Ficha Licitación

Licitación ID: 846-13-LE20

RETIRO CUBIERTA J.I. PIOLIN JUNJI ATACAMA

Responsable de esta licitación: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 36

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Restauración de edificios, casas, señales o monumentos	1 Global
Cod: 72102802	1 Global
“Retiro de Cubierta en Jardín Infantil Piolín de la Región de Atacama”.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

RETIRO CUBIERTA J.I. PIOLIN JUNJI ATACAMA

Estado:

Adjudicada

Descripción:

El objeto de la presente Licitación Pública es la contratación del SERVICIO “RETIRO DE CUBIERTA JARDÍN INFANTIL PIOLÍN” REGIÓN DE ATACAMA, bajo la modalidad de suma alzada: Este proceso se realizará a través del sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública www.mercadopublico.cl, según lo establecido en la Ley N°19.886 y en su reglamento.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Dos Etapas

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Unidad de compra:

Junji - III Región

R.U.T.:

70.072.600-2

Dirección:

Atacama N° 390

Comuna:

Copiapó

Región en que se genera la licitación:

Región de Atacama

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 15-04-2020 17:52:00

Fecha de Publicación: 08-04-2020 16:48:38

Fecha inicio de preguntas: 08-04-2020 19:02:00

Fecha final de preguntas: 13-04-2020 10:02:00

Fecha de publicación de respuestas: 14-04-2020 15:02:00

Fecha de acto de apertura técnica: 15-04-2020 17:53:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 15-04-2020 17:53:00

Fecha de Adjudicación: 23-04-2020 17:52:35

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- Podrán participar en la licitación aquellos oferentes que estén o no, inscritos en el Registro de www.chileproveedores.cl, sin embargo, en caso de ser adjudicado deberán inscribirse en dicho registro dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la publicación de la resolución de adjudicación. No podrán contratar con la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región de Atacama, ni presentar ofertas en las licitaciones públicas: quienes hubiesen sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del Trabajador dentro de los dos años anteriores contados desde la fecha de presentación de las Ofertas. Y encontrarse inhabilitados para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad, según sentencia judicial ejecutoriada, para esto deberá presentar al momento de Contratar el Certificado del Oferente (personas naturales o representantes legales) que emite el Servicio de Registro Civil e Identificación cerciorando si las personas se encuentran afectas a alguna de las inhabilidades del artículo 39 bis del Código Penal. Podrán participar todas las Personas Naturales o Jurídicas que no estén afectas a las inhabilidades del artículo 4° incisos 1° y 6° de la Ley N°19.886 y N°8 y N°10 de la Ley N°20.393. Para ello bastará que suscriban una declaración jurada simple firmada por el oferente o su respectivo representante legal que indiquen tales circunstancias, esta declaración deberá ser adjuntada en anexo en el sistema Mercado Público como anexo administrativo o técnico (Anexo N° 1). Las Personas Naturales o Jurídicas tienen que emitir facturas (no se aceptan ofertas de proveedores que presenten boletas de honorarios).

Documentos Técnicos

1.- Se abrirá la oferta administrativa, verificando que cada oferta cumpla con subir los Anexos1, 2, 3, 5 y 9 de las presentes Bases. Aquellos oferentes que no hayan dado cumplimiento a estas exigencias, no continuarán en el proceso de apertura, quedando fuera de bases. Los oferentes interesados, deberán adjuntar, antes del cierre de las ofertas, anexo en el sistema Mercado Público (en anexos técnicos), en formato Word o Excel (adjunto) compatible con sistema Microsoft, que contenga la oferta técnica con la descripción del servicio que ofrece, la que como mínimo debe considerar las especificaciones técnicas solicitadas por JUNJI. A partir del día y hora señalada en el sistema www.mercadopublico.cl, se procederá a la apertura de las ofertas técnicas y económicas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl, de los oferentes que hayan cumplido con los requisitos administrativos y técnicos y que figuren como aceptados en ésta. Sin embargo, se permitirá a los proveedores la presentación de sus ofertas fuera del sistema, en caso de indisponibilidad técnica de ésta. En este caso el oferente deberá solicitar, a través del Sistema de Mercado Público, un Certificado de Indisponibilidad en un plazo no más de 24 horas del cierre de recepción de ofertas. Con lo anterior, el oferente dispondrá de dos días hábiles para presentar su oferta.

