta ejecución, esto es, garantizar las obras de deterioros que se puedan producir durante 12 meses siguientes del término de la prestación de los servicios, y que sean responsabilidad del contratista.
Glosa: “Para garantizar la correcta ejecución de las obras del contrato derivado del ID……………” (ID de la licitación)
Forma y oportunidad de restitución: La restitución de la garantía será realizada una vez que: ● Se haya cumplido el plazo de 12 contados desde el término de la prestación de los servicios de conservación Se deja constancia que el retiro será obligación y responsabilidad exclusiva del proveedor.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
CAUSALES DE INADMISIBILIDAD

El SERVICIO podrá declarar inadmisible la/s oferta/s presentada/s en los siguientes casos:

  1. Incurra en falsedad con respecto a la información proporcionada en la integración de su oferta.
  2. No presentación Anexo N°7 “Oferta Económica” con toda la información solicitada o que la información no coincida con lo declarado en el Anexo N°8 “Itemizado”.
  3. La no presentación del Anexo N°8 “Itemizado” con toda la información requerida, o inconsistencias en la información contenida en dicho anexo (errores de sumas, multiplicaciones u otros).
  4. No presentación del Anexo N°9 “Plazo de Ejecución” con toda la información solicitada. El plazo de ejecución no podrá ser inferior a 100 días corridos.
  5. No presentación del Anexo N°10 “Carta Gantt” con toda la información solicitada y en los formatos requerido (mpp y pdf).
  6. No presentación del Anexo N°11 “Experiencia de la empresa” con toda la información solicitada.
  7. Las ofertas pertenecientes a empresas relacionadas de un mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí. En ese caso se procederá a evaluar y declarar admisible la oferta más conveniente, presentada por el mismo grupo empresarial, todo ello en conformidad a lo señalado en el artículo N°9 de la ley 19.886.
  8. En caso de Unión Temporal de Proveedores, cuando no se presente la escritura pública o el instrumento público o privado según sea el caso, al momento de ofertar, conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley N°19.886, Capitulo IX
RESOLUCIÓN DE EMPATES

Cuando respecto del puntaje total, dos o más ofertas obtengan la misma puntuación, de manera que queden ubicadas en el primer orden de elegibilidad, se seleccionará la propuesta de acuerdo al puntaje obtenido en el siguiente orden:


  1. Oferta económica
  2. Experiencia de la Empresa
  3. Plazo de Ejecución
  4. Comportamiento de Bases Históricas
  5. Cumplimiento de requisitos formales
En caso de persistir el empate, se seleccionará la propuesta que haya ingresado primero su oferta en el portal de Mercado Público, de acuerdo con la información que señala el comprobante de oferta. 
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes
Si durante la evaluación de las ofertas se detectaren errores u omisiones formales, se podrá solicitar a esos proveedores que salven dichos errores u omisiones, siempre y cuando, ello se efectúe en conformidad a lo establecido en el artículo 56 del Decreto N° 661 de 2024. La Comisión Evaluadora enviará, vía portal www.mercadopublico.cl la correspondiente solicitud de aclaración, informando los antecedentes omitidos que faltan. Tanto las aclaraciones solicitadas como las respuestas pasarán a formar parte integrante de los antecedentes del contrato, en caso de ser adjudicado. Se hace presente que sólo serán consideradas aquellas certificaciones o antecedentes que se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar las ofertas o, se refieran a situaciones que no hayan mutado entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. Los oferentes tendrán el término fatal de 24 horas para entregar los antecedentes omitidos, plazo que se contará desde la publicación de la solicitud de aclaración. Prórroga de plazos De producirse alguna de las hipótesis precedentemente señaladas se entenderán prorrogados automáticamente los plazos relativos a la evaluación de las propuestas, hasta la publicación de la Resolución que adjudique la Licitación. Dicha prórroga no requerirá acto administrativo previo.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.