Documentos Económicos

1.- En el contenido de “Anexos económicos” se incluirá: Oferta Económica: Las Ofertas Económicas deberán ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en el sistema de información Mercado Público. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 días hábiles posteriores al cierre de recepción de ofertas en el citado sistema. El valor que se debe informar en el Anexo N°9 corresponde al valor total del servicio que se ofrece por cada una de las líneas de producto (sin incluir el impuesto). El valor se deberá entregar disgregado por valor neto. La oferta del contratista incluye el costo total del servicio, por lo que no podrá cobrar ningún tipo de obras extraordinarias para lograr la correcta ejecución de las obras solicitadas. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, esta entidad podrá ordenar obras extraordinarias o el empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios presentados en la oferta económica, siempre y cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Precio	X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X Precio de la oferta (Anexo N° 9) 30% La Evaluación será por el valor total que compone el Anexo 9, insertos en el Formulario de oferta económica, asignando 10 puntos, a la oferta de menor valor y al resto se le asignará un puntaje inversamente proporcional. Puntos(2 decimales)=(Precio Oferta Menor x 10)/(Precio Oferta) Toda oferta que presente un monto menor al 90% del monto estimativo, (punto N° 2) será declarada fuera de Bases.	30%
2 Cumplimiento de los requisitos	Cumplimiento de requisitos formales 10% 10% Nota 10: Máximo: Cumple con los Requisitos Formales en tiempo y forma. Nota 5: Corrige la omisión de antecedentes administrativos, en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública Nota 1: No cumple con los Requisitos Formales.	10%
3 Experiencia de los Oferentes	Experiencia en Obras Similares (Anexo N° 5) (cantidad de m2 de cubierta con Material que Contiene Asbesto(MCA) retirados en los últimos 5 años. La cantidad de cubierta retirada se comprobará mediante N° y Fecha de Resolución de Autorización para Trabajos con MCA emitida por Autoridad Sanitaria correspondiente. 60% 10 Puntos: Sobre 5000 m2 de cubiertas retiradas. 05 Puntos: Entre 2000 y 4999 m2 de cubiertas retiradas. 02 Puntos: Entre 500 y 1999 m2 de cubiertas retiradas. 01 Puntos: Entre 1 y 499 m2 de cubiertas retiradas. 00 Puntos: Sin experiencia en obras similares (no se admitirá oferta)	60%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información
Monto Total Estimado:	17479654

Justificación del monto estimado	diecisiete millones cuatrocientos setenta y nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	monto incluye impuesto

Tiempo del Contrato	60 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	RICHARD ORTIZ REINOSO
e-mail de responsable de pago:	rjortiz@junji.cl

Nombre de responsable de contrato:	Daniel Rodriguez Cuello
e-mail de responsable de contrato:	drodriguez@junji.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-52-2523042-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación El contratista no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo. La prohibición señalada se ent

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Fecha de vencimiento:	15-06-2020
Monto:	200000 Peso Chileno

Descripción:	Para garantizar la seriedad de sus ofertas, todos los proponentes deberán entregar una garantía por un monto de$200.000 (doscientos mil pesos), la cual deberá ser extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,RUT N 70.072.600-2, pagadera a la vista, irrevocable, expresarse en pesos chilenos y tomada por el propio oferente, con una vigencia mínima de 60 días corridos posteriores a la fecha de cierre de presentación de ofertas publicadasen el Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública (httr://www.mercadopublico.cl) Será aceptado como garantía de seriedad de la oferta cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantía demanera rápida y efectiva. En caso de tratarse de una Póliza de Seguro, deberá ser emitida a favor de organismos públicos, de ejecucióninmediata, sin liquidador ni cláusula de arbitraje, emitida por una compañía aseguradora inscrita en laSuperintendencia de Valores y Seguros de Chile. El documento deberá ser entregado en la Oficina de Partes de JUNJI ATACAMA, ubicada enAtacama N° 390, Copiapó, y en el caso de ser un documento en formato digital (Póliza de seguro o certificado de fianza), estas podrán ser remitidas al correo oficina_partesiii@junji.cl, C.C. rjortiz@junji.cl. El plazo para la recepción de este documento se extenderá hasta el día hábil anterior alfijado para el cierre de recepción de ofertas, de acuerdo al cronograma de esta licitación (punto 4) instrucciones, enel siguiente horario: Lunes a viernes De 08:30 hasta las 16:30 hrs. Esta garantía se otorgará para caucionar la seriedad de las ofertas y de todas las obligaciones que se imponen aloferente, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por vía administrativa por la entidad licitante, sin forma de juicio,en los siguientes casos: a) Si se desiste de su propuesta o la retira unilateralmente, durante el período de vigencia de la misma. b) Si presentaré una oferta falsa, manifiestamente errónea o inductiva a error. c) Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo respectivo o no se inscribe en el Registro ElectrónicoOficial de Proveedores del Estado (ChileProveedores) previo al plazo de suscripción del contrato. La resolución que disponga el cobro de esa garantía deberá, en todo caso, estar debidamente fundada.

Glosa:	SERIEDAD DE LA OFERTA POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO “RETIRO DE CUBIERTA DEL JARDÍN INFANTIL PIOLÍN”, REGIÓN DE ATACAMA

Forma y oportunidad de restitución:	La devolución de las garantías de seriedad de la oferta, a aquellos proponentes cuyas ofertas hayan sido declaradasinadmisibles se efectuará dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados desde la notificación de la resoluciónque dé cuenta de la inadmisibilidad. La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertashayan sido desestimadas, se efectuará dentro de diez (10) días hábiles siguientes, contados desde la total tramitaciónde la resolución que aprueba el contrato suscrito con el respectivo proveedor adjudicado. La JUNJI se reserva la facultad de solicitar la subsanación de cualquier error o defecto formal, que se contenga en elinstrumento de garantía expresado defectuosamente, dentro del plazo previsto para su presentación. Si lasubsanación se requiriere el último día de ese término, se concederán tres (3) días hábiles para la corrección deldocumento de garantía.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optará por aquella propuesta que haya obtenido el puntaje más alto en el criterio precio de la oferta y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionará aquella propuesta que haya obtenido el puntaje más alto en el aspecto de experiencia del oferenteen obras similares. En caso de mantenerse el empate ésta licitación se declarará inadmisible.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Toda consulta relacionada con el proceso de adjudicación, se recibirá en a través la página www.mercadopublico.cl, a partir de la fecha de publicación de la adjudicación de la Licitación en el Portal www.mercadopublico.cl. La Institución dará respuesta a cada consulta dentro de un plazo no superior a los cinco días hábiles contados desde la fecha de la consulta respectiva. Lo anterior es sin perjuicio del sistema de reclamos y consultas de licitaciones habilitado en el portal www.mercadopublico.cl.

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

El oferente adjudicado al momento de presentar su factura para dar curso a su pago, deberá adjuntar, además, un certificado emitido por la Inspección del Trabajo de la región, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones pendientes adeudadas a sus trabajadores. (Formulario F30 y/o F30-1)

Las facturas deberán ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva o enviadas a oficina_partesiii@junjired.cl.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Una vez finalizado el plazo legal para presentación de las ofertas, si en el proceso de apertura se detecta que uno o más oferente omitieron algún certificado o antecedente solicitados en las Bases Administrativas, esto será evaluado por la comisión de evaluación y podrá eventualmente solicitarse vía portal mercado público a oferentes los respectivos certificados o antecedentes omitidos en su oferta.

Lo anterior será solicitado a través del portal mercado público, teniendo plazo de 24 horas de efectuado el requerimiento para el envío de los certificados o antecedentes señalados.

Sin embargo, se permitirá a los proveedores la presentación de sus antecedentes fuera del sistema, en caso de indisponibilidad técnica de ésta. En este caso el oferente deberá solicitar, a través del Sistema de Mercado Público, un Certificado de Indisponibilidad en un plazo no más de 24 horas del cierre de recepción de ofertas. Con lo anterior, el oferente dispondrá de dos días hábiles para presentar su oferta.

Aquellos oferentes que hubieran completado los antecedentes exigidos en las bases administrativas en conformidad a los incisos anteriores, podrán ser evaluados por la comisión de evaluación, pero del puntaje final obtenido dicha evaluación se les descontará un (1) punto a la ponderación asignada a su oferta.

Todo lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 del D.S. Nº 250 Reglamento de Compras Públicas.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir